1、中山市政府采购项目竞争性谈判文件采购项目编号：ZSYXCGTP2015065采购项目名称：中山市升华路翠景路污水主干管工程升华道与西河东路交界处10KV电缆迁改工程采购（第四次） 采购人：中山市市政工程建设中心中山远信工程咨询招标有限公司编制发布日期：2015年9月16日温馨提示1 如无另行说明，谈判文件递交时间为报价截止时间之前30分钟内。2 报价截止时间一到，政府采购代理机构不接收报价人的任何相关报价资料、文件。为此，请适当提前到达。3 谈判保证金必须于递交谈判保证金截止时间前到达中山市公共资源交易中心账户（开户行及账号见报价须知）。由于转账当天不一定能够到账，为避免因谈判保证金未到账而导2、致报价被拒，建议至少提前2个工作日转账。4 请正确填写报价一览表、分项报价表。如有多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组名称必须对应。5 请仔细检查谈判文件是否已按谈判文件要求盖章、签名、签署日期。6 谈判文件应按顺序编制页码和目录。7 报价人请注意区分谈判保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按谈判文件的要求存入指定的保证金专用账户，招标代理服务费存入成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响报价。8 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本公司希望购买了谈判文件而决定不参加本次报价的单位，在谈判文件递交截止时间的3日前，按谈判邀请函中的联系方式，以书面3、形式告知政府采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。（本提示内容非谈判文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以谈判文件为准）目 录第一部分 谈 判 邀 请 函4第二部分 谈 判 须 知8一、说明9二、谈判文件9三、谈判文件10四、谈判及评审12五、成交报价人及成交服务费15第三部分 用 户 需 求 书20第四部分 合 同 格 式（仅供参考）28（二） 用户工程三方安全技术协议47第五部分 谈判文件格式52（一）报价书54（二）承诺书55（三）法定代表人证明书、法人授权委托证明书57（四）中小企业声明函（报价人为中小企业时适用）59（五）报价一览表60（六）报价明细表61（七）报价人所获得4、的证书和认证62（八）报价人基础资料表63（九）拟在本项目中任职的人员配备汇总表64（十）项目负责人简历表65（十一）关于资格的声明函66（十二）项目实施安排计划书67（十三）服务费承诺书68（十四）报价保证金交纳凭证69（十五）退保证金说明70第一部分 谈 判 邀 请 函谈 判 邀 请 函中山远信工程咨询招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受中山市市政工程建设中心（以下简称“采购人”）的委托，就中山市升华路翠景路污水主干管工程升华道与西河东路交界处10KV电缆迁改工程采购（第四次）(项目编号：ZSYXCGTP2015065)的下列工程和相关服务邀请合格的报价人提交密封报价，谈判文件下载网5、址：中山市政府采购网（）。有关事项如下：一、 谈判内容和数量、项目预算： 1、 谈判内容：中山市升华路翠景路污水主干管工程升华道与西河东路交界处10KV电缆迁改工程采购（第四次）2、 数量：1项3、 项目预算：￥294000.00元（大写：人民币贰拾玖万肆仟元整）。4、 项目工期：签订合同后45个日历天内完工并通过验收合格。5、 项目内容：主要为10KV电缆管线迁移（项目具体情况详见施工图纸及工程量清单）。二、 报价人资格要求：1、报价人应具备政府采购法第二十二条规定的条件：2、报价人须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，独立于采购人和采购代理机构。3、投标6、人须具有电力工程施工总承包（新）三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质或送变电工程专业承包三级及以上资质机或输变电工程专业承包（新）三级及以上资质或机电设备安装工程专业承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包（新）二级及以上资质或机电安装工程施工总承包二级及以上资质或机电工程施工总承包（新）三级及以上资质，且同时具有国家电力监管委员会颁发的五级及以上承装（修、试）电力设施许可证。经过工商行政管理机关年审合格的且同时具有安全生产许可证的独立法人资格的企业（开标时须提供原件核查）。4、投标人拟派项目负责人必须是具备机电工程专业二级或以上资格的注册建造师，且必须证企相符（提供加盖了社保7、部门公章的2015年3月至2015年8月的参保证明复印件，参保单位须与投标人名称一致，建造师证及参保证明）（开标时须提供原件核查）5、投标人须具有南方电网公司或广东电网公司的资信备案证明。（证明文件装订进标书内）6、报价人须具有近五年内同类业绩。（原件开标时核查）7、投标人须提供投标人近三年内（从本项目公告之日起往前3年，投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由投标人营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具行贿犯罪档案查询结果告知函的原件, 并把原件装订在投标文件的正本中；8、近三年以来在参加政府采购中没有违法、违规或其他不良纪录；9、本项目不接受联合体报名投标。10、报价人须8、在中山市公共资源交易中心登记，并到采购代理机构购买谈判文件：1）本招标文件规定的时间（24小时制）、地点及相关要求：1.登记报名及获取谈判文件时间：符合资格的供应商应当在2015年9月17日至2015年9月24日每天上午8:3012：00，下午2：305：30（公休节假日除外）2.登记报名地点：中山市博爱六路22号市行政服务中心（原市博览中心常年展厅）二楼，中山市公共资源交易中心E区采购部窗口报名。3.获取谈判文件地点：中山市第一城怡景5幢2层，中山远信工程咨询招标有限公司。4.获取谈判文件方式：报价人在采购部窗口登记报名后,凭回执到中山远信工程咨询招标有限公司购买谈判文件。5. 购买谈判文件9、，谈判文件每套售价300元（人民币），含图纸、工程量清单、中介预算，售后不退，不办理邮购。请自行下载谈判文件电子版。6.登记报名请提交以下资料复印件并加盖公章，报名时提供原件查验：政府采购供应商投标报名申请表原件、有效营业执照副本、有效资质证书和购买人身份证。（购买谈判文件的单位，均被视为已充分理解本公告的有关要求，采购人及采购代理机构均无责任承担其是否符合合格报价人条件而引起的一切后果。）（购买谈判文件的单位，均被视为已充分理解本公告的有关要求，采购人及采购代理均无责任承担其是否符合合格报价人条件而引起的一切后果）。三、 报价人必须提交相应的报价保证金（请详阅谈判文件中的相关内容）。报价保证10、金的有关事项按报价人须知的相关规定执行。四、 招标文件公示/下载：中山市政府采购网（）。五、 谈判保证金为￥5800.00元（人民币伍仟捌佰元整），保证金须在2015年9月25日下午17:00前从投标人账号汇出并到达以下任意一个账号，否则为无效保证金。汇款时要注明项目的名称。在投标保证金汇出后，报价人须在开标前传真一份银行划款单给采购代理机构。户 名：中山市公共资源交易中心账户号开户银行中国农业银行股份有限公司中山石岐支行657465728831中国银行中山分行营业部中国工商银行中山分行营业部建行中山市分行营业部六、 本次竞争性谈判在本谈判文件规定的时间和地点进行，报价人法定代表或其授权代表人11、必须携带本人身份证原件出席。七、 递交谈判文件截止时间：2015年9月29日上午9:30（注：2015年9月29日上午9:00开始受理谈判文件。)八、 谈判文件送达地点：中山市博爱六路22号行政服务中心二楼中山市公共资源交易中心（详见开标当天开标室安排）九、 谈判时间：2015年9月29日上午9:30。十、 评审地点：中山市博爱六路22号行政服务中心二楼中山市公共资源交易中心（详见开标当天开标室安排）十一、 采购代理机构将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次招标采购活动所发生的任何成本或费用。）十二、 采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式：1、 采购人联系方式：采购人名称：12、中山市市政工程建设中心 采购单位联系人：杨小姐 采购单位联系电话：（0760）88223281 2、 采购代理机构联系方式：采购代理机构名称：中山远信工程咨询招标有限公司采购代理机构地址：中山市石岐区第一城怡景五幢二层10-13卡采购代理机构联系人：陈小姐 采购代理机构电话：（0760）88860669采购代理机构传真：（0760）88860653 E-mail: 公司网站：中山远信工程咨询招标有限公司()中山远信工程咨询招标有限公司2015年9月16日第二部分 谈 判 须 知一、说明1.1 适用范围（1） 本谈判文件仅适用于本竞争性谈判中所叙述的报价范围。1.2 定义（1） 采购人：指本采购13、项目的委托人中山市市政工程建设中心。（2） 采购代理机构：中山远信工程咨询招标有限公司。（3） 报价人：指向采购代理机构提交谈判文件并参与谈判的法人、其他组织或自然人。（4） 工程：指报价人为满足用户需求书要求而提供的所有工程施工。（5） 书面形式：指纸质文件形式和电讯文件形式，既含手写、打印或印刷的文字资料形式，也包括电报、传真、电子邮件等通讯信息。二、谈判文件2.1 谈判文件的组成谈判文件包括以下部分：（1） 报价邀请函；（2） 报价人须知；（3） 用户需求书；（4） 合同条款；（5） 谈判文件格式。2.2 谈判文件的澄清（1） 采购代理机构负责对谈判文件作出解释，并视情况对本项目中比较复14、杂的事项进行说明和依法回答报价人提出的疑问及问题。需要采购代理机构澄清和回答的疑问和问题应以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复，并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的本谈判文件的所有收受人。该书面澄清答复将视为本文件的组成部分。2.3 谈判文件的补充和修改（1） 根据项目的需要，采购代理机构可对谈判文件进行修改和变更。（2） 谈判文件的修改将以书面的形式于谈判文件递交截止时间前通知本谈判文件的所有收受人。该修改文件将构成谈判文件的一部分。报价人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。（3） 考虑到该修改和变更15、的影响，采购人和采购代理机构可酌情推迟谈判文件递交截止时间。（4） 在谈判过程中，谈判文件内容如有实质性的变更，谈判小组应以书面形式通知所有参与谈判的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受，可以要求退出谈判，否则将被视为接受此变更并受其约束。三、谈判文件3.1 谈判文件的编写（1） 报价人应仔细阅读谈判文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的谈判文件。（2） 谈判文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民国法定计量单位（除非谈判文件另有规定）。（3） 报价人应按谈判文件要求的报价范围进行报价。（4） 报价人应以人民币报价。