MS机电系统安装工程施工承包合同（217页）.doc

1、机电系统安装工程施工承包合同 总 目 录第一部分：协议书第二部分：通用条款第三部分：专用条款第四部分：工程技术要求第五部分：工安卫管理第四部分：工程量清单及报价第一部分 协议书合同编号：发包人(全称)： 承包人(全称)： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、 工程概况工程名称：M+S机电安装工程（含空压管道安装工程）工程地点： 工程立项批准文号： 资金来源：企业自筹 二、工程承包范围承包范围：招标文件中招标范围规定的内容三、合同工期开工日期： 请填写实际动工的日期。 竣工

2、日期： 合同约定的工程内容全部完工后,并提交竣工报告的日期。 合同工期： 总工期70日历天。 四、质量标准工程质量标准： 合格工程。五、合同价款金额(大写)：人民币元 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1 本协议书2 本合同专用条款3 本合同通用条款4 标准、规范及有关技术文件5 图纸6 工程量清单及报价双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他

3、应当支付的款项。十、合同生效本合同双方约定：盖双方单位公章和委托代理人签字后生效。发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章） 地 址： 地 址： 法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：第二部分 通用条款一、词语定义及合同文件1词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：11通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。12专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或

4、修改。13发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。14承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。15项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。16设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。17监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。18工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。19工程造价管理部

5、门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。110工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。111合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。112追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。113费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。114工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。115开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工

6、的绝对或相对的日期。116竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。117图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。118施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。119书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。120违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。121索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的

7、情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。122不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。123小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。2合同文件及解释顺序21合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标书及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）

8、标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）工程量清单（9）工程报价单或预算书合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。22当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。3语言文字和适用法律、标准及规范31语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书

9、写和解释、说明本合同。32适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。33适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。本条所发生的购买

10、、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。4图纸41发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。42承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。43承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。二、双方一般权利和义务5工程师51实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内

11、容及监理权限以书面形式通知承包人。52监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。53发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。54合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对

12、工程师的处理有异议时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。55除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。56不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。6工程师的委派和指令61工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。 工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师

13、代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。62工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给以书面确认，承包人对工程师的指令应予执行，工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后2

14、4小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。63工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。64如需更换工程师，发包人应至少提

15、前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。7项目经理71项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。72承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。73项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。74承包人如需更换项目经理

16、，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。75发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。8发包人工作81发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资

17、料，对资料的真实准确性负责；（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；（6）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用；（9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。82发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。83发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失

18、的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。9承包人工作91承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的管理规定，按规定办理有关手续，并以书

19、面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应追加合同价款，双方在专用条款内约定；（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建设）、古树名木的保护工作；（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；（9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。92承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包

20、人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。三、施工组织设计和工期10进度计划101承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。102群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。103承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权

21、就改进措施提出追加合同价款。11开工及延期开工111承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。112因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。12暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48

22、小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。13工期延误131因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使

23、施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。132承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。14工程竣工141承包人必须按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。142因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。143施工中

24、发包人如需提前竣工，双方协商一致后，应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。四、质量与检验15工程质量151工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。152双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。16检查和返工161承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合

25、同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。162工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。163工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。164因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。17隐蔽工程和中间验收171工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验

26、收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。172工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。173 经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐

27、蔽或继续施工。18重新检验无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。19工程试车191 双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。192 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。193 工程师不能按时

28、参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。194 设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。195双方责任（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责

29、重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。（3）由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。（4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。、（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理手续。196投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配

30、合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。五、安全施工20安全施工检查201承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，由承包人承担。202发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。21安全防护211承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程

31、师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。212实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。22事故处理221发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。222发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。六、合同价款与支付23合同价款及调整231招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格

32、在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。232合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：（1）固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。（2）可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。（3）成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。233可调价格合同中合同价款的调整因素包

33、括：（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；（2）工程造价管理部门公布的价格调整；（3）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（4）双方约定的其他因素。234承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。24工程预付款本工程无预付款。25工程量的确认251承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知

34、承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。252工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。253对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。26工程款（进度款）支付 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间（按照合同价款的百分比计）：261进度款：每月底支付实际完成工程量的80%（实际完成工程量以甲方及监理审核为准），进度款付至合同总金额的80%止；262验收款：

35、工程竣工并经发包人验收合格后付工程结算总造价的15%；（付进度款时开收据，竣工验收付款时开工程结算总造价的全额福清地税工程统一发票）；注：工程结算总造价指合同价款与经双方认可增、减工程量的价款总和。 263保固款：自验收合格之日起，免费保固两年，保固期满后支付工程结算总价的5%。 出现下列不良履约情况时，发包人有权终止支付工程款，直至不良履约情况消除。情况严重的发包人可单方终止承包合同，并没收履约担保金：1. 承包人提供的材料经检验不合格；2. 承包人在施工中不符合文明施工及安全施工要求；3. 承包人未按本合同条款履行合同；4. 承包人无故停工；5. 承包人故意拒绝或拖延执行了发包人的指示。七

36、、材料设备供应27发包人供应材料设备271实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件（附件2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。272发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。273发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责

37、。274发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；（6）到货时间早于一览表约定时间，由发

38、包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；275发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。276发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。28承包人采购材料设备281承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。282承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费

39、用，由此延误的工期不予顺延。283承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。284工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。285承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。八、工程变更29工程设计变更291施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设

40、计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：（1）更改工程有关部门的标高、基线、位置和尺寸；（2）增减合同中约定的工程量；（3）改变有关工程的施工时间和顺序；（4）其他有关工程变更需要的附加工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。292施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。293承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包

41、人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。30其他变更合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。31确定变更价款311承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执

42、行。312承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。313工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。314工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。315工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。316因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。九、竣工验收与结算32竣工验收321工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验

43、收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款约定提供的日期和份数。322发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。323发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。32.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。325发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。326

44、中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。327因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。328工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。33竣工结算331工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。332发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核

45、实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。333发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。334发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。335

46、工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付的，承包人承担保管责任。336发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。34质量保修341承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。342质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件3）。343质量保修书的主要内容包括：（1）质量保修项目

47、内容及范围；（2）质量保修期；（3）质量保修责任；（4）质量保修金支付方法。十、违约、索赔和争议35违约351发包人违约。当发生下列情况时：（1）本通用条款条26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；（2）本通用条款条33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；（3）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。发包人承担违约责任，赔偿因违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。352本合同中关于承包人违约的具体责任如下：（1）由于承包人的原因，分部节点工期未

48、按期完成，承包人每延误1日历天，按合同总价的0.5%进行违约赔偿；（2）总工期未按期完成，承包人每延误1日历天，按合同总价款的2%进行违约赔偿；（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约的数额或计算方法。353一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。36索赔361当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。362发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应当由发包人承担

49、责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发生索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向

50、工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。363承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。37争议371发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。372发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：（1）单方违约导致合同确已无法履行，

51、双方协议停止施工；（2）调解要求停止施工，且为双方接受；（3）仲裁机构要求停止施工；（4）法院要求停止施工。十一、其他38工程分包381承包人按专用条款约定分包所承包的部分工程；并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。382承包人不得将承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。383工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。384分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人

52、同意不得以任何形式向分包单位支付各工程款项。39不可抗力391不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雪、洪、震等自然灾害。392不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。39

53、3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人机械设备损环及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（6）延误的工期相应顺延。394因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。40保险401工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的自有人

54、员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。402运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。403发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。404承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。405保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。406具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。41担保411发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：（1）发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。（

55、2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。412一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。413提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。42专利技术及特殊工艺421发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。422擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。43文物和地下障碍物431在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他考古、地质研究

56、等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。432施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处理方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。44合同解除441发包人承包人协商一致，可以解除合同。442 发

57、生本通用条款第26.4款情况， 停止施工超过56天， 发包人仍不支付工程款（进度款）， 承包人有权解除合同。443发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。444有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：（1）因不可抗力致使合同无法履行；（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。445一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于

58、争议的约定处理。446合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。447合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。45合同生效与终止451双方在协议书中约定合同生效方式.452除本通和条款条34条外，发包人承包人履行合

59、同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。453合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。46合同份数461本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。462本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。47补充条款双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。第三部分 专用条款合同条款按照国家工商行政管理局和建设部颁发的建设工程施工合同(GF-1999-0201)通用条款。合同专用条款参照国家工商行政管理局和建设部颁发的建设工程

60、施工合同（GF-1999-0201）合同专用条款内容，结合本工程实际情况制订，是对本合同通用条款细目的补充和修改，二者若有矛盾，以专用条款为准。一、词语定义及合同文件2合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序： (1)合同协议书；(2)专用条款；(3)招标文件；(4)图纸；(5)工程量清单：(6)通用条款；(7)标准、规范及有关技术文件；(8)投标书及其附件；(9)工程报价单或预算书。3语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用 无 语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：执行现行的国家法律、法规。_ 3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：按现行的国家、

61、本地区有关的施工技术规范、规程、质量检验评定标准。 发包人提供标准、规范的时间： 无_ 国内没有相应标准、规范时的约定： 双方另行协商。_ 4图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后7天内提供全套由发包人加盖有“施工用图 年 月 日”章的完整施工图叁套。承包人需要增加施工图套数，由发包人联系解决，费用由承包人支付。 发包人对图纸的保密要求：承包人对本工程图纸有保密的义务，不得向非相关或不必要的单位或个人提供图纸；发包人不承担有关保密措施费用。 使用国外图纸的要求及费用承担： 无_4.2承包人只能使用由发包人加盖 “施工用图 年 月 日”章的最新有效的图纸和设计变更文件施工，否则因

62、此产生的后果由承包人承担。此外，如发现承包人使用未加盖有“施工用图”章的图纸或己被设计变更替换的旧图纸施工，承包人按RMB200元/次向发包人支付违约金。二、双方一般权利和义务5工程师5.2监理单位委派的工程师 姓名： 职务： 项目总监_发包人委托的职权：(1)审核、确认施工组织设计或施工方案；(2)有权发布经发包人核准的开工令、停工令及复工令；(3) 经发包人核准，有权要求随时撤换认为不称职、不合作、违约、违规的承包人的任何工作人员；(4)在工程施工过程中及时与发包人进行隐蔽工程验收、签证；(5) 审查有关材料的性能、质量与操作工艺，监督有关建筑构、配件的试验；(6)与发包人一起 处理有关工

63、程变更、索赔事项；(7)参加工程质量事故、安全事故的调查、分析和处理；(8)参加或检查分项工程、分部工程和单位工程的质量评定，对单位工程质量写出评估报告以及签发竣工验收证明书；(9)具有本工程施工技术上的核定权；(10)经发包人核准，对本工程实施进度与建设工期上的确认权；(11)主持对本工程实施施工组织上的协调； 需要取得发包人批准才能行使的职权：设计变更；工期延误索赔或签证，工程量及费用增减的索赔或签证；工程款支付；停工复工通知；分包商确定；主要材料、构配件、设备的确定；其它重要突发事件处理决定见本工程建设监理合同约定权限以及发包人以书面形式委托监理工程师的其它权限；发包人认为须取得批准方可

