1、平基土石方工程施 工 合 同（样板合同）工程名称： 甲 方： 乙 方： 签订日期： 年 月 日发包单位（以下简称甲方）： 承包单位（以下简称乙方）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程施工相关事宜协商一致，特订立本合同。 第一条 工程概况1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 工程规模：开挖方量 m3，回填量 m31.4 承包范围：本工程设计施工图范围所涉及到的所有平基土石方工程。1.5 承包内容：1.5.1 平基图中土石方开挖、回填、装载、运输、弃碴，非开挖区清表50cm深。 1.5.2 办2、理所有本工程从施工准备到竣工验收的各项手续。 1.6 承包方式：包机械设备、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包税费、包办理政府部门有关施工手续及验收手续费及竣工测量费等。 1.7 质量等级：按现行国家验收规范、地方相关规定及设计图纸要求进行施工，工程质量达到最新的国家有关施工质量验收合格标准，并一次性验收合格。第二条 合同价款2.1 承包方式：2.1.1 本工程土石方开挖、回填、清表采用综合总价包干为 元（大写： 元整），除甲方调整设计标高减少工程量从而相应减少工程价款外，出现其他任何情况，本包干总价均不作调整。 平基土石方合同工程综合包干总价包括但不限于以下费用： .1 乙方实际施工时的3、土石成份与乙方开工前考察施工现场所获悉的情况不相符时的风险费用。 .2 乙方实际发生的土石方运输量，以及乙方实际发生的土石方运距超过乙方在开工前自行确定的土石方运距所带来的风险费用。 .3 乙方为堆放外运土石方发生的所有弃碴场地费用及弃碴费用，包括施工过程中一次或多次更换弃碴场地所发生的费用。 .4 施工实际开挖量超过施工图确定的范围所发生的费用，未验收交付前无论任何原因所出现垮塌土石方清除和危岩清除等所发生的费用。 .5 办理施工许可手续、环保手续、环卫手续、占道手续等所有与施工准备到竣工验收相关的手续所发生的费用。 .6 在从施工准备到竣工验收过程中，各个管理部门对本工程的收费和罚款，无论4、直接针对甲方还是乙方，都由乙方支付。但属于项目开发的费用除外。 .7 乙方的施工准备工作，包括施工便道、大型机械进出场及施工水、电搭接和安全保卫等费用。 .8 施工过程中对场地内地下管网进行安全保护的费用和因施工损坏管网设施发生的赔偿费用。 .9 施工过程中造成周边邻近建筑物、构筑物损坏的赔偿费用及为保证安全加大施工难度而增加的费用，对周边单位和个人、过往行人造成损失和人身伤亡事故的赔偿费用, 施工人员的伤亡赔偿费用，以及施工过程中处理公众投诉所产生的费用。 .10 施工中为保证正常施工（包括抢工）所发生的一切施工措施、技术措施、安全措施、文明施工措施等费用。 .11 由于施工原因引起的一切损5、失的赔偿费用。 .12 由于执行环境保护、城市管理、交通运输管理等各项要求（如施工噪音控制、运渣车辆密闭、限制车辆超载、车辆清洗等）而产生的费用。 .13工程完成后在场地移交给甲方前的场地临时围护、安全守护、场地移交前积水的抽排等工作产生的费用。 .14 工程管理费、利润、税金、规费等应包含在工程造价中的所有费用。 .15 因为市场及政策原因造成的各种价格变化风险。2.2 工程款支付：2.2.1 乙方在中标后、签订本合同前，在甲方指定的账户存入金额为中标价10%的履约保证金（投标时存入的投标保证金作相应冲抵）。2.2.2 本工程不付预付款。2.2.3 工程按期竣工，在乙方提供的工程竣工资料经甲6、方认可后七个工作日内，甲方不计利息退还乙方履约保证金。2.2.4 在乙方办理完毕工程竣工结算书移交手续之日起15个工作日内（以移交手续签订之日为准），甲方完成对乙方报送结算资料的初审，并通知乙方核对。2.2.5 乙方收到甲方工程竣工结算核对通知书后3日内与甲方联系确认核对事宜，工程竣工结算经甲乙双方核对确认无误并在工程竣工结算定案表上签章后15个工作日内，甲方向乙方支付至结算总金额的 %为 元（大写 ）。2.2.6 余款在工程竣工（以甲方认可的竣工日期为准）满1年后30天内支付完毕。2.2.7 如工程延期竣工（以甲方认可的竣工日期为准）, 甲方按延期天数每天3000元处以罚金，罚金从乙方的履约7、保证金中扣除，不足部分在工程款中扣除。