1、 Xx工程监理实施细则编写： 审批： Xx有限公司年4月30日监理实施细则目录10工程项目概况 11土建工程特点 12安装工程特点 13市政道路环境工程特点20项目目标21建筑安装工程的目标值22市政道路环境工程的目标值23 建筑节能工程的目标值30监理工作的流程和控制要点 31质量控制 事前控制 事中控制 事后控制32进度控制 事前控制 事中控制 事后控制33投资控制 事前控制 事中控制 事后控制34合同管理 35信息管理 36安全管理3. 7 建筑节能管理 40监理工作的方法及措施 41监理工作方法 42监理措施50监理工作制度51设计文件、图纸审查制度52技术交底制度53开工报告审批制度2、54材料、构件检验与复验制度55变更设计制度56隐蔽工程检查制度57工程质量检查制度58工程质量事故处理制度59施工进度监督及报告制度510投资监督制度511监理报告制度512监理日记和会议制度513旁站监理制度514现场安全管理制度监理实施细则 1.0 工程项目概况：工程位于xx，总建筑面积约75602.90平方米，均为二十八层。其中7-9幢建筑面积36166.63平方米，首层架空层高4.5m，首层商铺层高6.90m，屋顶花架层高7.0m，二层以上住宅标准层层高3.0m，建筑总高度92.5m，框剪结构形式；10-11幢建筑面积28604.82m，首层架空层层高5.5m，屋顶花架层高4.3m，3、二层以上住宅标准层层高3.15m，建筑总高度94.85m，框剪结构形式。本工程建筑密度19.80%，绿化率35%，建筑容积率为3.41，土建工程投资约9072万元。本工程均为框架剪力墙结构，基础采用高强预应力管桩，设计抗震烈度为七度，抗震等级高层单体为二级，商铺和大堂为三级，设计使用年限为50年。本工程集标准层为商住楼、首层为商铺，安装工程项目包括给排水系统、消防系统、防排烟系统、环保节能、高低压配电及照明系统、有线电视系统、保安监控系统、火灾自动报警系统、防雷接地及电梯等系统。结构施工专业包括电梯井深基坑支护（拉森型钢板桩）、大体积砼、超长结构防裂、高支撑模板系统等。本工程计划工期为600天4、，工程质量等级要求达到合格工程标准。1.1 土建工程特点1本工程基础采用锤击高强预应力混凝土管桩，工程桩总数910根，桩长约33-42m，将有五台桩机同时施工，监控工作量大，施打方案的选择至关重要。2地下室施工前应专门设计深基坑支护方案，由于现场场地开阔，基坑支护采用大放坡的形式，电梯井位置采用钢板桩进行支护，靠别墅区边坡要专门设计边坡支护方案，解决基坑开挖、保护边坡稳定，做好基坑降水、排水措施，保证施工的正常进行。3地下室没有永久施工缝，体量大，将涉及到大体积的施工，必须有专门的防止出现裂缝的保护措施。4地下室超大体易出现收缩裂缝，应有相应的防范措施。5地下室的防水要求较高，防止出现渗漏是监5、控的重点。6本工程首层及79天面花架层为高支模施工，确保高支模施工的质量和安全是工程施工的重点和难点之一。7本工程规模较大，工程体量大，涉及到的专业较多，对施工监控提出了高标准要求。8。本工程使用的施工材料，构配件品种较多，要求质量高，对材料、构件的见证检验是质量控制的重点。9针对屋面及卫生间的渗漏、建筑外墙饰面开裂等是建筑施工质量通病的防治要点，如何保证钢筋混凝土结构质量，提高建筑结构自身防水能力，做好结构外层防水工程是保证工程质量实施的一个难点。10本工程机电专业多，包括消防工程、电气工程、变配电工程、智能化工程、强弱电防雷工程及电梯工程等，单体调试、系统调试、系统联动调试的组织实施是工程6、的重点和难点之一。1.2 安装工程特点安装项目包括给排水系统、消防系统、高低压配电及照明系统、建筑物防雷接地系统、有线电视系统、保安监控系统、火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防直通对讲电话系统及电梯系统等。由于安装工程系统多、项目齐全，施工监控要做到全面。严把审图关，施工前必须认真、仔细组织图纸会审工作，达到安全可靠地满足各项使用要求。多专业施工的平行作业与交叉作业的合理协调至关重要。所涉及的各种材料、配件、设备品种繁多，质量要求高，应提前进行采购、优选。对采用的材料、设备、软件必须通过专业检测与认证。1.3 市政道路环境工程特点小区市政道路环境工程属于房建的附属工程，各单体建筑工程是工7、程主体，而后期又有室外给排水工程、室外消防工程、室外电气照明工程、室外燃气管道工程、绿化工程、围墙工程等专业工程施工，协调事项多。2.0 项目目标2.1 建筑安装工程的目标值工期目标：计划工期600天；质量目标：合格工程；投资目标：本项目为固定合同价，合同承包价是90723480元（不含电梯及首层大堂、标准层电梯间二次装修工程），建筑安装工程投资控制在中标价内。2.2 市政道路环境工程的目标值工期目标：计划工期130天；质量目标：合格工程；投资目标：本项目合同暂未签，市政道路环境工程投资控制在中标价内。2.3 建筑节能工程的目标值工期目标：含在主体和装饰施工阶段内；质量目标：合格工程，满足设计8、文件各项目标值；投资目标：本项目为固定合同价，包含在总承包施工合同内。3.0 监理工作的流程和控制要点3.1质量控制3.1.1 质量的事前控制1掌握和熟悉质量控制的技术依据。主要是国家及省市有关的技术规范、标准和规定；招投标文件；施工图纸等。2施工队伍的资质。审查其是否符合招标文件的要求，是否达到投标文件的承诺。3建筑工程采用的主要材料、成品、半成品建筑构配件、器具和设备应进行现场验收，凡涉及安全、功能的有关产品按规范规定进行复验，并经监理工程师见证取样。4审查施工单位提交的施工组织设计及施工技术安全措施。 施工组织设计中质量、投资、进度和安全措施等要满足施工合同的要求，并应符合设计图纸、规范9、以及有关法律、法规的要求。 施工组织设计中技术、经济、组织、协调和控制措施等应满足顺利完成工程项目的施工阶段的要求。5生产环境、管理环境改善的措施 协助施工单位完善质量保证工作体系； 与当地质监站联系，汇报在本项目开展质量监督的具体方法；争取当地质监站的支持和帮助； 审核施工单位制定的成品保护的措施，方法； 审核施工单位关于材料、制品试件取样及试验的方法或方案； 完善质量报表、质量事故的报告制度等； 向施工单位宣传监理工作程序，规范施工行为。