1、专项工程分包合同为明确双方责任，多快好省地完成施工任务，甲乙双方就 xx街道路排水 工程中 二灰碎石层及面层施工 专项工程分包事宜进行了友好协商，双方一致同意签订本合同条款，以资双方共同遵守执行。1.合同依据：甲方与xx发展有限公司（以下简称发包人）签订的 xx街道路排水施工合同 。2.合同生效日期：本合同经双方法人代表签字盖章后生效，自甲方下达开工指令之日起执行。3.承包范围：xx街道路排水工程中的 二灰碎石层及面层施工 专项工程，具体以甲方项目部提供的施工图纸和书面要求为准。甲方有权根据乙方工程进度和施工质量增减乙方工程量。4.承包方式：包人工、材料、机械、质量、安全、文明施工、进度、工期2、材料卸车、二次搬运。5.工期：开工日期以甲方通知为准。系统或单位工程的开竣工时间以甲方的施工进度计划表规定的开竣工时间为准。本工程提前完工不奖励；但因乙方的原因（包括天气等不可抗力原因）延误工期视为违约并给予赔偿。因工程发包人或甲方的原因引起工期滞后，经甲乙双方协商后工期顺延。6.工程价款：合同价款 。明细如下：序号工作内容单价拟发生数量拟发生合价备注11、沥青混凝土面层11cm（包括7cmC型AC-25I，乳化沥青30KG/100平方米,4cm中粒式沥青混凝土F 型AC-16I乳化沥青120KG/100平方米(撒丁子石)2、30cm厚二灰碎石（7：13：80）铺装及养生。（行数不足时可后附3、，格式同上表）施工用水电费由乙方安装合格的计量表，每月由甲乙双方共同检查一次并做好记录，竣工结算时甲方在乙方的工程款中一次性扣除。 工程量以乙方实际完成（经甲方认可）的工程量为准，且工程量必须经由甲方授权的项目经理 签字确认，若更换项目经理，必须有后续项目经理签字确认单。每月28日甲方对乙方发生的工程量进行核算；每月13日甲方对乙方在本月内发生的工程量进行结算，并对乙方提供预结算单。工程竣工结算时，甲方项目经理应将工程施工过程中向乙方出具的预结算单全部收回，并按照全部预结算单的合计金额向乙方出具一张结算单。价款的内容：价款含人工费、材料费、机械费、管理费、施工机构转移费、利润、政策性调整、各种4、保险、各种税费、医疗费用、乙方临建、乙方风险、现场因素等全部费用和其他相关费用。本工程的价款不因国家政策变化或其他任何因素调整。7.结算方式及付款：1、结算办法：完成合格产品元/m作为施工结算单价，施工面积按验收完成实测面积结算2、工程完工后支付预计施工分包总费用的50%。其余施工分包总费用的45%于本工程业主竣工验收合格后一周内支付。3、本项目质保金为施工分包总费用的5%(本工程质保期两年），业主方验收合格后计起。7.2甲方在向乙方支付工程款时，乙方必须出具符合甲方财务部门要求的相关票据及资料，并由乙方承担相关费用。8.现场保卫：甲方 乙方负责公用设施的保卫工作，乙方负责其施工范围内的保卫工5、作。9.材料、机械的供应：9.1工程所用材料由甲方供应部分，乙方在开工前按施工图和相关定额提前 天报材料使用计划，经甲方审批后由乙方在甲方现场仓库领用至施工地点。如果超出核定用量，超出用量部分的材料费用甲方有权从乙方工程结算价款中按市价扣除，情节严重时，甲方有权解除合同，乙方无权得到补偿。9.2乙方对已领出的材料要妥善保管、不得被雨淋湿、不得乱扔乱放、不得私自携带出厂、不得浪费、不得随意送人，一经发现，除按规定进行罚款外，甲方有权从乙方工程结算价款中抵扣相应的材料费用，情节严重时，甲方有权解除合同，乙方无权得到补偿。9.3工程所用材料由乙方自行供应部分，材料质量应满足工程要求，并具有检验合格证6、。购买前应经甲方认可方可采购和安装，否则，乙方应负由此造成返工及器材清除出场的一切费用及因此延误工期发包人要求赔偿的损失。10甲方职责：10.1负责按发包人要求编制工程进度计划，处理与发包人的有关往来交涉工作。10.2负责施工技术交底，质量验收及现场的施工调度。10.3负责向乙方提供施工用设计图纸及有关的设备技术资料，不经甲方允许，乙方不得擅自将甲方提供的资料向第三方转借。10.4负责提供乙方施工用水、电源点。施工用水、电费及管线采购安装费用均由乙方承担。10.5负责解决乙方施工用场地。10.6负责工程款项的拨付工作。10.7负责各分包单位的协调工作。11乙方职责：11.1按合同及甲方的要求，7、组织工程技术人员、质检员、安全员及施工人员。11.2严格按照甲方编制的施工进度要求，完成施工任务。11.3严格按照合同规定的标准、施工图纸设计变更和甲方的要求进行文明施工，做到工完、料净、场地清。11.4负责办理施工期间的施工人员的人身保险并承担有关费用。11.5及时向甲方报送甲方要求的各种技术资料。11.6服从甲方的调度。11.7若在六个月内甲方未付工程款，乙方应保证连续施工。