2.2.8 甲方每次支付给乙方的工程款项必须由乙方在有管辖权的税务机关纳税，每次工程款支付前乙方须向甲方提供对应金额的有效的建安完税发票，经甲方逐级审核签字确认后以转帐方式支付给乙方。2.2.9 乙方收款账户开户银行名称： ，账户名称： ，收款账号： ，如乙方变更账号，需出具有效书面通知给甲方相关负责人，否则甲方有权拒付工程款。2.2.10 甲乙双方特别声明，乙方具有足够的资金周转能力，可以保证工程施工期间包括人工工资在内的全部资金供应。 第三条 工期3.1 本工程暂定总工期 日历天，暂定于 年 月 日开工， 年 月 日完工，具体开工时间以甲方书面通知为准8、，竣工日期以竣工验收合格之日为准。 3.2 以本合同约定的工期为准，实际工期每延后一天，乙方向甲方支付工程包干造价5的延误工期罚金，该项罚金不设限额，按乙方实际延误天数计算。延误工期罚金从甲方应支付给乙方的工程款中扣除。第四条 工程材料 工程所有材料由乙方自行供应，费用包括在本合同约定价款内。第五条 质量标准和技术要求 土石方开挖、回填范围符合工程施工图要求，质量标准执行以下国家标准、规范，达到合格标准。5.1 土方与爆破工程施工及验收规范 （GBJ201-83）5.2 建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）5.3 工程测量规范（GB50026-2007）5.4 建筑地基基础9、工程施工质量验收规范（GB50202-2002）5.5 建设工程施工现场供用电安全规范（GB50194-93）5.6 建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-2012）5.7 建筑施工安全检查评分办法（JGJ59-2011） 第六条 甲方责任：6.1 甲方负责向乙方提供与本工程有关的设计图纸及技术文件贰份。6.2 指派 （电话号码： ）为驻施工现场监理工程师， （电话号码： ）为甲方驻施工现场代表，对工程进度、工程质量和合同执行进行监督检查，并与甲方相关部门根据甲方确认的样品办理本工程的验收、变更、签证手续和其他事宜，协调交叉施工单位的配合协作关系。6.3 委托监理单位对工程质量、进度、安全进行10、检查。6.4 负责协调乙方与交叉作业单位的配合关系。6.5 协调工程的竣工验收,并及时办理竣工结算。6.6 审核乙方编制的施工进度计划、材料设备进场计划等报表及相关文件。6.7 按合同支付各阶段应付款项。第七条 乙方责任：7.1 乙方派驻施工现场履行合同的代表： （电话号码 ）。在施工过程中甲方或监理单位认为以上人员不称职，有权要求乙方更换，乙方在收到甲方或监理单位要求更换以上人员的书面通知后3日历天内必须按甲方或监理要求完成人员更换工作，否则，乙方应向甲方支付1.00万元/人次的违约金。 7.2 乙方自行解决施工现场用水、用电管线连接及临时设施搭建，并承担费用、保证安全。水电由甲方指定接驳点11、，并确保水电的容量满足施工生产的需要。水、电表的安装费用和给排水、输电、通讯线路的搭设、照看、维护、拆除费用（无论远近）均由乙方承担。承包人用电量按抄表数量加6%用电损耗量计算。施工水电费由乙方每月向甲方缴纳，水电损耗由乙方承担。 7.3 凡乙方在施工过程中运输易撒漏物质车辆必须保持密闭运输装置完好和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路。必须设置车辆冲洗设施，以防车辆带泥出场，保持周边环境清洁。严禁使用未密闭的车辆运输易撒漏物质。否则甲方有权对承包商进行责任追究，并扣留其部分工程款，直至停工整改。情况严重的，甲方有权单方面终止合同，勒令退场，并由乙方赔偿由此造成的损失。 7.4 按月足额发放12、民工工资，如未按月足额发放，一经甲方发现，甲方有权从承包方缴纳的保证金及工程款中扣除相应的数额用于支付民工工资。 7.5 乙方应在不影响施工现场附近居民楼房安全和居民休息的前提下，保质保量按时完成施工任务，如发生安全责任事故，由此产生的赔偿及一切法律责任概由乙方承担。 第八条 安全责任 8.1 甲乙双方确认，在工程综合包干单价中已包括全部施工安全措施费用。保证施工安全所采取的各项措施、以及处理安全事故的全部费用均由乙方从综合包干单价中开支。 