3.1.2 质量的事中控制1针对监理项目的具体情况，施工工艺过程的质量控制可参照附表的内容组织实施。施工工艺过程质量的控制要点和手段序号工程项目质量控制要10、点控制手段1土石方工程开挖范围及边线高程测量测量2深基坑支护桩径、桩长、配合比、桩位钢筋：数量、直径、接头、位置锚杆：直径、长度、间距、固定环梁：截面、配筋、砼强度型钢：截面、间距、连接监测现场检查、量测现场检查、量测现场检查、量测现场检查、旁站现场检查、量测现场检查、测量3基础工程桩的定位、垂直度接桩最后三阵锤的贯入度位置（轴线及高度）外形尺寸钢筋型号、直径、数量施工缝（后浇带）混凝土强度地下管线预留孔道及预埋防裂缝防渗漏措施的落实大体积砼防范质量通病的措施的落实测量检查检查、旁站测量量测现场检查旁站审核配合比，现场取样制作试件，审核试验报告现场检查，量测审核检查审核检查4现浇钢筋混凝土主体11、结构工程轴线、高程及垂直度断面尺寸钢筋：数量、直径、位置、接头施工缝处理混凝土强度、配合比、坍落度、强度梁柱节点的钢筋预埋件：型号、位置、数量、锚固高支撑模板测量量测检查量测、旁站旁站现场制作试块审核实验报告现场检查、量测现场检查5砌砖工程砌墙的砂浆强度等级（配合比）灰缝、错缝门窗孔位置预埋件及埋设管线防止质量通病，措施的落实防裂缝，防渗漏措施的落实墙体砂浆配合比试验现场检查量测现场检查，量测现场检查现场检查要求做样板间6室内初装材料配合比室内抹灰厚度、平整度、垂直度室内地墙厚度、平整度试验要求做样板间要求做样板间7门窗工程木门：位置、尺寸铝合金门窗：嵌填、定位、安装、关闭、开关检查、量测检查12、量测8屋面防水刚性防水层：厚度、坡度、平整度、防裂纹找平层：厚度、坡度、平整度、防裂纹防水层：填嵌、粘结、平整保护层：厚度、坡度、平整度水落度：安装、接头、排水施工缝，防水节点细部旁站观察、量测观察观察、量测观察旁站9室内给排水管道安装安装位置及坡度、接头管阀连接位置、接头水压试验水表、消火栓、卫生洁具、器件自动喷洒、位置、间距、方向水泵安装位置、标高，试运转轴承温升排水泵系统通水试验观察、量测观察、量测水压试验观察、量测观察、量测观察、量测通水试验10室内电气变配电设备安装：位置、标高、线路、连接屏柜、附件及线路安装绝缘、接地观察、量测观察、量测观察、测试11智能建筑设备安装：位置、标高、13、线路连接线路及附件安装绝缘、通信线路、设备调试和系统调试观察、量测观察、量测观察、测试12电梯安装工程导轨：位置、垂直度、内表面间距轿箱、层门：垂直度、平层精度、门窗开关电气系统安装牢固、线路连接控制系统调试量测观察、量测观察、量测测试13装饰工程饰面砖表面、搭接、套割、接缝、坡度、勾缝涂饰：颜色、泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹清漆涂饰：颜色、木纹、光泽、光滑、刷纹、裹棱、流坠、皱皮观察、量测观察观察、检查14安装管线及道路工程管线位置、标高、坡向、坡度管道安装、接头阀闸、量表安装位置、接头道路路基、路面观察、量测观察、量测试压、观察试验、观察表中列出的“控制手段”观察指以“目视”“目测”14、进行的检查监督；现场检查、旁站指现场巡视、观察及量测等方式进行的检查监督；量测指用简单的手持式量尺、量具、量器（表）进行的检查监督；测量指借助于测量仪器、设备进行的检查；试验指通过试件、取样进行的试验检查或通水、通电、通气进行的试验等。2工序交接检查坚持上道工序不经检查验收合格不准进行下道工序的原则。上道工序完成后，先由施工单位进行自检、专职检，认为合格后再通知现场监理工程师或其代表到现场会同检验。检验合格后签署认可方能进行下道工序。其工作流程如附图1所示。3隐蔽工程检查验收隐蔽工程完成后，先由施工单位自检、专职检，初验合格后填报隐蔽工程质量验收通知单，报告现场监理工程师检查验收。详见附图2所15、示。4工程变更和处理施工单位提出工程变更的处理流程如附图3所示5设计变更或技术核定处理由建设单位原因提出的设计变更或技术核定的处理流程如附图4所示。6工程质量事故处理包括质量事故原因、责任的分析；质量事故处理措施的商定；批准处理工程质量事故的技术措施或方案；处理措施效果的检查。编制质量事故处理报告。7行使质量监督权，下达工程暂停指令为了保证工程质量，出现下述情况之一者，监理工程师有权指令施工单位立即暂停整改。 未经检验即进行下道工序施工的； 工程质量下降经指出后，未采取有效改正措施，或采取了一定措施，而效果不好，继续施工的； 擅自采用未经认可或批准的材料； 擅自变更设计图纸的要求； 擅自将工程16、转包，或拒绝项目监理机构管理的； 擅自让未经同意的分包单位进场施工的； 没有可靠的质量保证措施贸然施工，已出现质量下降征兆； 其它。8严格单项工程开工报告和复工报告审批制度，凡单项工程开工及停工后工程复工，由施工单位申请，经监理工程师审查批准才可。9质量、技术签证凡质量、技术问题方面有法律效力的最后签证，只能由项目总监理工程师一人签署。专业质量监理工程师、现场监理员可在有关质量、技术方面原始凭证上签字，最后由项目总监理工程师核签后方有效。10行使质量否决权，为工程进度款的支付签署质量认证意见。施工单位工程进度款的支付申请，必须有质量监理方面的认证意见，这既是质量控制的需要，也是投资控制的需要，17、其管理流程如附图5所示。11建立工程监理旁站记录现场质量监理工程师及监理员应逐日记录有关工程质量动态及影响因素的情况。对旁站的部位必须详细填写旁站记录，与施工单位的质检员共同在旁站记录上签字。12组织现场质量协调会现场监理工程师或总监，应根据工程的进度和质量控制的需要，适时组织召开现场质量协调会，以达到及时贯彻有关质量工作的新标准、新规范，解决多单位、多专业同时交叉施工作业引发的质量问题，促进承包单位的质保体系正常运行等目的。13定期向建设单位报告有关工程质量和动态情况，现场项目监理机构每月以监理月报形式书面向建设单位报告有关工程质量方面的情况。重大质量事故及其它质量方面的重大事宜则应及时提出18、报告。3.1.3 质量的事后控制1单位、单项工程竣工验收凡单位、单项工程完工后，施工单位初验合格再提出验收申报表，其流程如附图6所示2项目竣工验收项目竣工验收的流程（如附图7所示）3审核竣工图及其它技术文件资料4整理工程技术文件资料并编目建档3.2进度控制3.2.1 进度的事前控制进度的事前控制，即为工期预控，主要工作内容有：1编制项目实施总进度计划项目实施总进度计划为对项目实施起控制作用的工期目标，是确定施工承包合同工期条款的依据，是审核施工单位提交的施工计划的依据，也是确定和审核施工进度与设计进度、材料设备供应进度、资金资源计划是否协调的依据。