11.8按甲方要求组织、安排、发放施工人员的服装、劳保用品、安全设施及施工用工器具。11.9负担自身人员的药品及医疗费用。11.10负责施工人员及携带工器具的转移费用。11.11负责自身临时设施的搭建及完工后的拆除，承8、担其费用。11.12承担给第三方造成污染的责任和费用。12.工程质量标准、验收及安全：12.1工程执行质量标准、规范执行标准：行业现行或甲方与发包人共同商定的有关标准/法规。工程质量及移交验收标准、规范必须严格按照建设工程质量管理条例所规定的有关条款以及甲方与发包人所签合同（包括附件）和设计图纸、文件的要求进行，当设计图纸和甲方与发包人所签合同有矛盾时，以甲方与发包人所签合同为准；当甲方与发包人所签合同对某项验收没有说明时，执行发包人/工程师和甲方指定的标准。12.2工程施工中乙方应接受发包人/工程师及甲方、设计院代表和有关工程计划、设备安装代表的指导和质量检查监督，如发现缺陷时，乙方应及时修9、复，直至合格为止。12.3隐蔽工程：隐蔽工程在隐蔽前，乙方应提前24小时书面通知甲方及发包人/工程师到现场检查，即办理隐蔽验收手续，合格签字后方可进行下道工序的施工。12.4施工过程和验收中，发现不符合质量要求的项目，分清责任，属于乙方造成的质量问题，甲方有权叫乙方返工，由此发生的返工损失及其它一切费用均由乙方承担，且工期不予顺延。12.5施工安全：乙方必须接受甲方的安全监督管理。乙方施工人员进入现场前，必须进行安全教育及体检，乙方应根据承担的施工项目编制安全技术措施，乙方必须按规定为施工人员配备符合国家规定的职业防护用品、用具。乙方应按国家有关规定为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险10、，施工过程中必须严格执行建设安全健康与环境管理规定和建设安全工作规程及发包人、工程项目部所有关于安全、文明施工管理文件和规定，做到安全施工、文明施工。施工中一切乙方人员造成的人身伤亡事故或由于乙方责任造成的机械设备损坏事故和造成第三人的损失，责任和费用均由乙方承担。本合同签订的同时乙方需与甲方安全主管部门签订分包工程安全施工合同。12.6质量保证期：乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方的工程的质量在保修期内承担质量保修责任，甲乙双方签订工程质量保修书（附件一）。12.7质保金返还：质保期满，无乙方施工质量问题时一次付清；如有因乙方施工质量造成的损失，则甲方根据实际11、损失扣除；如该质保金不够偿还乙方施工质量所造成的损失，甲方保留进一步索赔的权力。12.8技术及质量要求：具体技术及质量以甲方项目部提供的施工图纸和书面要求为准。13.甲方承担的风险甲方工程中与本工程有关的情况：13.1战争、敌对行动（无论宣战与否），入侵，外敌行为；13.2电离放射，由任何核燃料或核燃烧废料或有毒放射物爆发或核原料爆发及核成分爆发后的有毒物品引起的放射性污染。13.3由飞行器及以声音或超声速飞行物产生的冲击波压力。13.4暴乱或骚乱及次序的混乱，除非这些情况是限于乙方的雇员及甲方或由于工程的施工引起的。14.乙方承担的风险乙方的风险是指除第13.款所列甲方承担的风险以外的所有风12、险。15.罚款：15.1如乙方没有按甲方要求的时间完成专项工程施工任务，乙方应承担该单项结算价款2%的违约金。15.2如因乙方施工中施工失误造成甲方损失，其损失由乙方承担。16.现场管理：16.1乙方应按照甲方的要求，参加由甲方召开的计划调度会，按时汇报施工进度、工程质量、对各方配合要求、存在问题、解决办法等问题。16.2对乙方参加工程的各类人员，凡因个人工作不负责任，与外单位配合不好，不服从甲方指挥人员，甲方有权要求更换，乙方应积极配合。16.3凡是已取得发包人或甲方同意的设计变更，乙方必须执行。16.4工程竣工后，乙方负责清理现场，保证工作场地清洁整齐。16.5双方在现场必须做好各自范围内13、的安全保卫工作，防火防盗工作，卫生保健工作，杜绝人员伤亡和设备事故的发生。17.合同执行中的终止：17.1甲方出于下列原因，可以有绝对的自主权书面通知乙方终止合同。17.1.1开工之前的终止：开工指令发出之前，发包人终止与甲方的合同时，甲方将终止与乙方的合同。17.1.2开工通知后的终止：开工通知发出后发包人终止与甲方的合同时，甲方将终止与乙方的合同，乙方有权接受相当于下述金额的补偿外，无进一步的追索权。17.2当甲方终止本合同后或终止本合同部分项目，则乙方应立即中止与本合同有关的对甲方所作的全部工作或部分工作。17.3因乙方违约的责任及合同终止：17.3.1根据甲方发出的正确通知，下列情况属14、于违约，应承担合同价款10%的违约金：（1）乙方拒绝或不能按时执行工程中的重要部分；（2）乙方拒绝或不能提供足够的熟练工人或不能满足甲方要求的工期按时完成工作。