64、实施的其它重要事项。 5.3发包人派驻的工程师姓名： 职务:_副处长_职权：监督本工程的质量、进度、费用、环境及安全的权利和义务，对工程进行全面管理。_ 5.6不实行监理的，工程师的职权： 无 _7项目经理姓名： 职务： _8发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：材料加工制作场所及办公场所由发包人指定，材料加工制作场所及办公场所建设由承包人自行解决（此部分费用已包含在合同总价中）。 (2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：本工程水、电己接至现场。场内的管道及线路安装由承包人自行负责，并须自行安装水表、

65、电表。水电费承包人与总包协调支付、价格以自来水公司和供电公司的计费标准及损耗收取（含变压器基本费）。 (3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：本项目的场外道路及通道己畅通。(4)工程地质和地下管线资料的提供时间： _ /_ (5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： _ /_ (6)水准点与坐标控制点交验要求：现场放样前会同规划部门提供本工程的水准点，坐标控制点的书面资料。 (7)图纸会审和设计交底时间： 开工前。_(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：开工前完成 。_(9)双方约定发包人应做的其他工作： 无。_8.2

66、发包人委托承包人办理的工作： 无。_9承包人工作(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 若有发生，承包人应按发包人确定的时间提交，并承担由此发生的费用。 (2)应提供计划、报表的名称及完成时间：1)、收到中标通知书后7日历天内提供具有指导意义的总进度计划横道图和网络图(下同)，并列出设备安装工程的切入点及工期；2)、每月25日前提供下一个月进度计划，每周五提供下一周的周进度计划；3)、每月25日提供本月已完工程的进度、造价及质量监控报表；4)、接到发包人和监理单位的指令后2日历天内提供月进度计划的检查与调整报表；5)、所有计划、报表均一式两份。6)每天提供施工日

67、报。7)其他发包人要求的相关报表。 (3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 由承包人负责。 (4)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收前由承包人负责。 (5)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应对施工周围管线和邻近建筑物，古树名木承担保护责任，如有损坏，费用由承包人承担(非承包人原因除外)。 (6)施工场地清洁卫生的要求：按通用条款执行。本工程生活污水需经化粪池处理后才可排入市政管网，工地需设立厕所，并且不可以用干厕。 (7)双方约定承包人应做的其他工作：承包人应妥善处理施工现场的生活污水及泥浆水等雨污水

68、，达到国家允许排放标准，未经处理不得排放指定的接入井及其它城市设施、道路等。造成环境污染及管网堵塞等事故时承包人承担相应责任；承包人自行协商解决环卫、环保、市政、城管、建管、公安、当地村民之间关系，并承担其费用；承包人应负责保养好发包人提供的箱式变电所、水表、电表等设施。承包人应负责其承包范围项目在施工过程的之前、之中、之后协调工作，包括工序、场地、材料堆放、人员食宿、水、电供应等； 三、施工组织设计和工期10进度计划10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：图纸会审和设计交底后7日内提供，进度计划的提供时间遵照9.1.（2）。 工程师确认的时间： 收到后7日历天内予以确认或

69、提出修改意见。 10.2群体工程中有关进度计划的要求： 无_ 13工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况： 按通用条款执行。_13.3 若由于承包人进场的材料未能满足发包人的要求，造成工期延误，工人窝工，责任在承包人，工期不顺延。 四、质量与验收15工程质量15.3 承包人应保证工程的质量，如出现质量缺陷，应按监理及发包人的要求限期整改。承包人改正不及时或改正后仍达不到要求的，发包人可以要求承包人停工，情形严重的发包人可以单方面终止合同，将工程另行发包。承包人因质量品质原因造成的返工，致使工期延误，责任在承包人，承包人承担相应的工期违约责任。 17.隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验

70、收部位： 根据强制性标准、施工质量验收规范或发包人指定的部位。 17.4 承包人必须严格按程序施工。上道工序未验收合格不得进入下一道工序施工，若承包人未按程序施工，除承担返工责任外，每次向发包人支付（人民币）5005,000元的违约金。 19工程试车19.5试车费用的承担： 承包人承担（含发包人验收、空调官方或发包人验收、供电部门通电试车费和验收送电费用）。_ 五、安全施工六、合同价款与支付：本工程总造价为RM 元（人民币 万元整），款项支付方式 参考专用条款26条“工程款（进度款）支付”条款23合同价款及调整23.2本合同价款采用 固定价格加风险包干 方式确定发包人同意的变更除外。(1)采用

71、固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：因工程量清单错、漏，以及对图纸的理解和对现场的踏勘不准确、不完整导致工程报价不准确；因市场变化、政策性调整导致材料价格变化；因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；由于本工程内部进行多工种的施工，并且分别可能由不同的单位平行施工，因此本工程将与其它工程交叉进行作业，承包人己在投标报价中充分考虑到工地情况引起的工效损失及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准 ；配合发包人需要加班赶工产生的费用。风险费用的计算方法：一次性包干（已含本工程合同价中） 风险范围以外合同价款调整方法：因发包人原因的设

72、计变更引起工程实物工程量变化的，可按实际发生工程量增减，并按下列办法计算相关费用：在工程量清单内的项目，该细目的综合单价取合同单价；工程量清单外的项目的单价由双方重新议价后确定。(2) 采用可调价格合同，合同价款调整方法： 无。_(3) 采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： 无。_23.3双方约定合同价款的其他调整因素： 无。 _24工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：本工程无预付款。扣回工程预付款的时间、比例：无。_ 25工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日向发包人提供当月已完工程量报表；合同外新增的工程量须经发包人、承

73、包人、监理工程师共同确认。 26工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间（按照合同价款的百分比计）：（1） 进度款：按月支付，每月底支付实际完成工程量的80%（实际完成工程量以甲方及监理审核为准）进度款付至合约总金额的80%止。（2）验收款：经发包人验收合格付至工程结算总造价的95%；（付进度款时开收据，竣工验收付款时开工程结算总造价的全额福清地税工程统一发票）注：工程结算总造价指合同价款与经双方认可增、减工程量的价款之总和。出现下列不良履约情况时，发包人有权停止支付工程款，直至不良履约情况消除。情况严重的发包人可单方终止承包合同 ，并没收履约担保金：(1) 承包人提供的

74、材料经检验不合格；(2) 承包人在施工中不符合文明施工及安全施工要求；(3)承包人未按本合同条款履行合同；(4)承包人无故停工；(5) 承包人故意拒绝或拖延执行了发包人或发包人委托的监理单位的指示七、材料设备供应27发包人供应材料设备(1)材料设备单价与一览表不符：无 _(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： 无_(3)承包人可代为调剂串换的材料： 无_(4)到货地点与一览表不符：无 _(5)供应数量与一览表不符：无_(6)到货时间与一览表不符：无 _27.6发包人供应材料设备的结算方法：无 _28承包人采购材料设备 28.1承包人采购材料设备的约定：（1）材料、设备均由承包

75、人采购、保管；设备及材料合同中有规定的(详见附表)应使用规定的品牌、型号及规格，且具有制造厂家产品质量合格证、材质证明，设备应有铭牌。(2）材料进场前需报送工程材料/设备审查申请单，经发包人/监理签字同意后方可开始购买； (3）材料进场时，需以批次报送工程材料/设备进场报验单，所报材料需附相关型录、样品、合格证、检测报告、已签核的工程材料/设备审查申请单等经发包人/监理现场查看、签字同意后方可使用； （4）如未按要求报送工程材料/设备审查申请单、工程材料/设备审查申请单被发现已进场使用，发包人可以勒令立即停工，并检查材料是否符合要求。如符合，补充报送表单，并处以罚款RMB5005000元/次；

76、如不符合要求，承包人需无条件返工，并处以罚款RMB200020000元/次，并不得据此提出工期延期的要求。 (5) 对材料、设备质量有怀疑的，应对材料、设备按现行国家有关规定进行检验，合格者方可用于工程，不合格者应由承包人将其清除出现场，检验费由责任方承担； (6)承包人还需预先向发包人提供所采购的设备供应商的资质证明文件（即设备原厂出具的代理商证明正本文件和服务中心出具的售后服务承诺书正本文件），同时提供售后服务联络要素函（联系人、电话、传真、手机、地址）以备发包人在工程完工后对设备的维护、维修及技术咨询；如为进口产品,还需提供原产地证明（随设备进场提供）；以上经发包人确认后，承包人方可进行

77、设备的订货、采购。 （7）合同中没有约定的材料需由承包人送样请发包人确认后方能使用。 八、工程变更29.工程设计变更29.4 因发包人或设计单位提出变更，导致工程量清单内容的任何变化，承包人均须无条件先执行，其工程量增减按实际计算、综合单价按本合同专用条款23.2条有关规定执行； 29.5 对变更前己发生的工程量发包人予以确认； 29.6设计变更由发包人与设计院联系，承包人不得直接与设计院联系商谈变更事宜，否则发包人按RMB5,000元/次对承包人进行处罚。 九、竣工验收与结算32竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：承包人提交竣工验收报告时同时提供完整的竣工图一式四份。 32.6中间交工工

78、程的范围和竣工时间：按发包人及监理工程师认可的总进度计划约定部位和时间。_34质量保修34.4工程保修期内出现工程质量问题需要维修时，承包人应在接到发包人书面通知（如传真）后2小时内响应，4小时内到达现场检查问题并进行维修；如承包人不派出人员前往维修时，发包人有权另请他人维修，所发生的费用由承包人负责。但由于发包人的原因所造成的损坏时，维修所需费用则由发包人负责。34.5如违反34.4条款规定，除按34.4条款执行外，每次再罚款工程质保金的5%，但最多不能超过十次，累计超过十次违反34.4条款规定则视为承包人放弃工程质保金，发包人除没收工程质保金外同时保留法律诉讼权。34.6质量保修范围中具体

79、保修的内容，双方约定如下： 暖通空调系统（含暖通空调配电系统）等承包人负责施工的所有项目;34.7质量保修期根据双方约定，本工程质量保修期为贰年； 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。34.8工程质保金：预留工程结算总造价的5%(不计利息)作为工程质保金，待工程竣工验收合格满贰年后30天内支付。 十、违约、索赔和争议35违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约承担的违约责任： 无_本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任： 按通用条款执行。 _本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任： 按通用条款执行。_双方约定