2审核施工单位提交的施工进度计划主要审核是否符19、合总工期控制目标的要求；审核施工进度计划与施工方案的协调性和合理性。3审核施工单位提交的施工方案主要审核保证工期，充分利用时间的技术组织措施的可行性、合理性。4审核施工单位提交的施工总平面图主要审核施工总平面图与施工方案、施工进度计划的协调性和合理性。5制定由建设单位供应材料、设备的需用量及供应时间参数，编制有关材料、设备部分的采供计划。3.2.2 进度的事中控制进度的事中控制，一方面是进行进度检查、动态控制和调整；另一方面，及时进行工程计量，为向施工单位支付进度款提供进度方面的依据。其工作内容有：1建立反映工程“三控制”情况的监理日记逐日如实记载每日形象部位及完成的实物工程量。同时如实记载影20、响工程进度的内、外、人为和自然的各种因素。暴雨、大风、现场停水、停电等注明起止时间。2工程进度的检查审核施工单位每半月、每月提交的工程进度报告。审核的要点是： 计划进度与实际进度的差异； 形象进度、实物工程量与工作量指标完成情况的一致性。3按合同要求，及时进行工程计量验收。4有关进度、计量方面的签证进度、计量方面的签证是支付工程进度款、计算索赔的重要依据。5工程进度的动态管理实际进度与计划进度发生差异时，应分析产生的原因，并提出进度调整的措施和方案，并相应调整施工进度计划及设计、材料设备、资金等进度计划。6为工程进度款的支付签署进度、计量方面的认证意见。7组织现场协调会 协调总承包单位不能解决21、的内、外关系的问题； 上次协调会执行结果的检查； 现场有关重大事宜； 现场协调会印发协调会议纪要。8定期向建设单位报告有关工程进度的情况，项目监理机构每月五日前编制监理月报上报。3.2.3 进度的事后控制当实际进度与计划进度发生差异时，在分析原因的基础上采取如下措施：1制定保证总工期不突破的对策措施。技术措施：督促施工单位提高机械化施工程度，缩短工艺时间，减少技术间歇期，实行平行流水立体交叉作业，加强与设计联系，避免返工。组织措施：督促施工单位加强队伍管理，增加作业队伍人数，增加工作人数，增加工作班次。经济措施：建立工期奖罚制度。其它配套措施：改善外部配合条件，改善作业条件，实施强有力的调度。22、 2制定总工期突破后的补救措施。3调整相应的施工计划、材料设备、资金供应计划等。在新的条件下组织新的协调和平衡。3.3投资控制3.3.1 投资的事前控制投资事前控制的目的是进行工程风险预测，并采取相应的防范性对策，尽量减少施工单位提出索赔的可能。1熟悉设计图纸、设计要求、标底标书，分析合同价格构成因素，明确工程费用最易突破的部分和环节，确定控制重点。2预测工程风险及可能发生索赔的诱因，制定防范对象，减少向建设单位索赔的发生。3按合同要求，如期提供设计图纸等技术资料，不要违约造成索赔条件。4按合同要求，如期、按质、按量地供应由建设单位负责的材料、设备到现场，不要违约造成索赔条件。3.3.2投资的23、事中控制1按合同规定，及时答复施工单位提出的问题及配合要求不要造成违约给对方索赔的条件。2施工中主动搞好设计、材料、设备、土建、安装及其它外部协调、配合，不要造成对方索赔的条件。3工程变更、设计修改要慎重，事前应进行技术经济合理性预测分析。4严格经费签证。每月进行投资计划值与实际值比较。5按合同规定，及时对已完工程进行计量，不要造成未经监理计量认可就承认其完成量的被动局面。6按合同规定，及时向对方支付进度款，不要造成违约被处罚的条件。7检查、监督施工单位执行合同情况，使其全面履约。8定期向建设单位报告工程投资动态情况。9作好技术审查工作，挖掘节约投资的潜力。3.3.3 投资的事后控制1审核施工24、单位提交的工程结算书。2公正地处理施工单位提同的索赔，其处理流程如附图8所示。3.4合同管理监理工程师在合同管理当中首先要熟悉合同文件、相关法律法规及监理规范的有关规定，合同管理贯穿于监理工作的全过程，是顺利开展监理工作，确保工程建设顺利进行的关键。合同管理是监理工作的核心和主线，合同管理的依据是施工承包合同和委托监理合同。3.4.1合同的履行监理工程师应认真执行委托监理合同中业主所赋予的权利义务，履行监理工程师的职责！根据施工的总承包合同和其它相关合同中的投资、质量、进度目标和条款为基础，理顺各方的关系，建立一套适合本工程的管理流程，明确各方的工作内容和管理工作的交叉点，在此基础上制定图纸和25、文件传递流程、工程洽商和设计、变更管理流程、工程计量和支付管理流程、施工组织设计或方案的审批流程、材料（或构配件）和设备选择报审流程、材料（或购配件）和设备的验收流程、分项分部工程验收流程、工程索赔管理流程、各种会议制度等等。并主持召开有业主参加的有关各方的工作协调会，明确各方责、权利，最终确定上述的工作程序和流程。在第一次工地会议上，将我方监理工作程序、国家建设工程监理规范、本工程管理的程序和流程向总承包单位进行交底，帮助承包商熟悉本工程的特点和管理模式，以达到实现合同要求的目标！3.4.2合同的变更1工程设计变更的管理建设单位确认的工程设计变更通知，作为设计文件的一部分，交监理工程师收文登26、记后，分发给有关部门实施。项目监理机构应按下列要求处理设计变更：1）项目监理机构在工程变更的质量、费用和工期方面取得建设单位授权后，应按施工合同规定与承包单位进行协商，经协商达成一致后，总监理工程师应将协商结果向建设单位通报，并由建设单位与承包单位在变更文件上签字；2）在项目监理机构未能就工程变更的质量费用和工期方面取得建设单位授权时，总监理工程师应协助建设单位和承包单位进行协商，并达成一致；3）在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据。该项工程款最终结算时，应以建设单位和承包单位达成的协议为依据。在总监理工程师签27、发工程变更单之前，承包单位不得实施工程变更。未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。2费用索赔的处理1）项目监理机构处理费用索赔应依据下列内容： 国家有关的法律、法规和工程项目所在地的地方法规； 本工程的施工合同文件； 国家、部门和地方有关的标准、规定和定额； 施工合同履行过程中与索赔事件有关的凭证。