1、 商品房买卖合同合同双方当事人：出卖人： xxx房地产开发有限公司 注册地址： 法定代表人： 联系电话： 营业执照注册号： 企业资质证书号： 委托代理人： 地址： 邮政编码： 联系电话： 委托代理机构： 注册地址： 法定代表人： 联系电话： 营业执照注册号： 企业资质证书号： 邮政编码： 买受人： 【本人】【法定代表人】姓名： 国籍： 身份证种类 号码 地址： 邮政编码： 电话： 【委托代理人】【 】姓名： 国籍： 身份证种类 号码 地址： 邮政编码： 电话： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖2、商品房达成如下协议：第一条项目建设依据出卖人以出让方式取得位于xx市二环北路以北，玉壶街以东、编号为xxx的地块的建设用地使用权。载明该建设用地使用权来源的批准文件或合同是xxx。该地块总土地面积为 27739.00平方米 。出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【建设项目名称】【现定名】【暂定名】 。建设工程规划许可证号为 ，施工许可证号为 。第二条 商品房销售的依据买受人购买的商品房为【预售】【现售】商品房。预售商品房批准机关为 xx市建设局 ，预售许可证号为 金预售许字（ ）第 号 ;或者,现售商品房备案机关为 ，备案号为 。第三条 买受人所购商品房的基本情况买受人购买的商品房（以下简称3、该商品房，其房屋平面图见本合同附件一），为本合同第一条规定的项目中的： 第 幢 单元 号房，或 幢 号房。建筑层数地上 层，半地下 层，该商品房位于第 层。该商品房土地使用权年限自 年 月 日至 年 月 日。该商品房的设计用途为 ，属 砖混 结构，层高 2.4-3.9米 。该商品房有阳台 见附件一 ，其建筑样式（封闭式、非封闭式或其他）为 非封闭式 。该商品房相关节能措施、保温工程保修期等信息说明： 满足xx省居住建筑节能设计标准的要求 。该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共 平方米。其中，套内建筑面积 平方米，应分摊的共有建筑面积 平方米（应分摊的共有建筑名称及建筑面积清单见本合同附件4、二）。除上述商品房买卖外，有出售（或赠送、出租等）车位、车库、绿地或其他物业的，有关该物业买卖、赠与、租赁合同事项，双方另行约定于本合同附件三。第四条 建筑区划内相关物业归属的约定在该商品房所在的建筑区划内，出卖人建设物业服务用房 按照物业管理条例规定物业服务用房面积需达到总建筑面积千分之七，面积约530.24 平方米，坐落在小区西南角玉壶街沿街物业管理用房 ，属于业主共有。下列物业属于出卖人所有，出卖人可以另行出售、附赠或者出租，其他道路、绿地、场所、设施、房屋，属于业主共有。1、车位， 。2、车库， 。3、 地下人防设施，根据谁投资，谁使用，谁受益，谁维护管理的原则，上述权利和义务归xxx5、房地产开发有限公司享有和承担 。 4、 。城镇公共道路、城镇公共绿地，及依照有关规定、合同约定需要移交政府相关单位管理的物业，不属前款约定范围。第五条 计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第 3 种方式计算该商品房价款： 1、按建筑面积计算，该商品房单价为（人民币）每平方米 元，总价款（人民币） 千 百 拾 万 千 百 拾 元整。 2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为（人民币）每平方米 元，总价款（人民币） 千 百 拾 万 千 百 拾 元整。 3、按套（单元）计算，该商品房总价款为（人民币） 千 百 拾 万 千 百 拾 元整。 4、 。按照物业管理有关法规、规章规定，需要交纳新建物业专项维6、修资金的，首期交纳标准为 40 元/平方米（以相关部门确定并经当地政府批准后公布的标准为准）。该款项未包含在本条约定的总价款中，由出卖人统一代交，在物业交付时向买受人收取。第六条面积确认及面积差异处理合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记为准。1、当事人选择【建筑面积】【套内建筑面积】（本条款中均简称面积）作为计价方式时，商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按以下方式处理： 面积误差比绝对值在3%以内（含3%）的，据实结算房价款。 面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。 