3.2 谈判文件的构成及要求（1） 报价表（参见谈判16、文件第五部分谈判文件格式）；（2） 商务响应文件（参见谈判文件第五部分谈判文件格式）；（3） 技术响应文件（参见谈判文件第五部分谈判文件格式）；（4） 报价人认为需加以说明的其他内容；（5） 报价人报价的内容与谈判文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，报价人都应按附件的格式如实填写与用户需求差异表和合同条款响应表；（6） 报价人应按谈判文件格式的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。3.3 谈判文件的签署、密封和装订（1） 谈判文件正本 1 套、副本 5 套、内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准。A. 正本一起封装，副本五份一起封装，在每一封口处加盖公章，封17、套上标明“正本”“副本”字样。B. 封套均应按以下要求标记：“收件人：中山远信工程咨询招标有限公司项目名称、项目编号: 在规定的开封时间之前不得启封”的字样。C. 封套均应写明报价人名称和地址，以便如果其报价被宣布为“迟到”报价时，能原封退回。（2） 谈判文件正本应由报价人的法定代表人或经其正式授权的代表签字，被授权代表须将法 定代表人授权书（格式参见谈判文件第五部分）附在谈判文件中。谈判文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由谈判文件签字人用姓氏或首字母在旁边签字才有效。（3） 采购代理机构对因谈判文件未装订成册而造成的谈判文件的损坏、丢失不承担任何责任。（4） 采购代理机构对不可抗力事件造成18、的谈判文件的损坏、丢失不承担任何责任。3.4 报价有效期（1) 从报价递交截止时间起，报价有效期为60天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人延长有效期，延期要求与答复均应以书面形式提交。报价人可以拒绝上述要求而其报价保证金不会被没收，同意延期的报价人原报价有效期内应享之权利及应负之责任不改变，并相应延续。3.5 报价保证金（1） 报价人必须按规定提交保证金，报价保证金金额为：人民币伍仟捌佰元整（￥5800.00元）。报价保证金是谈判文件的组成部分。（2） 报价保证金必须在2015年9月25日下午17：00之前到达中山市公共资源交易中心帐户上，并在递交谈判文件时，递交银行划19、款单原件及复印件一份（原件审核后当场退还，复印件需加盖公章）。（3） 在投标保证金汇出后，报价人须在开标前传真一份银行划款单给采购代理机构。（4） 报价保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因报价人的行为所造成的损失。采购代理机构和采购人在因报价人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收报价人的报价保证金。（5） 报价保证金可以采用现金、银行转账等形式提交，但必须在报价截止时间之前向中山市公共资源交易中心提交。A： 用现金、银行转账形式提交的，应符合下列规定：收款人：中山市公共资源交易中心账户号开户银行中国农业银行股份有限公司中山石岐支行657465728831中国银行中山分行营业部中国20、工商银行中山分行营业部建行中山市分行营业部B: 采购代理机构将在评审期间对报价保证金的有效性进行核实。对非银行保函形式提交的报价保证金，如非银行或采购代理机构原因在评审期间未到达中山市公共资源交易中心账户的，将被视为无效报价保证。（6） 凡没有根据本须知的规定提交报价保证金的报价，将被视为非实质响应报价而被予以拒绝。（7） 未成交供应商的报价保证金，将按本须知规定的报价有效期满后三十天内或在发出成交结果通知书之日起5个工作日内退还。（8） 成交报价人的报价保证金的退还必须同时满足以下要求：A. 成交报价人按本须知的规定签订了成交合同；B. 成交报价人按本须知的规定支付了成交服务费。（9） 下列21、任何一种情况发生时，报价保证金将被没收：A. 报价人在谈判文件规定的报价有效期内撤回其报价；B. 成交报价人在规定期限内未能根据报价须知的规定签订合同；C. 成交报价人在规定的期限内未能按本须知的规定支付成交服务费。3.6 谈判文件的修改（1） 在报价递交截止时间之前，报价人可以修改其谈判文件，但必须以书面形式通知采购代理机构。在报价递交截止时间之后，除非在谈判期间应谈判小组的要求，否则报价人不可以修改其谈判文件内容。3.7 谈判文件的递交和撤回（1） 报价人应按报价邀请函中规定的时间和地点于报价递交截止时间之前递交谈判文件。迟于 报价递交截止时间递交的谈判文件将被视为无效。（2） 谈判期间应22、谈判小组要求所作的报价修改和最终报价应在谈判小组规定的时间内递交。（3） 报价递交截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。四、谈判及评审4.1 谈判小组（1） 本次采购依法组建谈判小组。谈判小组由3人或以上的单数组成。（2） 谈判小组在谈判及评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。（3） 谈判小组依法根据谈判文件的规定与报价人进行谈判及对谈判文件和最终谈判结果进行评 审，并据此推荐成交候选人。4.2 谈判（1） 谈判小组将以随机抽签的形式对在本须知规定的时间内递交谈判文件的报价人进行谈判排序。（2） 谈判小组将按谈判排序的顺序逐一与报价人分别就技术、商务23、和价格进行相同轮次（一个或 多个回合）谈判，并形成谈判纪要文件。谈判目的在于澄清报价、优化需求，使所有报价人的响应具有可比性。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他报价人的技术资料、报价和其他信息。（3） 最终报价：谈判结束后，报价人应在谈判小组规定的时间内统一密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组对用户需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。（4） 谈判的内容包括但不限于：商务条件、技术要求、施工方案、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、采购人配合等内容。（5） 技术商务谈判的时间24、及地点(见报价邀请函)。（6） 在谈判过程中，报价人提交的澄清文件和最终谈判文件，由报价人法人代表或授权代表签署 后生效，报价人应受其约束。4.3 评审原则（1） 本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由谈判小组负责完成。谈判小组将只对确定为实质 上响应谈判文件要求的报价、澄清和最终报价等内容进行评审；实质上没有响应谈判文件要求的谈判文件将被视为无效报价。（2） 评审基本原则：评审工作依据中华人民共和国政府采购法以及国家和地方政府有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。（3） 评审以谈判文件、谈判文件、澄清文件、谈判承诺文件和最终报价为依据，本着公正、科学、客观、平等25、竞争的精神，推荐符合采购需求、质量和服务且报价为最低的原则推荐成交候选人。（4） 参加谈判工作的所有人员应遵守中华人民共和国政府采购法以及国家和地方政府有关政府采购的规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。4.4 评审程序和评审方法（1) 本次谈判的评审采用经评审的最低价法。（2) 第一阶段:谈判小组对每个报价人的谈判文件进行初步审阅。（3) 第二阶段: 谈判小组集中与单一报价人分别进行谈判（谈判的内容主要是对报价方案的澄 清、 修正、 补充、确认以及价格调整等。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有报价人）。如谈判小组认为有26、必要，可进行二轮及以上轮次的谈判。（4) 第三阶段:谈判结束后，谈判小组要求报价人在规定的时间内提出最终报价，包括最终方案、 报价及 有关承诺等。如谈判文件、谈判文件没有重大修改，报价人最终报价不允许比此前报价高；违反此规则的报价人，将被视作非实质性响应谈判文件而不能通过最终报价初步评审。（5) 第四阶段:谈判小组对报价人的最终报价进行初步评审， 只有通过初步评审的报价才能进入价格评审。(最终报价初步评审标准：详见最终报价初步评审表)。（6) 第五阶段: 谈判小组对报价人的最终报价进行价格评审，只有通过价格评审的报价才能进入 价格排序， (价格评审标准：详见价格评审表)。（7) 第六阶段：谈判27、小组写出谈判结果报告书并从通过初步评审的报价人中根据符合项目需求和服务相等且报价为最低及次低的原则推荐两名成交候选人（其中报价最低者成为成交候选人，报价次低者成为成交备选人）。当出现相同的最终报价时，由谈判小组推选的技术、商务条件响应较优者优先。4.5 对小型或微型企业报价的扶持：（1) 报价人为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且报价产品（或服务）含小型或微型企业产品（或服务）时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为6%），即：评标价核实价小微企业产品核实价C1；（2) 报价人为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小28、型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价核实价(1C2)；（3) 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（4) 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；（5) 本条款中两种修正原则不同时使用。（6) 评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价，若报价人成交，合同价以其原报价为准。注29、： 符合“政府采购促进中小企业发展暂行办法（财库2011181号）的规定”以及“工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业2011300号）规定”的报价人，其产品报价给予6%的扣除后参与评审。参与评审的价格只作评审用，最终成交价格以报价人的报价为项目的成交价。4.6谈判、评审过程的保密接受报价后，直至成交报价人与采购人签订合同止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向谈判双方之外的第三方及与评审无关的其他人透露。从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触30、。在评审过程中，如果报价人试图在谈判文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。4.7 接受和拒绝任何或所有报价的权利 （1） 采购代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。4.8 变更技术方案的权利（1） 在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。4.9 采购失败的处理 （1） 如开标当天，符合采购要求的供应商不足法定三家，本项目重新组织31、采购或经上级主管部门同意后转换采购方式继续进行。 （2） 采购方式转为单一来源采购的评审原则和程序。 （3） 谈判小组与供应商进行谈判达成一致意见后，出具谈判报告，确定成交报价人。五、成交报价人及成交服务费5.1 成交报价人的确定 根据谈判小组评审结果，采购人依法确定成交报价人。 