1、1广东省建设工程施工合同广东省建设工程施工合同工程名称：XXXX大道XX段(XX至牌坊)路灯设施升级改造工程工程地点：XX发 包 人：XX市政交通管理中心承 包 人：XX工程有限公司广 东 省 建 设 厅 制2第第一一部部分分协协 议议 书书发包人:（全称）XXXX 市市政政交交通通管管理理中中心心承包人:（全称）XXXX 工工程程有有限限公公司司依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。一、工程概况：工程名称：XXXXXXXX大大道道XXXX段段(XXXX至至XXXX2、)路路灯灯设设施施升升级级改改造造工工程程工程地点：XXXX内内工程内容：资金来源：财财政政资资金金。二、工程承包范围：承包范围:按按照照发发包包方方提提供供的的图图纸纸及及清清单单所所列列内内容容。三、合同工期：工程合同拟从年月日开始实施，至年月日完工。四、质量标准：工程质量标准：1 1.L LE ED D 灯灯具具必必须须选选自自 广广东东省省 L LE ED D 标标杆杆体体系系从从产产品品目目录录（室室外外照照明明）产产品品，灯灯具具对对应应功功率率必必须须具具有有省省内内标标杆杆体体系系与与其其相相对对应应检检验验报报告告。2 2.路路灯灯灯灯杆杆、灯灯臂臂及及底底座座等等所所有有金3、金属属构构件件均均应应内内外外热热镀镀锌锌处处理理，灯灯杆杆采采用用一一次次成成型型热热镀镀锌锌钢钢管管，外外壁壁喷喷塑塑处处理理。路路灯灯灯灯杆杆配配电电门门必必须须配配置置采采用用专专用用工工具具才才能能开开启启的的防防盗盗装装置置。五、合同价款：暂定合同总价（大写）；（小写）3：元 最终以最终以XXXX区财政评审中心审定的结算价为结算依据,区财政评审中心审定的结算价为结算依据,以以上上价价款款为为含含税税价价。；项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程）；详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（招标工程）。六、组成合同的文件：组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第三部分专用条款第4、 2.1款赋予的规定一致。七、词语的议义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。八、承包人承诺：承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺：发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效：订立合同时间：年月日订立合同地点：XX市政交通管理中心发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于签签字字盖盖章章后生效。承包人XX工程有限公司（公章：）发包人（：公章）地址：地址：法定代表人：或委托代理5、人：法定代表人：或委托代理人：电话：电话：4第第二二部部分分 通通用用条条款款按广东省建设厅印发的广东省建设工程标准施工合同（2009 版）第第三三部部分分 专专用用条条款款1、定义1.40 所采用的书面形式包括：文书信件电报传真电子邮件其他：2、合同文件及解释2.1 组成合同的其他文件及解释：施工合同、中选通知书、磋商函、磋商文件、施工图纸等相关文件，如果专用合同条款与合同通用条款、磋商文件以及其他文件之间有不符之处，均以合同专用条款为准。3、语言及适用的法律、标准与规范3.3 约定适用的标准、规范的名称：相相应应工工种种现现行行施施工工规规范范。国内没有相应标准、规范时的约定：按按施施工工6、图图纸纸，磋磋商商文文件件和和肇肇庆庆市市相相关关规规定定的的要要求求验验收收。6、通讯联络6.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式：（1）各方通讯地址和收件人：发包人：XX市政交通管理中心通讯地址：XX收件人：邮政编码：5承包人：XX工程有限公司通讯地址：收件人：邮政编码：监理单位：通讯地址：收件人：邮政编码：（2 2）视为送达的其他方式：特特快快专专递递、挂挂号号信信。（3 3）各方共同确认：上述送达方式适用于各方合同履行期间的通知往来及各个司法阶段，包括但不限于一审、二审、再审、执行以及督促程序。一方发生变更应于 3 日内通知另一方，未通知的，另一方的通知及文书自交邮之次日起 7日后视7、为送达。同时各方保证送达地址准确、有效，如果提供的地址不确切，或者不及时告知变更后的地址，使法律文书无法送达或未及时送达，自行承担由此可能产生的法律后果7、工程分包：5.1（3）指定分包工程：/19、发包人19.2 发包人完成下列工作的约定：（1）办理土地征用、拆迁等工作，使施工场地具备施工条件的时间：施施工工条条件件按按通通用用条条款款规规定定，完完成成时时间间在在开开工工前前。（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：由由承承包包人人自自行行解解决决。（3）开工施工现场与城乡公共道路间的通道约定：公共道路按现状已通至施工现场，施工便道由承包方自行解决，费用已包括在本工程合同总价中8、。