1、 模板工程施工劳务分包合同 工程承包人： 劳务分包人： 签约地点： 签约时间： 第一部分合同协议书工程承包人（甲方）：住 所：法定代表人：劳务分包人（乙方）：住 所：法定代表人：甲、乙双方经过洽商，甲方同意将 xx棚户区改造项目 （项目名称）的劳务作业发包给乙方。鉴于乙方对本工程的现场环境、地质条件及其他所有相关资料进行了全面、细致的勘查和研究，并对本工程施工的图纸及其他所有相关技术资料进行了详细研究和计算；另鉴于乙方已对甲方有关项目管理的制度规定和本项目建设单位对本工程施工的各项要求进行了充分的了解，并承诺以诚信和善意的态度与甲方、本项目建设单位及本工程涉及的其他任何第三方保持充分有效的合作2、，以确保本工程的圆满竣工。依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿的原则，甲乙双方就本工程的分包事宜经协商达成一致，订立本合同。一、 工程概况1、 工程名称： 模板工程 2、 工程地点：3、 工程结构：4、 建筑面积（暂定）：5、 项目建设单位：二、 承包范围及工作内容1、 承包范围：本工程各部位的模板工程劳务作业以及为完成模板工程所必要采取的所有准备工作（包括现场内材料的水平、垂直运输和二次转运）、措施项目、有关安全文明施工。2、 工作内容：包括但不限于放线（轴线控制线和标高控制点由甲方负责提供并移交给乙方使用，乙方须配合测量，乙方须予以符合准确无误后方能予以使用，其他轴3、线和细线以及标高的测设由乙方负责），支模架材料的倒运及搭拆（包括支撑下地面的整平、夯实、硬化、塞垫等），模板的制作、拼装、拆除，刷脱模剂，模板钻眼、固定拉杆，斜撑、垫楞、垫板、穿绑铁丝、穿塑料管、上螺栓、按所提供的图纸预留洞口，吊正找平、清理木屑，模板安装完后的清扫，浇砼过程中的模板看护就位及整改，模板拼缝处的塞缝处理、砼漏浆清理、模板涨模、爆模、跑模及拼缝处的混凝土构件打凿（磨）和清理，模板下口封堵，模板、垫楞、铁丝、螺栓的拆除，并将拆除材料起钉并分类堆码整齐，按甲方要求割除对拉螺杆、止水螺杆、钢筋段等废料，螺杆洞处理、维护、清洗、修复，材料场内运输（包括塔吊未安装使用前及塔吊安装后覆盖范围4、以外50米以内的材料转运及模板制作场因场地原因的搬迁转移），所有相关材料的上下车、堆码，施工范围内的安全文明施工等；配合甲方及项目建设单位迎接上级机关检查、政府机关检查所要求的工作内容。3、 现场用电用水：甲方负责提供施工现场用电的主电源，并根据施工需要分别在相应楼层设置固定配电箱（二级配电箱）；固定配电箱之后的用电工作及所需的设备、人工和全部材料（包括但不限于分配电箱、开关箱、电缆电线、照明灯具），均由乙方自行负责。甲方根据施工需要分别在相应楼层设置固定水龙头；固定水龙头之后的用水工作及所需的人工和全部材料，均由乙方自行负责。乙方用水用电所需的人工材料费用已经含在合同承包单价中，不另行计算。5、4、 甲方可根据乙方的履约情况和现场的实际情况调整乙方的承包范围，乙方对此表示认可并不得以此索赔或调整价格。三、 计价方式及合同价款模板拆卸完成占单价的30%。1、 工程量的计算规则分项工程量计算规则：按建筑面积计算。2、 本工程暂定合同价为 ）。四、 工期1、 计划开工及完工时间计划开工日期：本分包工程暂定于 年 月 日开工（具体的开工日期以甲方发出的开工令为准）；计划完工日期：本分包工程暂定于 年 月 日完工；合同工期总日历天数为 天2、 工期节点要求（1）（2）（3）五、 工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：满足建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）达到一次性验收6、合格，并达到 黄棵树杯 质量奖项的评定标准。六、工程款的支付1、本工程无预付款，乙方垫款至形象进度二层。2、乙方每月完成并经验收合格的分项完成量，甲方在审核完当期完成情况报告后15天内付款至当月已确认工程量工程价款的80%。3、乙方完成承包范围内全部工作内容并经甲方验收合格后的30天内，甲方付款至已确认结构部分工程量工程价款的85%。4、乙方完成承包范围内全部工作内容并经甲方验收合格后的20天内，甲方付款至已确认工程量工程价款的90%。5、工程竣工验收合格且双方完成最终结算后28天内，甲方扣除前期已付工程款后付至工程总价的97%，剩余3%作为工程质量保修金。6、工程竣工验收合格满两年后的十四天7、内，经项目建设单位确认无质量问题，扣除已经发生的保修费用后，甲方向乙方支付剩余保修金，保修金不计利息。7、每次支付进度款之前，甲方对乙方在质量控制、工期控制、安全文明施工、材料损耗控制等方面进行考评打分，如出现质量问题、工期延误、违反安全条款、不符合文明施工、材料浪费超用等现象，甲方有权对乙方进行相应处罚，并从拟支付乙方的工程款中先行扣除全部罚款及其他相关款项。8、乙方应按照甲方要求提供发票，甲方原则上以转账支票、银行汇款等方式支付工程款，如以承兑汇票方式支付的，贴息费用由甲方承担。七、材料管理1、本工程所需钢管、扣件、顶托、泡沫板由甲方提供。除上述由甲方提供的材料外，工程所需其他材料均由乙方8、负责提供（包括但不限于螺杆和止水螺杆、止水片、铁钉、铁丝、穿墙PVC套管、蝴蝶卡、步步紧、止水螺杆垫圈、垫片、螺帽、胶垫、胶带纸、海绵条、脱模剂等）。2、乙方必须按照图纸及规范施工，在保证工程质量的前提下尽量节约材料用量。：（4）其他甲供材料按照定额损耗限额领料。4、安全帽由乙自行负责。八、机具管理本工程施工所需机械设备除塔吊、施工电梯、物料提升机、混凝土输送泵和施工用水加压泵由甲方负责提供及甲方负责的机械设备操作人员的工资由甲方承担外。其余机械设备（包括但不限于圆盘锯、平刨机、压刨机、手电锯、锯片、电钻、钻头、斗车等）及操作人员均由乙方自行配备，乙方自行配备的机械设备操作人员工资由乙方承担。9、九、违约责任1、 若乙方未在约定工期内完工，每延误一天，按照1000元/天向甲方支付违约金，若交楼工期出现延误的，乙方按照合同总价的0.5%/天向甲方支付违约金。违约金由甲方在拟支付乙方的工程结算款中扣除。若节点工期有延误，每延误一天，乙方按1000元/天向甲方支付违约金，违约金由甲方在拟支付乙方的工程进度款中扣除（若本工程整体工期符合合同的约定，则节点工期甲方违约金可视情况予以部分返还）。2、 若因乙方原因，本工程质量达不到合同约定标准，乙方除无条件返工至合格外，还须按照工程总造价的 5% 向甲方支付违约金，违约金由甲方在拟支付乙方的工程结算款中扣除，同时，造成的损失费用及返工所需的甲方材料10、费由乙方承担，工期不予顺延。若分部分项工程验收达不到合格标准，甲方有权视情况按照500-5000元/每项（处）对乙方进行处罚，所罚款项在拟支付乙方的工程进度款中扣除（若本工程质量最终达到合同约定标准。则该罚款甲方可视情况予以部分返还）。3、 乙方任何不符合合同的约定、法律及相关规范规定的行为都属于乙方违约，除合同有特别约定外，乙方应就其违约行为按照500-5000元/次向甲方支付违约金，若乙方违约行为给甲方造成严重损失，乙方除按以上约定承担责任外，还应赔偿甲方的一切损失。