成交报价人的确定如果成交报价人不能按照谈判文件的要求及谈判文件的承诺签订合同或成交报价人的谈判文件与事实不符，采购人可以取消该成交报价人的成交资格并将合同授予另一成交报价人候选人，或者依法重新采购及采取其他采购方式。采购人对受影响的报价人不承担任何责任。5.2 成交结果公告（1）采购代理机构将在1）中国政府采购网()32、；2）中山市政府采购网()；3）广东省政府采购网（） ；4）中山远信工程咨询招标有限公司()等媒体上公告成交结果，公告内容包括谈判项目名称、成交报价人名单、采购人名称和电话。5.3 质疑和投诉报价人对评审结果有质疑或投诉的，可根据中华人民共和国政府采购法及有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。质疑或投诉必须是书面的，并加盖报价人公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章。（1） 采购人或采购代理机构应在收到报价人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。质疑受理机构：中山远信工程咨询招标有限公司地 址: 中山市石岐区第一城怡景五幢二层10-13卡 邮 编：533、28400电 话：（0760）88860669 传 真：（0760）88860653联 系 人：陈小姐（2） 对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的报价 人可以在答复期满后15个工作日内，可向政府采购监督管理机构投诉。监督管理机构名称：中山市政府采购管理办公室5.4 成交通知书（1） 成交结果公告发布的同时，采购代理机构将以书面形式向成交报价人发出经采购人及采购代 理机构双方确认的成交通知书；成交报价人收到成交通知书后须以书面形式向采购代理机构确认。（2） 成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交报价人具有同等法律效力；成交通知书发出后，采购人改变34、成交结果，或者成交报价人放弃成交，均应承担相应的法律责任。5.5 签订协议（1） 成交报价人在收到成交通知书后，应按照成交通知书指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署协议。（2） 合同的组成基于但不限于以下部分：A 合同书、协议书；B 成交通知书；C 谈判文件及其澄清、补充文件；D 成交报价人的谈判文件及其澄清、补充文件。5.6 成交服务费（1） 成交人应在收取成交通知书时向采购代理机构交纳成交服务费，成交服务费的收费标准按国家计委颁发的计价格【2002】1980号文规定按差额定率累进法计算，收费标准如下表所列:成交金额（万元）货物招标收费费率服务招标收费费率工程招标收费费率100以下135、.5%1.5%1.0%100-5001.10%0.8%0.7%500-10000.8%0.45%0.55%1000-50000.5%0.25%0.35%例如：某工程招标代理业务成交金额为400万元，计算招标代理服务费收费额如下：100万元11万元（400100）万元0.72.1万元合计收费12.13.1万元（2）本项目均以工程招标收费标准收取成交服务费。开户单位：中山远信工程咨询招标有限公司 开户银行：中国银行中山分行 开户帐号：6535 5798 0486（3）成交服务费的货币为人民币。（4）成交服务费支付方式：一次性以银行划帐或现金的形式支付。（5）成交服务费支付时间：成交服务费必须在成交36、报价人领取成交通知书时一次性付清。（6）成交服务费不在报价中单列。（7）如果成交报价人未按规定缴付成交服务费的，采购代理机构将在其报价保证金中抵扣，并保留对不足部分进一步追索的权利。5.7 谈判文件的解释权 本谈判文件的解释权归中山远信工程咨询招标有限公司所有。附表1 初步评审表序号报 价 人符合合格报价人的基本条件报价有效期符合要求已按要求提交报价保证金谈判文件主要资料齐全谈判文件签署合格报价价格是唯一固定价报价没有重大漏项或重大不合理商务没有重大偏离或保留施工方案满足要求实质性响应谈判文件接受谈判小组修正的总价是否同意进入下一阶段评议1234报价人不通过的原因：备注：1、每一项目符合的打“37、0”，不符合的打“”；出现一个“”的结论为不通过。2、表中全部条件满足为通过， 同意进入下一阶段评议。3、是否同意进入下一阶段评议一栏中应写 “是”或“否”。谈判小组成员签名：日 期：价格评审表序号报价人报价不超出本项目由财政部门核准的预算金额是否同意进入下一阶段评议1234备注：1、每一项目符合的打“O”，不符合的打“”；出现一个“”的结论为不通过2、表中全部条件满足为通过， 同意进入下一阶段评议。3、是否同意进入下一阶段评议一栏中应写 “是”或“否”。谈判小组成员签名：日 期：第三部分 用 户 需 求 书一、 项目说明1. 本次采购项目为：中山市升华路翠景路污水主干管工程升华道与西河东路交38、界处10KV电缆迁改工程采购（第四次）。2. 成交单位在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。3. 成交单位应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和发生的费用。4. 报价单位被确定为成交单位后，未经采购人同意，成交单位不得以任何方式转包或分包本工程项目，一经发现，采购人有权终止合同，并由成交单位承担违约责任。5. 本项目财政部门核定的投标最高上限价为：人民币贰拾玖万肆仟元整（￥294000.39、00元），（总投标报价低于或等于报价上限的为有效报价，否则作废标处理）。6. 项目开工前，乙方须与甲方及中山供电局签定电力线路迁改工程三方安全技术协议，并以银行履约保函形式向中山供电局交纳工程质量保证金（主网质保金一般确定为迁改工程费用的3%，不足5万的按5万收取，最大不应超过100万元。），待验收合格、竣工资料移交完毕、新建资产无偿移交手续办理完毕及质量保证期满后，由甲方协助乙方向中山供电局申请办理质保金退还手续。7. 本项目不组织踏勘现场。【注：招标人不组织统一的踏勘现场，如投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘，了解现状。踏勘时如有任何疑问，请与招标代理机构联系（联系电话：076040、-（0760）88860669）。踏勘后对现状的任何疑问须在提问截止前以书面形式提出。8. 本采购文件中凡标有“”的地方均被视为重要的指标要求。报价单位要特别加以注意，必须对此具体、明确响应并完全满足这些要求。否则若有一项带“”的指标未响应或不满足，将视为非实质性响应询价文件要求而导致废标。二、 工程概况及工程量需求1.本项目主要内容：主要为10KV电缆管线迁移（项目具体情况详见施工图纸及工程量清单），签订合同后45个日历天内完工并通过验收合格。2.报价人须具有近五年内同类业绩。（原件开标时核查）3. 报价人须具有南方电网公司或广东电网公司的资信备案证明。（证明文件装订进标书内）4. 工程需求41、清单（详见工程施工图纸、工程量清单、中介预算）三、 拟投入本工程现场施工管理主要人员要求本工程的项目负责人或注册建造师，必须在现场实施全过程、全方位的施工管理，不得承担其他工程项目的管理工作。在建设单位组织的不定期检查中，若发现违反有关规定的，在建设单位提出整改要求后，若没有及时改进或没有实质性相应的，情节严重的建设单位有权单方解除施工合同，同时提交给中山市建设局作不诚信单位予以备案。承包单位应承担相应的经济责任。四、 工程质量标准1. 工程技术要求本工程严格按国家、省、市现行的质量评定标准和施工验收规范、规程进行施工和验收。2. 工程承包方式及质量要求(1) 本工程实行工程总承包，按中标价包42、人工、包材料、包设备、包质量、包工期、包安全、包安全防护、文明施工措施、检测费、封路广告宣传费等。成交单位必须以直属施工队伍参加施工，不得转包。如施工单位出现有转包行为、有严重的质量问题并经警告也未能返工合格的、有破坏生产行为的，建设单位有权终止合同并由成交单位承担违约责任。(2) 成交单位在施工中如果工程质量不符合设计要求的有关规定，经评定工程质量不合格时，建设单位可以要求返工，成交单位必须立即执行，并承担由此产生的各种费用。(3) 工程质量：必须达到合格工程。(4) 成交单位如不能按期完工，成交单位将无条件接受建设对其的处罚，按每拖延一天罚款2000元计价，以此累计，一切后果由成交单位自负43、，并承担一切法律责任。(5) 本工程成交后不得转包，否则作违约处理，视情节追究企业法人责任，并承担相应的经济损失。同时进场施工管理人员必须与报价文件中施工组织设计中的人员相符，其有关规定按广东省建设厅印发广东省建设工程项目招标中标后监督检查办法（试行）的通知（粤建管字200410号文）执行。五、 工程报价说明（1）工程的计量规则和计价办法以国家标准建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）为准；建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）没有规定的，以广东省统一工程计价依据为准。中介预算材料价格按广东省建设工程造价管理总站中山市分站发布的中山市市区建设工程主要建筑材料信息44、价编制。（2）工程量清单应与报价人须知、合同通用条款、合同专用条款、技术规范、技术要求、图纸等文件及中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）结合起来理解或解释。（3）采购人根据全套施工设计图纸，按照采购文件和标准定额的有关规定，委托有资质的中介机构编制中介预算。报价人应核对全部工程量清单（或调整后工程量清单）、图纸项目和招标范围说明，如果认为工程量清单存在项目特征描述不符、错漏或误差，或对施工图设计文件有疑问的，应在提疑规定时间内向采购人提出书面意见（书面意见中必须提供具体、完整的的工程量计算式），采购人统一书面回复，采购人据实调整并重新发布工程量清单和调整45、投标控制价。若报价人对调整后工程量清单有异议，应在第一次报价截止前向采购人提出书面意见（书面意见中必须提供具体、完整的的工程量计算式），采购人统一书面回复。报价人按工程量清单（或调整后工程量清单）报价，成交后按图纸（采购范围内项目）施工。除了因不可预见、采购人原因、设计修改、材料或人工单价调整按财局文件执行等特别说明的原因或其他采购人特别同意等因素可以调整价格外，报价不予调整。在施工过程中出现工程需要变更的情况时，所有的变更必须经建设单位同意后方可实施。若报价人出现较大的不平衡报价，且不能提供采购人信服的充分理由，则视为无效标。（4）报价人的投标报价，应是完成本项目招标范围内的全部工程的总报价46、。报价人应认真填写工程量清单中所列的各工程细目的综合单价和总造价。报价人没有填入综合单价和总报价的工程细目，采购人将不予支付，并认为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目的综合单价和总报价中。（5）工程量清单中所填入的综合单价为按技术规范与技术要求完成一个规定计量单位的工程所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润并考虑风险因素。按技术规范、采购文件、设计图纸、国标建设工程工程量清单计价规范、中山市现行计价办法等要求为完成一个规定计量单位的工程量所需的其他一切费用除非报价人在措施项目清单中列出，否则视为已被包含在工程量清单各项目综合单价中。提示：报价人所填报的该项单价均已包含了完成与该分部47、分项工程有关的一切必要的工序和工作内容以及达到合格工程质量要求的一切工程费用和措施性费用（措施项目清单内单列的除外），即包含工程量清单中没有体现的但施工中必须发生的一切工作内容所需费用。（6）承包人因承包本项目需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总价中。