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：项目施工单位进场后，发包人应组织区通信、供水、燃气等单位踏验现场，要求相关单位对所述管线进行交底。（上述交底工作不排除对地下管线交底不详实缺陷，承包人应根据施工需要，注意开挖及保护甚至必要的管线探测保护，发包人不再另行支出相关费用。）要求6施工单位应联系设计勘察单位做好地下管线的复查，并在具体开挖施工前进一步做好地下管线的勘查并按设计要求做好保护。工程开挖导致的管线损毁赔偿由承包人自行承担。（5）办理有关所需证件的约定：/。（6）组织现场交验的时间：开工前。开工前。（7）组织图纸会审和设计交底的约定：开工前。开工前。（8）协调处理施工场地周围地形关系问9、题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作：/。（9）接收已完工程支付工程相关价款的约定：/委托给承包人负责的部分工作有：工程质量监督登记工程质量监督登记。19.4 支付期及支付方式的约定(1)工程价款支付期限按合同支付的有关规定：其他特殊说明：(2)工程价款支付方式：按协议书所注明的帐号银行转帐支票支付其他方式：19.3发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：(1)提供的时间：合同签订后合同签订后 3 3 天内；天内；(2)提供的份数：提供提供 1 1 套图纸；套图纸；提供施工场地的时间：合同签订后合同签订后 1515 天内。天内。20.承包人20.10、2 承包人完成下列工作的约定（4）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：（9）承包人应做的其他工作及要求：20.4承包人负责的设计的约定(1)合同规定由承包人负责的设计：7(2)承包人提供设计的时间：22、发包人代表22.1发包人代表及其权力的限制(1)发包人任命的发包人代表是（蔡炳高），联络通讯地址如下：通讯地址：XX政德大街大旺汽车客运站邮政编码：526238联系电话：0758-3639323（2）发包人对发包人代表权力做如下限制：23、监理工程师23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师(1)监理单位：法定代表人：(2)任命（）为总监理工程师，（）为常驻工地监理，11、其联络通讯地址如下：通讯地址：联系电话：23.2（12）需要发包人批准的其他事项：按按发发包包人人与与监监理理单单位位签签定定的的监监理理合合同同，涉涉及及重重大大变变更更或或费费用用调调整整需需经经发发包包人人书书面面认认可可。24、造价工程师24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师（1）造价咨询单位：/法定代表人：（2）任命（/）为造价工程师，其联络通讯地址如下：通讯地址：/邮政编码：/联系电话：/传真号码：/25、承包人代表25.1 任命（）为承包人代表人，其联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：联系电话：26、指定分包人826.1事先指定的分包人及有关规定：28、工程担保12、28.1承包人向发包人提供履约担保的约定：28.4发包人向承包人提供支付担保的约定(1)支付担保的金额：（）(2)提供支付担保的时间：签订本合同时 其他时间，具体为：(3)出具支付担保的银行：28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：履约担保采用：支付担保采用：担保内容和责任：31、不可抗力31.1（4）不可抗力的其他情况：/32、保险32.1 发包人委托承包人办理保险事项有：通用条款 32.1 款的第（1）项；通用条款 32.1 款的第（2）项；通用条款 32.1 款的第（3）项。32.8对保险事项的其他约定：政府规定外政府规定外，承包人应投保建筑工程一切保承包人应投保建筑工程一切保险。险13、。33、进度计划和报告33.3 承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：/。34、开工34.2监理工程师在本合同签订后的（）内签发开工令。按照通用条款规定的 42 天天内36、工期及工期延误936.1合同工程工期：（）天。(1)（）单项工程的工期：（）天。(2)（）单项工程的工期：（）天。42、质量标准42.1 工程质量标准：按照国家验收标准达到合格，争创优良工程。按照国家验收标准达到合格，争创优良工程。48、发包人供应材料和工程设备48.1 发包人是否供应材料设备 发包人不供应材料设备，本条不适用。发包人供应材料设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。48.6发包人供14、应材料设备的合同工程结算方式：/49、承包人采购材料和工程设备49.8发包人指定的生产厂家或供应商：/53、隐蔽工程和中间验收53.1 中间验收部位有：/55、工程试车55.1约定是否试车不需要试车的，本条不适用。需要试车的，试车的内容及要求具体如下：58、竣工验收58.8 单位工程和工程部位的验收合同工程无中间交工工程的，本款不适用。