十、双方现场代表1、 甲方派驻本工程施工现场的代表为 （手机号码： ），其权限如下：负责对乙方施工进度及质量进行把关，并协助11、乙方解决施工现场的问题，以便顺利保质保量地完成本工程，但甲方代表无权进行下列行为：（1）未经甲方书面授权，签订本合同外的补充协议或签署（订）其他合同文件，包括但不限于采购合同、分包合同、租赁合同；（2）签署（订）任何借贷、担保性质的文件，包括但不限于借条、保函、保证书、承诺书；（3）签署代他人清偿债务的文件，签署放弃债权的文件；（4）签署（订）任何对总承包合同进行修改和补充的文件。2、 乙方派驻本工程施工现场的代表为 （手机号码： ），其权限为：全面代表乙方履行本合同及对本工程进行施工组织和管理，并有权代表乙方签署任何文件。甲方对乙方现场代表及乙方现场其他管理人员作出任何形式的通知（包括不限于12、电话通知），均视作已通知至乙方，乙方对此无异议。十一、本合同的组成部分1、 第一部分合同协议书2、 第二部分合同条件3、 第三部分工程质量、安全及文明施工管理条例4、 第四部分防范欠薪承诺书5、 第五部分廉政协议以上合同组成部分是一个合同整体，彼此应当能互相解释，互为说明。当出现矛盾时，以上述顺序在先的优先解释。十二、送达1、 双方一致确认，与履行本合同有关的通知可由双方书面确认的授权人签署，也可以书面形式通过中国邮政EMS（通过其他快递公司邮寄或其他邮寄方式无效）寄送至当事人的以下地址：甲方收件人： 邮寄地址： 乙方收件人： 邮寄地址： 邮箱： 2、一方变更地址的，应提前15日书面通知对方，13、否则由此引起的不利后果由该责任方承担。若邮件邮寄至上述地址被拒收或无人签收，均视为已送达。3、若履行本合同发生的争议提交人民法院或仲裁机构处理，除非当事人另行向人民法院或仲裁机构确认其他送达地址，上述地址或全国企业信息公示系统上载明的地址为人民法院或仲裁机构的送达地址。4、采用邮箱送达的，送达方资料进入被送达方收件人邮箱后即视为到达。十三、其他1、乙方向甲方承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“本分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。2、乙方向甲方承诺，履行总承包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，并与甲方共同建设单位承担履行本分包工程合同以及确14、保本分包工程质量的连带责任。3、乙方必须严格遵守工程管理细则、工程技术交底和工程安全交底。此三项将作为合同附件,与合同一起同具法律效力。十四、合同的生效本合同经双方加盖公章后生效，合同规定的责任、权利和义务履行完毕且价款结清后终止。本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，均具有同等法律效应。甲方：（公章） 乙方：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：第二部分合同条件1. 合同工期2. 工程质量3. 甲方权利及义务4. 乙方权利及义务5. 技术资料6. 环境健康及安全文明施工7. 材料管理8. 机具管理9. 合同价格10. 合同价款的支付11. 签证12. 索赔13. 合同价款结算15、14. 工程保修15. 违约责任16. 合同的解除17. 履约担保18. 争议19. 不可抗力20. 其他1、 合同工期1.1 工程实际开工日期以甲方书面的开工通知为准，无论实际开工日期与合同约定计划开工时间是否一致，乙方均已在报价中考虑了该项风险，不得再就此向甲方提出任何索赔。1.2 甲方有权根据现场情况及建设单位要求对进度要求进行修订，乙方对此表示认同，并不以此向甲方索赔。乙方必须完全服从甲方及本项目建设单位的工期进度计划安排，随工程施工需要增加劳动力，确保按期完成承包范围内的全部工作内容，并满足甲方的阶段性节点工期进度要求。乙方每天到场人数不能低于甲方要求的最低劳动力人数，否则每少于1人16、乙方向甲方支付违约金1000元/天。1.3 乙方应严格按照甲方的工期进度计划进行施工，若乙方两次未按时完成主要节点或逾期累计超过60天。视作乙方严重违约，甲方有权解除合同，已完工程暂不予以结算，待整体工程竣工验收合格且甲方与建设单位竣工结算办理完毕后在向乙方支付剩余工程款。乙方在接到发包方撤场通知后48小时内撤离施工场地（现场清理干净，人员及机械撤离现场，并做好施工现场的交接工作，否则不予结算工程款）。1.4 甲方认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通知乙方暂停施工，乙方应当遵照执行，并妥善保管好已完工程。如因甲方原因导致暂停施工，经甲方代表确认，同意顺延工期，但不计任何停工、窝工的费用；如因17、乙方原因导致暂停施工，则乙方除了应承担发生的全部费用外，还应赔偿甲方因此而遭受的包括材料费用支出以及向本项目建设单位承担违约责任等在内的一切损失，且工期不予顺延。1.5 因甲方原因导致造成关键线路工程的工期延误，乙方须在事件发生后7天内以书面形式报告甲方，并附上相应的证据资料。经甲方审核确认后，按甲方批准时间顺延阶段工期或总工期，但乙方无权要求因工期延长引起的合同价款的增加。非因甲乙双方原因造成的工期延误，建设单位审批同意顺延工期的，甲方可给予部分或全部顺延工期。1.6 在施工期间，若甲方认为乙方进度不能满足甲方工期要求的，甲方可单方面减少乙方施工范围或工作内容，另行雇用第三方实施，因此发生的18、费用直接从乙方工程款中扣除，无须征得乙方同意，扣除金额为甲方与第三方结算金额另加10%的管理费。1.7甲方认为乙方施工能力不能满足甲方工期要求的，甲方可单方面减少乙方施工范围或工作内容，另行雇佣第三方实施，因此发生的费用直接从乙方工程款中扣除，无须征得乙方同意，扣除金额为甲方与第三方结算金额另加10%的管理费。2、 工程质量2.1 乙方应严格执行甲方的质量保证体系及项目部质量管理规定，认真按照施工图、设计变更以及有关标准、规范规程和设计要求组织施工。工程质量确保符合国家或专业的现行质量检验评定标准的规定及合同约定工程质量标准，并达到约定质量奖项的验评标准。2.2 在施工过程中，乙方应根据甲方的19、要求进行自检、互检、交接检，并随时接受本项目建设单位、监理方、设计方以及甲方人员的检查检验，并按照甲方发出的质量隐患整改通知要求进行整改。无论乙方施工工程是否已通过验收，当甲方或监理方发现乙方施工质量不符合本合同约定，派驻甲方代表可要求乙方返工，除非乙方举证证明并非乙方原因造成，否则乙方应按甲方代表的要求返工，并承担由此发生的一切费用，工期不予顺延。2.3 当工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方首先应进行自检，并准备好自检资料，提前24小时以书面形式通知甲方验收，经本项目建设单位、监理方和甲方确认同意后，方可进行下一道施工工序。若验收不合格，乙方应在限定时间内整改并重新验收，乙方除承担全部20、整改费用外，还应赔偿甲方因此而遭受的包括材料费用支出以及向本项目建设单位承担赔偿责任和违约责任等在内的一切损失，且工期不予顺延。隐蔽工程验收必须有现场签证确认。2.4 本项目建设单位要求对以及隐蔽的工程进行重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。