（7）本工程为固定总价合同，实行总价包干。报价人应按照施工图及采购文件有关工期、质量、文明施工、安全等的要求，按照公布的中介机构编制的该工程中介预算（或工程量清单），并根据采购项目的特点，结合市场情况和自身竞争能力自行确定报价（如有修改按中介机构最终修改编制的该工程中介预算（或工程量清单）。报价人的报价将被视为报价人完全理解了工48、程量清单和施工图纸中的全部项目、数量及内容。成交后，成交供应商在工程实施过程中发现实际施工完成量（不含非承包人原因引起的工程变更）与工程量清单存在差异时，差异部分不作调整。工程变更按本合同中的有关条款执行。报价人应结合现场施工条件，将工程的所有临时设施（如施工工棚、施工排水、施工通道等）、场地租用、保险费、税、停水、停电以及排除影响施工的各类障碍等考虑在最终报价中。（8）报价人报价时应考虑并承担一定的风险，由于地质、邻近建筑物、古树名木和物价上涨等非承包人原因造成施工过程中费用的增加等须包含在投标总报价中。（9）工程量清单中的每一项目须填入综合单价或合价。报价人没有填入综合单价或合价的细目，其49、费用均视为已分配在工程量清单的其它综合单价与合价之中。（10）报价人应做好对本工程周边建、构筑物等的保护工作，尤其要采取相应有效的措施做好对沿线埋设管线的保护，因措施不当，防护不力而引发的问题概由成交供应商负责，此措施等费用包含在最终报价中。（11）本工程采购人提供的工程量清单作为报价人报价的文件且澄清修改后采购人提供的工程量清单的实体工程量原则上不允许改动,报价人应根据工程量清单的实体工程量、施工图纸及现场情况等进行报价，一旦确定了成交供应商和成交价，除另有规定外，采购人将执行成交价结算。（12）报价范围内的工程造价除设计变更或采购文件、答疑中允许的调整范围以及中山市人民政府办公室文件中府办50、200885号文件允许的建筑主材调差外，其余不因市场价格变化而调整。在计费时，报价人应将施工风险系数等费用考虑入工程最终报价中。（13）报价人在报价时参考的主材品牌除满足设计、国家有关技术标准外，品质还需不低于工程量清单参考品牌。在工程实施阶段，承包人采购的主材产品，需经监理工程师及发包人审批同意方可采购。（14）设计变更及合同价款调整 由于非承包方原因，由设计单位所作的工程修改、变更，按以下方式结算：1） 合同中已有使用于变更工程的单价，按合同已有的单价变更合同价款。2） 合同中已有类似于变更工程的单价，可参照类似单价变更合同价款。3） 合同中没有使用或类似变更工程的单价，按照广东省建设工程51、计价依据、工程所在地造价管理机构有关规定和发布的价格信息，依据工程变更签证，由承包方提出适当的变更价格，按本说明的规定作出预算经市财政局审核后结算；结算单价按成交价与中介预算价的相应比例折算执行。变更、修改设计的工程内容施工单位不得拒绝承担，所增减工程的工程量不超过成交工程量的10%，工期不作调整。如因设计、规划调整变更等原因，采购人有权调整采购范围和内容。附1 关于解决政府投资项目建筑主材价差问题的指导性意见为解决政府投资项目建筑主材价差问题，合理确定和有效控制工程造价，确保工程质量和安全，特制定本指导性意见。一、补偿条件政府投资项目在施工合同履行期间钢筋、水泥、河砂、墙材、电缆、沥青等建筑52、主材价格涨落超过合同对应的中介预算的主材价格10%时的补偿可参照本指导意见执行。二、补偿方案材料价差10%以内部分不补，价差超出10%部分由发包人、承包人双方按比例分担。（一）如合同执行中由于建设单位原因导致工期延误超过30天，材料涨价造成损失，按70%的比例进行补偿；（二）如工程合同工期内正常施工或由于建设单位原因导致工期延误30天以内（含30天），按50%的比例进行补偿。三、具体操作方式（一）在施工合同履行期间，当工程造价管理机构发布的建筑主材价格涨落超过合同对应的中介预算的主材价格10%时，发包人、承包人应秉着实事求是的原则调整工程价款，并签订补充协议，作为追加（减）合同价款和支付工程进53、度款的依据。（二）计算公式：当材料价格涨幅大于10%时S1=T1*A1*（C11*1.1）；当材料价格降幅大于10%时S1=T1*A1*（C11*0.9）；S1：某种建筑主材补差金额；（当S1为正数时是补偿金额，当S1为负数时是扣减金额）T1：补差系数；（如合同执行中由于建设单位原因导致工期延误超过30天时补偿系数为0.7，如工程合同工期内正常施工或由于建设单位原因导致工期延误30天以内（含30天）时补偿系数为0.5）A1：工程项目中钢筋、水泥、河砂、墙材、电缆、沥青等建筑主材的工程量；C1：该建筑主材在工程实际开工至完工期间（以开工报告和竣工报告为准）工程造价管理机构发布价格的平均值；C1：54、该建筑主材在合同对应的中介预算的材料价。四、其他规定（一）在工程结算阶段，已竣工但未办理结算的工程，发包人、承包人可参照以上方法调整工程结算款，并签订补充协议。（二）对正在施工阶段，符合以上材料调差条件的工程，按以上原则签订补充协议后，可参照以上方法预付（扣）材料调差金额，竣工时再按以上原则统一结算。（三）对于未采购项目，可在招报价文件和合同中对建筑主材价格波动的风险进行约定，明确价差的调整办法，建议参照以上方法执行。（四）已经办理结算的项目，一律不作调整。五、本指导意见自发布之日起实施，以前规定与本意见不一致的，依照本指导意见执行。六、 竣工验收及移交承包单位按相关专业部门的要求，编制竣工技55、术文件，并在向建设单位提供竣工报告的同时一起移交，工程竣工验收报告经建设单位认可后28天内，承包单位按中山市财政局有关要求向建设单位递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。本合同工程移交管养证书签发前承包人应全面负责照管本合同工程设施。成交供应商在工程竣工验收时，应向采购人提供符合GB/T50328-2001建设工程文件归档整理规范及广东省市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表2010版上、下册的要求编制施工资料及施工图一式叁份结算资料贰份，并提供电子文件资料及施工图一式贰份。七、 设备保管期成交供应商由本项目工程进场56、施工起，直到整个工程竣工验收合格后2个月内。成交供应商负责本项目的相关设备等保管工作，如出现（被盗、人为破坏等）损失，由成交供应商承担。八、 质量保证及售后服务1、成交供应商必须对整个工程提供质保期2年或以上。2、本项目的报建、备案及验收工作由成交供应商负责，所需相关费用由成交供应商承担。3、项目移交时间在项目完成并通过验收后5天内进行。九、 项目管理1、成交供应商必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并应接受监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的管制。2、报价文件中承诺并选定的项目经理(建造师)及相应资质的专业技术、管理人员，在项目实施过程中应依时到场，未经采购人同意，57、成交供应商不得擅自撤离。3、成交供应商在项目施工期间，须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由成交供应商自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。4、成交供应商在项目施工期间，必须配备专职安全员，建立健全动火申请批准制度，配置一定数量的消防器材，并报送采购人核准，提交监理单位备案。5、成交供应商在施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。6、验收合格前的施工现场的所有安全责任及因此产生的经济损失由成交供应商负责。十、工程款支付及结算1.工程款的支付：承包单58、位在开工前必须完善施工许可手续，否则建设单位有权拒付工程进度款。工程进度款的拨付按每月实际完成工程量，经本工程的监理人核实，发包人认可的70%工程款上报拨款。工程竣工验收合格并完成工程竣工结算审定后一年内分期支付（无息）至工程承包合同总价的95%，余款5%作为质量保修金。2.项目的结算审核：按照关于财政性投资项目预、结(决)算审核有关事项的通知(中财审20071号)执行。对施工合同签定的承包方申报的预、结（决）算，经审核，核减额在8以内的（含8），审核费用由该项目投资单位负责，核减额超过8的，超出部分的审核费用由施工合同签定的承包方负担。核增额在1000元以内的，审核费用由该项目投资单位负责，59、核增额超过1000元的（含1000元），审核费用由施工合同签定的承包方负担，超出部分审核费用在结算报告中扣除。3以上工程进度付款由采购人协助成交报价人办理有关财政结算付款手续。十一、工程质量保修期及保证金1.工程质量保修期按建设工程质量管理条例有关规定执行，成交供应商在向采购人提交工程竣工验收报告时，向采购人出具质量保修书，如属施工质量引起的问题，由成交供应商全部负责并无偿保修。质量保修金按工程价款结算总额5预留，在质量保修期满后14天内付清给承包人（不含利息）。2.工程质量保修参按建设工程质量管理条例第六章及有关规定执行。3. 项目开工前，乙方须与甲方及中山供电局签定电力线路迁改工程三方安全60、技术协议，并以银行履约保函形式向中山供电局交纳工程质量保证金（主网质保金一般确定为迁改工程费用的3%，不足5万的按5万收取，最大不应超过100万元。），待验收合格、竣工资料移交完毕、新建资产无偿移交手续办理完毕及质量保证期满后，由甲方协助乙方向中山供电局申请办理质保金退还手续。） 十二、工程量清单及图纸详见附件工程量清单和图纸。十三、采购人配合事项报价单位在谈判文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。第四部分 合 同 格 式（仅供参考）执行广东省建设厅广东省建设工程施工合同范本（2009年）版第一部分 协 议 书发包人:（全称） 中山市市政工程建设中心 承包人:（全称） 依照中华61、人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况 工程名称：中山市升华路翠景路污水主干管工程升华道与西河东路交界处10KV电缆迁改工程采购（第四次） 工程地点： 中山市升华路 工程内容： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 政府投资 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期 保证在2015年 月 日前完工。四、质量标准 工程质量标准： 合格 五、合同价款合同总价（大写）： 元；（小写）： ￥ 元。项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程）；详见经确认的工程量清单报价单或62、施工图预算书（非招标工程）。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分通用条款第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效本合同订立时间： 20 年 月 日本合同订立地点： 中山市市政工程建设中心 发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于 立即 后生效。发 包63、 人：（公章） 承 包 人：（公章）地 址：中山市公园路孙文纪念公园 地 址：北门侧综合大楼 法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 88321002 电 话：传 真： 88321002 传 真：开户银行： 工商银苑支行 开户银行： 帐 号： 帐 号：邮政编码： 528403 邮政编码：电子邮箱: SZJSZXVIP163.COM 电子邮箱:第三部分 专用条款1定义1.53 所采用的书面形式包括： 文书； 信件； 电报； 传真； 电子邮件； 其他：2合同文件及解释2.2 （10）组成合同的其他文件：4语言及适用的法律、标准与规范4.3 约定适用的标准、规范的名称：国家、行64、业和广东省的标准与规范或规程。