80、的发包人其他违约责任： 无_35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：(1)总工期未按期完成，承包人每延误1日历天，按合同总价款的1进行违约赔偿；(2)总的工期违约赔偿额不超过合同总价款的20%,如工期延误达到违约赔偿款上限,发包人有权中止合同,没收承包人的履约担保金,并要求承包人赔偿发包人的相应损失；(3)节点工期及总工期完成，承包人应报发包人进行中间验收，验收通过后，必须要有书面确认文件，并作为工程结算的依据。_合同通用条款第15.1款约定承包人违约承担的违约责任：工程质量达不到国家相关质量标准，赔偿违约金30万元人民币。 _双方

81、约定的承包人其他违约责任： 无_37争议37.1 双方约定，在履行合同过程中产生的争议时： (1)请 / 调解；(2)采取第 贰 种方式解决，并约定向 / 仲裁委员会提请仲裁或向 福清市 人民法院提起诉讼。十一、其他38工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程： 无。 38.2承包人不得将工程转包给其它施工单位,否则发包人可以终止合同、追回所付款项，并由承包人赔偿一切损失，并负相关的法律责任。 39不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定： 按通用条款执行。_40保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容： 无_发包人委托承包人办理的保险事项： 无_（2）承包人投保内容

82、：按福建省或福州市相关规定办理投保内容，如发生财产损失、伤亡事故等均由承包人自行承担一切责任。_41担保41.3本工程双方约定担保事项如下：(1) 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 无 担保合同作为本合同附件。(2) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：中标人在合约签订后10个工作日内向发包人提供银行履约担保函（履约担保金额为合约价的10%，履约担保函必须是中国银行、中国工商银行、中国农业银行或中国建设银行四大国有商业银行的保函）； (3) 双方约定的其他担保事项：履约保函的返还：在工程竣工验收后10工作日内退还承包人银行保函(无息)。中标人的投标保证金在招标人收到中标人的履约保函

83、后10个工作日内退还（无息）。46.合同份数46.1双方约定合同副本份数：本合同正本一式贰份，双方各执一份；副本一式捌份，双方各执肆份。_47.补充条款47.1承包人必须自备应急发电设备，若因停电造成停工，费用损失不予赔偿；47.2不拖欠民工工资承诺： 若因民工投诉造成聚众闹事、投诉，致使地方政府出面解决，承包人应向发包人赔付RMB50,000元每次的违约金；47.3承包人的项目经理、项目技术负责人及项目主要管理人员(施工员、质检员、安全员、材料员),必须是承包人所公司人员,在本工程的施工过程中，必须常驻现场，未经发包人同意不得更换，若发现承包人的项目经理或项目技术负责人换人，发包人可以中止合

84、同，承包人应负责赔偿由此引起的一切损失；若项目经理或项目技术负责人因特殊原因确需变更，须以书面形式报发包人批准，调整后的人员素质不得低于调整前的人员素质，且每调整壹人次罚款RMB100,000元；项目主要管理人员如需变更，每人次罚款RMB20,000元。47.4发包人在施工过程中认为承包人的项目管理人员不能胜任管理工作、不按合同要求履行合同责任和义务、不按合同要求配合发包人的工作，发包人可提出人员更换要求，承包人在接到发包人通知后7日历天内完成人员更换工作，调整后的人员素质不得低于调整前的人员素质。承包人不能在7日历天内完成人员调整，发包人可采取以下措施：承包人按每人RMB500元/天进行违约

85、赔偿，或要求暂停施工直至终止合同，承包人应负责赔偿由此引起的一切损失；47.5 工程在施工过程中，承包人的项目管理人员只担任本项目的管理工作，不得兼任其他项目的施工管理工作，并常驻现场，离开工地必须向发包人通报，并得到认可，否则承包人向发包人支付每人次RMB500元/人次的违约金；47.6 承包人不得将工程转包给其它施工单位，否则发包人可以中止合同、没收履约金、追回所付款项，并由承包人赔偿一切损失,并负相关的法律责任；47.7 退场时间：(1)工程完工后必须工完场清，承包人在提交竣工验收报告后5日历天内必须将承包人所有的设备设施清退出现场；(2)未按上述约定及时退场，发包人可按下述之一的办法处

86、置：a、单台大型设备RMB200元/台天，或按所占场地建筑面积RMB50元/天收取场地占用租金；b、发包人可自行处置其设备设施，由此造成的损失，发包人不予承担；(3)设备设施未及时退场，发包人可延迟工程款的给付。47.8 承包人对工程例会或工程会议上提出的决议、要求如有异议，则须在会上提出并协商解决，否则视为同意，会后须无条件执行，不得在会议纪要签收后或签收时提出，否则将承担由此造成的一切后果；往来文件必须无条件签收，如对签收的文件内容有异议，则须在48小时内提出；否则视为同意，并无条件执行。47.9 档案资料的承诺：在施工过程中承包人须固定专职的资料员进行材料报验、签证抽样、送检试验、隐蔽签

87、证、资料归档，产品质量的监控、标识及台帐工作，保证其资料的完整性，时效或与进度不同步，每出现一次处以RMB200元的处罚。 47.10 施工期间(以及工程移交一年内)，由于承包人的责任出现质量问题、安全事故或者其它原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，给本工程的社会形象造成损害，每次由承包人向发包人支付RMB50,000元违约金(由发包人从承包人工程款或保修款中扣除)。47.11 若承包人拖延或拒不执行发包人根据施工合同发出的有关指令(如无理拒绝执行发包人关于整理现场，消除安全隐患等的指令)，发包人将停止现场的水电供应，要求承包人停工，承包人承担由此引起的一切责任和损失

88、，并支付发包人RMB5,00010,000元/次的违约赔偿。47.12承包人违约，发包人可在合同履约担保金和各期工程款中扣除违约金；47.13承包人在工程变更确定后5日历天内，提出变更工程价款的报告，经发包人确认后作为竣工结算的依据； 47.14在工程施工中发生下列各项事实之一时，承包人必须立即以书面通知发包人，要求确认：1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与实际不符；2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；3)设计图纸和说明文件中标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等；47.15 承包人必须提供完整且符合要求的安装工程的内业资料给总

89、承包及消防厂商；47.16施工安全及技术措施费用在合同总价内包干；47.17通用条款16.2款同样适用于：已经检验合格后，又发现由于承包人原因造成的工程质量问题。47.18安全文明施工要求如下：1).安全防护用品必须持有准用证、备案证、产品合格证；2).施工用电必须三级配电，二级保护，执行TN-S系统。主配电箱，电缆线，必须采用五芯电缆，埋地或挂空。二级配电箱必须有足够的回路，并不得少于6个。照明线必须由总配电箱接出；保护零线必须使用黄绿双色线；3).标牌、标识明确，摆放位置正确；4).机具必须做防护罩；5).物料提升机必须三证齐全；6)四口的防护：工具化、专业化、标准化。47.19工程质量:

90、（1）承包人应保证工程的质量，如出现质量缺陷，应按监理及发包人的要求限期整改。承包人改正不及时或改正后仍达不到要求的，发包人可以要求承包人停工，情形严重的发包人可以单方面终止合同，将工程另行发包。承包人因质量品质原因造成的返工，致使工期延误，责任在承包人，承包人承担相应的工期违约责任。（2） 承包人必须无条件接受发包人委托的工程监理单位、质量监督管理部门和招标人的质量检查和管理，把好质量关；（3） 因承包人施工不当所造成的质量问题，或影响本项目的其他工程施工，造成的损失均由承包人负责赔偿；47.20承包人及其分包单位全体施工人员在施工现场应佩戴工作所需的安全护具(如安全帽、安全带等)，如监理单

91、位及发包人发现承包人违反此规定，承包人支付罚款每人次￥50元。承包人现场施工人员各工种之间安全帽应有区别。47.21 施工期间，承包人应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，否则，承包人每次向发包人支付违约金2000元；以上物品在未使用时应按发包人要求集中堆放。遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪声、施工现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续，承包人造成的罚款全部责任由承包人自行承担，费用由承包人自理。47.22 施工场地的要求(1) 临时排水主管网暗排并与发包人指定的管网联

92、接；(2) 施工现场的所有建筑垃圾以及承包人工人宿舍区域的所有垃圾由承包人负责处理并承担费用。47.23 本工程为实行投标风险包干的工程。在施工过程中，没有因发包人原因发生设计变更引起工程量增减的或没有因发包人原因增加投标风险包干范围外的工程量的，发包人不再进行竣工审核结算，投标承包风险包干价即为竣工结算价。对于发生设计变更的工程或发生增减投标风险包干范围外的工程，发包人仅对设计变更或增加包干范围外的工程项目及款项进行审核，承包人须提交相关项目发生的款项、原因以及发包人的确认凭证等资料。47.24 本工程严禁挂靠、转包，承包人必须以本企业建制的项目管理班子和施工力量为承建主体，项目部从材料的采

93、购、财务、项目管理都必须是承包人的公司人员（承包人提供上述人员在本公司的工作资历及社会养老保险投保证明），不允许出现两套项目管理班子；否则，在履行施工合同阶段，发包人有权终止合同，追究承包人的法律责任。47.25 施工及验收时需按国家最新标准图集和规范进行施工验收，部份图集和规范名称如下：通风机安装（K101-13）；分（集）水器 分汽缸（05K232）；分体式空调器安装（94K303）；防、排烟设备安装图（99K103）；卫生间通风器安装图（94K302）；薄钢板法兰风管制作与安装（07K33）；通风机附件安装（K110-13）；风管测量孔和检查门（06K131）、风机盘管安装01K403、

94、01(03)K403 ；空调机房设计与安装（07K304）；风管蝶阀（K120-12）；风帽及附件（K150-13）；管道穿墙、屋面防水套管（01R409）；管道及设备保冷（98R419）；管道及设备保温（98R418）；装配式管道吊挂支架安装图（03SR417-2）；ZP型消声器、ZW型消声弯管（97K130-1）；民用建筑工程暖通空调及动力施工图设计深度图样（04K601）；通风与空调工程施工质量验收规范（GB 50243-2002）；建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB 50242-2002）；工业金属管道施工及验收规范（GB50235-97）；现场设备,工业管道焊接工程施工及验

95、收规范（GB50236-98）； 工业金属管道工程质量检验标准（GB50814-93）；质量技术监督局颁发1999154号压力容器安全技术监察规程 ；机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB50231-98）；压缩机,风机,泵安装工程施工及验收规范（GB50275-98） ；工业自动化仪表工程施工及验收规范（GBJ93-86）。47.26 暖通空调系统工程所使用的材料和设备品牌及规格型号见附表；各材料和设备技术参数、材质要求和说明及安装要求详见附件(1) 承包人应选用品牌在投标前进行确认；(2) 承包人对上述材料表中的每种材料订货前，应报送样品及资料（无法送样的设备应提报设备的详细技术资料和型

