产业孵化中心1号楼装饰装修工程设计合同(5页).doc
下载文档
上传人:故事
编号:607078
2022-10-13
4页
21KB
1、建设工程设计合同工程名称:xx产业孵化中心1号楼装饰装修工程二零一四年 xx产业孵化中心1号楼装饰装修工程设计合同根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定以及国家和地方有关建设工程勘察设计管理法和规章,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。第一条 合同概况:1、项目名称:产业孵化中心1号楼装饰装修工程设计2、设计内容:产业孵化中心1号楼装修设计方案及施工图设计,设计范围建筑面积约5379,包括1、2、3层公共部分及办公室等装修设计内容。第二条 设计依据:1、发包人提交设计要求及基础资料;2、设计人采用的主要技术标准:中华人民共和国国家标准GB 50210-22、001建筑装饰装修工程质量验收规范;GB50325-2001民用建筑工程室内环境污染控制规范;GB50222-95建筑内部装修设计防火规范等。第三条 发包人向设计人提交的有关资料、文件:与本项目有关的所有需要的地质资料图及有关图纸(包括电脑资料)及发包人的建设性意见等。第四条 设计人向发包人交付的设计文件、份数:施工图8套,电子版图纸1份,并根据发包人要求时间递交。第五条 设计费用及合同工期:1、本项目设计费用含税2、合同工期:30天第六条 支付方式:本项目分两次付款:第一次付费为施工图设计完成并经甲方审核合格后15日内,发包人支付合同总价的80%;第二次付费为本工程竣工验收且设计结算办理完毕3、后15日内,发包人支付至结算价的100%。第七条 双方责任:1、发包人责任: 1.1 发包人在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。1.2 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费。2、设计人责任:2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,并对提交的设计文件的质量负责,对其完整性、正确性、及时性负责。2.2设计人按照合同规定时间按时提交设计成果,由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二,造成发包人损失的应承担赔偿责任。2.3设计人交付设计文件4、后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结果对不超出项目内容的部分做必要调整补充。2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充,设计人为本合同项目的服务至施工结束为止。并负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题。2.5由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收损失部分的设计费,并根据国家相关部门认定的损失程度及责任向发包人进行赔偿。2.6本工程项目中,设计人应积极配合发包人进行建筑材料、设备的加工订货,不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。2.7 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责解决。第八条 保密双方均应保护5、对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人泄露转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第九条 知识产权设计人完成本合同约定事项产生的知识产权及相关设计成果均归发包人享有,但设计人有署名权。第十条 争议解决本合同在执行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第(二)种方式解决:(一) 提交 xx 仲裁委员会仲裁;(二) 依法向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。第十一条 合同生效及其他 1、合同订立日期:2014年12月2日 2、本合同双方签字盖章即生效,一式捌份,发包人肆份,设计人肆份。3、双方认可的来往传真、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。4、未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。(以下无正文)发包人:(公章) 设计人:(公章) 法定代表人: 法定代表人:委托代表人: 委托代表人: 开户 银行: 账 号: 日 期: 3 / 3