1、xx园林工程一期施工承发包合同合同编号：园林绿化工程施工承发包合同依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条 工程项目概况1.1工程名称：xx中心园林工程一期1.2工程地点：1.3工程范围：详见附件一，施工面积为1660，包括经甲方确认的施工图、预算书（附件二）中约定的范围和内容。1.4工程内容：园林绿化、园林建筑、园林给排水及电气，但不包括土方挖填、桩基础及地基加固、市政工程及预算书列明不包括的内容1.5承包方式：按甲方招标所发的图纸，包满足甲方所需的深化设计、包工、包料、2、包调试、包工期、包质量、包安全、包文明施工等措施、包通过验收、包税金、包保修等。第二条 工程造价2.1合同价款：根据双方审定的施工图和预算书，本工程的预算总造价（暂定）为：￥00元；其中园林绿化工程预算造价为：.0元，园林建筑工程预算造价为：￥元，经甲乙双方协商，确定本工程实行预算单价包干，工程额按实际工程量据实核算。2.2设计变更和增加工程应甲方要求更改、调整、增加的工程项目，由甲乙双方签字盖章确认的书面材料作为本合同附件与合同一并保存，并按实际发生的工程量进行结算（包括但不限于设计变更导致已订购材料或处理已订购材料发生的额外费用和设计变更导致需拆毁的已完工程量）。变更、增加工程计价方式：13、） 预算书中有的项目，按预算书单价（包括材料价、苗木价）执行；2） 预算书中有类似和接近项目单价的，按照类似和接近项目单价调整主材、苗木价格结算，更换主材、苗木品种的项目单价只调整综合单价中的主材、苗木价格，其他费用不变；3）预算书中没有类似和接近项目单价的项目，依据预算书编制原则及报价水平，双方于施工前协商确定；增加工程项目造价超过合同价款的5时，双方协商签订补充协议。2.3施工配合费：合同价款不包含需交纳予第三方的施工配合费，乙方不需承担，由甲方负责协调。第三条 工程期限3.1开工日期：2010年 3 月 25日，实际按甲方交出施工场地并签发开工通知书，乙方签收之日。3.2工程工期： 304、个日历天，2010年 4 月 25日前竣工。（4月20日前完成主要景点的施工，整体调试清理现场等在25日前完成。艺术制作、雕塑等独立构件双方视实际情况另行协商确定）。3.3因以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：1) 甲方未能按约定提供开工条件；2) 甲方未能按期交出所有施工场地，部分施工场地交出滞后；3) 甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；4) 甲方代表未按合同约定及时提供所需指令、批准或确认等，致使施工不能正常进行；5) 设计变更和工程量增加超过合同范围的10（延误工期按超出工程量与原合同比例双方确认）；6) 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累5、计超过8小时；7) 连续雨天超过24小时；8) 不可抗力影响；乙方在以上情况发生后就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出书面报告，甲方在收到报告日起2天内予以确认、答复，逾期不予答复也不提出修改意见，乙方即可视为延期要求已被确认。3.4因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方代表同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。3.5非乙方原因造成乙方窝工、怠工超过20天，乙方有权提出终止合同。第四条 工程验收4.1隐蔽工程和中间验收由乙方自检后，填写工程验收单，在隐蔽或验收前24小时通知甲方代表检查验收，甲方代表或驻地工程师代表应在收到通知12小时内到现场检查验收，认可签证后，乙方可进行下一步工6、序施工；甲方代表未按约定时间组织验收，乙方可自行检验并认真如实填写验收记录，甲方代表应予以签认。