5施工设计图纸5.1 施工设计图纸由发包人提供(1)施工设计图纸提供的时间：开工前提供。 (2)施工设计图纸提供的数量：四套5.2 施工设计图纸由承包人提供(1)施工设计图纸提供的时间：/ (2)施工设计图纸提供的数量：/ 6通讯联络6.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式(1) 各方通讯地址和收件人：发包人：中山市市政工程建设中心通讯地址：中山市公园路孙文纪念公园北门侧综合大楼收件人： 邮编：528403承包人： 通讯地址： 收件人： 邮编： 监理单位： 通讯地址： 收件人： 邮编： 造价咨询单位：通讯地址： / 收件人： / 邮编：/(2) 视为送达的其他方65、式：/7工程分包7.5 (1) 指定分包工程：/(2) 分包工程价款的支付方式：13交通运输13.1 道路通行权和场外设施的约定：由承包人负责。13.2 场外施工道路的约定：由承包人负责。13.4 超大件和超重件运输的约定：由承包人负责。14专项批准事件的签认14.2 (1)专项批准事件的监理工程师：具体人选：填写 印章样式：填写 签字样式：填写授权范围：填写 (2)专项批准事件的造价工程师具体人选：填写 印章样式：填写 签字样式：填写授权范围：填写 (3)专项批准事件的建造师的：具体人选：填写 印章样式：填写 签字样式：填写授权范围：填写 19发包人19.2 发包人完成下列工作的约定(1) 66、办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：开工前完成(2) 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点： (3) 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：由发包人在开工前协调解决(4) 提供有关资料的时间：开工前(5) 办理有关所需证件的约定： (6) 现场交验的时间：开工前三日(7) 提供施工设计图纸、设计文件的时间：开工前 (8) 组织图纸会审和设计交底的约定：双方约定(9) 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：/(10) 接收已完工程支付工程相关价款的约定：/(11)委托给承包人负责的部67、分工作有： 19.3 提供施工场地的时间：开工前19.4 发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定(1) 提供的时间：开工前(2) 提供的份数：四份19.5 支付期及支付方式的约定(1) 工程价款支付期限 按合同通用条款规定期限支付。 其他：详见补充条款(2) 工程价款支付方式 按协议书所注明的帐号银行转帐。 支票支付。 其他方式：20承包人20.2 承包人完成下列工作的约定(5)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：开工前20.4 承包人完成设计的约定(1) 承包人负责的设计有：(2) 承包人提交设计图纸的时间：22发包人代表22.1 发包人代表及其权力的限制(68、1) 发包人任命的发包人代表是（填写 ），联络通讯地址如下：通讯地址：中山市公园路孙文纪念公园北门侧综合大楼 邮政编码： 528403 联系电话：填写 传真号码：88321002(2) 发包人对发包人代表权力做如下限制：全权处理本工程的一切事务。23监理工程师23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师(1)监理单位：填写 法定代表人：填写 (2)任命（填写 ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：通讯地址：填写 邮政编码：填写 联系电话：填写 传真号码：填写 23.3（11）需要发包人批准的其他事项：全权负责施工过程中质量、工期、投资三大控制。24造价工程师24.1 负责合同工程的造价咨询69、单位及任命的造价工程师(1)造价咨询单位：填写 法定代表人：填写 (2)任命（ 填写 ）为造价工程师，其联络通讯地址如下:通讯地址：填写 邮政编码：填写联系电话：填写 传真号码：填写24.3（4 ）需要发包人批准的其他事项：25承包人代表25.1承包人任命（填写 ）为承包人代表，其通讯联络地址如下： 通讯地址：填写 邮政编码：填写 联系电话：填写 传真号码：填写 26指定分包人26.1 依法指定的分包人及其有关规定：（1）实施、完成任何永久工程的分包人：/（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：/28工程担保28.1 承包人提供履约担保的约定承包人向发包人提供履约担保的约定：(1) 70、履约担保的金额：(大写) ，(小写) ￥ 元(2)提供履约担保的时间： 签订本合同时 其他时间 签订本合同之后 填写 日内(3)出具履约担保的银行：填写28.2 履约担保退还时间的约定：工程竣工验收合格后的14天内。28.4 发包人提供支付担保的约定(1) 支付担保的金额：（大写） （小写）(2) 提供支付担保的时间 签订本合同时。 其他时间：承包人提供了履约担保时提供。(3) 出具支付担保的银行：28.5 履约担保退还时间的约定：28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：按期支付民工工资承诺书31不可抗力31.1 （4 ）不可抗力的其他情形：32保险32.1 发包人委托承包人办理保险事项有71、： 合同通用条款第32.1 款的第（1）项； 合同通用条款第32.1 款的第（2）项； 合同通用条款第32.1 款的第（3）项； 合同通用条款第32.1 款的第（4）项。32.8 担保内容和责任等事项的约定：33进度计划和报告33.3 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：每月。34开工34.2 监理工程师在本合同签订后的（3天）内签发开工令。 按合同通用条款规定的42 天。 其他时间：/ 年 / 月 / 日35暂停施工和复工35.4 发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：/36工期及工期延误36.1 合同工程的工期约定为（ ）天。(1) （工程名称）单项（位）工程72、的工期约定为 天。(2) （工程名称）单项（位）工程的工期约定为 天。38提前竣工38.1 计划竣工日期：42质量目标42.1 工程质量标准： 合格45安全文明施工与环境保护（详见补充条款）45.1 安全文明施工的内容：/45.5 治安管理的约定：/46测量放线46.1 施工控制网资料提交的时间：开工前。46.4 测量放线误差的约定：/48发包人供应材料和工程设备48.1 发包人是否供应材料设备 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。 发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。48.8 发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式： 49承包人采购材料和工73、程设备49.1 承包人采购的材料和工程设备：详见补充条款。49.2 承包人供货与清点要求：49.8 发包人指定的生产厂家或供应商：/50材料和工程设备的检验试验50.2 材料和工程设备的检验试验时间和地点：/51施工设备和临时设施51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：/53隐蔽工程和中间验收53.1 中间验收部位有：按国家验收标准执行55工程试车55.1 是否需要试车 不需要试车的，本条不适用。 需要试车的，试车的内容和要求：56工程变更56.4 承包人提出合理建议应得的奖励：/58竣工验收58.10 单位工程和工程部位的验收 合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。 合同工程有单位工74、程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：(1) （工程名称）工程，计划竣工时间为 ，其范围包括：(2) （工程名称）工程，计划竣工时间为 ，其范围包括：58.11 合同工程需在施工期运行的约定： 59缺陷责任与质量保修59.6 缺陷责任期的约定：贰年59.8 工程质量保修的约定：贰年63暂列金额63.1 合同工程的暂列金额为：/65暂估价65.3 非招标专业工程的暂估价金额为：/66提前竣工奖与误期赔偿费66.1 提前竣工奖的约定： 不设提前竣工奖的，本款不适用。 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为元，提前竣工奖的最高限额是元。66.2 误期赔偿费的约定：(1) 每日历75、天应赔付额度为 元。(2) 误期赔偿费最高限额是 元。67优质优价奖67.1 优质优价奖的约定： 没约定优质优价奖的，本款不适用； 约定优质优价奖的等级：67.2 优质优价奖的计提与支付：国家级质量奖，合同价款的3%，即元；省级质量奖，合同价款的2%；即元；市级质量奖，合同价款的1%；即元。68合同价款的约定与调整68.2 合同价款的调整因素包括： 工程量的偏差； 工程变更； 物价及后继法律法规的变化； 费用索赔事件或发包人负责的其他情况； 工程造价管理机构发布的造价调整； 其他调整因素： 。72工程变更事件72.4 工程变更，导致综合单价调整的方法： 按合同通用条款的规定调整。 按以下方法调76、整：双方当事人协商解决。73工程量的偏差事件73.2 工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法： 按合同通用条款的规定调整。 按以下方法调整：73.3 工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法： 按合同通用条款的规定调整。 按以下方法调整：75现场签证事件75.3 现场签证报告确认约定的时间：承包人应收到监理工程师书面通知后的7天内。76物价涨落事件76.1 调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法 合同价款不因物价涨落而调整，则本款不适用。 物价涨落超过合同通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下：(1) 固定系数a 为（ ）(2) 人工权重系数b 为（ ）(3)77、 机械台班权重系数c 为（ ）(4) 钢筋权重系数d 为（ ）(5) 其他资源的权重系数（ ）76.2 调整合同价款日期 招标工程的递交投标文件截止日期： 非招标工程的合同订立时间：78支付事项78.2 计算利息的利率 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。 其他为：（ 发包人不支付利息 ）。79预付款79.1 预付款的约定 没约定预付款的，本款不适用。本工程不提供预付款。 约定预付款的，预付款的金额为元，其支付办法及抵扣方式按本条有关规定确定。79.2 预付款支付申请的约定：(1) (2) 79.4 预付款抵扣方式 预付款按照期中应支付工程款的 %扣回，直到扣完为止。 其他方式：80安全文78、明施工费80.1 安全文明施工费的内容、范围和金额的约定(1) 安全文明施工的内容和范围 按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。 合同双方的其他要求：(2) 安全文明施工费的总金额为( )元。