若重新检验不合格，乙方除承担全部整改费用外，还应赔偿甲方因此而遭受的包括材料费用支出以及向本项目建设单位承担赔偿责任和违约责任等在内的一切损失，且工期不予顺延。2.5 若甲方通知乙方后24小时内，乙方不能对缺陷进行返工、修理或整改，或乙方返工、修理或整改后仍不能达到相应的质量要求，甲方可在发出通知24小时后雇佣第三方进行修补，21、并直接从乙方的工程款或保修金中扣除因此发生的费用，扣除金额为甲方与返工、修理或整改的第三方签订的合同金额和甲方由此产生的其他费用，无须通知乙方和征得乙方同意，同时甲方有权要求乙方承担违约责任。2.6 因乙方原因造成在施工中出现影响结构、使用功能等重大质量事故时，乙方必须承担事故处理所发生的所有费用。同时，甲方可解除合同，乙方应当按照本合同总价款的10%支付违约金，并负责赔偿甲方由此造成的一切损失。2.7 施工期间，如乙方判断若按已取得的设计图纸、施工说明、设计变更等技术文件或有关指令进行工程施工将会发生质量缺陷，则应暂停施工或延缓施工，并应将此情况立即报告给甲方予以确认。若甲方决定按照原有技术22、文件或有关指令继续施工，乙方应予以执行，但不必为此承担责任。如因乙方的善意行为赢得相应奖励，则甲乙双方共享此奖励；若乙方作为一个有经验的专业承包商本应发现上述疑问或错漏而未发现，或者已经发现却隐瞒不报并继续施工导致质量缺陷发生，则乙方应承担拆除返工或整改、修复费用，并赔偿甲方因此而遭受的经济损失及其他损失。2.8 乙方在与上一道工序施工单位进行工作面移交时，应当对该施工单位的完成情况进行查验，若该单位施工完成情况不符合工程要求的，乙方应当向甲方提出。否则由此引起的任何损失或损害责任均由乙方承担。工作面移交以书面形式签字确认。2.9 现场成品保护：对于现场成品保护，在该成品交付甲方指定的第三方之23、前由乙方负责保护，出现损坏等情况由乙方承担其维修工作和维修费用；当该成品交付甲方或甲方指定的第三方之后由接收方负责保护，出现损坏等情况由接收方承担其维修工作和维修费用。2.10 由于乙方施工时跑模、偏位、线条不顺直、拼缝凸起、模板平整度差等质量问题导致后期抹灰难度加大、材料损耗增加的，乙方除按照合同约定支付违约金外，还应当赔偿甲方由此造成的一切损失。3、 甲方权利及义务 3.1 甲方负责工程施工指导和管理工作，行使总承包管理职责，对乙方施工的进度、质量、安全、文明施工进行监督和管理，协调乙方同其他施工方的配合关系。对乙方不服从现场管理的行为，有追究其违约责任和终止本合同的权利。3.2 有权随时24、抽查乙方的用工管理、现场管理及其他各项管理工作情况，并要求乙方加以改进或纠正，具体包括但不限于要求乙方更换或增加有关管理人员、施工班组和操作工人、要求乙方增加相关人力、物力投入。3.3 负责现象的工程的测量定位、沉降观测、检查和验收工作，负责向乙方下达施工和作业计划。3.4 对乙方进行施工技术指导及安全交底工作，解决施工遇到的技术难题。3.5甲方保证现场道路畅通，场地平整并提供进场材料临时堆放地点。按约定提供水电接驳点，并根据现场条件提供工人宿舍及工人饭堂。3.6有权对乙方工资发放情况进行监督检查。若发生工人对拖欠工资进行投诉的，乙方应当确保能提供工人工资已经支付的有效证明，否则，视为乙方未付25、清工人工资，甲方可用乙方缴纳的履约保证金或拟支付的工程款直接向工人发放工资，乙方对此不得有任何意义。若甲方代付工资超过应付乙方工程款的，乙方应当在甲方通知三日内全部偿还，否则乙方应当按照千分之一每日的标准向甲方支付违约金。3.7 根据施工进度及时提供施工所需甲供材料及甲供机械设备的安装、调试。3.8对乙方提交的已完工作量进行审核，并按照合同约定支付工程款。4、 乙方权利及义务4.1 乙方必须严格按照甲方施工方案、施工方法、技术交底、进度计划进行作业，遵守甲方公司及项目管理制度。未经甲方同意，乙方不得擅自施工，否则由此造成的安全、质量等一切事故均由乙方承担。同时，乙方应做好与其他分包商的施工配合26、工作，若因乙方原因给甲方或第三方造成损失，一切损失由乙方承担。4.2 乙方必须按照相关规定规范用工管理，依法签订劳动合同并为所有现场工作人员购买工伤保险在内的各种社会保险及建筑工程意外伤害险。操作人员的年龄应在1850岁，特殊工种必须持有效证件并经甲方审核后方能上岗作业。进场后的三日内，乙方应将所有进场人员的花名册、身份证、暂住证、上岗证等有关证件的原件和彩色照片交到项目部登记办理工作证（进出场证）并支付相应费用，如中途退场或换人，必须事先通知甲方并补办相关手续。若乙方逾期办理工作证或进退场人员登记手续的，乙方按照100元/人向甲方支付违约金。甲方将对乙方填报的花名册进行抽查，若发现花名册人员27、与实际人员不符，乙方按照100元/人向甲方支付违约金。乙方应保证每间房的入住率超过80%,否则每缺一人，乙方每月向甲方支付违约金100元。4.3 乙方应严格按照有关规定，建立健全农民工工资支付制度并及时足额支付农民工工资和各项补助、津贴。乙方应指定专人负责农民工工资发放工作，每月向甲方呈报工资发放表，并随表附支付明细和出勤证明，如果支付明细和出勤证明不符，甲方有权视情况暂扣不少于 5 %的工程进度款，直至乙方提交符合支付明细的证明材料。甲方每月将抽查乙方的民工工资发放情况，若发现发放资料有弄虚作假或工人工资有未及时发放的，甲方有权按照2000元/人/次对乙方进行处罚。4.4 乙方应采取有效措施28、，避免出现劳资纠纷，若因乙方原因发生劳资纠纷，经查实，乙方须立即采取有效措施解决纠纷，同时，甲方有权按照2000元/人/次对乙方进行处罚；如发生农民工聚众闹事、爬塔吊、上街游行等恶性负面事件或擅自进入建设单位、监理、办公区域影响建设单位、监理或甲方正常办公的，乙方必须采取积极稳妥的措施，防止事态进一步扩大，不论何种原因，甲方均有权视情况按照100000元/人/次对乙方进行处罚，甚至解除合同，乙方须在接到通知后的 48 小时内退场（现场清理干净，人员及机械撤离现场并做好施工现场的交接工作，否则不予结算工程款），并承担因此产生的一切责任。如果因乙方原因导致劳资纠纷，甲方有权支配使用乙方缴纳的履约保29、证金及工程款直接向农民工发放工资。若发生三次以上劳资纠纷的，甲方有权解除合同，并由乙方赔偿甲方因此造成的一切损失。4.5 乙方应按照甲方协调的工作面按工序进行施工，不得在施工中损坏其他分包人的工作成果，否则需按甲方与其他分包人签订的合同价格予以赔偿，并承担合同约定的违约责任。4.6 乙方工作应满足甲方或施工场地内第三方工作中的相关要求，如与其他分部分项（专业）工程施工相关的留孔、补洞、预埋、修补等以及为其提供便利条件等施工时，乙方应按甲方的指令予以配合。本合同的单价或合价中已包括此类的交叉、配合工作内容及其费用，并且因配合工作对施工工期的影响也包括在本合同约定的分包工作期限内，不因此顺延工期。30、4.7 在承包范围内的全部工程施工完毕后，乙方应当在收到甲方通知的十日内将现场清理完毕并移交给甲方，乙方的所有人员、材料及机具都应全部撤离现场，否则甲方有权代为处理，产生的费用由乙方承担。乙方不得以任何理由拒不移交场地，否则甲方有权暂停不予支付剩余工程款。4.8 乙方应当节约用水用电，严禁出现长明灯、长流水及使用大功率电器（如电饭锅、冰箱、洗衣机等）。否则每发现一次，乙方向甲方支付违约金100元。若经甲方同意，乙方办公及生活区可使用空调，乙方应根据空调的功率大小，按照300元/台/月/匹向甲方支付空调电费。