1、编号： 建设工程委托监理合同工程名称：上街区工业路、孟津路、登封路 （玉发大道）改造工程BT项目 委 托 人： 投 资 人： 监 理 人： 第一部分 建设工程委托监理合同委托人 、投资人 与监理人 经三方协商一致，签订本合同。 一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下工程名称： 上街区工业路、孟津路、登封路（玉发大道）改造工程BT项目工程地点： 郑州市上街区工程规模： KM工程投资： 约12000万元 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分标准条件中赋予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分： 本合同标准条件； 本合同专用条件；监理投标文件中标通知书 在实施2、过程中双方共同签署的补充与修正文件。 四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。 五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。 本合同自 年 月 日开始实施，至项目全部竣工质保期满完成。 本合同一式 陆 份， 各执 贰 份，具有同等法律效力。委托人：（签章） 投资人：（签章）住所： 住所：郑州市桐柏南路238号法定代表人：（签章） 法定代表人：（签章）开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 邮编： 邮编： 电话： 电话： 监理人：（签章）住所：法定代表人：（签章）开户银行：邮编：电话： 本合同签订于： 年 月 日。 第二部3、分 标准条件 词语定义、适用范围和法规 第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义： （）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。 （）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。 （）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。 （）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。 （）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。 （）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。 （）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。 （）“4、工程监理的附加工作”是指：委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。 （）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。 （）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。 （）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。 第二条 建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。 第三条 本合同文件使用汉语语言文字书5、写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。 监理人义务第四条 监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务，并完成一切必须的完整的交工资料，确保工程的报验需要。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。第五条 监理人在履行本合同的义务期间，应秉持职业操守，认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正、公平地维护各方面的合法权益。第六条 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人6、的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。第七条 在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。 委托人义务第八条 委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。第九条 委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。第十条 委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。 第十一条 委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜7、作出书面决定。 第十二条 委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。 第十三条 委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人。 第十四条 委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料： （）与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。 （）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。 第十五条 委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施。 第十六条 根据情况需要，如果双方约定，由委8、托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。 监理人权利 第十七条 监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利： （1）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。 （2）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。 （3）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委9、托人提出书面报告。 （4）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。 （5）征得委托人同意，监理人有权发布停工令、复工令，但应当事先向委托人作书面报告。 （6）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。 （7）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。 （8）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的10、审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。 第十八条 监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。 第十九条 在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立11、的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。 委托人权利 第二十条 委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。 第二十一条 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。 第二十二条 监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。 第二十三条 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。 第二十四条 当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担12、相应的赔偿责任或连带赔偿责任。 监理人责任 第二十五条 监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。 第二十六条 监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。 第二十七条 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。 第二13、十八条 监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。 委托人责任 第二十九条 委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。 监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。 第三十条 委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。 合同生效、变更与终止 第三十一条 由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延14、长，并得到附加工作的报酬。 第三十二条 在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。 第三十三条 监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。 第三十四条 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在15日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。 变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。 第三十五条 监理人在应当获得监理15、报酬之日起日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。 第三十六条 监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。 第三十七条 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人16、发出通知后5日内没有收到答复，可在第一个通知发出后5日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。 第三十八条 合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。 监理报酬 第三十九条 正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。 第四十条 如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。 第四十一条 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。 第四十二条 如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到17、支付通知书小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。 其他 第四十三条 委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试，其考察活动及费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。 第四十四条 在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。 第四十五条 监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。 第四十六条 监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。 监理人不得参与可能与合同规18、定的与委托人的利益相冲突的任何活动。 第四十七条 监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。 第四十八条 监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。 争议的解决第四十九条 因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机构仲裁，或向人民法院起诉。第三部分 专用条件第一条 本合同使用的法律及监理依据：1、国家和地方现行的有关工程建设及监理的法律、法规、规范和标准；2、国家和地方政府批准的有关规定、标准，工程建设有19、关报批手续；3、工程地质勘察报告；4、工程设计文件（包括图纸、技术说明、标准图集、设计变更等）；5、依法成立的与本工程有关的经济合同和协议。第二条 监理范围和监理工作内容：1、监理工程范围：预算投资范围内的内容，包括道路、绿化、照明、给排水工程；2、监理阶段为：施工阶段监理，包括安全管理、投资控制、进度控制、质量控制、合同管理和协调管理。3监理工作内容如下：（1）协助投资方签订施工承包合同；（2）参加设计图纸会审及设计交底；（3）监理人应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。（5）审核施工承包单位提交的施工质量保证措施，提出审核意见；（6）督促检查施工承20、包严格按施工承包合同、设计文件和有关工程建设法规、施工规范、技术、质量标准进行施工。（7）调解业主与施工承包单位的争议；（10）控制施工进度，检验完成工作量，对工程款支付进行审核把关；（11）督促施工承包单位整理施工技术资料；（12）协助业主进行工程竣工验收和质量评定工作。（13）提交完整的竣工监理资料第三条 “投资人”指对工程项目进行投资并支付工程价款、对工程进行全面投资建设，并将其整体移交至委托人。第四条 外部条件包括 ： 委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工程提供外部条件。第五条投资人应提供的工程资料：1、 工程项目的地质资料；2、 工程施工图纸及有关设计文件；3、 工程21、施工合同；4、 施工图预算书；5、 其他与本工程有关的资料。第六条 投资人应在 7 天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面报告答复。第七条 委托人的常驻代表为 ，投资人常驻代表为 总监理工程师为： 车平秋 。第八条 投资人免费向监理机构提供如下设施：投资人提供满足监理工作要求的办公场所、办公桌椅、资料柜、现场常驻监理人员的宿舍，并为现场监理人员提供生活、就餐、交通、通讯等设施。第九条 监理人在责任期间内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失累计赔偿不超过监理报酬总数（扣税）：赔偿金=直接经济损失报酬比率（扣除税金）投资人应在索赔事件发生后28日内向监理人提出索赔意向，否则将被视为22、投资人放弃索赔。第十条 投资人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：本工程暂按工程造价 12000 万元作为取费基数，以费率 0.88 %计算，监理酬金暂定为 105.6 万元。本合同签字生效后，委托人向监理人支付酬金的 15 %（计 15.84 万元）预付款。5个月以后每 2 个月的后五天委托人向监理人支付总酬金 5 %（计 5.28万元），竣工验收备案后付至合同额的95%，余款 5% （计 5.28 万元）一年质保期到期后七日内一次付清。工程完工后，监理报酬按决算总造价进行调整。 监理合同工期暂按 36 个月计，若工期超过 36 个月，委托人同意按以下的计算方法与金额，支23、付附加监理工作报酬： 附加工作日数合同报酬 报酬=监理服务日第十一条 同意用 人民币 支付报酬。第十二条 监理人向投资人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和投资人已签订工程保修责任书。第十三条 监理人在应当获得监理报酬之日起日内仍未收到支付单据，而投资人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向投资发出终止合同的通知，发出通知后日内仍未得到投资人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后日内仍未得到投资答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。投资人承担违约责任。第十四条 委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试，其考察活动及费用支出经投资人同意的，在预算范围内向投资人实报实销第十五条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人应及时协商解决。协商不成时， 同意向工程所在地人民法院提起诉讼。