买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起 30日内将买受人已付款退还给买受人，并按 中7、国人民银行同期活期存款 利率付给利息。 买受人不退房的，产权登记面积大于合同面积时，面积误差比在3%以内（含3%）部分的房价款由买受人补足；超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由出卖人返还买受人；超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。面积误差比=产权登记面积合同约定面积合同约定面积100%2、当事人选择按套计价的，商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，约定按下列第 种方式处理：交付的房屋套型与设计图纸一致,相关尺寸误差不超过附件一房屋平面图上标示的误差范围的,总房价款不变。第七条 付款8、方式及期限买受人按下列第 种方式按期付款：1、一次性付款 年 月 日之前支付定金（人民币） 元整。 年 月 日之前支付（人民币） 千 百 拾 万 千 百 拾 元整。2、分期付款 年 月 日之前支付定金（人民币） 元整。 年 月 日之前支付（人民币） 千 百 拾 万 千 百 拾 元整。 年 月 日之前支付（人民币） 千 百 拾 万 千 百 拾 元整。 3、其他方式 年 月 日之前支付定金（人民币） 元整。 年 月 日之前支付（人民币） 千 百 拾 万 千 百 拾 元整。 年 月 日之前办理【银行】【公积金】【组合】贷款手续，贷款金额为（人民币） 百 拾 万 千 百 拾 元整。 4、特别约定买受人9、贷款购房的，若因买受人原因不能如期办妥贷款相关手续,则视同逾期付款,应参照本合同第八条承担违约责任。第八条 买受人逾期付款的违约责任买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第 1 种方式处理： 1、按逾期时间，分别处理（不作累加）。 逾期不超过 90 日，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额 支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 三 的违约金，合同继续履行； 逾期超过 90 日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人 按累计应付款的 5 %向出卖人支付违约金；出卖人愿意继续履行合同的，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止10、，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 四 （该比率应不小于第项中的比率）的违约金。 本条中的逾期应付款指依照本合同第七条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。 第九条 交付期限及条件出卖人应当在 2011 年 12 月 31日前，将符合下列各项条件的商品房交付买受人使用：1、建设工程经竣工验收合格，并取得建设工程竣工验收备案证明；2、取得法律、行政法规规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件；3、用水、用电、用气、道路、 等，具备商品房正常使用的基本条件；4、 。但如遇到下列特殊原因，除双方协商同意解11、除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起 30日 内告知买受人的。 2、因规划、文物、环保等主管部门所采取某项行政措施或 遇到重大技术问题而导致建设期延长的，出卖人可据实予以延 期 。3、交房期限届满，买受人应支付给出卖人的任何款项未付清的，出卖人有权拒绝向买受人交房，交付日期相应顺延至买受人付清全部应付款项后7天内，顺延期限不视为交付逾期 。第十条 出卖人逾期交房的违约责任除本合同第九条规定的特殊情况以外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第 1、2 种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）。逾期不超过 90 日，自本12、合同第九条规定的最后期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之 三 的违约金，合同继续履行；逾期超过 90 日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起 30 天内退还全部已付购房款，并按买受人累计已付购房款的 5 %向买受人支付违约金；买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第九条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之 四 (该比率应不小于第项中的比率)的违约金。 