2）承包单位提出费用索赔的理由同时满足以下条件时，项目监理机构应予以受理： 索赔事件造成了承包单位直接的经济损失； 索赔事件是由于非承包单位的责任发生的； 承包单位已按照施工合同规定的期限和程序提出费用索赔申请表，并附有索赔凭证材料。3工程延期的处理当承包单位提出工程延28、期要求符合施工合同文件的规定条件时，项目监理机构应予以受理。1）申报工程延期的条件当承包单位提出延长工期的申请，是因为以下原因所导致工程拖期，监理工程师应按合同规定，受理工程延期的申请。 监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加； 合同所涉及有任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等； 异常恶劣的气候条件； 由业主造成的任何延误、干扰或障碍，如未及时提供施工场地、未及时付款等； 除承包单位自身以外的其他任何原因。2）工程延期的审批原则监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则： 合同条件监理工程师批准的工程延期必须符合合同条件。也就是说，导致工期29、拖延的原因确实属于承包单位自身以外的，否则不能批准为工程延期。这是监理工程师审批工程延期的一条根本原则。 影响工期发生延期事件的工程部位，无论其是否处在施工进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的总时差时，才能批准工程延期。如果延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间并未超过总时差时，即使符合批准为工程延期的合同条件，也不能批准工程延期。 实际情况批准的工程延期必须符合实际情况。承包单位应对延期文件发生后的各类有关细节进行详细记载，并及时向监理工程师提交详细报告。与此同时，监理工程师也应对施工现场进行认真考察与分析，做好记录，以便为合理确定工程延期时间提供可靠依据。项目监理机构在做30、出临时工程延期批准或最终的工程延期批准之前，均应与建设单位和承包单位进行协商。3.4.3合同争议的调解1项目监理机构接到合同争议的调解要求后应进行以下工作：1）及时了解合同争议的全部情况，包括进行调查和取证；2）及时与合同争议的双方进行磋商；3）在项目监理机构提出调解方案后，由总监理工程师进行争议调解；4）当调解未能达成一致时，总监理工程师应在施工合同规定的期限内提出处理该合同争议的意见；5）在争议调解过程中，除已达到了施工合同规定的暂停履行合同的条件之外，项目监理机构应要求施工合同的双方继续履行施工合同。2在总监理工程师签发合同争议处理意见后，建设单位或承包单位在施工合同规定的期限内未对合同31、争议处理决定提出异议，在符合施工合同的前提下，此意见应成为最后的决定，双方必须进行。3在合同争议的仲裁或诉讼过程中，项目监理机构接到仲裁机关或法院要求提供有关证据的通知后，应公正地向仲裁机关或法院提供与争议有关的证据。3.4.4合同的解除1施工合同的解除必须符合法律程序。2当建设单位违约导致施工合同最终解除时，项目监理机构应就承包单位按施工合同规定应得到的款项与建设单位和承包单位进行协商，并应按施工合同的规定从下列应得的款项中确定承包单位应得到的全部款项，并书面通知建设单位和承包单位：1）承包单位已完成的工程量表中所列的各项工作所应得的款项；2）按批准的采购计划订购工程材料、设备、构配件的款项32、；3）承包单位撤离施工设备至原基地或其他目的地的合理费用；4）承包单位所有人员的合理遣返费用；5）合理的利润补偿；6）施工合同规定的建设单位应支付的违约金。3由于承包单位违约导致施工合同终止后，项目监理机构应按程序清理承包单位的应得款项，或偿还建设单位的相关款项，并书面通知建设单位和承包单位。3.5信息管理建设工程信息管理贯穿建设工程全过程，衔接建设工程各个阶段，各个参建单位和各个方面，项目监理机构既要做好建设项目信息的宏观管理又要加强项目数据和信息的微观管理，了解建设工程项目各参建方之间的正确的信息流程，组建建设工程项目的合理信息流，保证工程数据的真实性和信息获取的及时性。做好信息管理工作，33、会令项目监理机构耳聪目明，开展工作有的放矢，起到事半功倍，提高工作效率的作用，是工程监理的基础性工作，为此应着重在如下方面开展信息管理工作：3.5.1建设工程信息的收集、加工、整理建立建设工程的信息收集、加工、整理制度，对所采集的信息分门别类进行整理，按信息对工程建设的影响分为长期的和短期的；另按适用范围及时予以加工或存档（如质量、投资、进度、合同等方面）最大限度地为监理工作服务。3.5.2信息的运用在进行质量、进度、投资控制和合同、安全管理等方面适时运用准确的信息开展工作，令所采集、加工、整理的信息充分发挥作用。在验收审核、进度计划审核、工程款支付审核、合同事宜的处理、安全状况的评估等工作中34、，必须充分利用信息资源，做出正确的判断。3.5.3文档管理1建立外来文件的管理名录，分别收录依据三控二管原则分册立档。2管理资料的形成应与工程建设同步按监理资料的管理原则分册立档，每月进行复查。3建立计算机管理系统，利用网上办公，提高工作效率。3.6安全管理3.6.1施工组织设计安全部分审查1总监理工程师在审查施工组织设计时，应重点审查安全技术措施、施工现场用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全计算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施：基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程及支撑体系；脚手架工程。2总监理工程师审查施工组织设计，要求35、施工组织设计安全部分应有如下内容：1）施工单位安全生产责任制；2）施工单位应编制安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；3）施工单位应在现场建立安全消防制度，确定安全负责人，制定防火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度操作规程；4）特殊工种下列人员应有操作资格证书： 垂直运输机械作业人员；安装拆卸工；起重信号工；登高架设作业人员。