4.9 乙方不得以任何理由拒绝签收甲方发出的书面文件，否则乙方将向甲方支付2000元/次31、的违约金。若乙方对甲方发出的书面文件有异议的，应在收到该书面文件后7天内提出，否则视为乙方知晓并同意该书面文件内容。5、 技术资料5.1 甲方应最迟在各分项工程开工前三日向乙方提供施工图一套，并对乙方进行施工方案及技术交底。5.2 施工前，乙方应做好对管理人员及操作人员技术交底工作，严格按照甲方要求施工工艺施工。施工过程中，甲方管理人员有权按规定进行检查。6、 安全文明施工及环境健康6.1 乙方应遵守过程建设安全生产有关管理规定，落实安全生产责任制，确保安全生产措施费不低于国家和工程多在第政府要求的标准，并按照不低于国家和地方相关规定的标准配备专职安全生产管理人员（名单和资格证须报甲方备案），32、施工现场严格按照建筑施安全生产检查标准（JGJ59-2011）以及中国建筑第四工程局有限公司建筑施工现场安全防护设施标准化图集、中国建筑第四工程局有限公司项目达标管理手册组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必须的安全防护措施，消除事故隐患。由乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担，同时，乙方还应无条件接受甲方的处罚，并赔偿甲方因此而遭受的包括停工和工期延误在内的一切损失。 6.2 乙方应对其在现场的工作人员进行安全教育。特殊工种（包括但不限于电工、焊工、架子工、起重工、机械工）必须持证上岗，严禁患有高血压、心脏病、癫痫病及其他不适合从事工程作业着从事33、工程作业。 6.3 乙方的架体搭拆上岗必须符合相关的技术贵方，并且严格按照施工方案进行。架体搭设完毕须经甲方验收合格后方能使用，但甲方的验收确认并不能免除乙方对其架体搭设方案的合理性及搭设架体的质量、安全应当的责任。搭拆脚手架时、地面应设围栏和警标志并派人看守，眼睛非作业人员入内。 6.4 在施工过程中，乙方人员在施工过程中要注意电源、电线的摆放与链接安全，严防发生火灾、触电施工。施工现场严禁有明火，现场施工人员不准抽烟。如需明火施工，需提前到甲方处办理动火证。施工现场要消除一切火灾隐患，并备有灭火工具。若乙方与本分包范围内发生一切火灾事故，应当赔偿造成的所有损失政府的处罚，并承担相应的违约责34、任。 6.5 安全事故：乙方人员发生重大伤亡及其他安全事故，双方均应尽力抢救，并保护好现场。如违纪违章发生工伤事故，其发生的总费用5万元以内由乙方自行承担。如其发生的工伤总费用在5万元以上的，乙方自行承担最高不超过总利润的30%，其余由甲方承担。本项目模板工程总利润核定为总产值的10%。 6.6 乙方承包范围内的安全文明事故所需的所有安全用品、用具（包括但不限于安全帽、保险绳、胶手套、上下人梯用脚踏板）均由乙方负责提供。若乙方不按规范提供相关安全用、用具，甲方有权代为购买泵发放，并在实际采购费用基础上另加20%（采保费）向乙方计取费用。工作服由甲方统一购买后发给乙方，费用按实际发生额计并由哟方35、承担。 6.7 乙方应严格执行国家和地方关于建设工程环保、文明施工的管理规定，遵循甲方和本项目建设单位关于现场文明施工的管理要求，采取有效措施，切实做好文明施工管理和环境保护工作。应加强班组内部文明施工教育，施工现场，每天下班前材料堆码规范，应将作业层的垃圾运至工地指定地点，同时应搞好住宿内的清洁卫生，随时接受甲方的监督检查，做到工完场地清（工程完工三日内，必须将现场清理干净，人员及机械撤离现场，并做好施工现场的交接工作）。否则，乙方应按照要求200元/次500元/次支付违约金。如因乙方原因引起政府有关部门罚款、停工整改处罚、则乙方除了承担发生的所有费用外，还应无条件接受甲方的处罚，并赔偿甲方36、因此遭受的包括停工和工期延误在内的一切损失。 6.8 乙方应当遵守甲方施工现场和生活去的安全保卫、卫生清洁、食宿以及用水用电管理制度，并配备至少一名专职后勤、保洁人员。乙方除了负责对施工区域建筑垃圾和生活垃圾进行清理并运至项目部指定地点外，还应根据甲方要求，配合甲方做好对生活区的规划保洁等管理工作。家属等非施工操作人员不得出现在施工现场和生活区，严禁男女混居，严禁生火煮饭、炒菜、严禁使用大功率电器，否则，除没收全部炊用具外，甲方还有权视为情况按照200-2000元/次对乙方进行处罚。乙方应当节约用水、用电、如有浪费、甲方有权视情况按照200-2000元/次对乙方进行处罚。 6.9 乙方在施工过37、程中应最大限度的控制扰民。 6.10 甲方有权对乙方进行安全文明施工监督检查，乙方应为此提供便利条件。若乙方现场安全文明施工达不甲方要求的，除另有约定外，视情节严重程度和影响大小，家当有权按照500-5000元/次/例对乙方进行处罚，并要求乙方就存在不符合安全文明施工要求的事项进行整改或该停工整改，乙方应遵照执行。否则，甲方有权自行做出安排，发生的所有费用由乙方承担，如因乙方原因导致停工，整改，则乙方除了承担发生的所有费用外还应无条件接受甲方的处罚，并赔偿甲方因此而遭受的包括停工和工期延误在内的一切损失。7、材料管理7.1甲方供应的材料 除合同协议书中的第七条约定需由甲方提供的材料外，本工程施38、工所需的其他材料均由乙方负责提供。 乙方使用甲方供应材料，乙方必须在本合同签订后15天内向甲方提供总需用计划。同时，乙方必须在每月15日之前向甲方呈报下月的月度材料需用计划，并按甲方要求及时提报周计划。计划经甲方审核确认后执行。如因乙方延误呈报材料需用计划而导致甲方延迟供料，由此引发的所有责任和后果均由乙方承担。 乙方向甲方提供消除领料人员授权书，授权书应当详细列明授权领料人的姓名、身份证号、联系电话等，若授权领料人需发生变更的，乙方应提前15日以书面形式通知甲方，否则甲方有权拒绝提供材料，由此产生的责任由乙方承担。甲方提供的材料进场后经甲乙双方材料管理人员验收、点数或过磅后向乙方移交，相关的39、费用均已包含在合同价中，不另外计算。乙方已经领用的材料由乙方自行负责保管，材料若有丢失或损毁，乙方应负赔偿责任。 甲供材料的检验费用由甲方承担，但乙方应负责甲供材料的取样（例如砼试块的制作等）。但如因乙方原因造成甲供材料检验不合格。则该检验试验费用及材料费均应由乙方承担。 甲方供应的材料实行限额领料，具体的领料限额双方按照合同协议书第七条约定执行。若乙方超耗材料的，乙方应承担超耗材料费，并向甲方支付违约金；若乙方节约材料的，节约的材料由甲乙分享，具体比例按照合同协议书第七条执行。 乙方严禁擅自使用甲方物资，同时应严格遵守甲方各项物资管理制度，进出场物资必须先向甲方申报，待甲方书面认可后方可进场40、或退场。擅自使用的，除返还原值外，还应承担物资总金额10%的罚款。 所有应由甲方采购供应的材料、半成品，即使由乙方采购供应被用于工程，但若未经甲方加盖公章书面同意，一概不计入乙方的工程价款或其他属甲方向乙方支付的任何款项内。7.2 乙方提供的材料 乙方应即使组织符合本合同约定、施工生产及国家相关规范要求工程需要的材料进场，乙方应遵守甲方材料出场规定和其他材料的相关制度。乙方提供的材料应当符合设计及有关标准的要求，在进场时提供产品合格证、检测报告等有关产品质量的证明文件，否则甲方有权拒绝材料入场。 乙方采购的材料应按工程所在地的检验实验规定自行进行见证取样，并承担材料检验实验的全部费用。