2、 因本合同第九条第二款原因导致逾期交房的，出卖人不承担违约责任。第十一条 规划设计变更的约定经规划设13、计单位同意、规划行政主管部门批准的规划设计变更，导致下列情形（一般为影响到买受人所购商品房质量或使用功能等）之一的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人：1、该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向变化。2、该商品房的面积、间距、配套设施 。 买受人有权在通知到达之日起15日内作出是否退房的书面答复，未按期作出书面答复的，视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。 买受人退房的，出卖人须在合同解除之日起30 天内将买受人已付款还给买受人，并按 买受人购房贷款 利率（不低于买受人购房贷款利率）付给利息；买受人不退房的，双方应当在通知到达之日起 30 日内14、另行签订补充协议。买受人未以贷款方式支付房款的，退房时出卖人应按银行同期银行贷款利率支付买受人已付房款的利息。补充协议按设计变更后的状况为基础协商签订，如买受人在接到出卖人通知30日内不退房也未及时与出卖人签订补充协议，则视为双方同意按设计变更后的现第十二条 交接商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第九条规定的证明文件，并签署房屋交接单。在签署房屋交接单前，出卖人不得拒绝买受人查验房屋。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供住宅质量保证书和住宅使用说明书。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期15、交房责任由出卖人承担。商品房交付使用时，买受人对房屋及装修质量，公共设施、设备质量提出异议的，出卖人应当给予解释和说明，仍不能达成一致意见的，双方委托 xx市建设工程质量监督站指定的质量检测单位 进行质量检测。双方对检测费用垫付和结算约定为 检测费用先由买受人垫付，检测结果该商品房达到交付使用条件的，费用由买受人承担；达不到交付使用条件的由出卖人承担 。检测结果为合格的，出卖人书面通知的交付日期视为交付；检测单位提出返修意见的，出卖人应当按要求返修，并承担赔偿责任。由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：买受人应在出卖人寄发的交付通知书规定的交付日期内办理交付手续，如逾期，产生16、的延期交房责任由买受人承担，并由买受人以10元/天支付管理费用；因买受人提供的通讯地址不详，不准确或电话变更等原因造成出卖人无法与买受人取得联系而产生延误交付的，责任由买受人承担 。第十三条 抵押与相关债权债务与本合同商品房有关的土地使用权及在建工程存在抵押情形的，出卖人将相关情况（登记机关、抵押当事人、债务人、被担保的主债权的数额、登记时间等）告知如下： 登记机关：xx市国土局；抵押当事人：中国建设银行有限公司xx分行；债务人：xxx房地产开发有限公司；被担保的主债权的数额：人民币7000万；登记时间2009年12月28日 。出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造17、成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。 。第十四条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任双方将该商品房的装饰、设备标准约定于本合同附件四，如为精装修房，双方应当约定装修使用的主要材料和设备的品牌、产地、规格、数量等内容。出卖人交付的商品房，应当符合约定的装饰、设备标准。达不到约定标准的，出卖人补偿装饰、设备差价，并承担违约责任如下： 由出卖人按装饰、设备标准重新装修。 第十五条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的除第九条已经约定为交付条件外的下列基础设施、公共配套建筑，按以下日期达到使用条件： 1、区内绿化于商品房18、交付后一个绿化周期完成 。 