8.2 甲方、乙方双方办理各自人员及财产的保险业务，并各自承担相应费用和保险受益。 8.3 在施工过程中，发生的第三方人员受伤、相邻建（构）筑物受损、地下13、管线损坏等事故，均由乙方承担全部费用和责任。 第九条 工程验收和结算办理 工程需达到以下条件，甲方才予以验收及办理工程结算，否则不予验收及办理工程结算。 9.1 合同范围内的工程内容已施工完毕。 9.2 工程施工所遗留的危石和垮塌土石方已清除、场内积水已抽干。 9.3 工程地形图已绘制完毕并经甲方审核、会签。 9.4 乙方的临时设施及施工机械设备等全部撤出现场，并经甲方确认办理出场确认书。9.5 工程完工后，乙方会同甲方和现场监理共同完成完工后地形测量并形成草签，然后根据草签测量图绘制完工地形图（含变更和合同外增加工程的完整地形图）。地形图测量和绘制采用方格网或断面法，完整标注测点坐标和高程。14、并在完工后10天内移交肆套给甲方审核、会签。9.6 地形图必须经下列人员审核会签后生效。甲方：项目分管副总、工程部经理、现场工程师、成控专员。乙方：项目经理、技术负责人、编制人。9.7 完工地形图经甲方审核和现场测量复核后，签字认可之日即为工程竣工日期。 9.8 乙方编制工程竣工结算书一式肆套提交甲方办理工程竣工结算。工程竣工结算书内容及装订顺序如下：封面，目录，不再增补结算资料的承诺书，结算办理人委托书及身份证和资质证书复印件，结算书，承包合同，工程变更或甲方工程指令或补充协议等合同外增加工程文件，完工地形测量图。 第十条 违约责任 10.1 以下情况属违约 10.1.1 乙方不按本合同约定15、的开工日期开工。 10.1.2 工程进行中，乙方终止施工，拒不执行合同。 10.1.3 未经甲方书面认可，乙方擅自分包或转包工程。 10.1.4 工期延误。 10.1.5 质量达不到要求，拒不整改。 10.1.6 工程竣工后不及时拆除（撤出）临时设施及施工机械设备。 10.1.7 甲方不按本合同约定条件及时支付工程款。 10.2 违约处理 10.2.1 乙方不按本合同约定的开工日期开工的，自动丧失中标资格，履约保证金全部归甲方所有。 10.2.2 如发生以下情况，甲方有权要求停工撤场，且已完成的土石方工程量不予结算，不付工程款：.1 乙方中途停工。.2 甲方发现乙方的施工安排明显不能保证工程按16、期竣工,乙方拒绝按甲方要求采取整改措施。 工程质量达不到本合同的要求，乙方必须无条件返工至达到要求，未达到质量要求视为未完成；如乙方拒绝返工，甲方不予办理工程结算。 10.2.4 乙方在工程竣工后不及时拆除（撤出）临时设施及施工机械设备的，甲方不予办理工程结算。 10.2.5 甲方不及时按本合同约定条件支付工程款的，每天以迟付款项金额的0.5作为罚金进行计算。 10.3 任何时候，乙方民工因工资问题若出现向甲方或政府机构投诉、或影响社会安定的情况，经调查核实，甲方有权及时在乙方已完工程总价的范围内代乙方支付该工资费用，并对乙方按代付金额的20%进行违约处罚。 第十一条 不可抗力11.1 不可抗17、力事件发生后，乙方应立即通知甲方或监理方，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方或监理方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方或监理方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向甲方或监理方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。11.2 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担： 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由甲方承担； 甲乙双方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相18、应费用； 乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担； 停工期间，乙方应甲方或监理方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担； 工程所需清理、修复费用，由甲方承担； 延误的工期相应顺延。 