1、合同编号：_工程施工图审查合同甲方：_乙方：_签订日期：_年_月_日第 1 页 共 13 页工程施工图审查合同发包人：审查人：发包人:审查人:发包单位委托审查机构承担施工图设计文件的审查，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条 本合同依据下列文件签订1.1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计管理条例房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法;建设工程质量管理条例;1.2重庆市建委关于转发房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法的通知(渝建发 211号);1.3 政府有关部门和建设主管部门的批准文件及附件,初步设计批复文件(含规划、消防、人2、防、环保、节能、安全卫生等)。第二条 工程概况2.1工程名称：2.2 工程建设地点：2.3工程类别:(房建/市政规模 米 ;2.4 施工图设计文件审查工作范围: 查;第三条 审查的主要内容按照国家法律、法规、对施工图涉及公共利益、公众安全、等内容进行审查，是否符合工程建设强制性标准;3.1 是否按照批准的初步设计文件原则进行施工图设计，施工图是否达到规定的设计深度要求;3.2 抗震、消防、节能、环保、安全卫生、人防、无障碍设计等是否符合工程建设强制性标准;3.3地基基础和主体结构的安全性;3.4勘察设计企业和注册执业人员及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;3.5设计企业和注册人3、员资质及证章是否符合规定;3.6其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。第四条 发包单位应及时向审查机构提供下列文件资料、并对准确性，真实性负责：表一第五条、 施工图设计审查机构应向发包单位交付下列资料及文件，并对其质量负责：表二第六条 收费标准及付费方式：6.1 本工程审查费按建筑面积单价：2.5元/m2计算，总额为共计 元(即 圆)整人民币;6.2 双方合同生效后预付审查费 40 %计6.3 审查机构提交审查合格书时，发包单位向审查机构付清全部审查费。第七条 发包单位、审查机构责任：7.1 发包单位责任：发包单位应对报送审查机构的审查资料的完整性、真实性负责，发包单位不得要求审查机构违反国4、家有关标准进行审查，如因弄虚作假而产生的后果由发包单位承担。审查机构提交合格书后，发包单位因提交的资料错误或建设工程结构作重大修改、工程质量监督部分认为应对修改进行重新审查，造成审查机构重新审查时，双方应另行协商，签订补充条款，按审查机构所耗工作量向审查机构增付审查费;发包单位因工程规模、功能变化需要重新进行审查，应报原批准部门同意，并提交批准部门同意修改、调整的批文送原施工图审查机构重新审查，双方应另行协商并签订补充条款。7.2 审查机构责任：( )审查机构应当根据国家与市(地方)有关的法规和有关规范、规程、标准及强制性标准，认真履行建设行政主管部门授予的审查职责。建设工程经施工图审查合格后5、，仍有违反工程强制性标准，给建设单位造成损失的，审查机构应承担相应的赔偿责任;( 2 )审查机构应当在建设主管部门认定的资质及类别范围内进行施工图审查，对超越审查资质及类别范围审查造成建设工程审查合格书无效，给建设单位造成经济损失，审查机构应承担直接经济损失及工程延误所造成的间接损失的责任;审查机构不得向第三方扩散、转让、发包单位提交的图纸及经济技术资料。第八条 违约责任8.1 发包单位应按合同约定时间和金额向审查机构支付审查费.若超期延误支付,按每个工作日承担审查费总额 0.5违约金;8.2 审查机构由于自身原因延误了按本合同约定的审查资料交付时间，若超期延误按每个工作日承担审查费的 0.56、 的违约金。第九条 其它约定事项9.1 本合同在履行中由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决;9.2本合同在履行过程中发生的争议通过双方友好协商解决，协商不成，可按下列第( )种方式解决：(一) 提交 仲裁委员会仲裁;(二) 依法向人民法院起诉。第十条 本合同自发包单位、审查机构签字盖章后生效;双方履行合同的义务后即终止。本合同一式份，发包人份，审查人份。发包单位名称：(盖章) 审查机构名称：(盖章)法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)工程施工图审查合同范文二建设方(甲方) ：审查方(乙方):甲方委托乙方承担 工程施工图审查，经双7、方协商一致，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：1.1 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国建设工程质量管理条例、房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法(建设部令第134号)、关于贯彻执行房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法过程中有关细则的通知(穗建技 317号)。1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。.3 建设工程批准文件。第二条 本合同审查项目的基本情况：名称、规模、投资及审查 费等见下表：第三条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件：第四条 乙方向甲方交付的审查资料文件：第五条 审查费的支付详见下表。 第六条 双方责8、任： 6.1 甲方责任：6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准对施工图设计文件进行审查。甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按合同第四条规定交付审查报告时间顺延。6.1.2 在未签合同前甲方已书面同意，乙方为甲方所做的各项施工图设计文件审查工作，应按收费标准，相应支付审查费。6.1.3 甲方应保护经乙方审查的施工图设计文件、资料、图纸。未经乙方同意，甲方对乙方交付的施工图设计文件审查报告、资料、图纸不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙9、方有权向甲方提出索赔。6.2 乙方责任：6.2.1 乙方应按广东省建设厅发布的广东省建筑工程施工图设计审查暂行办法和广州市建设委员会印发的广州市建设工程施工图设计文件审查实施办法及国家技术规范、标准、规程以及甲方提供的有关部门的审批文件、资料、图纸进行审查。按合同规定的进度要求提交质量合格的审查报告，并对审查的图纸质量负相应的责任。6.2.2 乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付审查报告。