80.2 安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式 按合同通用条款的规定。 其他：81进度款81.1 支付期间以月为单位； 以季度为单位； 以形象进度为准，具体为：(1) (2) 本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项：81.2 期中付款的最低限额为（ ）万元。82竣工结算与结算款82.1 结算的程序和时限： 按合同通用条款的规定办理。 不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为79、：82.6发包人对工程竣工结算的特殊要求：/84质量保证金84.2 质量保证金的金额及扣留(1) 质量保证金的金额 按合同通用条款的规定，即按合同价款的5。 其他为 / 。(2) 质量保证金的扣留 按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为3%。 其他扣留方式：在工程结算款中扣留。84.3 质量保证金的返还时间：在质量保修期满后十四天内一次性清还给承包人。85最终清算付款85.1 最终结清申请报告提交份数：详见补充条款。提交期限：详见补充条款。86合同争议86.4 争议调解或认定机构 按合同通用条款的规定。 不按合同通用条款的规定，合同双方认可80、为：（1）（2）（3）86.6 双方同意选择下列一种方式解决争议： 向（仲裁机构）申请仲裁。 向有管辖权的人民法院提起诉讼。91保密要求91.1 提供保密信息的期限：94合同份数94.1 提供合同文本 按合同通用条款的规定，由发包人提供。 不按合同通用条款的规定，提供方式为：由承包人提供。94.2合同副本的份数（ ），其中发包人（ ）份，承包人（ ）份。补充内容(事项)(一) 本工程不提供工程预付款；工程进度款的拨付按每月实际完成工程量，经本工程的监理人核实，发包人认可的70%工程款上报拨款。工程竣工验收合格并完成工程竣工结算审定后一年内分期支付（无息）至工程承包合同总价的95%，余款5%作为81、质量保修金，在质量保修期满后十四天内一次性清还给承包人。（二）因承包人的责任达不到合同工期的，发包人视其情节记录在案，情节严重的取消参加发包人组织的建设项目半年至一年的投标资格。（三）承包人无视安全施工和文明施工要求，对发包人或建设行政主管部门等机构所提出的整改意见不坚决执行，发包人按2007年6月1日起实施的生产安全事故报告和调查处理条例和广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法对承包人予以处罚。(四)承包人严格执行广东省住房和城乡建设厅印发关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法(粤建市20098号文)的有关规定。承包人有下列行为，除依照有关法律、法规进行处罚外，情节严重者，发包人有权单方82、解除施工合同，同时将承包人提交中山市建设局作不诚信单位予以备案，承包人并承担相应的经济损失。1、非原参加投标中标的注册建造师负责组织施工；注册建造师在实施过程中同时承担超过一项工程项目任务；项目的其他主要管理人员与中标文件拟定的人员不相符；2、违反有关法律、法规、规章规定的其它行为。（五） 对施工合同签订的承包人申报的预、结(决)算，经审核，核减额在8%以内的(含8%)，审核费用由该项目发包人负责，核减额超过8%的，超出部分的审核费用由施工合同签订的承包人负担。核增额在1000元以内的，审核费用由该项目发包人负责，核增额超过1000元的(含1000元)，审核费用由施工合同签订的承包人负担，超出83、部分审核费用在结算报告中扣除。（六）工程计量和计价工程的计量规则和计价办法以国家标准建设工程工程量清单计价规范为准；建设工程工程量清单计价规范没有规定的，以广东省统一工程计价依据为准。材料价格按施工期间广东省建设工程造价管理总站中山市分站发布的中山建设工程经济信息所公布的平均价。（七）工程变更及现场签证1、工程变更及现场签证操作办法：按“中山市市政工程建设中心工程变更操作办法”办理。2、工程变更及现场签证价款的调整：工程变更引起分部分项工程项目及措施项目发生变化，应按合同通用条款72.4、73.2及73.3条款调整分部分项工程项目费和措施项目费。承包人报价浮动率为 填写%（八）承包人按相关专业84、部门的要求，编制竣工技术文件，并在向发包人提供竣工报告的同时一起移交。工程竣工报告经发包人认可后的28天内，承包人应向发包人递交竣工工程结算资料，否则扣减工程结算总造价的0.5%，最高扣减不超过10万元，并记录在案，若承包人不按上述规定时间报送结算，发包人可对承包人发催报书面通知；在通知规定期限内仍不报送结算的，发包人有权按已有资料或按已付工程款报中山市财政局办理结算。（九）从开工之日起，承包人应全面负责照管本合同工程及将用于和安装在本合同工程中的材料、设备，直到本合同工程移交管养证书签发之日为止。此后，上述照管责任即交给发包人。如果合同工程的任何区段或单项工程颁发了移交管养证书，则从该证书签85、发之日起承包人应立即停止对该区段或单项工程的照管，此时该区段或单项工程的照管责任应交发包人，但是，承包人应继续负责照管善未完成的工程和将用于或安装在合同工程中的材料设备，直至发包人颁发工程移交管养证书之日止。承包人在负责工程照管期间，如因自身原因造成合同工程或任何部分，以及材料设备或临时工程的损坏，承包人应自费弥补上述损坏，保证工程质量在各方面都符合合同约定的标准。（十）本工程所用材料、设备由承包人组织采购。但主要材料、设备采购前应将生产厂商资质和样品、业绩等有关资料经监理人、发包人同意后方可采购。材料进场承包人应准备好有关质量证明向监理报验，经检查、复检试验合格后方可使用。 工程质量保修书发86、包人：（全称） 中山市市政工程建设中心 承包人：（全称） 为保证 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法等规定，经协商一致，订立本质量保修书。1质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：本工程施工范围内全部工程内容及施工过程中双方确认增加的工程内容2质量保修期2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日87、算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：1地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 / 年；3电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 两 年；4供热、供冷系统工程为 / 个采暖期、供冷期；5装饰装修工程为 / 年；6其他项目 两年 。3质量保修责任3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的7 天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故88、现场抢修。3.3 在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。4质量保修费用质量保修等费用，由责任方承担。5质量保证金质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分通用条款第84 条赋予的规定一致。6其他6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项：6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。发包人：89、（公章） 承包人：（公章）法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）联系电话： 联系电话：年 月 日 年 月 日廉政合同发包人：（全称） 中山市市政工程建设中心 承包人：（全称） 根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。1 双方权利和义务1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，90、不得违反工程建设管理规章制度。1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分通用条款第87 条规定处理。2 发包人义务2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供91、的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。3 承包人义务3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿92、或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。4 违约责任4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1 条和第2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。4.2 承包人及其工作人员违93、反本合同第1 条和第3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人13 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；5 双方约定本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。6 合同法律效力本合同作为 （工程名称）工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。7 合同生效本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。8 合同份数本合同一式 份，双方各执 份。有上级部门的，双方应送交其上级部门各一份。发 包 人：（公章） 承94、 包 人：（公章）地 址: 中山市公园路孙文纪念公园北门侧综合大楼 地 址： 法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 88321002 电 话：传 真： 88321002 传 真：开 户 银 行： 开 户 银 行：帐 号： 帐 号：邮 政 编 码： 528403 邮 政 编 码：电 子 邮 箱： 电 子 邮 箱：上 级 部 门：（公章） 上 级 部 门：（公章） （二） 用户工程三方安全技术协议（本协议仅为参考文本，协议签订双方可根据项目的具体要求进行修订。）用户工程三方安全技术协议中山市升华路翠景路污水主干管工程升华道与西河东路交界处10KV电缆迁改工程采购（第四次）安95、全技术协议甲方： （工程建设单位（业主） 乙方： 广东电网有限责任公司中山供电局 丙方： （工程施工单位） 甲方委托丙方在乙方管辖的输电线路及其设备范围内完成中山市升华路翠景路污水主干管工程升华道与西河东路交界处10KV电缆迁改工程采购（第四次） 项目，为确保本工程项目施工安全，明确三方的安全生产责任和职责，根据中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、南方电网公司安全生产工作规定和广东电网公司有关电力建设的规定，甲、乙、丙三方按照工程施工安全管理要求及计划安排，签订本协议，具体条款如下：一、工程项目：1、工程项目名称：中山市升华路翠景路污水主干管工程升华道与西河东路交界处10KV电96、缆迁改工程采购（第四次）。2、工程地址：中山市西区升华路 二、工程项目期限：本工程计划自 2015年 月 日起 至2015年 月 日 止。