检验试验41、结果收集整理后随完工资料移交给甲方。 无论乙方提供的材料是否经过甲方检验，均不减轻乙方的责任，甲方也不对其检验结果承担任何责任。 乙方提供的材料进场后，甲方有权进行复查，如发现不符合要求，乙方除了必须立即无条件将其运离现场并重新提供符合要求的产品外、还应承担发生的全部费用，且由此延误的工期不予顺延。 废料由乙方堆放至甲方指定地点，由甲方统一处理。未经甲方同意，乙方不得擅自处理废料，否则，甲方可对乙方进行5000元-50000元/次的处罚。 乙方应确保现场材料分类堆放整齐，保持施工现场的整洁、文明、道路畅通。场内材料如需进行二次搬运，乙方应按照甲方的要求无条件完成，费用不另计（甲方可协助提供运输42、工具）。8.机具管理 除合同协议书第八条约定需由甲方提供的机具外，本工程施工所需的其他机具均由乙方负责提供。 甲方提供的机械设备在发生故障或进行安装、维修、保养与拆卸时，以及塔吊在加节升高或爬升时，甲方应提前并及时通知乙方，以便其合理安排其他工作内容。乙方对以上情况必须无条件按照甲方的要求予以配合，发生的人工费用甲方不予办理签证。 乙方配备的机械设备操作人员必须服从甲方的统一管理，甲方对机械设备具有支配权和使用权。 乙方负责其自行配备的设备的维修和保养，确保设备的正常运作，乙方提供的机械设备、开关箱及测量仪器等必须在型号、规格、感观和使用功能上满足甲方要求，用电设备开关箱符合“一机、一闸、一漏43、一箱”的要求，乙方对机械设备的使用和管理必须符合有关的安全操作规程和管理规定。乙方在自行配备的机械设备（包括测量设备）进场前应当向甲方提交设备清单，并提供产品合格证、使用说明书及出厂厂家、编号和日期标志等资料，经甲方核准后方可进场使用。但甲方的核准并不能免除乙方对其自行配备的机械设备应当承担的任何责任。 乙方使用的圆盘锯必须使用保护罩。9. 合同价格9.1 本合同采用固定全费用综合单价包干方式计价，具体的包干综合单价详见合同协议书的约定。9.2 本合同约定的包干综合单价包含了人工费、材料费（发包人提供的材料除外）、机械费（发包人提供的机械设备除外）、措施费、管理费、赶工费、劳保费、保险费、安44、全文明施工费、风险费、利润、以及配合其它专业施工所需费用等为完成本工程承包范围内全部工作内容所发生的一切费用。9.3 本合同约定的包干综合单价已经充分考虑可能存在的各种风险因素（具体包括但不限于施工期间的人工、材料、机械的价格波动及因政府规范、标准或要求等对本工程的技术图纸、质量要求有所修改所产生的费用、实际工程量与暂估工程量存在差异、国家法律法规的变化、税率及费率的变化、施工范围的增减、春节期间的停工费用等）。乙方不得以低于成本、出现亏损等任何原因要求调高价款。10. 合同价款的支付10.1 预付款执行合同协议书第六条的规定。10.2 进度款的支付 乙方每月21日前向甲方报送当期（上月21日45、至本月20日）已完工程进度报告，该报告应完整、准确的统计当期工作量完成情况，并包括中期结算价及明细表及上期农民工工资已发放的工资单据。 甲方应在收到乙方完工程进度报告15个工作日进行审核，并通知乙方派人参加计量，乙方应当为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程款支付的依据。对乙方超出承包范围和因乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计算。如过程中有异议，应以甲方为准，并最终以建设单位核定的工作量为准。 甲方审核确认的工作量，抵扣应扣除金额，并在甲方收到建设的单位当期付款后，向乙方支付工程进度款，具体支付比例及时间详见合同协议书第六条。甲方未予审核的，不能视为甲46、方对其的默认，只有当甲方以书面形式明确认可时，方表示该工程量的计算得到确认。 乙方未按本合同约定的时限和方式向甲方提交已完工程量报告，或其所提交的报告未按甲方要求进行整改的，甲方不予计量，并视为乙方放弃当期支付要求。 甲方依本条约定确认的工程进度款仅为中期付款依据，并不视为对因变更调整的合同价款、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款的确认。10.3 工程尾款的支付乙方承接本分包工程完工结算完毕后，除保留保修金外，甲方按合同协议书第六条约定支付剩余工程尾款。10.4 扣除款项甲方每期向乙方支付款项时均应扣除下列款项：（1）甲方向乙方所供材料费、机械使用费；（2）乙方向甲方所借的款项；（3）47、乙方按约应承担的违约金；（4）按合同约定应扣除的其他款项。10.5 拒绝付款甲方有权自在以下情况发生当期起，拒绝支付乙方工程款，直至乙方整改完毕，符合本合同约定后再行支付，延付期间甲方不承担任何利息及违约责任，并且乙方需对其违约行为承担违约责任：（1）乙方未按本合同约定履行义务或履行义务不完全（包括本合同约定的工期、质量、材料检验、成品保护、资料提交、农民工工资方发放等所有本合同约定的乙方义务）的。（2）乙方未按甲方要求提供发票的。（3）甲方有理由相信乙方已经完成的工程量全部或部分不能满足合同约定质量标准的，甲方有权暂不予计量并支付该部分工程款。11.签证11.1 签证范围：因完成设计修改造成48、的返工或分包合同承包范围以外的工作可办理签证，除上述范围外一律不予办理签证。11.2 签证原则上以工程量形式计量。无法计算工程量时，经甲方公司批准方案可采用计时工形式计量。若能以工程量方式计量，而乙方不按要求以工程量计量方式办理签证的，甲方有权不予签证。 11.3 签证必须按照分包签证流程办理，具体流程为：施工指令单）（甲方施工指令单经办人提出，必须明确事由、涉及金额）甲方技术负责人审核甲方项目商务经理审核甲方项目经理审批甲方公司审批甲乙双方确认施工；指令单完成后2日内乙方报送签证（须附施工指令单）甲方施工指令经办人审核甲方技术负责审核甲方项目商务审核（须注明金额及明细）甲方项目经理审批甲方公49、司审批返项目和乙方。11.4 发生以工程量计量的签证，乙方需在两天内提供签证资料；发生以时工计量的签证，乙方应在用工当天报送签证资料。否则，视为新增或变更工作不发生新增费用。12.索赔12.1 在分包工程实施过程中，如果按总包合同可进行索赔时，则乙方应尽其最大可能，以书面形式提供分包工程方面的相关情况或者其他资料，出示同期施工记录等有效证据，协助甲方索赔成功。任何此类乙方索赔的款项均应在甲方业已从建设单位取得相应索赔款项的前提下支付，且索赔额度不超过建设单位批准索赔额中劳务费用额度。若因乙方原因导致甲方索赔不成功，甲方有权不批准乙方的该索赔，且造成甲方的全部费用由乙方承担。12.2 索赔的程序50、乙方应在索赔事件发生7天内，将索赔数额和索赔依据上报甲方。若乙方未按时报送索赔事项，视为乙方放弃其索赔权利，在此时间后提交的任何补充索赔请求均不予批准。13.合同价款结算13.1 乙方应在所承接工程内容全部完工验收合格后28天内提交最终结算资料，甲方收到后在28天内提出审核意见。甲方在60天内进行审核，并经甲方加盖公章确认后生效。甲方未对该结算资料提出意见不能视为默认，仅在甲方以书面形式明确表示同意后，结算资料方视为认可。13.2 乙方向甲方报送的最终结算资料应当包含了乙方认为其所应当获得的全部款项（包括但不限于工程款、签证费用、索赔费用、代购代付款项、甲方应付违约金等）。