96、号规格），经发包人确认后才可订货；(3) 所有选用的材料都必须达到国家标准；(4) 未定品牌材料由承包人收集资料和样品由发包人确认后才能采用；(5) 若发包人所提供之材料品牌由于其生产厂商已转行无生产抑或厂商倒闭等原因造成市面上无法提供，承包人需及时按照发包人要求提供同等价位之材料品牌并按合同流程规定，经发包人确认后方可采用；(6) 承包人若使用本合同规定以外的品牌或进场的设备和材料与报送的样品不符，除返工外，每批次罚款RMB10,000元。47.27 有吊顶的区域，空调风口及设备安装需根据现场实际情况进行调整，风口要装在吊顶板的正中间；吊顶式安装的设备就近处需开600*600检修口；以上所产

97、生的费用均已包含在合同总价中。47.28 除遇到以下情况，经发包人签证工期才可相顺延： 福清市气象部门有水文资料记录的30年一遇的暴雨； 风力达八级以上。47.29 压力容器申请验收工作含于本工程内，相关费用含于本报价中。47.30相关工程报建工作（含消防、暖通等）属本工程负责；费用已含于报价中47.31 所有材料设备如存在专利问题，施工厂商均需取得材料设备厂商的授权；授权费用已含于工程报价中4732本工程需配合提供消防报验所需的内业资料及相关检测报告 附表一选定使用的材料和设备品牌及规格型号序号材料名称品牌及厂家技术参数材质要求及说明170RT冷却水塔良机（厦门良机工业有限公司）详见附件1：

98、70RT冷却塔技术参数、材质要求及说明金日（上海金日冷却设备有限公司）2多功能水泵控制阀珠华（株洲南方阀门股份有限公司）详见附件2：多功能水泵控制阀技术参数、材质要求及说明众牌（中国大众阀门集团）3卡码、托码兴杭龙（广州市兴杭龙塑胶制品有限公司）详见附件3：托码及卡码技术参数、材质要求及说明国峰（惠州市友帮科创实业有限公司）4橡塑保温材料广华复乐斯、福乐斯（广州市华德工业有限公司）详见附件4：橡塑保温材料技术参数、材质要求及说明金威铂耐斯、福耐斯杜肯(武汉)绝热材料有限公司5玻璃棉保温材料CSR西斯尔（广东）玻璃棉制品有限公司详见附件5：玻璃棉保温材料技术参数、材质要求及说明ISOVER(圣戈

99、班依索维尔玻璃棉有限公司)6风机盘管弘旭详见附件6：风机盘管技术参数、材质要求及说明王牌特灵7模块组合式空气处理机组弘旭详见附件7：模块组合式空气处理机组技术参数、材质要求及说明王牌特灵8吊挂式、立式、卧式空调机组弘旭详见附件8：吊挂式、立式、卧式空调机组技术参数、材质要求及说明王牌特灵9风冷防爆热泵型立柜式空调机组申菱详见附件9：风冷防爆热泵型立柜式空调机组技术参数、材质要求及说明王牌10风冷恒温恒湿立柜型空调机组弘旭详见附件10：风冷恒温恒湿立柜型空调机组技术参数、材质要求及说明王牌特灵附表二选定使用的材料和设备品牌及规格型号序号材料名称品牌及厂家技术参数材质要求及说明11高温高湿机房模块

100、组合式空气处理机组申菱详见附件11：高温高湿机房模块组合式空气处理机组技术参数、材质要求及说明王牌12离心式风机箱KRUGER（上海科禄格通风设备有限公司）详见附件12：风机箱技术参数、材质要求及说明VENTAIR中欣机械（厦门）有限公司13全热交换式新风机组惠林（上海惠林空调设备有限公司）详见附件13：全热交换式新风机组技术参数、材质要求及说明沃森（广州创悦沃森环保科技有限公司）14分体式空调海尔（青岛海尔股份有限公司）详见附件14：分体式空调技术参数、材质要求及说明格力（珠海格力电器股份有限公司）15空调水泵GRUNDFOS（无锡高福泵业有限公司或格兰富无锡有限公司）详见附件15：水泵技术

101、参数、材质要求及说明ITT(ITT南京有限公司)KSB（上海KSB（德国）泵业有限公司16电磁流量计Endress+Hauser（上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司）详见附件16：电磁流量计技术参数、材质要求及说明西门子西门子（中国）有限公司自动化与驱动集团17阀门、阀件RING（东光凡而工业股份有限公司）详见附件17：阀门、阀件技术参数、材质要求及说明FVC（日本古川工业株式会社）台湾富山18平衡阀众牌（中国大众阀门集团）详见附件18：平衡阀技术参数、材质要求及说明Honeywell霍尼韦尔（中国）投资有限公司WATTS(天津塘沽瓦特斯阀门有限公司）19比例积分电动二通阀江森（江森自控有限公司

102、）附件19：电动二通阀技术参数、材质要求及说明Honeywell霍尼韦尔（中国）投资有限公司20消声器、消声箱、消声弯头、散流器、百叶风口、风阀、电动调节风阀、防火调节阀妥思妥思空调设备（苏州）有限公司详见附件20：消声器、消声箱、消声弯头、散流器、百叶风口、风阀、电动调节风阀、防火调节阀技术参数、材质要求及说明鑫越（鑫越空调设备有限公司）显隆（上海显隆惠利空调设备有限公司）21橡胶减振垫、橡胶挠性接管、减振器、隔振器（垫）环美(上海青浦环新减振器厂)详见附件21：橡胶减振垫、橡胶挠性接管、减振器、隔振器（垫）技术参数、材质要求及说明九峰（上海市松江橡胶制品厂有限公司）附表三选定使用的材料和设

103、备品牌及规格型号序号材料名称品牌及厂家技术参数材质要求及说明22无缝钢管(DN300及以下)包钢（内蒙古包钢钢联股份有限公司无缝钢管厂）详见附件22：无缝钢管技术参数、材质要求及说明鞍钢( 鞍山钢铁集团无缝钢管厂）无缝钢管(DN350及以上)、双面埋弧焊螺旋钢管天钢（天津钢铁有限公司）攀钢攀枝花钢铁（集团）公司23镀锌钢管天津友发（天津友发钢管集团有限公司）天津双街（天津双街集团有限公司）福州金盛24镀锌钢板宝钢本钢武钢25不锈钢波纹补偿器（不锈钢伸缩接头）环美(上海青浦环新减振器厂)使用压力：1.6MPA不锈钢九峰（上海市松江橡胶制品厂有限公司）使用压力：1.6MPA不锈钢26压力表富阳（杭

104、州富阳东亚仪表有限公司）表直径：100MM；范围：00.6MPA不锈钢杭州富阳华科仪表有限公司表直径：100MM；范围：00.6MPA27温度表富阳（杭州富阳东亚仪表有限公司）表直径：100MM；范围：050度不锈钢杭州富阳华科仪表有限公司表直径：100MM；范围：050度28油漆东海牌、ICI、虹牌磁性油漆29冷凝水管振云（福建振云塑业股份有限公司）UPVC给水管，使用压力：1.6Mpa亚通（福建亚通新材料科技股份有限公司）30变频器丹佛斯（FC102系列）详见附件23：变频器技术参数、材质要求及说明ABB（ACS800系列）施耐德（ATV71系列）31变频器控制柜厦门兴厦控（厦门兴厦控电气

105、有限公司）详见附件24：变频器控制柜技术参数、材质要求及说明泉州泉变福州万升福大自动化32低压电缆电线深圳深缆/福州瑞鑫/江苏宝胜/南平太阳各种型号，详图纸33金属桥架 江苏杨中长江电器/福州康贝尔各种型号，详图纸（厚度国标）34热镀锌金属桥架江苏杨中长江电器/福州康贝尔/江苏华强尺寸规格及耐火等级以设计院设计为准（厚度国标）附表四选定使用的材料和设备品牌及规格型号序号材料名称品牌及厂家技术参数材质要求及说明35铁壳全金属开关箱厦门兴厦控/江苏华强/泉州泉变/福州智通开关（含双电源自动转换开关）及电涌保护器配置施耐德/金钟穆勒品牌，其中塑壳开关配置T/NS或NZM系列，微型断路器配置S26/C

106、65或PL9系列.铁壳箱体金属面盖及底箱厚度要求在1.2mm以上，冷扎镀锌钢板，表面静电喷塑驼灰色(开关箱内各个分开关上端跨接线严禁采用汇流排接线，采用BV线经表面镀焊锡层后做跨接用)；配电箱需有内外层金属防护门的双层结构，内、外双层门的开启角度均不小于90，防护等级外壳 IP55，断路器、操作控制元件均应装在内层金属门后，仅露出操动手柄部分，确保操作人员安全。指示仪表嵌装内层金属门表面。36微型断路器ABB/施耐德/金钟穆勒/西门子空气开关及电涌保护器配置ABB/施耐德/金钟穆勒品牌，微型断路器配置S26/C65或PL9系列。37低压塑壳开关ABB/施耐德/金钟穆勒/西门子空气开关及电涌保护

107、器配置ABB/施耐德/金钟穆勒品牌，塑壳开关配置T/NS或NZM系列。38KBG系列金属管北京鑫源/开必吉 详见设计院设计型号（壁厚1.2mm）39配电系统用焊接钢管浙江金洲/天津双街尺寸规格及等级以设计院设计为准(金属管明敷部分需作防腐防锈处理，壁厚2.5mm)40配电系统用镀锌钢管浙江金洲/天津双街/天津银泽壁厚2.5mm41普通钢板南昌钢铁、三钢、新钢厚度国标42配电系统用PVC电管振云/亚通厚度国标43T5节能格栅灯三雄极光/广东百分百科技/南南照明59859850mm；灯具含厂家自有品牌之灯管。44应急照明灯广州九佛电器/三雄极光/南南照明应急照明时间大于90分钟（镍镉电池组）45消

108、防应急导向灯广州九佛电器/三雄极光/南南照明应急照明时间大于90分钟（镍镉电池组46轴流风机上海科禄格通风设备有限公司/厦门中欣风机/德州亚太集团 47一位单极大按钮开关TCL国际电工/松下电器/梅兰日兰A6/31/2/3BY或松下WMS502或A210F/2W48二位单极中按钮开关TCL国际电工/松下电器/梅兰日兰A6/32/2/3CY或松下WMS504或A220F/2W49三位单极小按钮开关TCL国际电工/松下电器/梅兰日兰A6/33/2/3AY或松下WMS506或A230F/2W50四位单极小按钮开关TCL国际电工/松下电器/梅兰日兰A6/34/2/3DY或A240F/1W51UPS贝特