2、有线电视、电话宽带和燃气管线于商品房交付时预埋到户，开通手续由买受人向专业单位自行申请办理，费用自理 。 3、 。如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理： 1、按本合同第十条处理 。 2、如遇本合同第九条第二款所规定的特殊原因，出卖人可据实予以延期 ，不承担责任。 。 3、非由出卖人负责实施的建筑区划外的市政大配套未建成或未投入运营，导致建筑区划基础设施及公共配套不具备使用条件的，不视为出卖人违约，并由买受人自行向有关责任单位主张权利。 。第十六条关于产权登记的约定购买商品房，当事人可以申请预告登记。就该商品房预告登记有关事项，当事人约定于附件五19、。出卖人负责办理土地使用权初始登记，取得土地使用权证书或土地使用权证明。出卖人负责申请该商品房所有权初始登记，取得该商品房房屋所有权证。出卖人承诺于 2012 年 6 月 30 日前，取得前款规定的土地、房屋权属证书，交付给买受人。买受人【自行】【委托出卖人】办理该商品房转移登记。出卖人不能在前款约定期限内交付权属证书，双方同意按照下列约定处理：1、约定日期起 180日内，出卖人交付权属证书或登记证明的，按已付房价款的万分之一承担违约责任；2、约定日期起 180 日以后，出卖人仍不能交付权属证书或登记证明的，双方同意按下列第 项处理：买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起 日内将买受人已20、付房价款退还给买受人，并自约定日期至实际退款日止，按日向买受人支付已交付房价款 的违约金。买受人不退房，出卖人自约定日期至实际交付权属证书或登记证明之日止，按日向买受人支付已交付房价款 万分之一 的违约金。3、买受人应在接到出卖人办理房地产权属证书通知15日内办理，如买受人自行办理房地产权属证书或因买受人本人原因而未能如期取得房地产权属证书的，责任由买受人承担并由买受人按日以房款的万分之一向出卖人支付管理费用。办理房地产权属证书所需的相关税费由买受人自行承担。建筑区划内依法或依照约定属于全体业主共有的公共场所、共用设施和物业服务用房等房屋，由出卖人在申请房屋所有权初始登记时一并申请登记。商品房21、交付时，出卖人应当将登记相关信息书面告知买受人。第十七条消费者权益保护法实施办法规定的退房情形凡符合xx省实施办法第二十八条第一款退房条件要求退房的,买受人可以选择按该办法第二十八条第三款或本合同约定的办法进行处理。第十八条 保修责任商品房实行保修制度。有关该商品房主要的保修范围、保修期限和保修责任，双方约定于本合同附件六。买受人购买的商品房为住宅的，出卖人自商品房交付使用之日起，按照住宅质量保证书承诺的内容承担相应的保修责任。住宅质量保证书应当包含本合同附件六约定的主要内容。在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。出卖人不及时履行保修义务的，买受人可以自行维修，费用22、由出卖人承担。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由购买人承担。 约定住宅保修责任，应当符合xx省实施办法第二十九条的有关规定。第十九条 商品房相关事项约定双方可以就下列事项约定：1、该商品房所在楼宇的屋面使用权 归该幢楼宇业主共有（本合同有特别约定的除外）；2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权 归该幢楼宇业主共有 ；3、该商品房所在楼宇的命名权 归出卖人享有 ；4、该商品房所在小区的命名权 归出卖人享有 ；5、 其他本合同未涉及的但按照法律、法规及政府有关部门规定应由买受人交纳的有关费用或履行有关义务的，由买受人交纳与履行 ；6、 签署该商品房买卖合同23、时，同时须签署业主临时管理规约、前期物业服务合同、装饰装修管理规定 。第二十条房屋交付使用后相关权利义务约定买受人的房屋仅作 住宅 使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。 出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。第二十一条 前期物业管理 出卖人已经选聘 xx绿城物业管理有限公司 从事该商品房所在的物业管理区域的前期物业管理。买受人同意本合同附件七的业主临时管理规约、前期物业服务合同主要内容。24、第二十二条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下述第 2 种方式解决：1、提交 仲裁委员会仲裁。2、依法向人民法院起诉。第二十三条 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议（附件八）。