1、 工程施工分（承）包合同发包方： xx 承包方： x 工程施工专业分（承）包合同发包方（以下简称甲方）：xx房地产有限公司 承包方（以下简称乙方）：xx建筑工程公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。一、工程名称： xx1#、3#、5#地块土方工程 。 二、工程地点： xx 。 三、工程内容：基础土石方开挖、回填、地表建筑垃圾清运等。四、承包范围：基础土石方开挖、回填、地表建筑垃圾清运等，详见第九条工程量明细。 五、合同工期： 满足甲方工程进度要求。六、承包方式：本工程各楼座的2、基础土石方开挖、回填按照包工包料，综合单价（含规费及税金）包死方式承包施工。七、技术要求： 1、承包人在施工前必须熟悉施工现场，根据发包人提供的相关资料，制定详细地、切实可行的施工组织设计；2、承包人所是使用的材料必须符合建设工程质量管理条例和现行建筑施工规范大全的规定；3、承包人所使用的机械设备必须符合建设工程质量管理条例和现行建筑施工规范大全的规定，保证施工质量和安全；4、承包人在施工及运输过程中，必须与其他有关施工单位协调一致同步到位，保证施工质量和安全；5、承包人回填土方要求满足国家及银盛泰土方回填技术规范要求。八、安全文明施工： 1、乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安3、全、劳动保护、文明施工、卫生管理等法规要求，严格按照安全标准施工，做好本工程的安全管理工作。2、乙方在施工及运输现场配置必要的安全、文明施工的设施和保护器材，并设专职的安全员，保障施工及运输安全。特殊工种要经过专业培训，持证上岗。施工及运输作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。3、乙方在整个施工及运输期间要为其他工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并进行人身保险，保险费用乙方承担。在施工及运输期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产损失等不承担任何责任，乙方应对以上事件负责，费用自理。4、乙方在进行爆破作业时，应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程，并负责按当4、地主管部门要求办理开工备案等手续，费用包含在综合单价中。对所有的人身、工程本体和甲方财产采取保护措施，并对由于爆破造成的任何人身伤亡（包括第三方）以及对本工程本体或甲方财产的损失承担全部责任。九、工程造价：工程总造价约计： （暂估） 万元，工程最终总价款以实方按照工程图纸及实际开挖量结算。基础开挖及回填：1、土方场内挖、运到甲方指定位置元/立方米（不含二次堆积机械工程费、实际发生办理台班签证）；2、土方挖、运（含场内运输及外运）元/立方米；3、挖、运风化砂执行挖、运土方元/立方米；4、园区内建筑垃圾（含施工过程中产生垃圾）、基础淤泥执行挖、运土方价格元/立方米；5、基坑淤泥挖、运（含场内运输及5、外运）元/立方米；6、使用液压锤对风化石、原厂区混凝土道路和混凝土基础进行破碎、挖、运（含场内运输及外运）元/立方米；7、石方爆破、挖、运（含场内运输及外运）元/立方米；8、基础土方开挖、甩方堆积到基坑周边元/立方米；9、土方室外回填（含场内、外挖土及运输、两遍夯实）元/立方米；10、土方室内（外墙以内）回填（含场内、外挖土及运输、两遍夯实）元/立方米；11、场区内管网开挖后土方外运元/立方米；12、桩间土开挖、外运元/立方米；13、场区内楼间大面积回填元/立方米；以上价格不包含基坑开挖发生的降水费用。零星机械台班费1、挖掘机（220型）：元/小时、（300型）：0元/小时；2、装载机（50型6、）：0元/小时；以上综合单价为完成本工程综合单价，包含工程开挖、外运所有机械费、人工、水电费、外部关系协调费、垃圾处理费、地方政府所有收费、管理费、利润、税金及土方工程施工中可能发生其他费用等，市政道路卫生清理等各种费用。十、付款方式：1、无预付款2、按照割算进度（以每栋楼基坑完成）产值70%支付进度款，甲方月度付款日支付。余款待基础验收合格并回填完毕后根据实际发生工程量按实结算，结算完毕后于甲方月度付款日一次性付清。十一、结算方式：1、经甲方、监理、施工总包单位竣工验收合格后，根据实际发生工程量以原土工程量结算。2、若因甲方原因造成工程停滞或工期延长2个月以上，则对已完工项目进行结算，结算完7、毕后于甲方月度付款日一次性付清。3、承包人上报的结算额务必准确，严禁高估冒算，如所报结算价高出最终审定的5%，则发包人有权按公式=（审减额审计报告中的审定值5）5计算违约金，从承包人结算款中扣除，支付给造价咨询公司。十二、双方义务：1、发包人义务：a) 按照合同约定按时支付工程款；b) 负责施工期间与其他施工队的协调；c) 负责审查承包人的施工组织设计；2、承包人义务：a) 具备履约资格和必备的机械设备；b) 保证施工工期若逾期须承担违约责任；c) 保证施工质量和安全，若达不到设计要求或有关规范要求，须承担违约责任；d) 配合发包人对工程进行检查验收；e) 施工期间，若发生安全事故，责任由承包8、人承担。十三、违约责任：1、任何一方无故不履行本合同应向另一方支付合同总价款1%的违约金，造成经济损失的还应承担全部经济损失包括直接损失和间接损失；2如因总包方临设拆除施工影响及不可抗拒因素造成延误工期，工期顺延；3如有合同纠纷或不明确之处，双方协商解决。十四、争议的解决方式：因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商解决不成，从以下两种方式中选择一种：（1）提交 xx市 仲裁委员会仲裁。（ ）（2）依法向人民法院起诉。（ ）本合同一式肆份，双方各执贰份，双方签字盖章有效。发包人：xx房地产有限公司 承包人：xx建筑工程公司 地址： 地址：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：签订时间：