合同工程有中间交工工程的，各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下：(1)（）工程，计划竣工时间（），其范围包括：(2)（）工程，计划竣工时间（），其范围包括：59、缺陷责任与质量保修1059.8工程质量保修期的约定：完成施工，自竣工验收之日起 1 年。63、暂列15、金额63.1合同工程的暂列金额为万元。66、提前竣工奖与误期赔偿费66.1 提前竣工奖的约定不设提前竣工奖的，本款不适用。设提前竣工奖的，每日历天应奖额度为（）元，提前竣工奖的最高限额是（）。66.2 误期赔偿费的约定(1)每日历天应赔付额度：（）元。因施工单位的原因造成工期延误，从延误的第因施工单位的原因造成工期延误，从延误的第 1 1 天起，每天天起，每天支付支付逾期逾期违约违约金金 10001000 元。逾期超过元。逾期超过 1010 天，除天，除逾期违约金逾期违约金外，甲方有权责令承包方撤换项目外，甲方有权责令承包方撤换项目负责人和其它制裁措施。负责人和其它制裁措施。(2)误期赔偿费最16、高限额是（）。68、合同价款约定与调整事宜68.2合同价款的调整因素包括：工程量的偏差；工程变更；物价及后继法律法规的变化；费用索赔事件或发包人负责的其他情况；工程造价管理机构发布的造价调整；其他调整因素：73.工程量的偏差事件73.1 工程量偏差是指承包人按照合同签订时的图纸（含经发包人批准由承包人提供的施工设计图纸和履行本合同的相关大样图等）实施、完成合同工程的应予计量的实际工程量与遴选单位提供的工程量清单开列的工程量之间的偏差。合同履行期间，出现工程量偏差，偏差的工程量结算综合单价不予调整。11工程量偏差而增加的工程，须经发包人、监理、承包人共同签证确认，并报XX财政局投资评审中心审定。17、73.2 工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：按合同通用条款的规定调整。按以下方法调整：对于任一分部分项工程的清单项目，如果因本条规定工程量的偏差和第 72 条规定工程变更等原因导致最终完成的工程量与工程量清单中开列的工程量对比有差异的，按实际工程量调整分部分项工程量清单项目结算价。73.3 工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：按合同通用条款的规定调整。按以下方法调整：如果工程量的偏差引起分部分项工程项目费发生了变化，按实际工程量调整分部分项工程量清单项目结算价。75现场签证事件75.3 现场签证报告确认约定的时间：（1）现场签证的价款调整：现场签证是指发包人、监理、承包人三18、方就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。合同履行期间，出现现场签证事件的，发包人、监理、承包人三方应调整合同价款，前提是经审批后仍属招标控制价范围内。（2）现场签证的提出：承包人应发包人要求完成合同以外的工程变更、增减项目，发包人应通知监理工程师及时以书面形式向承包人发出工作指令，提供所需的相关资料；承包人在收到监理工程师书面通知后，必须在一个星期内向发包人提出现场签证要求（包括书面申请书、监理书面意见、预算书，并经发包人书面同意后，承包人才能进行施工，否则不予确认）。（3）现场签证报告的确认：除专用条款另有约定外，承包人应在收到监理工程师书面通知后的 7 天内，向发包人递交现场签证报告，19、并抄送监理工程师、造价工程师。（4）所有价格的调整最终均以XX投资评审中心审定的价格为准。76.1 物价涨落事件76.1 调整承包人采购材料设备的材料设备费、施工机械费的方法。所有价格的调整最终均以XX区投资评审中心审定的价格为准。合同价款不因物价涨落而调整的，本款不用。物价涨落超过合同通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如12下：；固定系数 a 为人工权重系数 b 为机械台班权重系数 c 为钢筋权重系数 d 为其他资源的权重系数：76.2 调整合同价款日；期 招标工程的递交磋商文件截止日期：非招标工程的合同订立时间：7 78 8.支支付付事事项项78.2 计算利息的利率 按照中国20、人民银行分布的同期同类贷款利率。其他为：不计算利率。79.预付款79.1 预付款的约定79.1预付款的约定没有预付款的，本条不适用。有预付款的，预付款的金额为（扣方式按本条有关规定）元，其支付办法及抵。79.2 预付款支付申请的约定：（1）.（2）.79.4 预付款抵扣方式预付款按照期中应支付款项的（）（百分比）扣回，直到扣完为止。13其他抵扣方式：80、安全文明施工费80.1安全文明施工费的内容、范围和金额的约定(1)安全文明施工的内容及范围：按通用条款的规定，以广东省统一计价依据的规定为准。发包人的其他要求：(2)安全文明施工费为元(计算基数以区财审审核为准)。大写：80.2安全文明施工费21、的预付金额、支付办法和扣回方式按：通用条款 64.2 款的规定；其他：。81.