第二十四条 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。第二十五条本合同连同附件共 页，一式 份，具有同等法律效力，合同持有情况如下： 出卖人 份，买受人 份， 份， 份， 份第二十六条本合同自双方签订之日起生效。第二十七条商品房预售的，自本合同签订之日起30天内，由出卖人向 申请登记备案。出卖人（签章）： 买受人（签章）： 【法定25、代表人】： 【法定代表人】： 【委托代理人】： 【委托代理人】： （签章） （签章） 年 月 日 年 月 日 签于 签于附件：装饰、设备标准（如为精装修房，应当约定主要材料和设备的品牌、产地、规格、数量等内容）1、外墙：干挂天然石材，局部涂料2、内墙：厨房、卫生间、半地下室为水泥砂浆粉刷，其余均为混合砂浆粉刷3、顶棚：水灰刮白4、地面：地面为水泥砂浆地面5、门窗：断桥隔热铝合金中空玻璃门窗，进户门为金属门或实木门，内门预留空洞，辅房外门为电动门6、厨房：预留下水管7、卫生间：预留下水管8、阳台：不封闭9、电梯：无10、其它：设可视对讲机，厨房燃气探测器，紧急按钮附件：有关购买该商品房预告登记的26、约定根据房屋登记办法有关规定，预购商品房或购买商品房现房，当事人可以申请预告登记。就乙方购买该商品房有关预告登记事项，双方约定如下：一、本商品房为【预售】【现售】商品房，由【出卖人与买受人】【买受人】向当地房屋登记机构申请预告登记。二、由出卖人与买受人共同申请预告登记的，双方约定于【商品房买卖合同（预售）备案】【商品房买卖合同（现售）签订】之日起 30 日内申请登记。出卖人未按约定申请预告登记的，买受人可以单方申请预告登记。三、申请预购商品房预告登记时，由出卖人提交下列资料中的第1、3、4、5项，买受人提交下列资料中的第 2、5 项。 1、登记申请书； 2、申请人的身份证明；3、已登记备案的商27、品房预售合同；4、当事人关于预告登记的约定；5、其他必要材料。四、购买商品房现房，申请房屋所有权预告登记时，由出卖人提交下列资料中的第 项，买受人提交下列资料中的第 项。 1、登记申请书；2、申请人的身份证明；3、房屋所有权转让合同；4、转让方的房屋所有权证书或者房地产权证书；5、当事人关于预告登记的约定；6、其他必要材料五、其他有关事项约定如下：出卖人（签章）： 买受人（签章）： 年 月 日附件：保修责任主要条款保修内容保修期屋面防水自房屋竣工验收交付之日起8年内墙面、厨房和卫生间地面渗漏自房屋竣工验收交付之日起8年内保温工程自房屋竣工验收交付之日起5年内管道、电气管线、设备安装自房屋竣工验28、收交付之日起2年内墙面、顶棚抹灰层脱落自房屋竣工验收交付之日起2年内地面空鼓开裂、大面积起砂自房屋竣工验收交付之日起2年内门窗翘裂、五金件损坏自房屋竣工验收交付之日起1年内管道堵塞自房屋竣工验收交付之日起2个月内灯具、电器开关自房屋竣工验收交付之日起6个月内注：地基基础和主体结构在合理使用设计年限内承担保修；因不可抗力或第三方 的质量缺陷不属于保修范围；因住户使用不当或擅自改动结构、设备和不当装修造成的质量问题，不在保修范围之内。附件：业主临时管理规约、前期物业服务合同的主要内容（以上协议另行签定） 附件：补充协议内容 第一条 合同依约被解除的，买受人应当自合同解除之日起七日内配合出卖人申请注29、销网上备案和交易中心登记信息。 因买受人原因导致出卖人不能或逾期注销网上备案和交易中心登记信息的，出卖人有权延迟退还买受人已付购房款，并且不再向买受人支付违约金及相关费用。买受人另向出卖人按累计已付购房款的3%支付赔偿金。第二条 买受人形式合同第十条约定的单方解除合同权利时，应在知悉或应当知悉有权解除合同之日起30日内书面通知出卖人，否则视为放弃该权利。第三条 出卖人按合同第九条约定日期将房屋交付给买受人的前提是买受人已付清全部房价款（包括逾期付款的违约金和面积诧异款）及全额支付由出卖人代交的新建物业专项维修资金，若买受人未在约定日期前付清全部房价款，或在物业交付前未足额支付新建物业专项维修资金的和办理房屋权属证书所需的相关费用，出卖人有权延期交付房屋。第四条 有关专有（独占）使用权的约定：1、 屋面露台、底层庭院等区域，非属于专有的部分为业主共有，但归与该区域直接连接的商品房的买受人专属使用部分，该买受人享有专有（独占）使用权,其他业主均同意并确认对该区域不享有使用权2、 享有使用权的买受人使用前述屋面露台、底层庭院应当符合设计荷载要求，并遵守管理规约及物业管理单位的规定，不得损害相邻关系，侵害共有权人或相邻人的其他合法权利，破坏房屋结构和外观，严禁搭建。否则由此产生的责任与后果全部由该买受人承担。第五条 本商品相关建筑节能指标符合民用建筑节能条例要求。