1、建设工程造价咨询合同 委 托 方：xx医科大学xx医院 受委托方： 合 同 号： 签订日期： 年 月 日第 8 页 共 13 页第一部分建设工程造价咨询合同xx医科大学xx医院（以下简称委托人）与（以下简称咨询人）依据招标结果，经过双方协商一致，签订本合同。一、委托人委托咨询人为xx医科大学xx医院经济适用房工程总承包项目提供结算复审服务。咨询人已完全知悉并承诺接受本条款。二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分：1建设工程造价咨询合同标准条件；2建设工程造价咨询合同专用条件；3建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。上述2、文件之间有冲突的，优先适用在后的文件解释。四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。六、本合同的建设工程造价咨询业务自合同签订后收齐资料基础上开始实施，在45个工作日内出具初稿。咨询人收到委托人对初稿的审核意见后15个工作日内出具正式的咨询报告。七、本合同一式伍份，具有同等法律效力，委托人执三份，咨询人执二份。委托人：（盖章）xx医科大学 咨 询 人：（盖章） xx医院 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）地 址： 地 址： 开户银行3、： 开户银行： 账 号： 账 号：邮 编： 邮 编：电 话： 电 话： 年月日 年 月日第二部分建设工程造价咨询合同标准条件词语定义、适用语言和法律、法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。1、委托人是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。2、咨询人是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。3、第三人是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。4、日是指任何一天零时至第二天零时的时间段。第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地4、的地方法规、地方规章。第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。咨询人的义务第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。第五条咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。1、正常服务是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；2、附加服务是指在正常服务以外，经双方书面协议确定的附加服务；3、额外服务是指不属于正常服务和附加服务，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条5、的规定，咨询人应增加的额外工作量。第六条在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。咨询人应保护委托人的知识产权及其他业务相关资料，不得向第三人泄露、转让委托人资料。若咨询人未履行该保密义务，委托人有权向咨询人追求一切经济及法律责任。委托人的义务第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。第八条委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。第十条委托人应当授6、权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。咨询人的权利第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。委托人的权利第十二条委托人有下列权利：1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询7、人承担相应的赔偿责任。咨询人的责任第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。第十四条咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。第十五条咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。第十六条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。委托人的责任第十七条委托人应当8、履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。第十八条委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。合同生效，变更与终止第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。第二十条由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应9、由责任方负责赔偿。第二十二条咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。咨询业务的酬金第二十四条正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。第二10、十六条如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。第二十七条支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。其他第二十八条因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。第二十九条咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。第三十条未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。第三十一条除委托人书面同意外，咨11、询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。合同争议的解决第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。第三部分建设工程造价咨询合同专用条件第四条建设工程造价咨询业务范围： B建设工程造价咨询业务是指以下服务类别的咨询业务：（A类）建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价；（B类）建设工程结算的审核；（C类）建设工程招标控制价、工程12、量清单的编制；（D类）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；第六条 通用条款第六条修正为：咨询人应保护委托人的知识产权及其他业务相关资料，不得向第三人泄露、转让委托人资料。若咨询人未履行该保密义务，委托人有权向咨询人追求一切经济及法律责任。第八条 补充约定：对审核项目图纸引用的公开出版的图集等技术资料，由咨询人自行解决。第九条委托人应在5日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。 第十二条通用条款第十二条修正为：委托人有下列权利：1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容，咨询人必须在三个工作日之内给予答复。2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。3、 当委托人有理由认为13、专业咨询人员未按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成损害的，委托人有权要求更换专业咨询人员，直至委托人认为该专业咨询人员可胜任合同要求的工作位置。若更换三次以上委托人仍认为专业咨询人员无法胜任此工作，有权解除合同，并要求咨询人承担包括但不限于赔偿损失，支付违约金等责任。第十三条通用条款第十三条修正为：咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应协商一致进一步约定相应延长合同有效期。若双方无法协商一致，则合同有效期自动顺延至被咨询工程顺利完工之日。第十四条通用条款第十四条修正为：咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中14、约定的义务，因咨询人的原因造成的委托人的一切经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。第十五条通用条款第十五条修正为：咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应赔偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人支出的所有相关费用。第二十条通用条款第二十条修正为：由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或延长合同期限，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，若是由于委托人单方原因导致咨询人增加工作量，则此时视为咨询人的额外服务，咨询人酬金的增减需按照建设工程造价咨询合同专用条件15、约定的方法计算，增加或减少的部分不得超过合同价的百分之十。第二十一条通用条款第二十一条修正为：当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；一方因非合同法九十四条的原因要求变更或解除合同使另一方遭受损失的，应由责任方承担赔偿另一方损失的责任。第二十二条通用条款第二十二条修正为：咨询人由于委托人的原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金，咨询人酬金的增减需按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计算，增加或减少的部分不得超过合同价的百分之十。第二十四条 委托人同意按以下的时间与金额，支付咨询人的16、正常服务酬金：（一）待咨询人出具最终成果文件后，委托人确认无其他扣款事项后，十日内委托人一次付清。（二）双方同意用人民币支付酬金，咨询人需在委托人支付前出具合法足额的发票。（三）审核服务费的计算方法；1、委托人同意咨询人按粤价函2011742号文的相关标准下浮 %，收取结算审核服务费；2、 造价咨询服务费=按粤价函2011742号计算所得服务费（1-投标下浮率），暂定价98万元，如最终造价咨询服务费结算合计超出98万元时按98万元结算。第二十五条通用条款第二十五条修正为：如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，咨询人应及时书面通知其支付相应款项，自委托人收到书面通知五个工作日内17、尚未支付的，自咨询人发出书面通知之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按合同约定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。第二十六条通用条款第二十六条修正为：如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书五个工作日内向咨询人发出异议的通知，双方就对有异议的款项金额进行协商，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。第二十八条通用条款第二十八条修正为：因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人书面同意后，应本着诚信与节约的原则，安排外出考察的工作人员的数量及相关经费，由委托人根据发票对具体考察费用予以报销。若委托人认18、为外出考察中有违反诚信与节约原则或者与考察目的不符款项，则可以不予报销。第二十九条通用条款第二十九条修正为：咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人书面认可其费用由委托人承担。第三十一条 补充约定如下：因咨询人及咨询专业人员违反本条款通用条件收受不当利益或参与不当活动给委托人造成经济损失的，咨询人应当向委托人按造成的损失数额进行赔偿，累计赔偿总额不受本合同工程造价咨询酬金总额之限制。第三十二条通用条款第三十二条修正为：建设工程造价咨询合同在履行过程19、中发生争议，或因违约、提前解除合同而引起守约方损害的赔偿，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第（二）种方式解决：（一）提交广州市仲裁委员会仲裁；（二）依法向委托人所在地人民法院起诉。附加协议条款：第三十三条委托人可以亲自复核咨询人提交的咨询成果或自主选定有资质的第三方进行复核，并有权要求咨询人针对复核发现的差异作出合理的书面解释。如咨询人无法消除委托人的合理怀疑，造价误差超过复核部分总额的10%以上的，委托人即按合同暂定咨询费进行结算并单方终止合同。第三十四条本合同签订时，咨询人应当具备并向委托人提交与本工程规模相适应的造价咨询资质证书文件和营业执照复印件、组织机构代码证（复印件加盖公司章）。- 13 -