进度款81.1 支付期月支付；工程进度款按月完成工程进度的 75%拨付（进度款不计算增加月支付；工程进度款按月完成工程进度的 75%拨付（进度款不计算增加工程，增加工程在结算后支付），待工程竣工验收合格后可以支付至工程竣工工程，增加工程在结算后支付），待工程竣工验收合格后可以支付至工程竣工结算书或合同总价（以价低者为准）的 85%，工程结算凭发包人所在的肇庆结算书或合同总价（以价低者为准）的 85%，工程结算凭发包人所在的肇庆XXXX财政局投资评审中心审定的结算价为依据并出具审核结算报告后 180 天内付至财政局投资22、评审中心审定的结算价为依据并出具审核结算报告后 180 天内付至审核后造价的 97%；最后 3%的质量保证金在竣工验收合格后缺陷责任期满且承审核后造价的 97%；最后 3%的质量保证金在竣工验收合格后缺陷责任期满且承包人已经完成缺陷修复（如需）后 60 天内支付。承包人需凭借足额合规发票包人已经完成缺陷修复（如需）后 60 天内支付。承包人需凭借足额合规发票向发包人申请付款，如发包人付款须经财政部门审批的，则发包人向财政部门向发包人申请付款，如发包人付款须经财政部门审批的，则发包人向财政部门提出付款申请之日起视为已经履行了付款义务，不因财政审批时限延误等原因提出付款申请之日起视为已经履行了付款23、义务，不因财政审批时限延误等原因视为违约。视为违约。以季度为单位；以形象进度为准，具体为：（1）（2）/；。本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项：/期中付款的最低限额：82竣工结算与结算元。款14除经发包人书面通知，并由承包人、监理工程师、发包人共同签证确认的除经发包人书面通知，并由承包人、监理工程师、发包人共同签证确认的增加工程外，其它概不考虑增加工程外，其它概不考虑。82.1 结算的程序和时限：办理结算程序和时限为：1 1、工程完工后，按实际完成的工程量，按实结算。、工程完工后，按实际完成的工程量，按实结算。2 2、投标报价中没有的项目，、投标报价中没有的项目，按按 20182018 年年24、广东省建设工程计价广东省建设工程计价通则通则广广东省建筑与装饰工程综合定额、广东省市政工程综合定额广东省安装东省建筑与装饰工程综合定额、广东省市政工程综合定额广东省安装工程综合定额有关文件规定计算。工程综合定额有关文件规定计算。3 3、投标报价和上述定额均没有的项目投标报价和上述定额均没有的项目，其单价由发包人其单价由发包人、承包人和监理单承包人和监理单位协商确定。位协商确定。4 4、材料基准价以、材料基准价以XX投资评审中心出具的工程预算评审报告为准XX投资评审中心出具的工程预算评审报告为准，若无需XX投资评审中心出具预算评审报告的工程，则按实际施工时间若无需XX投资评审中心出具预算评审报告25、的工程，则按实际施工时间信息价或市场价进行结算。信息价或市场价进行结算。施工期间如肇庆市或XX造价管理机构发布施工期间如肇庆市或XX造价管理机构发布的同期材料价格升降幅度在的同期材料价格升降幅度在10%10%以内时以内时，不予调整不予调整；材料价格升降幅度超过材料价格升降幅度超过10%10%时，对其超过时，对其超过10%10%部分按实调整。部分按实调整。5 5、如上述信息价和最高限价均缺项的材料如上述信息价和最高限价均缺项的材料，由发包人由发包人、承包人和监理单位承包人和监理单位协商确定单价。协商确定单价。6 6、最终的工程结算造价以XX投资评审中心审核为准、最终的工程结算造价以XX投资评审中26、心审核为准。82.2 结算依据（1）合同文件；（2）经审定的施工组织设计方案；（3）竣工图、工程变更文件、图纸会审记录、隐蔽工程验收记录；（4）设备、材料调价文件及记录；（5）工程量按实结算；（6）综合单价：中选后，综合单价不因市场价格、人工费以及其他政策性文件的变化而调整，符合合同增加或变更工程的结算办法及关于人工、材料调价表述除外；（7）工程如有修改、变更，须得到现场监理工程师和建设单位的现场代表共同签证认可；（8）工程结算时，由中选单位将结算申请报建设（业主）单位及肇庆XX财政局投资评审中心进行审核；（9）合同中已有适用于增加工程的单价或总价，按合同已有的价格；（10）合同中只有类似于增27、加工程的单价或总价，可以参照类似价格；（11）合同中没有适用或类似于增加工程的单价或总价，由承包人依据增加工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的参考价格和承包人报价动率提出增加工程单价或总价；（12）工程的最终结算是以竣工图和实际发生的工程量（须经发包人、承包人、监理工程师共同确认）作为结算依据。1583、质量保证金83.2质量保证金的金额及扣留(1)质量保证金的金额按通用条款的规定，为合同价款的 3为 合合同同价价款款的的 3 3%(2)质量保证金的扣留。：按照通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为 5%。其他扣留方式：工工程程结28、结算算完完毕毕时时按按结结算算价价扣扣除除。16.184 发包人违约（1）因发包人原因未能在计划开工日期前下达开工通知的违约责任：工期顺延，发包人不承担相关赔偿责任。因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商（2）确定（3）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方协商确定。