6.2.3 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让甲方提交的设计图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。第七条 违约责任7.1 在合同履行期10、间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始审查工作时，不退还甲方已付的定金;已开始审查工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段审查费的一半支付;超过一半时，按该阶段审查费的全部支付。7.2. 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付审查费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。7.3 由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的审查资料文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收审查费的千分之二。7.4 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。第八条 其他8.1 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.2 本合同发生争议11、，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 广州 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.3 份。报建设行政主管部门存一份。8.4 本合同经双方签章后生效。8.5 本合同生效后，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.6 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等资料，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。建设方(甲方)： 审查方(乙方)：年 月 日工程施工图审查合同范文三委 托 12、人：(甲方)受 托 人：(乙方)审查项目合同号：签订地点：签订日期： 年 月 日有效期限： 年 月 日至 年 月 日依据中华人民共和国合同法和其它相关法律法规的规定, 本合同双方就(以下称项目)事宜, 经协商一致, 签订本合同。一、项目概况1、项目名称：2、项目地点：3、项目面积：4、项目计划开竣工日期：年 月开工，年 月竣工。5、设计单位：6、勘察单位：7、建设单位：二、审查范围和内容程序性审查的主要范围和内容为： 技术性审查的主要内容为：三、乙方服务措施：1、乙方委派进行本合同项下初步设计、施工图设计文件审查的人员均为具有相关资质和能力的专业人员。2、针对项目的建设特点，为确保约定项目能够13、在计划的竣工日期顺利完成，除在乙方的报价书中已作出的服务承诺外，乙方应与设计单位和甲方保持密切沟通联系，提供跟踪咨询服务，具体如下：与设计单位密切配合与甲方的配合四、合同履行期限、提交技术文件及交接方式：乙方初步设计审查工作周期：不多于 个工作日。乙方施工图审查工作周期：第一阶段：即0.0以下建筑空间的施工图审查阶段，初审不多于 个工作日， 第二阶段：即整个建筑空间的施工图审查阶段，初审不多于 个工作日初审完成后，乙方各专业审查人员应按程序和审查要点分别填写各专业审查意见书交甲方或原设计单位，原设计单位根据审图意见修改后返回乙方进行复审，复审意见应在收到设计单位修改文件后5日内提出。复审合格项14、目应由乙方负责审查的专业人员填写北京市建筑工程施工图设计文件审查报告一式三份提交甲方。经乙方审查合格的项目，向甲方提交北京市建筑工程施工图设计文件审查通知书一式两份，并在审查过的施工图文件盖章(三套)。勘察报告及结构计算书返还甲方。本合同生效后即开始程序及技术性审查(含技术咨询服务),审查工作按规定工作日数完成(见本条第一、第二款)并提交审查报告。五、委托方(甲方)的协作事项：甲方办理报审手续时应向乙方提供或陆续提供下列文件和资料的复印件： 规划管理部门核发的建设工程规划许可证; 有关部门对消防、抗震、人防、节能等专项审批意见书; 工程勘察成果报告及勘察审查报告(详勘); 施工图设计全套图纸文15、件一套(结构专业计算书一份，); 另提供总平面一张; 审查需要提供的其它资料。六、技术情报和资料的真实性、保密、甲方向乙方提交的所有技术资料及审核后修改的设计文件、计算书等对其真实性、完整性负责。乙方对甲方提供的所有资料负有保密责任，未经甲方许可，不得向第三方透露。七、验收、评价方法审查报告应符合本合同及相关法律法规的要求。北京市规委对委托的审查单位的工作进行监督。北京市建设工程勘察设计质量监督总站负责日常工作。评价方法：八、报酬及其支付方式：本项目审查费固定为人民币 元，大写： 元整。 支付方式为(一次性支付或分期支付)：分期支付具体为：初步设计审查(含技术咨询工作)完成并出具正式审查意见书16、后 个工作日内： 元。施工图第一阶段审查并出具正式审查意见书工作完成(含初审和复审)并出具正式审查意见书后 个工作日内，支付人民币 元。施工图第二阶段审查(含技术咨询工作)工作完成(含初审和复审)并出具正式审查通过文件后 个工作日内，支付 元。若阶段发生变化，则双方另行商议支付方式。九、违约金或者损失赔偿额的计算：违反本合同约定，违约方应当按照中华人民共和国合同法有关条款的规定承担违约责任。(一)违反本合同第四条约定，乙方应承担违约责任，每延误一天应减收项目审查费2。(二)违反本合同第八条约定，甲方应承担违约责任，每延误一天，应按商业银行同期贷款利率支付逾期违约金。十、解决合同纠纷的方式在履行17、本合同的过程中发生争执，双方应友好协商，协商不成时，任何一方均可向 仲裁委申请按其仲裁规则进行仲裁。十一、其它对于审查不合格的项目，乙方将由审查单位负责人和审查人员签字并盖章的北京市建筑工程施工图设计文件审查报告交甲方，原设计单位修改后，甲方重新送审。复审不合格项目交北京市建设工程勘察设计质量监督总站处理。复审时间与初审时间详见本合同第四条。施工图一经审查批准,不得擅自进行修改。如遇特殊情况需对已审查过的主要内容进行修改时,必须重新报请原审查单位批准后实施。甲方与乙方对审查意见存在重大分歧时，甲方可向市规划委提出复审申请，市规划委可另行委托审查单位或组织专家论证，做出仲裁决定。本合同生效后，任何一方不得单方终止本合同，若甲方要求单方终止合同，原缴的审查费不退，乙方的审查工作超过一半时，甲方应支付全部审查费。本合同如有未尽事宜，合同双方应协商并签定补充协议，作为本合同附件。 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，本合同自全部内容履行完毕后截止。 本合同正本一式 本份及副本 份，甲乙各方持正本 份，及副份。委 托 人：(甲方)受 托 人：(乙方)年 月 日合同编号：_第 13 页 共 13 页