11.3 遇人力不可抗拒的自然灾害造成的损失报有关部门裁定。第十二条 争议或纠纷处理本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。当事人不愿通过协商或协商不一致时，任何一方均可以向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条 其它13.1 所有甲、乙双方签认的设计变更、工程指令、函电及有关的技术资料均为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。13.2 本合同未尽事19、宜由双方协商解决，可作补充协议，本合同所有补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3 经甲方审定后的施工组织设计及相关文件具有与合同相同的法律效力。13.4 本合同经双方签字盖章后于签订之日起生效，待双方全面履行合同义务后自动失效。13.5 本合同一式肆份，双方各持贰份，双方权利义务均以本合同为准。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法人代表： 法人代表：联 系 人： 联 系 人：联系电话： 身份证号码： 签约地点： 联系电话： 签约时间： 年 月 日 阳光协议甲方： 乙方： 为强化公平原则，增加施工过程中的透明度，避免贪腐事件发生,保障建设单位和施工单位的合法权益，甲方、乙方双方达成如下协议：20、一、乙方承诺在招投标阶段、施工阶段、结算阶段：不给予、不参与向甲方任何人（含甲方工作人员介绍的第三方）实施现金或实物回扣、无偿服务、中介服务、吃请等有损甲方利益的行为和实施让相关人员获利的行为。二、乙方承诺不得以任何理由向甲方工作人员包括其家属提供宴请，免费或象征性收费的旅游、休闲娱乐和保健活动，赠送任何礼品、纪念品、购物券、红包、年终奖金等,不得为甲方工作人员家属安排工作、或与其合伙经商等实施能使甲方工作人员获利的行为。三、当甲方工作人员在接受乙方本协议一、二条的禁止行为后，若乙方能主动向甲方人员的上级领导或总经理报告，并积极配合甲方指派的专人进行调查，提供相关证据，甲方对乙方的行为免予处罚21、，并向举报人奖励查实金额50%的奖金。甲方对举报人员有保密义务。四、甲方上述人员如因乙方拒绝提供满足其提出的上述第一、二条要求时，而对乙方正常施工、工程结算、款项支付进行各种形式的故意刁难，影响工作进展，影响结算，乙方应直接向其上级领导、或甲方实证举报，甲方将对举报人姓名及相关信息保密并给予举报人奖励。五、乙方应主动积极配合甲方在流程和制度要求的各个环节正常开展工作，不得诬蔑甲方工作人员，若发生此类行为，甲方有权按污蔑物或金额对应对乙方进行违约处理并提出合同约定的经济赔偿。七、对于乙方举报情况经过调查，如果证据确凿，情况属实，甲方将依据公司制度和国家相关法律对其相关人员或主管进行严肃处理。处分22、包括但不限于：调换岗位、辞退开除，直至移交司法机关处理。八、乙方在招投标及施工过程、结算过程中贿赂（或通过第三方收费或贿赂）甲方工作人员，甲乙双方工作人员均可向甲方举报，甲方给予直接举报者举报核实金额50%的奖励，非乙方人员举报的，乙方自愿承担举报核实金额10倍的不诚信违约处罚。属乙方工作人员举报的，除按本协议条款奖励举报人外，甲方不处罚乙方。甲方有权在乙方进度款或工程款中扣除该款项。甲乙双方均对举报人保密承担相关责任。九、甲乙双方均对违法累计金额超过5000.00元人民币的行为人移送司法机关处理无异议并承担相应的配合责任。十、甲方如接到举报，乙方及其工作人员违反本协议规定并经调查属实，甲方可以认定乙方采取了不正当竞争手段为由停工整顿（工期损失由乙方自行全部承担）并有权在任何时候以任何方式终止甲乙双方的合同，甲方不做任何补偿。十一、甲方财务部门有权定期与乙方财务部门核对往来账款数额；乙方财务部应当主动配合甲方对账工作。十二、本协议对甲乙双方之间发生的任何一项施工活动均有效。十三、本协议与甲乙双方签订的买卖合同、施工合同、服务合同、补充协议具有同等法律效力。甲乙双方签字盖章之日起生效。甲 方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人：或委托代理人： 或委托代理人：签订时间： 年 月 日