5）建设工程安全生产条例规定施工单位的主要负责人，项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门考核合格后方可任职。3.6.2建筑施工安全生产现场监理检查内容1安全管理1）安全生产责任制；安全管理目标；施工组织设计中安全管理措施；分项工程安全技术36、交底；安全教育制度；书面告知危险岗位的操作规程和违章作业的危害；新工人安全教育；安全管理机构及专职安全生产管理人员；安全生产操作规程；班前安全活动制度。2）现场办公、生活区与作业区的安全距离；不得用在建工程兼做宿舍；临时建设应安全；施工可能损坏毗邻建筑、管道、构筑物的防范措施；在市区施工应封闭围挡。3）持证上岗人员；塔吊司机、卷扬机司机、起重信号工、登高架设作业人员。4）现场安全标志；现场出入口、起重机械、每一临时用电设施、脚手架出入口、电梯井口、孔洞口、基坑边。2消防消防安全负责人；消防制度、措施、灭火器材；消防水源、消防通道；用火、用电、用易燃易爆材料的管理制度、操作规程。3脚手架脚手架施37、工方案：搭前交底、搭完成后验收；钢管直径应统一；立杆有垫木或底座基础（平、实），架体与建筑物拉结；立杆间距、大横杆间距、小横杆间距等是否符合安全标准要求。4悬挑脚手架施工方案：搭前交底、搭完成后验收；悬挑预埋件及槽钢是否按方案或计算进行；悬挑长度与锚固长度是否跟方案相符；立杆在悬挑槽钢上是否稳靠；架体与建筑物拉结；立杆间距、大横杆间距、小横杆间距等是否符合安全标准要求；脚手板满铺。5模板模板工程施工方案（高大模板及支撑是否有方案且经过专家论证）；批准；支撑系统设计计算；立柱应有垫木不得用砖代替；纵、横支撑；模板验收；作业面孔洞及临边应有防护。6三宝、四口1）安全帽（全戴）；2）安全网（有安全监38、督部门准用证）；在建工程外侧用密目安全网封闭；3）安全带（高空作业人员、架子工、高处外墙安门窗无外架子时）。4）楼梯口、电梯井口、预留洞口、坑井口有防护栏杆、踢脚板；通道口防护棚；阳台、洞口、楼层、屋面临边。7施工用电督促施工单位编制临时用电专项施工组织设计方案，定期进行安全检查并做好记录。8物料提升或施工升降机督促施工单位编制专项施工方案，提供安全管理部门核发准用证。9塔吊督促施工单位编制安装拆卸方案，经安全管理部门签发使用证方可使用。10机械督促施工单位编制使用计划，安全操作规程。3.7建筑节能管理1、墙体节能工程：（1）、外墙填充墙体使用的保温材料复合硅酸盐保温砂浆，其导热系数、密度、抗39、压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。检验方法：核查质量证明文件及进场复验报告。检查数量：全数检查。（2）、外墙填充墙体使用的保温材料复合硅酸盐保温砂浆和烧结空心砌块进场时，应对烧结空心砌块和保温砂浆的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度进行复验，复验应为见证取样送检。检验方法：随机抽样送检，核查复验报告。检验数量：同一厂家同一品种的产品，各抽查不少于3次；（3）、烧结空心砌块砌筑的墙体，要采用具有保温功能的砂浆砌筑。砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体的水平灰缝饱满度不应低于90，竖直灰缝饱满度不应低于80。检验方法：对照设计核查施工方案和砌筑砂浆强度试验报告。用百格网检查灰缝砂浆饱满度40、。检查数量：每楼层的每个施工段至少抽查一次，每次抽查5处，每处不少于3个砌块。（4）、墙体节能工程的施工，保温材料复合硅酸盐保温砂浆的厚度必须符合设计要求。检验方法：观察、尺量检查；检查数量：每个检验批抽查不少于3处。2、门窗节能工程：（1）、建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求。检验方法：核查质量证明文件和复验报告。检查数量：全数核查。（2）、建筑外窗进入施工现场时，应对气密性、传热系数和中空玻璃露点性能进行复验，复验应为见证取样送检：检验方法：随机抽样送检；核查复验报告。检查数量：同一厂家的同一产品抽查不少于一组。（3）、建筑门窗采用的玻璃品种41、应符合设计要求。中空玻璃应采用双道密封。检验方法：观察检查；核查质量证明文件。检查数量：按规范第6.1.5条执行。（4）、建筑外窗，应对其气密性作现场实体检验，检测结果应满足设计要求。检验方法：随机抽样现场检验。检查数量：同一厂家同一品种、类型的产品各抽查不少于3樘。（5）、外门窗框或副框与洞口之间的间隙应采用弹性闭孔材料填充饱满，并使用密封胶密封；外门窗框与副框之间的缝隙应使用密封胶密封。检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。检查数量：全数检查。3、屋面节能工程：（1）、用于屋面节能工程的隔热材料复合发泡水泥隔热板，其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。检验方法：观察、尺量检查；检42、查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验进行核查。（2）、屋面节能工程使用的隔热材料复合发泡水泥隔热板，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。检验方法：核查质量证明文件及进场复验报告。检验数量：全数检查。（3）、屋面节能工程使用的隔热材料复合发泡水泥隔热板，进场时应对其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行复验，复验应为见证取样送检。检验方法：随机抽样送检，核查复验报告。检验数量：同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组。（4）、屋面隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的隔热做法，必须符合设计要求和有关标准的规43、定。检验方法：观察、尺量检查；检查数量：每100 m2抽查一处，每处10 m2，整个屋面抽查不得少于3处。