三、协议内容（一）甲方责任：1、负责承担电力线路迁改工程项目施工期间的管理及安全责任。2、负责监督丙方做好工程施工过程中的安全管理，对于丙方在工程施工过程中存在的安全隐患及违章行为， 必须及时纠正和采取制约措施。3、负责督促丙方对乙方在检查施工过程中发现存在的安全隐患及违章行为进行纠正和整改。4、负责监督本项目电力线路迁改施工单位切实履行保护电力设施安全的义务，督促施工单位与乙方输电部签订保护输配电设施安全技术协议。5、负责委托具有相关资质的设计单位和施工单97、位完成迁改工程的设计和施工工作，需要配备电力工程专业监理。6、负责督促施工单位严格按照经乙方审查通过的施工图组织施工，办理各完成相关开工、验收、竣工等手续。（二）乙方安全责任：1、对丙方进行资质审查， 确认丙方符合承包本工程的各项要求。2、开工前向丙方负责人和工程技术人员进行全面的技术交底， 并应有完整的记录或资料。3、本工程是在有危险性的电力生产区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等及可能引起生产设备停电、停运事故，乙方审查丙方制订的安全技术措施，合格后丙方方可实施。4、乙方对在劳动安全卫生管理上不称职的丙方的法定代表人或丙方聘用的安全工程师、安全监督人员， 98、有权向丙方提出撤换的要求。（三）丙方安全责任：1、接受乙方安监部门和工程管理部门对施工资质的审查， 并如实提供下列资料： 国家有关部门颁发的营业执照、资质证书、法人代表资格证书、税务登记证、法人委托书等； 施工简历和近三年安全施工记录； 工程负责人、技术人员和工人安全施工的技术岗位证件名称清单； 备有满足工程需要、保证安全施工的机构、工器具及安全防护设施、安全用具； 丙方如具有两级机构， 必须设有专职安全管理机构， 施工队伍超过3 0 人时， 必须配有专职现场安全员， 30 人以下必须设有兼职安全员，并向甲、乙方提供机构人员名单；2、工程开工前制订单独的施工安全技术措施，经乙方审查后贯彻落实。99、3、开工前必须自上而下进行安全技术交底。全体施工人员均应熟悉和掌握施工工作内容和施工安全措施。4、现场施工中，必须严格执行电业安全工作规程、电力建设安全工作规程及乙方各项安全文明生产规章制度中有关规定。开工前丙方应组织施工人员学习上述有关安全规程制度，并经考试合格后方可进行工作。5、进入电力生产区域内施工， 必须按规定严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作， 开工前应得到值班负责人或运行设备管辖部门的同意。6、开工前应对施工机械工用具及安全防护设施进行一次检查， 确保符合安全规定并不超过检验周期。7、严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。8、特种作业（100、 操作） 人员，必须经过有关部门的安全技术培训， 并经考试合格， 持证上岗。9、接受甲、乙方监督、管理和指导。丙方负责人（ 安全施工第一责任人）对甲、乙方提出的意见必须及时整改； 发生人身事故或危及生产运行的不安全情况， 必须立即报告甲、乙方安全管理负责人。10、接受甲、乙方安监部门的安全监督，对违反安全技术措施或有关安全生产及施工规章制度的行为， 甲、乙方有权停止丙方的施工， 情况严重者可以将该施工队清退， 由此造成的工期延误和经济损失由丙方负责；11、丙方在施工现场的法定代表人（ 总经理）是安全施工的第一责任人，对现场安全施工和本规定有关条款的执行负全面责任。12、必须认真制订保证现场安全101、施工的各项措施，明确提出在工作过程中的安全方针、目标、政策和必须遵守的安全卫生法规。13、必须向甲、乙方提供现场“ 总平面布置图”和总平面管理的措施，并说明危险物品的保管、存放和使用中的安全防护措施。14、丙方从事特种作业的人员必须经过专业培训并取得特种作业资格证书（ 特种作业系指对自身和周围环境具有威胁的作业， 包括电气、司炉、起重、机械作业、焊接、爆破、特殊高处作业、登高架设、厂内机动车驾驶、压力容器操作以及接触易燃、易爆、有害气体和剧害等作业）。15、丙方的管理人员违章指挥、强令员工冒险作业而造成伤亡事故，必须承担法律责任。16、工程主合同中标明的合同总金额包括了安全设施费、施工机械、设102、备、工程意外伤害和人身保险费， 丙方必须做到专款专用， 严禁挪作它用。17、承担合同中规定的其他安全、卫生和健康责任。18、丙方施工人员在电力生产区域内工作，违反有关安全规程制度的规定时，甲、乙方安全监察部门有权给予经济处罚。19、丙方必须严格遵守电力生产安全工作规定和广东电网公司承包商安全管理规定要求，禁止未经甲、乙方双方同意将所承包的工程项目再以任何形式分包或转包给其他方进行施工。如果由于丙方私自分包、转包造成人身伤害事故， 丙方必须承担由此产生的一切法律责任，包括安全责任和经济赔偿。20、丙方在施工前必须向乙方提供符合资格并通过有关安全规程学习考试的施工人员名单， 丙方保证进场施工人员如103、名单所属， 如果丙方违反协议， 造成名单以外的人员伤害事故， 丙方必须承担由此产生的一切法律责任， 包括安全责任和经济赔偿。四、施工期间甲、乙、丙三方应指定专人负责本项目工程：1、甲方指派 同志（手机： ）负责联系、协调本项目工程的安全管理及项目管理；2、乙方指派 同志（手机： ）负责联系、检查督促丙方执行有关安全、防火规定；3、丙方指派 同志（手机： ）负责本工程项目的有关安全、防火工作。4、甲、乙、丙三方应经常保持联系，相互协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。五、严格执行本协议条款。如本工程项目造成人身、设备事故（ 障碍）及其一切损失，均由违反的一方负责，并按广104、东电网公司承包商安全管理规定进行相应处罚和承担法律责任。六、因甲方、丙方责任造成的设备事故， 乙方有权按修复电力设施成本费加少供（ 发） 电量损失折款计算， 责令甲方赔偿经济损失。七、其他事项1、未尽事宜，三方协商解决，协议履行中任何单方终止协议，均属单方违约，违约方应赔偿因此造成另一方的全部损失。2、此协议书一式三份，甲、乙、丙三方各一份。协议须经甲、乙、丙三方及乙方安全监察部签名盖章后生效。附件： 现场施工安全技术措施。甲方： 乙方： 法人（或委托代理人）： 法人（或委托代理人）：安全专责人： 安全专责人：联 系 人： 联系人：电 话： 电 话：丙方： 乙方安全监管部： 法人（或委托代理人105、）： 安全专责人：联 系 人： 联系人：电 话： 电 话：签订日期： 年 月 日第五部分 谈判文件格式 政府采购项目谈判文件（正本/副本）采购项目名称： 采购项目编号（包、组号）： 报价人名称（并加盖公章）： 报价人法定代表人或其委托代理人签字： 日 期： 年 月 日（一）报价书致：中山市市政工程建设中心、中山远信工程咨询招标有限公司：根据贵方为 项目的采购邀请（项目编号） ，签字代表（全名、职务） 经正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本 份。据此函，签字代表宣布同意如下：1报价人将按“采购文件”的规定履行责任和义务。2报价人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文106、件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。3其报价自开启谈判文件之日起有效期为六十天。4如果在规定的开启谈判文件时间后，报价人不得撤回其谈判文件。5. 本附件须加盖单位公章。6与本项目有关的一切正式往来通讯请寄： 地址： 邮编： 电话： 传真： 报价人代表姓名、职务（印刷体）： 报价人名称： （公章）日期： 年 月 日 全权代表签字： 报价人法定代表人或其委托代理人签字： （二）承诺书中山市市政工程建设中心：根据中山市升华路翠景路污水主干管工程升华道与西河东路交界处10KV电缆迁改工程采购（第四次）项目施工招标文件、招标答疑要求和内容，我公司全107、面响应，严格按照招标文件精神及施工图纸进行施工，并作出郑重承诺：1、工程质量：保证本工程达到工程等级（不得低于合格等级），我公司在确定承包价时以等级（不得低于合格等级）标准报价。工程质量保修期按建设工程质量管理条例第六章有关规定执行，我方在向招标人提交工程竣工验收报告时，向招标人出具质量保修书，如属施工质量引起的问题，由我方全部负责无偿保修。2、施工工期：保证在2015年月日前完工并交付使用（不得迟于2015年 月 日），除上述总工期外。如因我方责任达不到合同工期，我方愿意接受被取消半年至一年的投标资格，并接受发包人对我方进行处罚。3、施工安全：保证施工期间杜绝死亡事件发生，切实做好安全生产各108、项防范措施，加强安全施工管理，按建设部颁发的建筑施工安全检查标准JGJ59-2011执行。施工过程中若出现一般事故，接受按2007年6月1日起实施的生产安全事故报告和调查处理条例和广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法进行处罚。4、文明施工：切实做好文明施工的各项措施，保证达到标准（不得低于合格文明工地标准），按建设部颁的建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）和省建委的广东省建筑工程文明施工检查评分细则（粤建施字1999060号文件）及市建委的中山市建筑施工安全和文明施工评分实施办法(暂行)的通知(中建委)200115号以及“广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法及其补109、充规定的通知（中建通20086号）”的相关要求执行。我公司如无视安全施工和文明施工要求，对招标人等方所提出的整改不见成效的，愿接受按2007年6月1日起实施的生产安全事故报告和调查处理条例和广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法进行处罚，并承担相应的责任。5、拟投入本项目的项目负责人及项目管理班子主要人员：保证本工程的项目负责人在现场实施全过程、全方位的施工管理，不承担其它工程项目的管理工作。在招标人组织的不定期检查中，我方若违反有关规定的，在建设单位提出整改要求后，若我方没有及时改进或没有实质性响应的，建设单位有权单方解除施工合同，同时提交我方给中山市建设局作不诚信单位予以备案。我方愿意承110、担相应的经济责任。保证施工过程中注册建造师不得无故更换，且进场施工管理人员与投标书中施工组织设计中的人员相符，否则视为违约，同意终止施工合同。我方清楚地知道并接受：本工程中标后不得转包，否则作违约处理，招标人有权视情节追究我方责任，且我方须承担相应的经济损失。我方承诺，进场施工管理人员与投标书中施工组织设计中的人员相符，其有关规定按广东省建设厅印发广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法（粤建市【2009】8号）及中山市住房和城乡建设局关于加强我市房屋建筑和市政基础设施招标工程中标后监督管理的通知（中建通201465号）执行，如有违约，招标人有权终止施工合同，凡中山市市政111、工程建设中心的所有工程我方均自愿放弃投标；且我方自愿永久性退出中山建设市场。（保证严格按照相关政策要求，保证按投标文件承诺的项目负责人及项目管理班子人员投入到本项目施工现场，接受行政主管部门对该项目施工现场主要工作人员的考勤情况进行监督，并据此进行诚信管理。）6、拟投入本项目的机械设备：保证按投标文件承诺的机械设备投入到本项目的施工现场，否则作不良行为处理。7、投标有效期：60个日历天（从纸质投标文件递交截止之日计起）。8、技术标准和要求：保证按招标文件的技术标准和要求完成本项目，否则作不良行为处理。9、经核对，贵单位提供的工程量清单已包含了招标文件所规定的全部施工内容，工程量亦核实无误。我公112、司承诺：若我公司中标，则按招标文件的规定签署施工承包合同；若存在错项和漏项问题，一切责任由我公司负责。