109、/冠军详见附件25：UPS技术参数要求1、以上材料品牌等级均为“优级”。2、承包人对上述材料表中的每种材料订货前应报送样品，经发包人确认后方能使用；3、所有选用的材料都必须达到国家标准； 5、材料表中有使用部位要求的按使用部位要求，其它使用在整个工程中；6、若发包人所提供之材料品牌由于其生产厂商已转行无生产抑或厂商倒闭等原因造成市面上无法提供，承包人需及时按照发包人要求提供同等价位之材料品牌并按合同流程规定，经发包人现场确认签字后方可入场；7、未定品牌材料由总承包单位收集资料和样品由发包人选定后才能采用。8、设备、材料内的各零件品牌为优先选择，如因不同设备、材料厂商的设计原因，需所选择同档次零

110、件附件1：70RT逆流式冷却塔技术参数、材质要求及说明一、 冷却塔的主要组成部件及性能、材质、产地：1循环水量50 M3/Hr2热水温度37 C- 98.6 F3冷水温度32 C- 89.6 F4湿球温度28 C- 82.4 F5飞溅损失0.003%(风车全速运转时)6蒸发损失（设计）0.83%7结构材质8本体F.R.P.:玻璃纤维强化塑胶9散热片P.V.C:聚氯乙烯10散热片支架H.D.G.S.:热浸镀锌铁11风口网H.D.G.S.:热浸镀锌铁12马达架H.D.G.S.:热浸镀锌铁13喷头AL.ALLOY:铝合金14分管P.V.C:聚氯乙烯15楼梯H.D.G.S.:热浸镀锌铁16螺丝ELEC

111、TRO PLATING：电镀品 17水盘F.R.P.:玻璃纤维强化塑胶18导风板P.V.C:聚氯乙烯19中心管束AL.ALLOY:铝合金20中心管P.V.C:聚氯乙烯21中心脚NYLON22吊管器H.D.G.S.:热浸镀锌铁23叶片材质AL.ALLOY:铝合金24风叶盘材质AL.ALLOY:铝合金25电机26数量1台27型式F 级绝缘.防护等级IP5428制造商台湾大同 29电源3/50 Hz / 380 V二、 产品数量及技术参数：详见设计施工图纸。三、 制造流程及制造进度应符合以下标准：钣金制作-风机等其他零部件采购-铺设设备底板-所有钣金件保温制作-安装风机，调整减震垫-组装其余钣金件-

112、安装电气控制箱，检验安全性-机器内部和外部清洁-质检部门外观检验和通电试运转-性能测试-入库或包装发运四、 交货期保证：保证交货周期为发包人通知后45天内交货。五、 质量保证和试验1 供方有责任提供发包人进入该设备正在加工或正在试验中的所有供方工厂和外构件制造厂。2 产品的设计制造和验收试验应遵照有关规范和标准，并满足本技术协议书的要求。3 随经工厂的试验验收，供方还要保证现场试验达到要求的性能和可靠性：对于工厂的检查验收，不应认为是解除制造厂所负的责任。4 为了减少发包人检查工作量，供方有责任向发包人提供全部材料证明书和工厂试验数据。一些重要的检查和试验项目，需方有派代表参加的权利，供方应在

113、试验前规定时间通知需方派代表参加。六、包装，运输和储存1、 箱内包括一份质量合格证和质保书。2、 所有孔，管接头，螺纹和末端焊接的连接件，都加以保护，以防止运输保管期间发生损坏，腐蚀和掉进其他物件。3、 提供的设备包装完好，能在室外条件下能够存放12个月的时间，直至运行前不需要拆卸检查（轴承和密封除外）。七 、质量保证、售后服务承诺1、 质量保证：提供的设备为全新，经出厂检验全部合格的设备，随机附合格证、质量保证书，所有设备编号进入生产公司数据库，对设备的进行的检修全部存档，可供发包人查询。2、 售后服务承诺：2.1保修期限：自设备验收通过之日起整机保修 24个月。2.2保修内容： A. 保修

114、期内对于机组本身质量原因引起的故障，实施免费修理。B. 同一部位修理后 12 个月内再发生故障免费修理。C. 每年将安排 2 次以上的回访,检查问题,提供服务。D. 超出保修期之后生产厂商需长期提供对应的维修，满足发包人对产品的技术咨询（无偿）和零配件的供给，同时需提供保修期后五年内的易损件及易耗品单价及清单（在保修期满后五年内不能高于该价格出售）。3、售后体制：以售后服务部门和各分公司及特约经销商作为产品维修的对应窗口。附件2：多功能水泵控制阀技术参数、材质要求及说明一、 设备总说明：1、多功能水泵控制阀均可立式或卧式安装。2、阀门内、外表喷涂高分子防腐涂料、颜色为天蓝色。二、 主要组成部件

115、及性能、材质、产地：1、规 格：DN50DN8002、技术参数：1）、公称压力： 1.6MPa 2）、最低动作压力：0.05MPa，密封试验压力：2.75MPa,强度试验压力：3.75MPa 3）、适用介质：原水、清水、污水、油品、酸液、碱液等 4）、介质温度：180 5）、缓闭时间：3秒120秒（可调节） 6）、水锤峰值：1.3倍水泵出口额定压力 7）、水泵最高反转速度：1.2倍水泵额定转速 8）、阻力损失：比旋启式止回阀减少31%以上 9）、膜片疲劳弯曲：120万次无破损 3、主要零部件材料清单：序号名 称材 质DN50DN150DN200DN250DN300DN8001阀体、阀盖、膜片座

116、铸铁HT200球铁QT450-10铸钢WCB2主阀板座铜合金3膜片压板铸钢4主阀板铸钢5膜片尼龙网+天然橡胶6阀杆不锈钢7衬套铜合金8缓闭阀板不锈钢9铜 套铜合金10密 封 圈丁腈橡胶11过 滤 器铜合金12弹簧硅锰钢13调节阀铜三、产品数量：详见设计施工图纸。四、产品执行的标准GB 152.4-88 紧固件 六角头螺栓和六角螺母用沉孔GB/T 1047-1995 管子和管路附件的公称通径GB 1048-90 管道元件公称压力GB/T 1184-1996 形状和位置公差 未注公差值GB 12220-89 通用阀门 标志GB 12223-89 部分回转阀门驱动装置的连接GB 12386-90 球

117、墨铸铁管法兰 压力-温度等级GB/T 13927-92 通用阀门 压力试验JB 308-75 阀门型号编制方法JB/T 7748-95 阀门清洁度和测定方法JB/T 7928-95 通用阀门供货要求GB 9113.19113.26-88 整体钢制管法兰GB 9131-88 钢制管法兰 压力-温度等级GB 12380.112380.4-90 凸面整体球墨铸铁管法兰GB/T 1220 不锈钢棒GB/T 12227 通用阀门 球铁铸件技术条件GB/T 12225 通用阀门 铸铜件技术条件GB 17241.6-1998 整体铸铁管法兰GB 9876 丁腈橡胶GB 12229-89 通用阀门 碳素钢铸件

118、技术条件CJ/T167-2002 多功能水泵控制阀五、保证1、每台阀门必须经过试验合格并附有产品合格证和使用说明书，方可出厂，所有设备编号进入生产公司数据库，对设备的进行的检修全部存档，可供发包人查询。2、阀门应进行操作试验，要求阀门启闭灵活。3、阀门的壳体试验按GB/T 13927的规定，密封实验按GB/T 13927的规定进行，铸铁法兰连接尺寸按GB/T17421.6标准，钢法兰连接尺寸按GB9113标准。4、发包人有权参与卖方的设备出厂试验，卖方提供出厂试验报告。5、交货期保证：保证交货期为发包人通知后60天内交货。六、售后服务承诺1保修期限：自设备验收通过之日起保修 24个月2保修内容

119、： A. 保修期内对于机组本身质量原因引起的故障，实施免费修理。B. 同一部位修理后 12 个月内再发生故障免费修理。C. 每年将安排 2 次以上的回访,检查问题,提供服务。D. 超出保修期之后生产厂商需长期提供对应的维修，满足发包人对产品的技术咨询（无偿）和零配件的供给，同时需提供保修期后五年内的易损件及易耗品单价及清单（在保修期满后五年内不能高于该价格出售）。3、售后体制：以售后服务部门和各分公司及特约经销商作为产品维修的对应窗口。4、需对发包人提供至少2天以上的教育训练，并有完整的教育训练计划，教育训练计划应得到发包人认可。附件3：托码及卡码技术参数、材质要求及说明一、 设备总说明：1、

120、所有冷冻水管、冷凝水管的支吊架均需采用托码或卡码。二、 主要技术参数：性能项目及单位遵从标准条件与参数燃烧等级GB/T2406-93达到B1级 氧指数32%烟密度等级GB/T8627-199961垂直燃烧时间（S）GB/T8332-8710垂直燃烧高度（MM）GB/T8322-87110表现密度（G/CM3）GB/T6343-1995吸水率（）GB/T1034-19981压缩强度MPAGB/T1041-1992侧面：4.4（45KG/CM2）正面：3.0（31KG/CM2）导热系数(W/M.K)GB/T10294-1988拉伸强度（MPA）GB/1040-19922.5(26KG/CM2)低温

121、尺寸变化率（）50度；8HGB/T8811-1988长度方向：-0.09；厚度方向：+0.2低温尺寸变化率（）100度；48HGB/T8811-1988长度方向：-0.04；厚度方向：+三、保证： 1、材料需经当地公安消防局抽样，经国家防火建材质检中心检验，各项性能指标均达国家规定要求，并在公安部政府网站中国消防产品信息网公布。2、材料生产厂商需与国家防火建材质检中心签订消防产品质量跟踪服务合同，并获准使用该中心的质量跟踪服务标志和燃烧等级认定标志，接受该中心不定期在用户、市场、工厂进行抽样检查。3、在提供材料的同时，需提供给发包人相关准确、真实、有效的材料性能检测报告。4、材料生产厂商需免费

122、提供可靠的保温材料技术咨询、施工技术指导及现场故障处理服务。5、供方有责任提供发包人进入该设备正在加工或正在试验中的所有供方工厂和外构件制造厂。6、产品的设计制造和验收试验应遵照有关规范和标准，并满足本技术协议书的要求。7、随经工厂的试验验收，供方还要保证现场试验达到要求的性能和可靠性：对于工厂的检查验收，不应认为是解除制造厂所负的责任。8、为了减少发包人检查工作量，供方有责任向发包人提供全部材料证明书和工厂试验数据。一些重要的检查和试验项目，需方有派代表参加的权利，供方应在试验前规定时间通知需方派代表参加。9、其它有关的中国规定。10、交货期保证：保证交货期为发包人通知后30天内交货。四、包

123、装及运输1、箱内包括一份质量合格证、质保书和检测报告。2、提供的材料包装完好。附件4：橡塑保温材料技术参数、材质要求及说明一、橡塑保温材料的主要技术参数：1、铝箔隔热复合橡塑材料技术参数（用于无吊顶处保温）：性能项目条件与参数遵从标准表观密度50Kg/m3GB/T 6343-1995导热系数平均温度 0 时 0.034 w/（m.k）平均温度 40 时 0.037 w/（m.k）GB3399-1988 湿阻因子20000GB/T 17794-1999燃烧等级B1GB8624-1997真空吸水率4GB/T 17794-19992、橡塑发泡隔热材料技术参数（用于有吊顶处保温）：性能项目条件与参数遵