4.0 监理工作方法及措施4.1监理工作方法4.1.1 工程质量监理1制定工程质量监理程序。审查施工单位的施工组织设计及安全技术措施，督促施工单位完善质量保证体系。2组织图纸会审，审查施工图纸是否满足施工需要，协助做好优化和改善设计工作。3审查施工单位选择的分包单位的技术资质。4检查确认运到现场的工程材料、构件和设备质量，并应查验试验、化验报告单、出厂合格证是否合格、齐全，监理工程师有权禁止不符合质量要求的材料、设备进入工地和投入使用。做好见证取样送检工作。5监督施工单位严格按照施工规范、44、设计图纸要求施工，严格执行承发包合同。对工程主要部位、主要环节及技术复杂的部位加强检查。保证“强制性标准”的贯彻执行。6对所有隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证，对重点工程要派监理人员驻点跟踪监理，签署重要的分项工程、分部工程和单位工程质量评定表。7对施工测量、放样等进行随机抽查。如发现问题应及时通知单位纠正，并做出监理记录。8检查施工单位的工程自检工作。监督施工单位完善质量自检系统。检查自检表填写是否正确、数据是否齐全，并对施工单位质量评定自检工作做出综合评价。9监督施工单位对各标号的砼试件等按规定进行检查、抽查。10监督施工单位认真处理施工中发生的质量事故，并认真做好监理记录。对大、45、重大质量事故的及其它紧急情况，应及时报告总监理工程师和建设单位。4.1.2 工程进度监理1审核、批准施工单位的施工进度计划，并监督其实施。2监督施工单位严格按照施工承包合同规定的工期组织施工。对控制工期的重点工程，审查施工单位提出的保证进度的具体措施，如发生延误，应及时分析原因，采取纠偏措施。3项目监理机构建立工程进度台帐，核对工程形象进度，按月向建设单位报告施工计划执行情况，工程进度及存在的问题。4.1.3 工程投资监理1以施工承包合同确定的价格为控制依据，审核施工单位申报的报验申请表。认真核对其工程数量，做到不超验、不漏，按合同规定及有关文件规定办理验工计价签证。保证验工签证的各项质量合格46、数量准确。保证支出合理。2建立验工计价台帐，不符合质量标准的工程，未经返工处理达标前，不予验工计价。每季末向建设单位上报一次，并与施工单位核对清算一次。核对后的资料报建设单位一份。3公正处理工作变更、设计变更和索赔事宜。4.1.4 建筑节能监理1、施工准备阶段的监理工作（1）、在建筑节能工程施工现场，备有国家和本市有关建筑节能法规文件与本工程相关的建筑节能强制性标准。（2）、建筑节能工程施工前，由总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件，参加施工图会审和设计交底。施工图会审，应审查建筑节能设计图纸是否经过施工图设计审查单位审查合格。未经审查或审查不符合强制性建筑节能标准的施工图不得使用。建筑节能47、设计交底。项目监理人员应参加由建设单位组织的建筑节能设计技术交底会，总监理工程师对建筑节能设计技术交底会议纪要进行签认。并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。（3）、建筑节能工程施工前 ,总监理工程师应组织编制建筑节能监理实施细则。按照建筑节能强制性标准和设计文件，编制符合建筑节能特点的、具有针对性的监理实施细则。（4）、建筑节能工程开工前，总监理工程师组织专业监理工程师审查承包单位报送建筑节能专项施工方案和技术措施，提出审查意见。2、施工阶段的监理工作（1）、监理工程师应按下列要求审核承包单位报送的拟进场的建筑节能工程材料/构配件/设备报审表（包括墙体材料、保温材料、48、门窗部品等）及其质量证明资料，具体如下：质量证明资料是否合格、齐全，是否与设计和产品标准的要求相符。产品说明书和产品标识上注明的性能指标是否符合建筑节能标准。是否使用国家明令禁止、淘汰的材料、构配件、设备。有无建筑材料备案证明及相应验证要求资料。按照建筑节能标准有关规定的比例，进行见证取样、送样检测。对未经监理人员验收或验收不合格的建筑节能工程材料、构配件、设备，不得在工程上使用或安装；对国家明令禁止、淘汰的材料、构配件、设备，监理人员不得签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的建筑节能工程材料、构配件、设备撤出现场。（2）、督促检查承包单位按照建筑节能设计文件和施工方案49、进行施工。总监理工程师审查建设单位或施工承包单位提出的工程变更，发现有违反建筑节能标准的，提出书面意见加以制止。（3）、对建筑节能施工过程进行巡视检查。对建筑节能施工中墙体、屋面等隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，进行旁站或现场检查，符合要求予以签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员不得签认，承包单位不得进行下一道工序的施工。（4）、对承包单位报送的建筑节能隐蔽工程、检验批和分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认。对承包单位报送的建筑节能分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，审核和检查建筑节能施工质量验评资料是否齐全，符合要求后予以签50、认。 （5）、对建筑节能施工过程中出现的质量问题，及时下达监理工程师通知单，要求承包单位整改，并检查整改结果。 3、竣工验收阶段的监理工作建筑节能分部工程的质量验收，在检验批、分项工程全部验收合格的基础上，进行外墙节能构造实体检验，外窗气密性现场检测，确认建筑节能工程质量达到验收条件后方可进行。（1）、建筑节能工程验收的程序和组织遵守建筑工程施工质量验收统一标准GB50300的要求，并符合下列规定：节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加；节能分项工程验收由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；必要时可邀请51、设计单位相关专业的人员参加；节能分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；施工单位的质量或技术负责人应参加；设计单位节能设计人员应参加。