双方对乙方报送的结算51、资料核对确认完毕后，乙方不得再以任何理由另行向甲方主张任何费用。13.3 若乙方未在改期限内上报结算资料，或结算资料不符合本条约定，则被视为乙方违反本合同约定，甲方有权根据甲方现有资料，单方面进行计算，并确定结算价格，乙方应无条件接受，且不得提出异议。甲方有权扣留本合同约定结算完成后应付的任何款项，直至结算最终办理完毕，且乙方无权要求甲方承担任何违约责任及利息。甲方前期依据本合同已支付的款项被视为已满足乙方支付农民工工资的需要，若因此发生乙方拖欠农民工工资、农民工聚众闹事等情况，乙方将承担结算价款的10%/次的违约责任。13.4 报送结算的准确性乙方所报送的工程进度款、变更、签证及完工结算报告52、必须真实准确，不得虚报、冒报。若乙方报送的金额与甲方最终审定金额之间的差额超过最终金额的3%，则乙方按差额部分的10%向甲方支付违约金，该违约金甲方有权直接在乙方的工程款中扣除。14. 工程保修14.1 属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后24小时内派足够人修理妥当而不得另索费用。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可在委托其他人员修理，修理费用从质量保证金内扣除。14.2 在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保地基基础和主体结构的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。因乙方原因造成的墙体开裂，漏水等质量原因，而使甲方产生的附加费用53、，由乙方负责赔偿。14.3 若建设单位或甲方对本工程的质量保修有特殊要求的，乙方应当按照建设单位或甲方的要求进行保修工作。15.违约责任15.1 乙方违约责任 乙方未按本合同约定完工时间完工的，除本合同其他条款约定的违约责任外，还应按合同协议书约定第十条的约定承担违约金。 乙方施工质量不符合本合同标准的，乙方按本合同约定进行修复外，还应承担相应的违约金，违约金数额按照合同协议书第十条执行。 乙方必须严格按照承包范围进行施工，不得中途甩顶或擅自退场，否则，乙方应当按照合同暂定总价20%向甲方支付违约金。同时，甲方有权另行委托单位完成乙方未完成的工作内容，在整体工程竣工验收合格且甲方与建设单位竣工54、结算办理完毕前，甲方有权暂不结算并支付乙方工程款。如因此导致甲方遭受损失或者费用支出增加，乙方应付赔偿责任，赔偿款项在甲方拟支付乙方的工程款中扣除，若乙方工程款不足以抵扣，甲方有权向乙方追偿。 属乙方承包范围内的工作内容（包括但不限收尾工程），如乙方未按照约定全面履行，甲方可向乙方发出整改通知，乙方应该按照通知要求进行整改，若乙方不能按照要求通知进行整改或者整改结果不能满足甲方的要求，甲方有权将本合同约定的乙方承包范围内的全部或者部分工作内容委托第三方实施或者整改，而且该相应工程量不得纳入乙方工程款结算范围，同时，甲方还有权按照实际发生费用并另加200%向乙方计取费用，该费用在拟支付乙方的工程55、款中扣除。 若甲方应付款超过应付款的，乙方应该在甲方通知后的三日内返还超付部分，否则每逾期一日乙方应当按照超付金额的1%向甲方支付违约金，同时甲方有权在乙方其他的任何应付款项中扣回，乙方对此表示同意。 乙方若在投标、签约、履约过程中存在违反诚实信用原则的行为，包括但不限于虚构、冒用、伪造证书、资质、业绩、文件，甲方有权解除合同；对于双方已经履行的部分，合同下浮20%进行结算，并且甲方此前若存在任何违约行为均无需承担违约责任，乙方应在甲方做出解除合同决定后3天内无条件退场，并承担由此造成的一切损失。 乙方违反本合同约定，将其合同项下义务转由他人履行或分包给他人履行的，甲方有权解除合同，同时乙方应56、向甲方支付与本合同（暂定）总价的50%作为违约金 ；合同履行完毕后，甲方发现乙方在违约行为的，亦有权向乙方主张违约金。15.2 甲方违约责任 若乙方完成了本合同的所约定的责任与义务，而甲方应按本合同未尽支付价款义务时，乙方给予甲方90日的延期付款宽限期，宽限期内不视为甲方违约，逾期超过90日，从第91日开始，甲方按照人民银行同期贷款基准利率支付违约金，除此违约金外，乙方对此无权再获得任何其他工期延长或费用、利润的增加。15.3 违约金的扣除 本合同中的“罚款”、“处罚”均属违约金。 甲方可直接依据本合同约定扣除违约金，而不需得到乙方的确认。15.4 一方违约后,另一方要求违约方继续履行本合同时57、，违约方承担违约责任后仍应继续履行本合同。16.合同的解除16.1 合同解除 承包人和分包人协商一致，双方可以解除分包合同； 承包人与建设单位的合同解除的，本合同自动解除； 因不可抗力事件致使合同目的不能实现的，双方可以解除分包合同； 分包人再分包或转包其承包的工程，承包人有权解除合同； 劳务力配置不满足现场施工要求的，承包人有权解除合同； 因分包人原因拖延工期，未能在约定的工期内完成分包工程或未能在分段工期内完成任何区段的工作的，承包人有权解除合同； 在竣工之前，无承包人指令，分包人停止施工的，承包人有权解除合同； 分包人拒绝执行承包人要求其修补缺陷或更换不适用的材料、物品的，承包人有权解除58、合同； 合同约定其他情形16.2 合同解除后的处理 因不可抗力或甲方与建设单位签订的总承包合同终止的而导致本合同解除的，双方互不承担责任。 因乙方原因导致合同解除的，自甲方合同解除的通知送达乙方之日起双方合同解除。除双方另有约定外，乙方按照合同总价的20%向甲方支付违约金，同时，乙方还应赔偿甲方的损失。16.3 合同解除后的移交和撤场 本合同解除后48小时内，乙方应将已完工程和剩余材料、设备全部移交甲方，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，所产生的费用按专用条件约定承担。若乙主不按规定时间离场，甲方向乙方收取场地占用费（按照本工程的建筑面积，以10元/ 天计算），该笔费用直接59、从本分包工程款中扣除，同时乙主应按照50000元/天向甲方支付违约金。16.4合同解除后，双方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务；否则责任方应赔偿另一方的损失。17. 履约担保17.1 乙方按合同协议书第九条的约定向甲方提供履约担保，担保有效期至整体工程完工验收之日止。甲方在未收到乙方提供的合格的履约担保前，有权不向乙方支付任何工程款或工程进度款。17.2 履约过程中，如乙方出现以下情况之一的，保证金部分或全部不再退还，若保证金不足以支付的。甲方可在其他应付乙方的款项中直接扣除，乙方对此无异议。 乙方不按规定时间发放农民工工资或无故拖欠农民工工资的，甲方可直接使用分包人缴纳履约保证60、金予以支付； 乙方未按合同约定履约，出现违约情形（包括但不限于工期、质量、安全违约），给甲方造成损失的，甲方可直接在履约保证金中扣除。 乙方雇佣的劳务人员中出现打架斗殴或其他纠纷，被新闻媒体曝光导致承包人企业声誉受影响的，甲方有权视情形从乙方缴纳的履约保证金中扣留； 乙方其他违约行为。18. 争议 若双方发生争议的，应当友好协商解决，协商不成的，任何一方可向甲方住所地人民法院提起诉讼。19. 不可抗力19.1 不可抗力事件定义本合同中不可抗力的定义与总包合同的定义相同。