85 承包人违约85.1 承包人违约的情形违反强制性规范、标准的，每次每条向发包人支付违约金50000元；违反其他规范、标准的，监理人或发包人书面要求改正但仍不改正的，每次每条向发包人支付违约金10000元；因承包人的原因造成工期延误，从延误的第1天起，每天支付逾期违约金1000元。逾期超过10天，除29、逾期违约金外，发包人有权责令16承包方撤换项目负责人和其它制裁措施；安全文明施工不满足要求，监理人或发包人书面要求改正但仍不改正的，每次向发包人支付违约金20000元；发生安全事故的，按以下规定向发包人支付违约金：工伤率小于或等于0.3%、每发生一次中毒事件、坍塌事故，分别支付违约金伍万元；发生火灾、重伤、死亡的，每次除支付违约金10万元外，还应继续承担因此而产生的所有法律责任。承包方必须将发包方按本合同约定支付的各项价款专用于合同工程，并及时向材料供应商及劳动工人支付合同价款及劳动报酬，如承包人未按时支付材料供应商合同价款或工人工资导致材料供应商或工人起诉发包方或直接向发包方索要相关款项的，30、视为承包方严重违约，每发生一次，承包方应向发包方支付违约金人民币50万元。一经查实，发包人有权在承包人的工程款中扣留相应的费用，用于支付劳动者工资及相关费用。若再次发生，甲方有权解除合同。以上违约金在违约事件发生后的第一次支付进度款时，从进度款中扣除。85.2 工程不允许违法转包或分包，发包人发现承包人违反合同约定违法转包或分包的，有权立即解除合同。承包人除比照本协议质量、工期相应处罚条款承担全部责任外，应当承担工程总标价10%的违约金。造成发包人损失的，承包人还应承担由于解除合同迫使发包人重新招标带来的直接、间接经济、名誉赔偿责任。但承包人合法按照本协议约定及经过发包人允许进行分包的除外。831、6.合同争议86.1争议或认定机构按通用条款本款的规定；不按通用条款本款的规定，具体为：（1）（2）（3）86.2 双方同意选择下列一种方式解决争议：向（）仲裁机构申请仲裁。向XX人居环境建设和管理局申请调解XX人居环境建设和管理局申请调解或或向肇庆市向肇庆市四会市四会市人民人民法院法院提起诉讼。1786.3 守约方有权要求违约方承担守约方实现债权的一切费用，包括不限于诉讼费、保全费、保函费、鉴证评估费、律师费、律师差旅费等。91.保密要求91.1 保密信息的提供时间：/94、合同份数94.1提供合同文本按通用条款本款的规定，由发包人提供不按通用条款本款的规定，具体提供方式如下：94.3 合同32、份数共（陆）份，其中发包人（叁）份，承包人（叁）份。95、补充条款95.1、施工期间要确保该工程外场地清洁及道路畅通、施工标志明显，如须使用地方道路，则还必须负责养护、保洁责任，否则责任自负。95.2、承包方应注意对现有的道路、供水管、变压器、电力与通讯设施等进行保护。95.3、本工程委托/作为监理人进行全过程监理。95.4、发生须紧急抢修事故，承包人接到通知后，应立即到达事故现场抢修；否则，发包人可以另委托单位抢修，属承包人施工质量问题造成的修复等费用全部由承包人承担。95.5、本工程委托/监督本工程的质量。95.6、如果发包人出现资金困难，在支付工程款、竣工结算款时出现一定程度上的拖延、拖33、延期间内工程款、竣工结算款不计息。95.7 未尽事宜，经双方友好协商解决。合同附件一：廉政合同合同附件二：安全生产合同合同附件三：工程质量保修书18附件一：廉廉政政合合同同根据交通部关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人XX市政交通管理中心(以下简称“甲方”)与施工单位(以下简称“乙方”)，特订立如下合同。1、甲乙双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。（2）严格执行XXXX大道XX段(XX至XX)路灯设施升级改造工程，34、自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2、甲方的义务（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。（2）甲方工作35、人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。19（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有并关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（5）甲方及其工作人员不得以任何理出向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3、乙方义务（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有36、价证券、贵重礼品。（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4、违约责任（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条、按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的应予以赔偿。（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙37、方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。