（2）、建筑节能工程的检验批质量验收合格，符合下列规定：检验批应按主控项目和一般项目验收；主控项目应全部合格；一般项目应合格；当采用计数检验时，至少应有90%以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷；应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。（3）、建筑节能分项工程质量验收合格，符合下列规定：分项工程所含的检验批均应合格；分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。（4）、建筑节能52、分部工程质量验收合格，符合下列规定：分项工程应全部合格；质量控制资料应完整；外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求；（5）、建筑节能工程验收时对下列资料核查，并纳入竣工技术档案：设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商；主要材料、设备和构件的质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告；隐蔽工程验收记录和相关图像资料；分项工程质量验收记录；必要时应核查检验批验收记录；建筑围护结构节能构造现场实体检验纪录；4.2 监理措施我公司通过ISO9001:2000质量管理体系认证，建立了一套规范化、程序化的管理体系，其“程序文件”和“作业指导书”对监理措施作了详细的规定和要求。53、4.2.1质量控制组织措施：建立健全监理组织，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制的责任。技术措施：严格事前、事中和事后的质量控制措施。经济措施及合同措施：严格质量检验和验收，不符合合同规定质量要求的拒付工程款。4.2.2进度控制组织措施：落实进度控制责任，建立进度控制协调制度。技术措施：在审核施工进度计划的基础上，要求施工单位找出关键线路，必要时可采用交叉作业；使用高效率的施工机械设备；采用施工新工艺、新技术，缩短工艺过程间和工序间的技术间歇时间。经济措施：对于承包方原因拖延工期者进行必要的经济处罚，对工期提前者实行奖励。合同措施：按合同要求及时协调有关各方的进度，以保证项目形象进度54、的要求。4.2.3投资控制组织措施：建立健全监理组织，完善职责分工及有关制度，落实投资控制的责任。技术措施：审核施工组织设计和施工方案，合理开支施工设施费，按合理工期组织施工，避免不必要的赶工费。经济措施：及时进行计划费用与实际开支费用的比较分析。合同措施：按合同条款支付工程款，防止过早、过量的现金支付、合同履约，减少对方提出索赔的条件和机会，正确地处理索赔。5.0 监理工作制度5.1 设计文件、图纸审查制度监理工程师在收到施工设计文件、图纸，在工程开工前，会同施工及设计单位复查设计图纸，广泛听取意见，作好图纸会审工作。必须严格执行工程建设强制性标准和国家的法律、法规；并应充分满足建设单位的功55、能要求。5.2 技术交底制度监理工程师要督促、协助组织设计单位向施工单位进行施工设计图纸的全面技术交底（设计意图、施工要求、质量材料、技术措施），并根据讨论决定的事项做出书面纪要交设计、施工单位执行。5.3 开工报告审批制度当单位工程的主要施工准备工作按合同要求已完成时，施工单位可提出工程开工报告书，经监理工程师现场落实后，报总监审批。5.4 材料、构件检验与复验制度分部工程施工前，监理人员应审查材料和构件的出厂证明、材质证明，并见证送检，检查试验报告，并填写记录备案，不合格的材料、构件不得使用。5.5 变更设计制度如因设计图错漏，或发现实地情况与设计不符时，由提议单位提出变更设计申请，经施工56、设计、监理三方会勘同意后进行变更设计、设计完成后由设计代表填写变更设计通知单。总监审核无误签发设计变更指令。5.6 隐蔽工程检查制度隐蔽以前，施工单位应根据建筑工程施工质量验收统一标准进行自检，并将评定资料报监理工程师。施工单位应将所需检查的隐蔽工程在隐蔽前三日提出计划报监理工程师，监理工程师应安排出计划，通知施工单位进行隐蔽工程检查，重点部位或重要项目应会同施工、设计单位共同检查签认。5.7 工程质量检查制度5.7.1 监理工程师在检查工作中发现的一般工程质量问题，应随时通知施工单位及时改正，并做好记录。检验不合格时可发出“监理工程师通知”限期改正。5.7.2 如施工单位不及时改正，情节较57、严重的，监理工程师可在报总监理工程师批准后，发出工程暂停令，指令部分工程，单项工程或全部工程暂停施工。待施工单位改正后，报监理工程师复验，合格后才发复工令。5.7.3 分部分项工程、单项工程或分段全部工程完工后，经自检合格，可填写各种工程报验单，经监理工程师现场查验合格后签认。5.7.4 监理工程师需要施工单位执行的事项，除口头通知外，可使用“监理通知”催促施工单位执行。5.8 工程质量事故处理制度5.8.1 在建设过程中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，或者超出有关施工规范规定的偏差范围，需做返工处理的统称工程质量事故。5.8.2 工程质量事故发生后，施工单位必须用书面58、形式逐级上报。对重大的质量事故和工伤事故，项目监理机构应立即上报建设单位。5.8.3 凡对工程质量事故隐瞒不报或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经监理验收的，对事故部分及受事故影响的部分工程应视为不合格，不予验工计价，待合格后，再补办验工计价。施工单位应及时上报“质量问题报告单”，抄报建设单位和监理单位各一份。对于一般工程质量事故，由施工单位研究处理，填写事故报告一份报监理机构；对大质量事故，由施工单位填写事故报告，由监理组织有关单位研究处理；对重大质量事故，施工单位填写事故报告上报监理，由监理组织有关单位研究处理方案，报建设单位批准后，施工单位方有进行事故处理。事故处理后，由项目监理机构复59、查。