124、从标准表观密度50Kg/m3GB/T 6343-1995导热系数平均温度 0 时 0.034w/（m.k）平均温度 40 时 0.04w/（m.k）GB3399-1988 湿阻因子7000GB/T 17794-1999燃烧等级B1GB8624-1997真空吸水率10GB/T 17794-19993、保温所用的粘接剂为厂家原配粘接剂，粘接剂为难燃材料且达到环保要求。4、管套及板材接缝处需使用厂家原配专用进口铝箔封条。三、产品数量：详见设计施工图纸。四、保证1、保温材料需经生产厂商当地公安消防局抽样，经国家防火建材质检中心检验，各项性能指标均达国家规定要求，并在公安部政府网站中国消防产品信息网公布

125、。2、保温材料生产厂商需与国家防火建材质检中心签订消防产品质量跟踪服务合同，并获准使用该中心的质量跟踪服务标志和燃烧等级认定标志，接受该中心不定期在用户、市场、工厂进行抽样检查。3、在提供保温材料的同时，需提供给发包人相关准确、真实、有效的材料性能检测报告。4、保温材料生产厂商需免费提供可靠的保温材料技术咨询、施工技术指导及现场故障处理服务。5、供方有责任提供发包人进入该设备正在加工或正在试验中的所有供方工厂和外构件制造厂。6、产品的设计制造和验收试验应遵照有关规范和标准，并满足本技术协议书的要求。7、随经工厂的试验验收，供方还要保证现场试验达到要求的性能和可靠性：对于工厂的检查验收，不应认为

126、是解除制造厂所负的责任。8、为了减少发包人检查工作量，供方有责任向发包人提供全部材料证明书和工厂试验数据。一些重要的检查和试验项目，需方有派代表参加的权利，供方应在试验前规定时间通知需方派代表参加。9、其它有关的中国规定10、交货期保证：保证交货期为发包人通知后30天内交货。五、包装，运输和储存1、箱内包括一份质量合格证、质保书和检测报告。2、提供的材料包装完好。3、保温材料需与保温专用的粘接剂和封条同时运送。4、板棉的外包装为塑料袋包装，管棉的外包装为纸箱包装。附件5：玻璃棉保温材料技术参数、材质要求及说明一、 材料总说明：1、 应用范围：管道穿越机房围护结构或防火墙处两侧各2.00m范围内

127、。2、 冷冻水管玻璃棉为玻璃棉管壳，风管玻璃棉为玻璃棉卷毡（板材），均带铝箔面。二、保温材料的主要技术参数：1、玻璃棉卷毡（板材）：性能项目条件与参数容重48Kg/m3导热系数平均温度 20 时 0.031w/（m.k）平均温度 100 时 0.045w/（m.k）平均温度 200 时 0.068w/（m.k）平均温度 300 时 0.089w/（m.k）最高工作温度350玻璃棉毡厚度25mm2、玻璃棉管壳：性能项目条件与参数容重64Kg/m3导热系数平均温度 20 时 0.034w/（m.k）平均温度 100 时 0.045w/（m.k）平均温度 200 时 0.062w/（m.k）平均温度

128、 300 时 0.083w/（m.k）最高工作温度450玻璃棉管厚度管径50mm时，保温厚度为25mm，管径 125mm时，保温厚度为32mm，管径125mm时，保温厚度为50mm。三、产品数量：详见设计施工图纸。四、保证1、保温材料需经生产厂商当地公安消防局抽样，经国家防火建材质检中心检验，各项性能指标均达国家规定要求，并在公安部政府网站中国消防产品信息网公布。2、保温材料生产厂商需与国家防火建材质检中心签订消防产品质量跟踪服务合同，并获准使用该中心的质量跟踪服务标志和燃烧等级认定标志，接受该中心不定期在用户、市场、工厂进行抽样检查。3、在提供保温材料的同时，需提供给发包人相关准确、真实、有

129、效的材料性能检测报告。4、保温材料生产厂商需免费提供可靠的保温材料技术咨询、施工技术指导及现场故障处理服务。5、供方有责任提供发包人进入该设备正在加工或正在试验中的所有供方工厂和外构件制造厂。6、产品的设计制造和验收试验应遵照有关规范和标准，并满足本技术协议书的要求。7、随经工厂的试验验收，供方还要保证现场试验达到要求的性能和可靠性：对于工厂的检查验收，不应认为是解除制造厂所负的责任。8、为了减少发包人检查工作量，供方有责任向发包人提供全部材料证明书和工厂试验数据。一些重要的检查和试验项目，需方有派代表参加的权利，供方应在试验前规定时间通知需方派代表参加。9、需符合中国国家标准GB 8624-

130、1997中对建筑材料防火性能的要求。10、交货期保证：保证交货期为发包人通知后30天内交货。五、包装，运输和储存1、箱内包括一份质量合格证、检测报告。2、提供的材料包装完好。附件6：风机盘管技术参数、材质要求及说明一、风机盘管的主要组成部件及性能、材质、产地：1、箱体要求（1）箱体结构型式：采用镀锌板机壳，冷凝水盘采用模压工艺一体成型，无焊缝、焊点。（2）冷凝水盘保温厚度5mm，采用橡塑保温材料，技术参数详见附表：橡塑保温材料技术参数性能项目条件与参数遵从标准表观密度60Kg/m3GB/T 6343-1995导热系数平均温度 0 时 0.032w/（m.k）平均温度 40 时 0.037w/（

131、m.k）GB3399-1988 湿阻因子10000GB/T 17794-1999燃烧等级难燃B1级GB8624-1997真空吸水率5GB/T 17794-19992、箱体辅件要求（1）配管要求：配管与接线盒必须同侧，不可有干涉（特殊情况除外）。（2）配电要求：电机配线接至箱外并附接线盒（含三速接线端子）。3、机组基本要求(1).风轮及电机： a.厂牌：风轮为浙江亿利达，电机为常州永安。b.风轮及电机：采用低噪声电容启动三速电机与镀锌钢板材质或ABS多翼式离心风轮相结合，并经动平衡检验;电机轴采用调制钢，表面需经镀铬或镀镍磷防锈特殊处理。c.轴承寿命: 20,000.hr以上d.轴承厂牌：SKF

132、/NSKe.电机电源： 220V 50Hz f.绝缘等级：F级g.电机外壳保护等级：IP20h.初效滤网效率：30%i.风机盘管需配厂家原装回风箱（含初效滤网），风机盘管顶部盖板需为可拆卸式（可在不拆除风机盘管出风口处软管接口的条件下拆卸，以便于清洗翅片）。4. 表冷盘管 a 盘管涨管方式：须采用机械或水压涨管，以保证铜管无损伤涨管。 b管排数：盘管铜管采用空调专用无缝紫铜管，铜管厚度0.35mm(弯头连接处厚度0.5mm) ,2R、3R、4R依厂商设计，业主确认. c 翅片：AL ,t0.105mmt(亲水性铝翅片)，翅片为每英寸913片，依厂商设计，业主确认。 d耐压测试：20Bar e集

133、水管：为黄铜，上部设有放气口。 f 挡水板：材质采用铝合金,盘管风速2.8m/s时，务必加装挡水板，具体由业主确定5、主要零配件清单序号名称产地厂家1.风轮亿利达2.三速电机永安3.电机轴承SKF/NSK4.铜管广东中山奥托昆普或上海日光5.铝箔吴江神力或东北轻合金6.镀锌钢板上海宝钢6、其它规定6.1机组所采用钢板，型材，管材等都符合供方国有关国家标准，规定设备构件不含有汞化合物。6.2,垫圈，涂料及设备其他结构应具有防火特性并符合供方国国家防火协会的等级及其试验要求。6.3机组各部件材料之间焊接工艺，方法及材料都符合供方国有关国家标准规定6.4电器的安全性能满足按照中国的标准，并不低于下列

134、要求：a、绝缘电阻值不应小于2Mb、介电强度试验时不应击穿盒闪络c、接地电阻不应大于0.1d、泄漏电流值应不大于5MA6.5.接线要求a机组内部电力电缆应按照国家的标准布置。b配备接线端供需方连接电源线。c机组穿孔处有套管6.6表面整理和涂料:所有金属表面先做酸洗，静电喷塑处理。6.7.设备上的标记:每台机组都应有一块铭牌，铭牌上 至少有以下内容：a,发包人所确定的设备编号b,制造厂的名称及成品的系列编号c,设备名称d,机组的铭牌数据有：设计风量，机组余压，运行噪声，工作电压，电机功率,机组的重量6.8机组应能在额定电压的10范围内正常启动和运转。二、产品数量及技术参数：详见设计施工图纸。三、

135、制造流程及制造进度应符合以下标准：钣金制作-风机等其他零部件采购-铺设设备底板-所有钣金件保温制作-安装风机，调整减震垫-组装其余钣金件-安装电气控制箱，检验安全性-机器内部和外部清洁-质检部门外观检验和通电试运转-性能测试-入库或包装发运四、交货期保证：保证交货期为发包人通知后60天内交货。五、质量保证和试验1、 供方有责任提供发包人进入该设备正在加工或正在试验中的所有供方工厂和外构件制造厂。2、 产品的设计制造和验收试验应遵照有关规范和标准，并满足本技术协议书的要求。3、随经工厂的试验验收，供方还要保证现场试验达到要求的性能和可靠性：对于工厂的检查验收，不应认为是解除制造厂所负的责任。4、

136、 为了减少发包人检查工作量，供方有责任向发包人提供全部材料证明书和工厂试验数据。一些重要的检查和试验项目，需方有派代表参加的权利，供方应在试验前规定时间通知需方派代表参加。六、 包装，运输和储存1、 箱内包括一份质量合格证和质保书。2、 所有孔，管接头，螺纹和末端焊接的连接件，都加以保护，以防止运输保管期间发生损坏，腐蚀和掉进其他物件。3、 提供的设备包装完好，能在室外条件下能够存放12个月的时间，直至运行前不需要拆卸检查（轴承和密封除外）。七、质量保证、售后服务承诺1、 质量保证：提供的设备为全新，经出厂检验全部合格的设备，随机附合格证、质量保证书，所有设备编号进入生产公司数据库，对设备的进