（3）乙方无视或故意违反法律或有司法权的任何公共部门的法令而被责令停工或被处罚。（4）乙方实质性违反本合同的其他行为。17.3.2无论何时，本合同因乙方的违约而终止，乙方不会得到补偿和未付的工程款。17.3.3因乙方违约而终止合同不影响乙方应承担对甲方的违约责任。17.3.4甲方有权根据其实际情况终止本合同。乙方对此表示理解，并同意不向甲方索赔。17.3.5合同终止后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤15、离施工现场。18.合同失效：甲、乙双方财务往来结算完毕时合同自行失效。本合同未尽事宜，双方协商解决。纠纷处理：合同执行过程中，若双方发生纠纷，可进行协商，协商不成，由合同的签订地人民法院管辖。合同签订地： 。本合同一式 份，甲方 份，乙方 份。甲方： （印章） 乙方： （印章）住 所： 住 所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 开 户银 行： 开 户银 行： 帐 号： 帐 号： 邮 政编 码： 邮 政编 码： 日 期： 日 期： 附件一： 工程质量保修书总包方：xx建筑安装有限公司分包方：xx建筑材料经销处 为保证 xx街道路排水工程中的 二灰碎石层和面层施工 专项工程16、在合理使用期限内正常使用，总包方与分包方协商一致签订本工程质量保修书。分包方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括承包方合同范围内的所有工程项目.具体质量保修内容双方约定如下:二、质量保修期本工程质量保修期按照 xx街道路排水工程竣工验收合格后（以验交证书签定日期为准） 2 年计算。三、质量保修责任1属于保修范围和内容的项目，分包方应在接到修理通知之日起7天内派人修理。分包方不在约定期限内派人修理，总包方可委托其他人员修理，费用从质量保修金内扣除，不足部分总包方有权向分包方追索。2发生须紧急抢修事故，分包方接到事故通知后，应立即17、到达事故现场抢修。非分包方施工质量引起的事故，抢修费用由总包方承担。3在国家及本合同规定的工程合理使用期限内，分包方确保合同范围内的工程质量。因分包方原因致使工程在合理使用期限内造成的人身和财产损害，分包方应承担损害赔偿责任。四、质量保证金的支付 本工程的工程质量保证金为该结算总价款的 5 %.五、质量保证金的返还总包方在质量保证期满后 28 天内，将保证金无利息返还承包方。本工程质量保证书作为施工合同附件，由施工合同总包方分包方双方共同签署。总包方： 分包方：xx建筑材料经销处 总包方代表（签字）： 分包方代表（签字）：日期： 日期：分包工程安全施工合同为贯彻“安全第一，预防为主,综合治理”18、方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电器和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。一、工程名称： xx街道路排水工程 二、合同双方：甲方：xx建筑安装有限公司乙方：xx建筑材料经销处三、承包模式： 专项分包 劳务分包 四、甲方安全责任1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。4、甲方指派 李斌 同志负19、责与乙方联系安全生产方面的工作。5、甲方负责签发安全许可，对安全许可所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行安全许可手续。6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽检。7、乙方在施工中发生的安全事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院特别重大事故调查程序暂行规定所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。9、当乙方发生以下情况时停工整顿，因停工造成的违约责任及损失由乙方承担：（1）由于非甲20、方原因导致的人身伤亡事故；（2）由于非甲方原因导致的的施工机械、生产主要设备严重损坏事故；（3）由于非甲方原因导致的施工现场火灾事故；（4）乙方发生违章作业、冒险作业不听劝告的；（5）乙方施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。