如有异议，甲方代表有权复查，若复查合格，其费用由甲方负责，工期顺延；复查不合格，乙方应马上返修，承担检查费用。4.2工程竣工验收按甲方审定的设计图纸、报价书及工程变更文件中明确的材料规格、质量标准，按国家和地方园林绿化工程施工有关规范技术要求进行验收；工程完工，乙方向甲方提交竣工报告，甲方在收到竣工报告第二日组织初验收，初验收后2天内双方书面确定整改内容，乙方整改完毕5天内甲方应组织工程竣工验收，甲乙双方在工程竣工验收证明书上盖章签字，以双方签字日期作为工程竣工日期。甲方不在上述时间组织验收或初验收7、后不提出修改意见的，视为工程通过竣工验收，竣工报告递交日期为工程竣工日期。工程不经竣工验收甲方提前使用，视为合格，由此发生的质量或其它问题由甲方负责；因甲方或不可抗力因素致使局部工程未能完成的，可作单项工程处理，甲方应按已完工程分段予以竣工验收结算、分段计算保修保养期。4.3工程竣工资料乙方应按当地城市建设档案管理的规定，在工程施工过程中及时收集、整理，建立完善工程档案。乙方在工程竣工验收后10天内，须向甲方提交一式五套完整的工程档案。甲方应为本工程的档案资料归档提供必要的配合，在收到乙方提交工程档案之日起10天内签认，并对资料无意见后5天内签署档案验收意见，并负责档案归档移交。第五条 工程质8、量标准和保修保养5.1本工程质量标准必须达到合格。工程质量验收执行现行国家标准。甲方可委托具备专业资质的园林质量监督机构对本工程进行质量监督。5.2施工期间工程质量不符合设计要求，质量不合格的，甲方可要求乙方停工和返工，因此造成的损失和返工费用由乙方承担，工期不予顺延。5.3.本工程所需材料、设备都应符合质量技术规范所规定的标准，所有主要材料、设备，乙方须提前按设计要求提供样板报甲方认可，甲方确认方可使用。5.4园林建筑工程保修期为一年，绿化保养成活期为 六个月 。保修保养期自通过竣工验收签字之日起计。5.5保修期内因施工质量而造成返修的，费用由乙方承担，但因甲方使用不当或其他非乙方原因引起或9、造成工程质量缺陷，其返修费用由甲方负责。5.6绿化保养期内乙方负责绿化的日常养护（水电费由甲方承担），包括淋水、施肥、除虫、修剪等。绿化工程保养费按定额计取包含在合同总价中。因乙方材料或种植质量造成苗木损坏或死亡的，补植费用由乙方自行承担，时花更换等非乙方因素造成增加种植费用由甲方承担。5.7绿化保养期满，乙方向甲方提交绿化移交报告，甲方在收到报告之日起3天内组织有关人员进行交接，乙方退场。甲方逾期组织接收的，超期保养的费用由甲方承担。第六条 付款方式6.1本合同生效之日起5个工作天内，甲方支付合同总价的20预付款予乙方，即人民币 万元；6.2工程完成50%，乙方向甲方提交进度报告，甲方于5个10、工作天内审定并再支付合同总价的30%予乙方，即人民币 万元；6.3工程完成90%，乙方向甲方提交进度报告，甲方于5个工作天内审定并再支付合同总价的30予乙方，即人民币 万元；6.4 工程竣工验收后，甲方于竣工验收合格之日起5个工作日内支付至合同总价的95%予乙方，即人民币 万元；6.5未有补充协议约定的更改、调整的工程项目，乙方向甲方提交该部分的结算书，甲方应于收到结算书的15个工作日内审定并支付至结算总价的95予乙方；甲方不在该期限内对结算书予以审定或提出疑议，乙方则视为甲方已同意乙方申报的竣工图和结算书；在该期限内双方对疑议问题不能达成一致意见，甲方应先支付无疑议部分的工程款；6.6余下的11、5工程款作为工程质保金，甲方分两期付清予乙方。在绿化工程保养期满一年时支付质保金的50，在园建、水电工程保修期满时支付质保金的50。第七条 双方责任7.1甲方责任开工前三天完成场地“三通一平”，按设计要求，开挖或回填土方至设计标高；接通水、电；提供临时堆场；开通施工运输车辆可通行的道路；并在开工后继续负责协调解决相关问题；开工前三天向乙方提供经确认的施工图纸四套（其中二套留作编制工程档案用）、说明书及有关的技术资料（包括地下管网平面图），并对图纸资料的准确性、安全性负责。