137、行的检修全部存档，可供发包人查询。2、 售后服务承诺：2.1保修期限：自设备验收通过之日起整机保修 24个月.2.2保修内容： A. 保修期内对于机组本身质量原因引起的故障，实施免费修理。B. 同一部位修理后 12 个月内再发生故障免费修理。C. 每年将安排 4次以上的回访,检查问题,提供服务。D、超出保修期之后生产厂商需长期提供对应的维修，满足发包人对产品的技术咨询（无偿）和零配件的供给，同时需提供保修期后五年内的易损件及易耗品单价及清单（在保修期满后五年内不能高于该价格出售）。3、售后体制：以售后服务部门和各分公司及特约经销商作为产品维修的对应窗口。附件7：模块组合式空气处理机组技术参数、

138、材质要求及说明一、空气处理机的主要组成部件及性能、材质、产地：1、箱体要求（1）箱体结构型式：采用标准模数化设计，箱体宽度、高度按照模数按需增加以适应业主工地现场对机组的尺寸要求，箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡和橡胶密封条与外面的金属隔绝，杜绝冷桥产生，防止机组运行结露、滴水。（2）箱体盖板材质：外盖板采用优质象牙白彩钢板并覆膜，厚度： 0.5 mmt或采用镀铝锌板，厚度0.8mm；内盖板采用优质镀锌板,厚度：0.5 mmt或采用镀铝锌板，厚度0.8mm;内部采用高密度聚氨酯发泡（密度50kg/m3）,里外盖板形成双框架结构以及中间高密度的聚氨酯发泡保证了箱体足够的强度，盖板拼装后直角连接

139、处采用圆弧转角过渡，使外型美观，且防止积灰。（3）箱体盖板厚度：Q30000m3/h时，盖板厚度为30mm，Q30000m3/h时，盖板厚度为50mm。（4） 机组箱板采用直接拼装结构，机组运行漏风率控制在3%以下，以有效控制能量损失。（5） 进风口形式及材质（回风口/新风口）：须配置进风风阀，其结构采用齿轮对开式结构，其风门开关采用电动风阀，风阀材质采用流线型铝合金叶片以有效抑制涡流噪声，减少空气阻力。（6） 出风口形式及材质：衔接口为法兰式，其材质为优质冷轧喷涂钢板. 2、箱体辅件要求 （1） 检修门结构、材质及数量：机组各功能段凡涉及检修者，务必配置相应数量的检修门，检修门材质同在板，检

140、修门须附双层透明视窗。（表冷段接水盘处也须开检修门） （2） 检修灯规格及数量：机组各功能段凡涉及检修者，务必配置相应数量的检修灯，其规格为36V/60W，检修灯需附保护灯罩，为防水气密型。 （3） 压差计：每台机组初效过滤网须配置1只压差开关，量程为015MMAq，厂牌为Dywer； 每台机组如有中效过滤网也须配置1只压差开关，量程为050MMAq，厂牌为Dywer。 （4）温度计：每台机组表冷段须配置1只隔测温度计，其量程为050，厂牌为Dywer， 每台机组热水加热盘管须配置1只隔测温度计，其量程为0100，厂牌为Dywer （5）配管要求：配管与检修门、检修灯开关、温度计、压差开关、接

141、线盒必须同侧，不可有干涉（特殊情况除外） （6）配电要求：风车马达配线接至箱外并附接线盒；检灯灯配线接至箱外并附接线盒。 （7）冷凝水盘保温厚度为18mm以上，采用橡塑保温材料，技术参数详见附表：橡塑保温材料技术参数性能项目条件与参数遵从标准表观密度60Kg/m3GB/T 6343-1995导热系数平均温度 0 时 0.032w/（m.k）平均温度 40 时 0.037w/（m.k）GB3399-1988 湿阻因子10000GB/T 17794-1999燃烧等级难燃B1级GB8624-1997真空吸水率5GB/T 17794-19993、机组各功能段基本要求（各功能段需求以设计施工图纸及预算清

142、单为准）(1) 出风均流段 出风均流段一般设置在送风段，以降低风机出风口噪音。此段内部采用片式阻性消声器，吸声材料采用超细玻璃棉。(2) 风机送风段 a.厂牌：KRUGER b.风机型式：风机选择离心叶片前倾式、后倾式或后机翼式；所有类型蜗壳及加固件为镀锌钢材质或冷轧喷涂钢材质，风轮须经严格的动静平衡试验，采用抗静电不产尘皮带传动。 c.传动方式：采用V型窄带皮带传动 ，厂牌：三星 d.皮带寿命： 2年以上 e.皮带轮式样：采用Taper lock（锥套自锁紧式） f.轴承寿命: 20,000.hr以上 g.轴承厂牌：SKF/NSK（风量超过10000m3/h的离心风机，须采用同心圆锁紧型轴承

143、） f. 风机避振器：弹簧式 i.电机结构及厂牌：电机为全封闭结构，厂牌为：西门子或ABB j.电机电源：3 380V 50Hz k.绝缘等级：F级 l.电机外壳保护等级：IP55(3) 中间段中间段是风机送风段与表冷段连接过渡用。(4) 表冷盘管段 1)盘管涨管方式：须采用水压或机械涨管。 2)管排数：盘管铜管采用空调专用无缝紫铜管，铜管厚度0.41mm(弯头连接处厚度0.7mm) ,4R、6R、8R依厂商设计，业主确认，铜管品牌为广东中山奥托昆普或上海日光。 3) 翅片：AL ,t0.105mmt(亲水性铝翅片)，翅片为每英寸913片，依厂商设计，业主确认；铝箔品牌为吴江神力或东北轻合金。

144、 4)耐压测试：20Bar 5)集水管：为无缝钢管，上部设有放气口，下部设有排水口 6)挡水板：材质采用铝合金,盘管风速2.8m/s时，务必加装挡水板，具体由业主确定。(5) 滤网过滤段 a.板式初效滤网： 1)初效滤网效率：30% 2)初效滤网尺寸及厚度按需另定（滤网保护网为铝网，密度与铁丝网相同） 3)初效滤网固定于滤网框方式：前装弹簧固定式 (6) 分风调节段 分风调节段必须设置新风、回风、排风三个风口，且每个风口须配置风阀，其结构采用齿轮对开式结构，其风门开关采用电动风阀（电动执行器配瑞士Belimo），风阀材质采用流线型铝合金叶片以有效抑制涡流噪声。新风入口处需设置初效过滤网。(7)

145、 回风消声段 消声段设置在回风段，以降低风机回风口噪音。消声段内部采用片式阻性消声器，吸声材料采用超细玻璃棉，消声段设置有一节、两节，具体由业主确定。4、其它规定(1)机组所采用钢板，型材，管材等都符合供方国有关国家标准，规定设备构件不含有汞化合物。(2),垫圈，涂料及设备其他结构应具有防火特性并符合供方国国家防火协会的等级及其试验要求。(3)机组各部件材料之间焊接工艺，方法及材料都符合供方国有关国家标准规定(4)电器的安全性能满足按照中国的标准，并不低于下列要求：a、绝缘电阻值不应小于2Mb、介电强度试验时不应击穿盒闪络c、接地电阻不应大于0.1d、泄漏电流值应不大于5MA(5).接线要求a

146、机组内部电力电缆应按照国家的标准布置。b配备接线端供需方连接电源线。c机组穿孔处有套管(6).表面整理和涂料所有金属表面先做酸洗，静电喷塑处理。(7).设备上的标记每台机组都应有一块铭牌，铭牌上 至少有以下内容：a,发包人所确定的设备编号b,制造厂的名称及成品的系列编号c,设备名称d,机组的铭牌数据有：设计风量，机组余压，运行噪声，工作电压，电机功率,机组的重量。(8)机组应能在额定电压的10范围内正常启动和运转。二、产品数量及技术参数：详见设计施工图纸。三、制造流程及制造进度应符合以下标准：钣金制作-风机等其他零部件采购-铺设设备底板-所有钣金件保温制作-安装风机，调整减震垫-组装其余钣金件

147、-安装电气控制箱，检验安全性-机器内部和外部清洁-质检部门外观检验和通电试运转-性能测试-入库或包装发运四、交货期保证：保证交货期为发包人通知后60天内交货。五、质量保证和试验1. 供方有责任提供发包人进入该设备正在加工或正在试验中的所有供方工厂和外构件制造厂。2. 产品的设计制造和验收试验应遵照有关规范和标准，并满足本技术协议书的要求。3. 随经工厂的试验验收，供方还要保证现场试验达到要求的性能和可靠性：对于工厂的检查验收，不应认为是解除制造厂所负的责任。4. 为了减少发包人检查工作量，供方有责任向发包人提供全部材料证明书和工厂试验数据。一些重要的检查和试验项目，需方有派代表参加的权利，供方

148、应在试验前规定时间通知需方派代表参加。六、包装，运输和储存1、 箱内包括一份质量合格证和质保书。2、 所有孔，管接头，螺纹和末端焊接的连接件，都加以保护，以防止运输保管期间发生损坏，腐蚀和掉进其他物件。3、 提供的设备包装完好，能在室外条件下能够存放12个月的时间，直至运行前不需要拆卸检查（轴承和密封除外）。七 、质量保证、售后服务承诺1、 质量保证：提供的设备为全新，经出厂检验全部合格的设备，随机附合格证、质量保证书，所有设备编号进入生产公司数据库，对设备的进行的检修全部存档，可供发包人查询。2、 售后服务承诺：2.1保修期限：自设备验收通过之日起整机保修 24个月.2.2保修内容： A.