五、乙方安全责任乙方作为工程项目的分包单位，对工程施工过程中由于自身原因导致的人身伤亡、设备损坏事故承担安全责任和经济赔偿责任。乙方应切实履行以下安全责任：1、乙方所提供的分包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。（本合同后附乙方经年检合格的安全生产许可证复印件并加盖乙方公章）2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定安全管理制度；严格执21、行甲方关于安全许可制度及其他安全生产规定、制度。3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。4、施工期间，乙方应设有专职安全管理人员（少于20人者设兼职）。乙方指派作为安全工作联系人。5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具22、不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲23、方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。13、乙方施工过程中发生人身伤亡、电器和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查，同时承担全部赔偿责任。乙方应执行国务院特别重大事故调查程序暂行规定、企业职工伤亡事故报告和处理规定和生产事故调查规程。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，必须立24、即向甲方报告，并要求派人保护现场。乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。第五条甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。第六条施工安全保证金甲方在工程进度款中分期酌情提取部分作为乙方的安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤、电器和设备及以上事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还；若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金，保证金不足以支付事故赔偿金额的，乙方应补交不足部分的金额。（1）发生人身死亡事故、电器和设备重大事故，扣除全部安全保证金；（2）发25、生人身重伤事故、电器和设备事故，扣除50%安全保证金；（3）乙方人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。第七条违约责任1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。4、乙方未设置安全管理人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措26、施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。5、乙方人员安全工作规程抽检不合格，乙方应承担200元/人次的违约责任；特种人员无证上岗乙方应承担500元/人次的违约责任。6、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。7、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按100元至500元/人次承担违约责任。8、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天承担违约责任。9、施工过程中发生人身伤亡、电器和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担30000元至100000元/次的违约责任。第八条甲乙双方约定的其他事项：无第九条本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向工程所在地人民法院提起诉讼。第十条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。第十一条本协议有效期限：自 年 月 日起至工程结束止。第十二条本协议经双方签字盖章后生效。甲方 ： 乙方：xx建筑材料经销处 法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：年 月 日 年 月 日