1、内部劳务承包合同合同名称： 合同编号： 年 月内部劳务承包合同甲 方： 乙 方：为确保甲方承担的某某工程段施工任务能顺利完成，项目经理部决定将锚索框架梁施工以内部班组形式承包给乙方施工。为维护甲乙双方利益，根据中华人民共和国合同法、国家有关法律法规及甲方有关规章制度，经双方在平等自愿的基础上协商一致，订立本劳务意向协议，具体如下：一、承包方式乙方成立班组以劳务承包方式承包本合同内约定工作，由乙方班组长作为班组代表全权履行本合同。二、承包范围某某工程段锚索框架梁施工。三、劳务承包单价及工作内容1锚索框架梁承包单价及工作内容见附件1。2本单价为固定单价，乙方不得以任何方式进行调整。3本单价已包含劳2、务税、工伤保险费和除营业税外的其他税费。四、双方驻工地代表甲方驻工地代表：姓名： ，职务： ，为履行本合同代表。乙方驻工地代表：姓名： ，职务： ，为履行本合同代表。五、工作期限1.开始工作日期： 年 月，结束工作日期：按甲方要求。2.乙方必须保证完成甲方要求的总工期和施工任务，若乙方不能按时完成甲方下达的施工生产计划，甲方有权无条件地调整乙方所承担的工作量给其他队施工，且拖延工期按照 元/天进行处罚。六、工作质量1. 本工程质量目标为 优质工程，乙方在施工中必须严格按照合同有关质量的约定及甲方制定的技术标准作业，本工程必须达到质量标准为 的标准，杜绝质量事故。2本合同适用标准规范如下： 七、3、安全文明施工1 .本工程的安全施工标准： 。乙方应按甲方下发的安全标准化工地标准进行安全文明施工；2. 乙方应遵守甲方制订的安全操作规则，重视施工现场作业安全，认真执行“安全第一、预防为主”的方针，并对劳务人员进行经常性的安全教育。严格按照施工技术安全规则操作，遵守安全生产的各项规章制度，杜绝违章作业，确保安全生产，避免发生伤亡事故；3. 甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用；4. 施工中如发生伤亡事故，乙方必须立即报告甲方，由甲方报告上级主管部门和当地劳动部门、检查机关，所发生的费用由事故责任方承担。同时按国家有关法律、行政法规4、对事故进行处理；5. 乙方应协助甲方在施工现场设置照明、警示标志牌和其它必要的防护设施、标志并妥善保管。严禁损坏，如有损坏，由乙方立即恢复；6. 甲方有权对乙方的安全操作、工序质量和文明施工进行监督、检查，乙方应积极配合，及时整改查出的问题，否则甲方有权勒令停工整改或给予经济处罚。八、甲方权利和义务1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；2提供施工场地，负责办理施工前期准备工作；3提供施工所需施工图和有关技术资料，负责施工测量、工程试件取样及试验，负责编制施工组织计划，下达施工进度计划，技术交底, 组织图纸会审，统一5、安排技术档案资料的收集整理及交工验收，负责现场施工技术管理、验工计价和编制竣工文件等工作；4根据施工安排组织乙方施工所需的钢材、预应力钢绞线等主要材料的采购；5指派工程技术人员和现场管理人员，对乙方现场施工技术、工程质量、安全生产、文明施工、环境保护的全过程进行管理和监督；6拨付劳务费，监督乙方发放劳务工资；7负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。九、乙方的权利与义务1乙方应具有一定技术能力的管理人员，特种工作人员持证上岗，在开工前接受甲方的岗前培训，组织有关人员参加甲方技术交底会和安全教育活动，施工操作必须服从甲方的统一指挥；2. 对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负6、责，组织熟练工人投入工作。严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准。承担由于自身责任而导致质量修补、返工造成的损失及罚款；3乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前5天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期。承担由于自身责任而导致工期拖延造成的损失及罚款；4加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；承担由于自身原因而导致7、的安全事故的全部责任；5加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于现场脏乱而造成的各种罚款；6. 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方安全标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；7. 