确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验；提供施工过程中的用水水源、用电电源；乙方负责在电源、水源处挂表计量12、，施工发生水电费用由乙方承担。派驻工地代表负责工地现场的协调管理，确保乙方的施工不受第三方干扰；负责签认乙方工程签证及隐蔽、分项工程验收记录等竣工资料。按合同规定按期支付工程进度款，及时组织施工过程验收和竣工验收，按约定办理工程竣工结算。及时审批乙方申报的材料、苗木价格，对乙方申报有关工程的其它请示、报告等及时确认或批复（在收到书面文件2天内回复）。承担施工期间及保养期间因甲方因素或不可抗拒因素造成损坏项目的重修费用。派驻 杨勇 为现场代表，监督检查工程质量、进度和安全文明施工，负责设计图纸的变更、现场签证、工程指令和委托的签认，工程质量验收及相关事宜。7.2乙方责任 严格按照甲方认可的设计图13、纸、施工图纸、施工方案并按报价书中的各种材料规格、有关质量标准进行施工，保质保期完成本工程；配合服从甲方的现场协调管理；严格执行各项安全操作规程及有关法规，保证施工期间的各项安全；做好工地文明施工的各项措施，及时清理施工过程中的垃圾杂物；做好未交付甲方单位使用的成品及半成品的质量安全保护措施；工程竣工后按合同约定完善工程档案，向甲方提供竣工图及其它竣工资料。承担因施工质量及其它乙方因素造成的返工重修费用；乙方必须采取获甲方认可的适宜的、足够的施工措施，以避免出现水土流失、现有绿化苗木破坏、环境污染等情况；乙方进出工地车辆应经过洗车池清洗以避免污染道路；按时参加甲方组织的工程会议；遵守安全文明管14、理处罚规定；本工程乙方不得转包，本工程乙方不得转包，乙方可以将少量专业工程例如木构件、钢结构等分包予专业公司完成，且因此产生的相关费用已包括在合同价款中。委派 刁铭仁 为工程项目经理，负责施工期间的现场管理、现场签证、施工质量、安全工期进度管理。第八条 违约责任8.1如甲方不按期支付工程款，从逾期次日起每逾期一天按合同总造价的万分之二向乙方偿付违约金，逾期十天，乙方有权停工或对已完工程进行围蔽处理，所造成的工期延误及经济损失由甲方负责；逾期超过二十天，乙方有权单方终止合同，在15天内按乙方完成的工程量结算。8.2乙方不按期完工，从逾期次日起每逾期一天罚款5000元，但罚款总额不超过合同总价的515、，逾期超过二十天，甲方有权单方终止合同另请施工队伍。第九条 构成合同的文件及解释顺序构成合同的文件应能相互解释，互为说明。除合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释次序如下：1) 本合同签订后双方约定的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；2) 本合同及合同附件；3) 经双方确认的施工图纸；4) 工程量和设备材料清单； 5) 工程报价单或预算书（含预算编制说明）；6) 现行有关法律、法规、标准、规范第十条 其它10.1本合同与合同有关协商同意的附件具有同等效力；除本合同条款约定的事项外，其它有关事宜按中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同（GF-1999-0201）中通用条款执行。合同未尽条款，均按中华人民共和国合同法的有关规定协商办理。10.2发生争议双方应协调解决，协商解决不成时可向项目所在地人民法院起诉。10.3合同正本一式贰份，甲乙双方各执壹份；副本肆份，双方各执贰份。10.4本合同自甲乙双方签字盖章后生效。合同附件一：施工范围示意图二：预算书 甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 法人代表： 法人代表： 签约代表： 签约代表： 经办人： 经办人：二一 年 月 日签订于