19.2 减少不可抗力的损失不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲61、方应协助乙方采取措施。若因乙方未能尽力挽救，导致损失扩大的，由乙方承担全部责任。19.3 甲方项目经理认为乙方应当暂停工作的，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。19.4 不可抗力造成损失的，乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担。甲乙双方人员伤亡引起的全部责任各自承担。20.知识产权与保密20.1 除另有约定外，甲方提供给乙方的图纸、乙方为实施工程自行编制或委托编制的技62、术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。味精甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。20.2 除另有约定外，乙方为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于甲方，乙方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。20.3 乙方保证在履行合同过程中不得侵犯甲方及第三方的知识产权。乙方提供的产品和服务所涉及的全部知识产63、权均为乙方所有或已取得有关权利人的许可；乙方在向甲方提供产品和服务的过程中，若实施了侵犯他人知识产权的行为，其后果由乙方承担，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。20.4 除合同另有约定，乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专用技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。20.5 甲乙双方在合同订立及履行过程中知悉的商业秘密，不得泄露或者不正当使用。乙方不得向任何第三方泄露有关工程分包任何资料和信息（包括但不限于分包合同、工程价格、工程款的支付、施工技术方案、图纸等）。若甲方发现任何第三方持有本合同的部分或全部，或其他任何资料的（包括但不限于电子版、复印件），乙方应当按照合同造价10%向甲方64、支付违约金，并承担甲方由此造成的一切损失。21.权利义务转让21.1 本合同任何一方不得单方面转让合同权利或义务，若确需转让合同权利或合同义务，必须满足以下两个条件；（1）取得合同另一方明确的书面同意意见；（2）签订合同权利、义务转让协议。21.2 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利义务转让予第三人。否则甲方有权随时解除本合同，乙方承担本合同暂定总价10%的违约金以及由此引起的一切经济、法律的责任。22.其他22. 1对总包合同的遵守乙方同时应当严格履行甲方与本项目建设方签订的施工合同及其他相关协议中对工程质量、工期、安全文明施工等事宜的相关约定，若由于乙方按照约定履行相应义务而使甲方遭65、受损失（包括但不限于甲方向建设单位承担的违约责任），乙方应负责人赔偿。22.2 乙方承诺其完全具备签订和履行本合同的全部法定资格，已经完成了乙方内部的所需的全部审批流程。22.3 乙方承诺其向甲方提交的所有资料，包括但不限于各类证件、证书、文件、报表、过往业绩说明等均真实、有效。第三部分工程质量、安全及文明施工管理条例为了加强工程质量管理，确保施工质量达到合同要求和对建设单位的承诺，保证质量等级达到合同规定的质量等级要求，并按期竣工向建设单位交付。双方协商制定本条例，共同遵照执行。一、 工程质量管理1. 检验批工程工程检验批质量的保证项目、一般项目必须达到相关的国家验收标准。不合格的必须返工，66、一切损失由乙方自负。工程承包人对不合格检验批另外对劳务分包人处罚款100至1000元，并在生产会上通报批评，对情节严重的，工程承包人有权解除合同。2. 模板工程：（1） 轴线偏位：基础偏差5mm以上，柱、剪力墙偏差5mm以上，每处罚劳务分包人100元；（2） 模板爆模每处罚劳务分包人500元，同时赔偿承包人混凝土浪费造成的损失；（3） 板、梁、柱接头细部尺寸超出+4至-5mm，每处罚劳务分包人50元；（4） 预留洞、预留铁偏位100mm或遗漏一处罚劳务分包人20元；（5） 楼梯踏步出现爆模，每处罚劳务分包人200元；（6） 模板标高超过+2至-5mm，每处罚劳务分包人20元；（7） 支撑系统不67、合格，导致事故每处罚劳务分包人30000元，且事故损失由劳务分包人全部承担；（8） 柱墙根、角部漏浆每处罚劳务分包人100元；（9） 模板缝宽大于2.5mm，每处罚劳务分包人10元。二、 工程安全管理（一） 基础管理工作1. 提供合格的分包资质和完善所属地备案手续；2. 对新入场或变化工种的工人进行安全教育；3. 建立工人花名册及身份证复印件存档；4. 对新入场或变换工种的工人进行安全教育；5. 特种作业人员持证上岗；如在检查中发现有1至2项不合格的，处罚劳务分包人5000元，并在规定时间内整改完成缺项；有3至4项不合格的，处罚劳务分包人10000元，并在规定时间内整改完成所有缺项；有5项及以68、上不合格的，清理出场。（二） 施工现场安全及文明施工管理1、 分包人必须在进场前对进场人员进行安全技术交底，认真做好班前班后安全活动和记录，并进行经常性地安全教育。否则，按500-5000元/次支付违约金。2、 分包人应当按照国家及合同要求配备安全管理人员，安全管理人员配备不足或为及时到岗的，按照10000元/人支付违约金。劳务分包人未经总包方同意随意更换现场安全管理人员，按照5000元/次承担违约金。3、 分包人无安全措施施工方案或不按方案施工，按照5000元/次承担违约金；劳务分包人施工方案不符合国家、行业安全标准、规范、强制性条文，又拒不整改的，按照10000元/次承担违约金。劳务分包人69、未落实安全管理责任造成现场存在安全隐患，按照2000元/次承担违约金。4、 分包人施工过程中对需要拆除的临边和洞口防护必须向总包方填写临边、洞口拆除申请表，进行备案。否则，按照500-5000元/次支付违约金。5、 分包人人员不得破坏生产和生活设施以及安全设施、不得有违章作业、野蛮施工以及穿拖鞋进工地、骂人、争吵、扯皮打架、喝酒喧哗、打牌赌博等不文明的行为发生。否则，劳务分包人按照5001000元/人支付违约金。6、 作业人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽，安全帽必须带有本单位的标识。不戴安全帽或不正确佩戴安全帽的，劳务分包人按50元/人次支付违约金。7、 作业人员进行高空作业（2m及以上）须70、正确喜好安全带。否则，劳务分包人按100元/人次支付违约金。8、 分包人现场施工用电开关箱执行一机一闸一漏一箱，施工机具与开关箱距离不得超过3m，不可存在有两处开关箱内漏电保护器失灵，以及电线乱拉乱接、拖地的现象。否则，按照5005000元/人次支付违约金。9、 作业人员上岗前不准喝酒。否则，劳务分包人按照5005000元/人次支付违约金。