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；8. 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；若有损坏或遗失，乙方应照价赔偿；9. 乙方必须为从业人员办理工伤保险及其他社会保险，以及为从事危险作业的人员8、办理意外伤害保险，支付保险费用；10. 按照国家税法、行政法规的规定主动交纳有关税费；11. 乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再承包给他人。否则，乙方将依法承担责任；12凡本合同工序内工作内容乙方不得要求甲方另计点工；13. 乙方与甲方另行签订安全协议。十、材料设备供应1. 为保证原材料质量，本工程钢筋、预应力钢绞线、混凝土由甲方组织提供，其他材料乙方自备并承担费用。2. 乙方应根据施工进度提前5天报送甲方供应材料申请计划，以便甲方按时提供到现场。如需卸车，卸车费用由乙方承担。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。乙方按甲方的规定对材料妥善保管、合理使用甲方9、供应的材料。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失；3. 本工程使用机械及防护用具：乙方自备的机具为：钻孔设备、钢筋加工设备、发电机、张拉压浆设备、搅拌机、框架梁模型、钢管、扣件、捣固器及其他小型机料具。乙方自备的防护用具：电焊面罩、防护眼镜、防护用品等。十一、工程计量1结构工序施工完毕并经检测合格后，由乙方配合甲方合同部、工程部、现场管理人员进行现场收方，收方完毕，由甲方现场管理人员出据收方单并经项目总工签认后作为计价的依据，交合同部办理计价手续，劳务费每月 日结算一次；2. 甲方预留验工劳务费用总额的5%作为劳务施工履约保证金在验工计价中扣除，工10、程施工完毕，质量达到标准要求，终结清算后一次性退还；3. 甲方依据审核签认的计价额扣除甲方为乙方购买的材料等费用后进行结算，甲方每月根据业主资金拨付情况支付乙方上月劳务费用。4. 甲方不向乙方提供施工预付款。 十二、合同的变更及解除1. 本合同依据的工程项目有所变动，致使约定的条款发生变化时，双方应及时变更或签订补充合同；2. 经甲乙双方协商同意后，可进行合同的变更及解除；3. 乙方将本劳务工程转包、承包时，甲方有权解除合同；4. 乙方连续两个月未完成施工进度计划或劳务施工进度明显落后于计划，无法保证工期要求时，甲方有权解除合同，乙方应无条件退场，不得阻止其他队伍进场施工；5. 如果甲方不按照11、本合同的约定支付劳务费用，乙方可以停止工作。停止工作超过28 天，甲方仍不支付劳务费用，乙方可以发出通知解除合同；6. 如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务费用； 7. 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同；8. 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。并按合同约定支付已完工作劳务费用。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。十三、乙方承诺施工过程12、中，由于征地拆迁、业主原因、图纸不到位、管线拆迁等原因可能造成的停工、窝工，乙方已作了详细的评估，充分考虑了影响实施的各种因素及其风险，并同意承担由此造成的任何风险，由此所发生的任何费用均由乙方承担，乙方承诺不再向甲方提出增加包干单价费用及索赔的要求。十四、争议解决方法在履行合同过程中发生纠纷,双方协商不能解决时,交由合同签订地法院审理。十五、合同的生效与终止本合同经甲方和乙方双方代表签字或盖章后生效，在双方共同完成各自承担的工作内容且所有款项结算完毕自行终止。十六、补充协议本合同未尽事宜，经甲方、乙方协商另行签订补充协议，作为本合同的补充，补充协议作为本合同附件与本合同具备同等效力。十七、合13、同份数本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。十八、合同附件附件1：劳务承包单价及工作内容表附件2：乙方身份证复印件甲 方： 乙 方： 甲方代表： 乙方代表：电 话： 订立地点： 订立时间： 附件1：劳务承包单价及工作内容表序号项 目 内 容单 位单价(元)数量工作内容1锚索（7索）m设计数量支架搭设、钻孔、锚索制作安装、注浆、立锚墩、张拉、材料转运。（除钢绞线外所有费用）2框架梁砼m3设计数量刻槽；砼拌制、入模、浇筑、捣固、表面处理、养生；安拆模型；场地材料整齐堆放、场内运输、场地清理；搭设工作平台，材料转运及归还；安全防护实施。（除砼外所有费用）3框架梁钢筋t设计数量钢筋除锈、制作、安装、偏位校正、场内运输（除钢筋外所有费用）