5.9 施工进度监督及报告制度5.9.1 监督施工单位严格按照合同规定的计划进度组织实施，项目监理机构每月以月报的形式向建设单位报告各项工程实际进度及计划对比和形象进度情况。5.9.2 审查施工单位编制的施工组织设计，要突出重点，并使各单位、各工序进度密切衔接。5.10 投资监督制度5.10.1 项目监理机构进驻后立即督促施工单位报送与承包合同相适应的分阶段落预算台帐资料并随时补充变更设计资料。经常掌握投资变动情况，按日统计分析。5.10.2 对重大变更设计或因采用新材料、新技术而增减较大的投资工程，项目监理机构应及时掌握并报建设单位，以便控制投资。5.11 监理报告制度项目监理机构每月编60、写监理月报，并于年末提出本机构的年度报告和总结，报建设单位。年度报告或“监理月报”内容应以具体数字说明施工进度、施工质量、资金使用以及重大安全、质量事故、有价值的经验等。5.12 监理日记和会议制度5.12.1 监理工程师应逐日将所从事的监理工作写入监理日记，特别是涉及设计、施工单位的事项以及需要返工、改正的事项，应详细作出记录。5.12.2 每周四下午三时由总监组织召开监理例会，检查本周监理工作，提出下周工作要求，与参会单位沟通情况，商讨难点问题，通过例会解决施工中存在的各种问题，令工程建设顺利进行。5.13 旁站监理制度项目监理机构将对如下施工部位或工序实施旁站监理：基础工程方面：土方回填61、锤击高强预应力管桩施工及其他结构混凝土，防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理等；主体结构方面：梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑等。施工单位在以上部位或工序施工前24小时，应书面通知监理工程师、项目监理机构将安排监理人员实施旁站监理。凡旁站监理人员和施工单位现场质检人员未在旁站记录上签字的，不得进行下一道工序施工。5.14 现场安全管理制度建设工程安全生产管理条例第十四条规定：“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时62、报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。”根据以上规定，项目监理机构结合本工程特点及目前建筑行业安全管理现状，制定现场安全管理制度，具体安全管理重点及措施如下：5.14.1 高支模 本工程商铺首层及79幢天面层层高超过5.0米（分别为6.9米和7.0米），安全管理除按有关规范外，针对施工现场普遍存在的不规范现象，应采取以下措施：1高支模搭设前必须编制专项方案，并进行详细的设计计算，方案需经施工单位技术负责人签名批准，并报监理工程师审核签名，报63、安监站备案。2高支模搭设完成后，须经施工单位验收合格，现场监理机构、安监站检查验收合格后，方允许进行下道工序。3现场监理工程师加强对高支模的巡视检查，不合要求或存在安全隐患的责令施工单位限期整改。5.14.2 外脚手架和施工用电的安全管理措施1脚手架搭设前必须编制专项方案，临时用电要编制临时用电施工方案，方案要经施工单位技术负责人签名批准，本工程脚手架采用悬挑脚手架且超过了一定规模（需要专家论证），脚手架专项方案应由施工单位组织召开专家论证会，经论证通过后，方可组织实施。2脚手架搭设完毕后，必须经施工单位验收，验收合格后挂牌，合格牌上必须有验收负责人的签名。3现场监理工程师在日常监理巡视检查中64、加强对脚手架和临时施工用电的检查，凡不符合要求的，下发监理工程师通知，责令施工单位限期整改。5.14.3施工起重机械和物料提升机 施工起重机械和物料提升机安全隐患多，事故频发，本工程使用塔吊和人货梯进行材料的垂直运输，要有效控制安全隐患，安全措施如下：1安装和拆卸前必须编制安装、拆卸方案，方案经施工单位技术负责人签名批准，并报现场监理机构审核签字。2安装完毕，必须经有关单位验收，验收合格后挂牌。3现场监理工程师在日常巡视中，加强对施工起重机械和物料提升机的检查，对有关手续和机况不符合要求的一律责令停机整改。附图1 工程交接检验程序图 会同现场检查返修施工单位自检、专职检初检不合格合格通知驻地现65、场工程师或其代表试验室检验工序施工完毕合格？签署质检合格意见进行下道工序NY注： 施工单位初验后向现场监理员报告请予检验；主要工序如浇筑砼前的工序检验，应报告现场监理工程师。 工序检验一般由监理方会同乙方进行。必要时可约请设计单位、市质量监督站派员参加。 工序质量检验意见由监理方参加检验人员签署。附图2 隐蔽工程验收程序图总承包单位验收、认可施工单位(分包)自检合格（签字）申报申报监理工程师复验签证工程隐蔽NY施工单位整改附图3 工程量变更处理程序图施工单位书面提出工程量变更书+监理机构接办现场监理工程师或总监组织审核（各专业监理工程师参与）与建设单位联系N接受？现场监理工程师或总监就变更费用66、与乙方协商与建设单位联系总监就工程变更批复Y附图4 设计变更处理程序图总监理口头提示项目监理机构拟订文稿总监审核设计单位提出修改后设计图纸总监组织审核修改？改？与建设单位联系编制调整预算总监审核与建设单位联系投资控制施工单位现场监理工程师YN附图5 工程款支付核签程序图施工单位：提出付款申请现场监理审核N监理工程师审 查YN总监理工程师审 批YNYN业主：审核Y支付款项工程师的各类证明现 场 材 料工 程 质 量现 场 材 料支 付 条 件编制付款证书Y附图6 单位、单项工程验收程序图施工单位提出单项工程验收申报表、各分项工程质量验收单返 修验核质量验收单会同现场检查实验室检验资料合格？NY工67、程质量等级评定签署中间验收书或附图7 项目竣工验收程序图施 工 单 位土建工程竣工、设备完成试车调试施工单位提交工程技术资料 质量签证 工程结算（含竣工图） 文 件 资 料总监理工程师组织初验合格？Y建设单位(项目)负责人组织全面检查、验收YY同意验收？工程质量等级评定审核结算书质量监督站质量认证处理工程索赔签署工程验收证书工程交接使用、保修支付工程款NN施工单位提出索赔报告总监主持审核专业监理工程师配合索赔的理由成立？N（有理）YNY索赔的依据有效完整？（有据）索赔的计算正确？（有度）接受索赔报告并与对方谈判建设单位Y仲裁Y起草索赔意见或批复建设单位双方达成一致后签署索 赔 生 效N意见一致？N调整附图8 施工方提出索赔处理程序图