10、 作业人员施工现场不准赤脚、赤膊，严禁穿拖鞋、高跟鞋、带钉易滑鞋。否则，劳务分包人按照5005000元/人次支付违约金。11、 分包人人员不得带小孩进入施工现场。否则，劳务分包人按照5005000元/人次支付违约金。12、 乙方人员对其所处的施工区域、71、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工，一经施工，就表示施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中产生的后果自行负责。13、 劳务分包人人员不准在施工现场内打闹或者私自乱动机电设备。否则，劳务分包人按照5005000元/人次支付违约金。14、 作业人员不准从高处向下抛掷任何物料、工具等物件。否则，劳务分包人按照5005000元/人次支付违约金。15、 特殊工种（如电焊工等）必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。否则，劳务分包人按照5005000元/人次支付违约金。16、 生活区72、内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服。否则，劳务分包人按照5005000元/人次支付违约金。17、 分包人人员不准私自使用液化石油气。否则，劳务分包人按照5005000元/人次支付违约金。18、 施工现场严禁吸烟，严禁把香烟及打火机带入施工区域，如有违反，发现一次对责任人处以1000元/次罚款；劳务分包人员不准躺在床上吸烟。否则，劳务分包人按照5005000元/人次支付违约金。19、 宿舍内不准私自拉接电线插座，严禁使用蜂窝煤、煤气灶、电饭煲、电炒锅、电炉和其他大功率电器。否则，劳务分包人按照5005000元/人次支付违约金。20、 分包人宿舍区及棒使得卫生自行清扫不得乱倒乱扔，73、遵守宿舍管理规定，不得损坏工地设施。否则，按照5005000元/次支付违约金。21、 分包人不服从总包方或建立方安全管理，拒绝执行总包方或监理方安全管理指令，按照2000元/次支付违约金。劳务分包人未按时参加总包方或监理方组织的安全活动（安全会议、安全检查等），按照3000元/次支付违约金。劳务分包人未按要求落实隐患整改，按照5000元/次支付违约金。22、 分包人不积极配合总包方或监理方开展应急救援，按照5000元/次支付违约金。23、 分包人违章指挥、违章作业、按照1000元/次支付违约金。24、 总包方指出安全隐患后，劳务分包人拒绝整改的，按照3000元/次支付违约金。25、 分包人应杜74、绝各类安全事故，若发生二级安全责任事故违约金30-50万元/次；发生三级安全责任事故支付违约金5-10万元/次；发生四级安全责任事故支付违约金3-5万元/次；发生无人员伤亡或无重大财产损失的且负有责任的火灾事故支付违约金5万元/次。26、因分包人安全文明施工不到位导致政府部门对所承包工程项目进行通报批评或处罚的，或者导致媒体负面报道的，总包方可视其造成的影响和损失进行违约追偿，支付违约金5-10万元/次。27、因分包人原因，在政府部门或中建四局安全大检查中被处以停工以下处罚的，向总包方支付违约金10000元/次。28、 因分包人原因，在政府部门或中建四局安全大检查中被处以停工的，扣除当月工程款75、的5%，且造成的损失由劳务分包人负责向。以上对分包人及其人员的处罚，工程承包人均有权直接从劳务分包人的工程款中直接扣除。 本劳务分包人已阅读并领会上述工程质量、安全及文明施工管理条例（以下称“本制度”)的全部内容，本人自愿按照本条例的相关规定执行。 劳务分包人： 日期：第四部分防范欠薪承诺书致中国建筑第四工程局有限公司华南分公司：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及国家省市关于安全生产的有关法规规章的要求，为贯彻落实国务院关于杜绝拖欠民工工资的指示精神，保证合同正常履约，确保实现工程质量和工期目标，我司特向贵司承诺：1、 我司保证每月及时足额支付施工人员（包括农民工）当月工资，不以76、任何借口拖延，并接受贵司的监督和检查。2、 贵司一经发现我司存在拖欠参加项目施工的民工工资的行为，我司保证将无条件筹集资金立即发放所拖欠的民工工资，并愿意接受贵司的任何针对性的惩罚措施。3、 我司承诺一旦发生拖欠民工工资的情况，我司将无条件接受贵司代扣本工程项目的进度款直接支付给民工的权利，并对由此造成的一切后果承担全部责任。4、 本承诺书自法加盖公章后生效，分包合同有效期满结束。 承诺人： 法定代表人： 委托代理人： 日期： 年 月 日第五部分廉洁协议甲方：重庆市潼佛建筑工程有限公司乙方：为规范合同签订和履约过程中的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法、违纪行为，保护国家、集体和甲乙双77、方的合法权益，根据国家有关政策、法律法规和廉政建设的各项规定，双方协商一致签订廉洁协议，作为甲乙双方共同遵守的行为准则。一、 适用范围本协议适用于甲方所有工作人员、乙方及其所有工作人员、乙方在该工程使用的施工队伍、协作队伍、材料供应商及其工作人员。 二、甲方对其工作人员的廉洁要求甲方禁止其工作人员从事如下行为：2.1 向乙方索要贿赂、收受回扣及好处费、感谢费等；2.2 接受乙方馈赠的有价证券、通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品、购物卡券等；2.3 以洽谈业务，签订经济合同为借口，接受乙方或其工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所的邀请；2.4 以个人名义向乙方推荐和指点劳务分包人、材料供78、应商，向乙方、劳务分包人、材料供应商等单价介绍其配偶、子女、亲属等特定关系人从事与履行甲乙双方间合同有关的营利性经营活动；2.5 要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、亲属和子女的工作排版及出境等提供方面；2.6 利用职务便利，向乙方或分包、协作队伍、材料供应商借用交通工具、工款等，或提出、暗示其他不正当要求；2.7 要求乙方报销任何应由其个人承担的费用；2.8 参加有可能影响公正开展公正的宴请、娱乐或其他活动；2.9 进行其他违反政策、法律法规或廉洁从业要求的其他行为。三、 乙方发现甲方工作人员有本协议第二条所列任何行为，有义务拒绝，亦有义务向甲方去举报。 四、乙方不得主动或被动从事或配合甲方工作人员从事违反本协议第二条所列的禁止事项，否则甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付合同（暂定）总价20%的未约定，乙方应同时赔偿甲方因其工作人员违反廉洁要求而遭受的损失。乙方同意同时承担违约金和赔偿责任。 五、本廉洁协作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经协议双方签署后生效。 六、本协议壹式伍份，甲方致叁份，乙方致贰份，具有同等效力。 甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人： 授权委托人： 授权委托人： 签订时间：- 32 -