205、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7、本合同作为XXXX大道XX段(XX至XX)路灯设施升级改造工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。8、本合同一式六份，由甲方执三份；乙方执三份。甲方：乙方：XX工程有限公司法定代表人:法定代表人:或其授权代理人：或其授权代理人：地址：地址：电话38、：电话：日期：日期：21附件二：安全生产合同安全生产合同为在XXXX大道XX段(XX至XX)路灯设施升级改造工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 XX市政交通管理中心（以下简称“甲方”）与承包人 XX工程有限公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审39、批，同时施工，同时验收，投入使用。4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、40、总结和评比。223.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到、横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育41、，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防42、护用品的穿戴情况，不按按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任23追究的规定以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。11.关于工程保险的特别约定：全体施工人员必须办理平安卡，为从事43、危险作业的职工办理工伤保险、意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产、施工机械设备和材料及其它相关规定要求的投保范围办理保险，上述保险及平安卡办理工作和相关一切费用由承包人负责和支付。承包人必须在签定合同 15 日内，自行购买工程一切险和第三方责任险，保险标的必须涵盖整个工程项目，保险期限至少达到整个工程项目完工验收合格，保险费用由承包人独立承担，发包人不再另行支付费用。保险合同的签订须取得监理工程师与发包人的同意。保险合同签订后，需递交监理工程师与发包人备案。若承包人拖延或拒绝购买保险，发包人有权直接购买，所需费用由承包人负责，发包人可在预付款或进度款中扣回。三、违约责任如因甲方或乙方违44、约造成安全事故，将依法追究责任。本合同共六份，甲方执三份，乙方执三份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。甲方：乙方：法定代表人:法定代表人:或其授权代理人：或其授权代理人：地址：地址：电话：电话：日期：日期：附件24三质量保修书发包人：（全称）肇庆市XX市政交通管理中心承包人：（全称）XX工程有限公司发包人、承包人根据 中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例，经协商一致，对 XXXX大道XX段(XX至XX)路灯设施升级改造工程（工程全称）签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担工程质量保修责任。45、质量保修范围包括项目主体结构工程，以及双方约定的其他项目。具体有关保修事项，双方约定如下：（1）、按照设计文件规定的合理使用年限，本工程主体设施的保修期限为一年；（2）、根据建设工程质量管理条例的规定，本工程自办理竣工验收手续后，在定的保修范围和规定的保修期限内发生质量缺陷的，应由施工单位履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。（3）、本保修书所称的质量缺陷是指工程不符合国家或行业现行的有关强制性标准、施工验收规范、设计文件及合同中对工程质量的要求；（4）、本工程的保修期，自竣工验收通过之日起计算；（5）、其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定；（6）、本工程在保修期限内出现质量缺陷，建46、设单位或管理单位应向施工单位发出保修通知。施工单位接到保修通知后，应当到现场核查情况，并在规定的时间内予以保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。（7）、下列情况不属于本工程规定的保修范围：、因使用不当或第三方造成的质量缺陷；、不可抗力造成的质量缺陷。双方约定其他工程质量保修事项：、工程质量保修内容：招标文件；合同内包含的所有承包内容。、保修期：自年月日起至年月日止，共 一年。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件；其有效期限至保修期满。25甲方：乙方：（盖章）（盖章）法定代表人：法定代表人：或其授权代理人：或其授权代理人：日期：日期：