1、建设工程勘察合同工 程 名 称：xx重点镇1号地块安置房4#6#楼地质勘察建设工程勘察合同发包人委托勘察人承担xx省xxxx建设项目地质勘察任务。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条 工程概况1.1工程名称：xx重点镇1号地块安置房4#6#楼1.2工程建设地点：xxxx 1.3工程规模、特征：4#6#安置房，总建筑面积约6万平方米。1.4工程勘察任务委托文号、日期：详见委托单。1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：按勘察任务书和现行有关技术规范及设计单位提出的技术要求进行2、外业及内业工作。1.6承接方式：单价包干。1.7预计勘察工作量：本次勘察主要为住宅基础勘察。预计勘探点总进尺约1200米；探井预计总进尺约56米。第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、道路总平面布置图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集3、的，发包人需向勘察人支付相应费用。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料8份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间。4.1.1本工程的勘察工作开工具体日期由发包人指定，开工后20日内提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条约定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2收费标准及付费4、方式4.2.1收费标准本工程实行单价包干，包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、规费等全部费用。合同最终金额以双方确认的结算工程量*包干综合单价为准。结算金额大于人民币（大写）万元整，不予结算。4.2.2付款方式本工程无预付款。勘察工作结束，承包人提交经相关单位确定的检测合格成果报告后，双方根据现场实际完成的工程量和综合单价进行结算。发包人待勘察人提交8份完备勘察报告后一次支付结算款，同时承包方应向发包方提供等额税务发票。第五条 发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2在勘察工作范围5、内，发包人应提供地下管网的资料、图纸，因发包人未提供上述资料、图纸或提供的资料、图纸有误，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗赔偿、拆除地上地下障碍物、临时占地补偿、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题等），因此产生的所有费用由发包人承担。5.1.4发包人应保护勘察人的勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议。5.1.5本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范6、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察并按时参加各阶段验收。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。 5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，还应承担由此给发包人造成的损失。5.2.3在工程勘察前，提出勘察方案或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的现场勘察所需材料。5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、7、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条 违约责任 6.1由于发包人未给勘察人提供必要的图纸、技术要求及工作施工条件而造成停、窝工，发包人除应付给勘察人停、窝工费，工期按实际工日顺延。6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担，并承担由此给发包人造成的损失。6.3发包人未按合同规定时间（日期）支付勘察费，每超过一日8、，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.4由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费的千分之一。第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第八条 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，任何一方可向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。第九条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。第十9、条 本合同一式捌份，双方各执肆份，具有同等法律效力。第十一条 合同签订地：xx省xxxx管理委员会土地储备中心第十二条 合同签订时间：2013年（以下无正文） （盖章） （盖章）法定代表人： 法定代表人：或委托代理人： 或委托代理人：（签字） （签字）住所： 住所： 传真： 开户银行：银行帐号：工程勘察预算工程量预算表工程名称：xx重点镇1号地块安置房4#6#楼地质勘察序号项目内容计算单位实物工作量困难类别1钻探/16个010mm1601020mm1602030mm1603040mm1604050mm1605060mm1606080mm240钻探进尺小计m12002探井/6个02mm1225mm18510mm26探井进尺小计m563进尺合计m1256- 6 -