10、公示期满后，假如确定我方中标，应当自领取中标通知书的通知起15个日历天内和中标人的投标文件订立书面合同。因我方原因未按时签订工程承包合同的，视为放弃中标资格，其投标保证金由中山供电局没收，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，对超过部分我方承诺赔偿，并且采购人有权取消我方中标人资格，报市采购办另行确定中标人或重新招标。11、项目开工前，乙方须与甲方及中山供电局签定电力线路迁改工程三方安全技术协议，并以银行履约保函形式向中山供电局交纳工程质量保证金（主网质保金一般确定为迁改工程费用的3%113、，不足5万的按5万收取，最大不应超过100万元。），待验收合格、竣工资料移交完毕、新建资产无偿移交手续办理完毕及质量保证期满后，由甲方协助乙方向中山供电局申请办理质保金退还手续。12、严格按照中山市住房和城乡建设局关于调整我市房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标诚信登记事项的通知（中建通2014182号）规定，我单位在该招标项目中标后，必须在中标公示完成之日起10日内到中山市住房和城乡建设局完成办理诚信档案登记，再领取中标通知书。如超过时限未办理完成诚信档案登记的，作为自动放弃中标处理。承诺单位(公章)：法定代表人(或投标员)(签字)：日期：（三）法定代表人证明书、法人授权委托证明书报价人名114、称（公章） 项目编号 法定代表人证明书和法人授权委托证明书按下列格式填写。如由法定代表人报价并签署谈判文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法人授权委托证明书。法定代表人证明书致： 姓名： 性别： 年龄： 职务： 身份证号码： 系 报价人名称 的法定代表人/负责人。为项目名称 （项目编号：）项目签署谈判文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。报价人名称： （盖公章）日期： 年 月 日法定代表人身份证复印件注：本证明书报价人必须提供。此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与报价人的“营业执照”上的内容一致。法人授权委托证明书致： 本授权书委托书声明：我115、 (姓名)系 (报价人名称)的法定代表人/负责人,现授权委托 (单位名称)的 (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加项目名称（项目编号：）的竞争性谈判活动。代理人在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。特此委托。代理人： 性别： 年龄： 单位： 部门： 职务： 报价人名称（盖章）： 法定代表人（签字或盖章：） 日期： 注：1.报价人“法定代表人”或“负责人”参加报价和签署谈判文件的不须提供该委托书。2.此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与报价人“营业执照”上的内容一致。3.所指代理人即为报价代表人。授权委托人身份证复印件（四）中小企业声明函116、（报价人为中小企业时适用）中小企业声明函本公司郑重声明，根据政府采购促进中小企业发展暂行办法（财库2011181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：1.根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业2011300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。2.本公司参加（采购人）的（采购项目）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真117、实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 企业名称（盖章）：日 期：注：1. 报价人需提供相关部门出具认定贵公司属于小型或微型企业的证明文件，如不提供评审委员会有权将不予以价格扣除。2. 若报价人不填写本表或不符合中小企业要求的，将不给与不给予产品的价格扣除。（五）报价一览表项目名称： 项目编号： 投标总价（人民币：元）完工期备注小写：大写：注：1. 投标总价是所有需采购人支付的本次招标标的金额总数，报价取小数点后二位。2.报价应包含：人工、材料、设备、质量、工期、安全、安全防护、文明施工措施、检测费、封路广告宣传费等。报价人名称（并加盖公章）： 报价人法定代表人或其委托代理人签字： 日 期：118、 年 月 日（六）报价明细表项目名称： 项目编号： 报价人名称（并加盖公章）： 报价人法定代表人或其委托代理人签字： 日 期： 年 月 日注：1、各分项内容请各报价人根据工程量清单进行报价。2、如果分项报价与总报价不一致，以分项报价的汇总价为准。 3、如果以上内容无法满足投标人对投标报价描述，可自行添加包含在价格因素内的一切内容，但不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。4、分项报价的汇总价应等于“投标一览表”中的投标总价。5、报价人必须认真核对分项报价与报价总报价的准确性。（七）报价人所获得的证书和认证序号证书或认证项目名称等级获得日期有效期颁发机构注：1、须后附相关证书和认证119、证明文件复印件（加盖单位公章）。2、本附件须加盖公章。报价人名称（并加盖公章）： 报价人法定代表人或其委托代理人签字： 日期： 年 月 日（八）报价人基础资料表报价人情况报价人全称经营场所面积地 址法人代表成立时间注册资金经营范围近三年的奖励情况近三年在政府招标采购及行业集中采购活动中是否有违法、违约记录近三年是否有受到行业协会处罚或存在争议事项说明近三年所承担的项目是否出现过重大事故报价人财务简况表序号年份总资产（万元）净资产（万元）年营业额（万元）年净利润（万元）120122201332014注：1.如报价人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。2.本附件须加盖单位公章。报价人名称（120、并加盖公章）： 报价人法定代表人或其委托代理人签字： 日期： 年 月 日（九）拟在本项目中任职的人员配备汇总表拟任职姓名年龄专业技术职称相关工作经验工作内容注：1、在填写时，如本表格不适合报价人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。2、本附件须加盖公章。报价人名称（并加盖公章）： 报价人法定代表人或其委托代理人签字： 日期： 年 月 日（十）项目负责人简历表姓名性别年龄职务职称学历办公电话住宅电话移动电话参加工作时间从事项目管理/项目经理年限具有认证资质已完成工程项目情况建设单位项目名称建设规模竣工日期工程质量（此表可延长）注：1.本附件须加盖单位公章。报价人名称（并加盖公章）： 报价人法121、定代表人或其委托代理人签字： 日期： 年 月 日（十一）关于资格的声明函致：（采购人/政府采购代理机构）关于贵方采购项目名称： （项目编号: ）竞争性谈判，本单位愿意提交谈判文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。1. 我方为本次报价所提交的所有证明其合格及资格的文件、问题的回答是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；2. 我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于 （采购人）及中山远信工程咨询招标有限公司（政府采购代理机构）；3. 我方在参加本次报价前 3 年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分122、的记录。4. ；5. 。附资格文件如下：（1）营业执照、资质证书和安全生产许可证复印件；（2）组织机构代码证复印件；（3）税务登记证复印件；（4）行贿犯罪档案查询结果告知函原件（放在正本里）；（5）用户需求书和合格报价人条件要求的其他资格证明文件 ；（6） ；备注：所提交的复印件均需加盖投标人公章。报价人名称（并加盖公章）： 报价人法定代表人或其委托代理人签字： 日期： 年 月 日（十二）项目实施安排计划书说明报价人应按照采购文件要求，根据用户需求书内容作出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。计划书主要内容要求：1123、 项目总述及评价2 施工部署3 项目组织机构人员配备及管理体系4 施工进度计划及保证措施和违约责任承诺5 劳动力、材料和设备投入计划6 项目质量保证措施及承诺7 其它服务承诺8报价人认为需要补充说明的事项报价人名称（并加盖公章）： 报价人法定代表人或其委托代理人签字： 日期： 年 月 日（十三）服务费承诺书服务费承诺书承诺书号：ZSYXCGTP2015065 致：中山远信工程咨询招标有限公司如果我方在贵单位组织的 （项目名称） （项目编号： ）中被确定为成交报价人，我方保证在收到成交通知书后，按照有关规定向贵单位（地址：中山市石岐区第一城怡景五幢二层10-13卡，户名：中山远信工程咨询招标有限124、公司，开户银行：中国银行中山分行，账号：6535 5798 0486）交纳成交服务费。我方如违反上款承诺，愿凭贵单位开出的相关违约通知，按上述承诺金额的200在我方提交的报价保证金及与采购人签订项目合同的合同款中扣付，并在此同意和要求采购人（应中山远信工程咨询招标有限公司的要求）办理支付手续。特此承诺！报价人名称（并加盖公章）： 报价人法定代表人或其委托代理人签字： 承诺日期： 年 月 日（十四）报价保证金交纳凭证（采购人/政府采购代理机构）：（报价人全称） 参加贵方组织的、采购项目编号为 的采购活动。按采购文件的规定，已通过（现金、转帐、银行汇款、现金支票等）形式交纳人民币（大写） 元的报价125、保证金。报价人名称： 报价人开户银行： 报价人银行帐号： 说明：1.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，政府采购代理机构依据此凭证信息退还报价保证金。报价人名称（并加盖公章）： 报价人法定代表人或其委托代理人签字： 承诺日期： 年 月 日附： 粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件注：1.报价人报价时，应当按采购文件要求交纳报价保证金。（十五）退保证金说明致：中山市公共资源交易中心我单位已按 项目（项目编号： ）的采购文件要求，提交的报价保证金（大写金额）元，请贵公司退还时划到以下帐户：收 款 单 位 收款单位名称收款单位地址开户银行（含汇入地点）省 市（县） 银行 账 号联 系 人126、银行联行号联系电话报价人(公章)：日 期：备注：如果报价保证金由非报价人垫付，缴付时应随附盖有报价人及垫付人公章的证明原件，并明示退保证金时的收款人（填入上表，并盖垫付人和收款人公章）。 行贿犯罪档案查询告知函原件投标人须提供投标人近三年内（从本项目公告之日起往前3年，投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由投标人营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具行贿犯罪档案查询结果告知函的原件, 并把原件装订在投标文件的正本中；第( )轮报价及承诺函投标总价备注大写（人民币）： 小写（人民币）： 承诺内容 : 投标人代表签字： 供应商名称（加盖单位公章）: 日 期： 备注：本函是在报价当天于二次或以上谈判时使用，请单独携带并自备三张或以上到报价现场，而不需装订在谈判文件中。本函须加盖报价单位公章，否则视为无效报价。