149、保修期内对于机组本身质量原因引起的故障，实施免费修理。B. 同一部位修理后 12 个月内再发生故障免费修理。C. 每年将安排 4 次以上的回访,检查问题,提供服务。D. 超出保修期之后生产厂商需长期提供对应的维修，满足发包人对产品的技术咨询（无偿）和零配件的供给，同时需提供保修期后五年内的易损件及易耗品单价及清单（在保修期满后五年内不能高于该价格出售）。3、售后体制：以售后服务部门和各分公司及特约经销商作为产品维修的对应窗口。附件8：吊挂式、立式、卧式空调机组技术参数、材质要求及说明一、机组的主要组成部件及性能、材质、产地：1、箱体要求（1）箱体结构型式：采用标准模数化设计，箱体宽度、高度按照

150、模数按需增加以适应业主工地现场对机组的尺寸要求，箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡和橡胶密封条与外面的金属隔绝，杜绝冷桥产生，防止机组运行结露、滴水。（2）箱体盖板材质：外盖板采用优质象牙白彩钢板并覆膜，厚度 0.5 mmt或采用镀铝锌板，厚度0.8mm;内盖板采用优质镀锌板,厚度0.5 mmt或采用镀铝锌板，厚度0.8mm;内部采用高密度聚氨酯发泡（密度50kg/m3）,里外盖板形成双框架结构以及中间高密度的聚氨酯发泡保证了箱体足够的强度，盖板拼装后直角连接处采用圆弧转角过渡，使外型美观，且防止积灰。（3）箱体盖板厚度：Q30000m3/h时，盖板厚度为30mm，Q30000m3/h时，盖板

151、厚度为50mm。（4） 机组箱板采用直接拼装结构，机组运行漏风率控制在3%以下，以有效控制能量损失。（5） 进、出风口形式及材质（回风口/新风口）：衔接口为法兰式，其材质为优质冷轧喷涂钢板. 2、箱体辅件要求 （1） 检修门结构、材质及数量：机组各功能段凡涉及检修者，务必配置相应数量的检修门，检修门材质同箱体，检修门须附双层透明视窗。（表冷段接水盘处及马达传动处须开检修门） （2） 检修灯规格及数量：机组各功能段凡涉及检修者，务必配置相应数量的检修灯，其规格为36V/60W，检修灯需附保护灯罩，为防水气密型。 （3） 压差计：每台机组初效过滤网须配置1只压差开关，量程为015MMAq，厂牌为D

152、ywer。 （4）配管要求：配管与检修门、检修灯开关、温度计、压差开关、接线盒必须同侧，不可有干涉（特殊情况除外） （5）配电要求：风车马达配线接至箱外并附接线盒；检灯灯配线接至箱外并附接线盒 （6）冷凝水盘保温厚度为18mm以上，采用橡塑保温材料，技术参数详见附表：橡塑保温材料技术参数性能项目条件与参数遵从标准表观密度60Kg/m3GB/T 6343-1995导热系数平均温度 0 时 0.032w/（m.k）平均温度 40 时 0.037w/（m.k）GB3399-1988 湿阻因子10000GB/T 17794-1999燃烧等级难燃B1级GB8624-1997真空吸水率5GB/T 1779

153、4-19993、机组基本要求 (1). 风机： a. 厂牌：详附表12要求 b.风机型式：风机选择离心叶片前倾式、后倾式或后机翼式；所有类型蜗壳及加固件为镀锌钢材质或冷轧喷涂钢材质，风轮须经严格的动静平衡试验，采用抗静电不产尘皮带传动。 c.传动方式：采用V型窄带皮带传动 ，厂牌：三星 d.皮带寿命： 2年以上 e.皮带轮式样：采用Taper lock（锥套自锁紧式） f.轴承寿命: 20,000.hr以上 g.轴承厂牌：SKF/NSK（风量超过10000m3/h的离心风机，须采用同心圆锁紧型轴承） f.风机避振器：弹簧式 i.电机结构及厂牌：电机为全封闭结构，厂牌为：西门子或ABB。 j.电

154、机电源：3 380V 50Hz k.绝缘等级：F级 l.电机外壳保护等级：IP55 j.初效滤网效率：30% ,为前装弹簧固定式（滤网保护网为铝网，密度与铁丝网相同）。(2). 表冷盘管 a 盘管涨管方式：须采用水压涨管或机械胀管。 b管排数：盘管铜管采用空调专用无缝紫铜管，铜管厚度0.41mm(弯头连接处厚度0.7mm) ,4R、6R、8R依厂商设计，业主确认； c 翅片：AL ,t0.105mmt(亲水性铝翅片)，翅片为每英寸913片，依厂商设计，业主确认。 d耐压测试：20Bar e集水管：为无缝钢管，上部设有放气口，下部设有排水口 f 挡水板：材质采用铝合金,盘管风速2.8m/s时，务

155、必加装挡水板，具体由业主确定（3）滤网过滤 a.板式初效滤网： 1)初效滤网效率：30% 2)初效滤网尺寸及厚度按需另定（滤网保护网为铝网，密度与铁丝网相同） 3)初效滤网固定于滤网框方式：前装弹簧固定式 （4）主要零配件清单 序号名称产地厂家1.风机科禄格（电机为西门子或ABB） 2.铜管广东中山奥托昆普或上海日光3.铝箔吴江神力或东北轻合金4.彩色钢板上海宝钢(5)、其它规定5.1机组所采用钢板，型材，管材等都符合供方国有关国家标准，规定设备构件不含有汞化合物。5.2垫圈，涂料及设备其他结构应具有防火特性并符合供方国国家防火协会的等级及其试验要求。5.3机组各部件材料之间焊接工艺，方法及材

156、料都符合供方国有关国家标准规定5.4电器的安全性能满足按照中国的标准，并不低于下列要求：a、绝缘电阻值不应小于2Mb、介电强度试验时不应击穿盒闪络c、接地电阻不应大于0.1d、泄漏电流值应不大于5MA5.5.接线要求a机组内部电力电缆应按照国家的标准布置。b配备接线端供需方连接电源线。c机组穿孔处有套管5.6表面整理和涂料:所有金属表面先做酸洗，静电喷塑处理。5.7.设备上的标记:每台机组都应有一块铭牌，铭牌上 至少有以下内容：a,发包人所确定的设备编号b,制造厂的名称及成品的系列编号c,设备名称d,机组的铭牌数据有：设计风量，机组余压，运行噪声，工作电压，电机功率,机组的重量。5.8机组应能

157、在额定电压的10范围内正常启动和运转。二、产品数量及技术参数：详见设计施工图纸。三、制造流程及制造进度应符合以下标准：钣金制作-风机等其他零部件采购-铺设设备底板-所有钣金件保温制作-安装风机，调整减震垫-组装其余钣金件-安装电气控制箱，检验安全性-机器内部和外部清洁-质检部门外观检验和通电试运转-性能测试-入库或包装发运四、交货期保证：保证交货期为发包人通知后60天内交货。五、质量保证和试验1、 供方有责任提供发包人进入该设备正在加工或正在试验中的所有供方工厂和外构件制造厂。2、 产品的设计制造和验收试验应遵照有关规范和标准，并满足本技术协议书的要求。3、随经工厂的试验验收，供方还要保证现场

158、试验达到要求的性能和可靠性：对于工厂的检查验收，不应认为是解除制造厂所负的责任。4、 为了减少发包人检查工作量，供方有责任向发包人提供全部材料证明书和工厂试验数据。一些重要的检查和试验项目，需方有派代表参加的权利，供方应在试验前规定时间通知需方派代表参加。六、 包装，运输和储存1、 箱内包括一份质量合格证和质保书。2、 所有孔，管接头，螺纹和末端焊接的连接件，都加以保护，以防止运输保管期间发生损坏，腐蚀和掉进其他物件。3、 提供的设备包装完好，能在室外条件下能够存放12个月的时间，直至运行前不需要拆卸检查（轴承和密封除外）。七、质量保证、售后服务承诺1、 质量保证：提供的设备为全新，经出厂检验

159、全部合格的设备，随机附合格证、质量保证书，所有设备编号进入生产公司数据库，对设备的进行的检修全部存档，可供发包人查询。2、 售后服务承诺：2.1保修期限：自设备验收通过之日起整机保修 24个月.2.2保修内容： A. 保修期内对于机组本身质量原因引起的故障，实施免费修理。B. 同一部位修理后 12 个月内再发生故障免费修理。C. 每年将安排 4次以上的回访,检查问题,提供服务。D. 超出保修期之后生产厂商需长期提供对应的维修，满足发包人对产品的技术咨询（无偿）和零配件的供给，同时需提供保修期后五年内的易损件及易耗品单价及清单（在保修期满后五年内不能高于该价格出售）。 3、售后体制：以售后服务部

160、门和各分公司及特约经销商作为产品维修的对应窗口。附件9：风冷防爆热泵型立柜式空调机组技术参数、材质要求及说明一、 设备总说明：1、 风冷防爆热泵型柜机防爆等级为IIAT3。2、 风冷防爆热泵型柜机安装含内机、外机、内外机连接铜管（连接铜管处需架设金属线槽，铜管沿线槽敷设）、冷凝水管、机组变频控制柜、控制电缆安装、内外机连接电缆安装等。3、 机组配电箱与防火调节阀应设置电气互锁装置（互锁要求详见图纸）。4、 风冷防爆热泵型柜机变频控制柜由厂商配套提供，控制柜材质需符合我司要求（详见附件26：变频器控制柜技术参数、材质要求及说明）。二、风冷防爆热泵型柜机的主要组成部件及性能、材质、产地：1、箱体要

161、求（1）箱体结构型式：采用标准模数化设计，箱体宽度、高度按照模数按需增加以适应业主工地现场对机组的尺寸要求，箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡和橡胶密封条与外面的金属隔绝，杜绝冷桥产生，防止机组运行结露、滴水。（2）箱体盖板材质：外盖板采用岩棉彩钢板彩钢板并覆膜，厚度： 0.5 mmt;内盖板采用优质镀锌板,厚度：0.5 mmt;内部采用岩棉（密度50kg/m3）,里外盖板形成双框架结构以及中间高密度的岩棉保证了箱体足够的强度，盖板拼装后直角连接处采用圆弧转角过渡，使外型美观，且防止积灰。（3）箱体盖板厚度：Q30000m3/h时，盖板厚度为30mm，Q30000m3/h时，盖板厚度为50mm

162、。（4） 机组箱板采用直接拼装结构，机组运行漏风率控制在3%以下，以有效控制能量损失。（5） 进、出风口形式及材质（回风口/新风口）：衔接口为法兰式，其材质为优质冷轧喷涂钢板. 2、箱体辅件要求 （1） 检修门结构、材质及数量：机组各功能段凡涉及检修者，务必配置相应数量的检修门，检修门材质同在板，检修门须附双层透明视窗。（表冷段接水盘处及马达传动处须开检修门） （2） 检修灯规格及数量：机组各功能段凡涉及检修者，务必配置相应数量的检修灯，其规格为36V/60W，检修灯需附保护灯罩，为防水气密型。 （3） 压差计：每台机组初效过滤网须配置1只压差计，量程为015MMAq，厂牌为Dywer。 （4

163、）配管要求：配管与检修门、检修灯开关、温度计、压差计、接线盒必须同侧，不可有干涉（特殊情况除外） （5）配电要求：风车马达配线接至箱外并附接线盒；检灯灯配线接至箱外并附接线盒。 （6）冷凝水盘保温厚度为18mm以上，采用橡塑保温材料，技术参数详见附表：橡塑保温材料技术参数性能项目条件与参数遵从标准表观密度60Kg/m3GB/T 6343-1995导热系数平均温度 0 时 0.032w/（m.k）平均温度 40 时 0.037w/（m.k）GB3399-1988 湿阻因子10000GB/T 17794-1999燃烧等级难燃B1级GB8624-1997真空吸水率5GB/T 17794-19993、

164、机组基本要求 (1). 风机送、回风机： a.厂牌：KRUGER b.风机型式：风机选择离心叶片前倾式、后倾式或后机翼式；所有类型蜗壳及加固件为镀锌钢材质或冷轧喷涂钢材质，风轮须经严格的动静平衡试验，采用抗静电不产尘皮带传动。（风机为防爆风机） c.传动方式：采用V型窄带皮带传动 ，厂牌：三星 d.皮带寿命： 2年以上 e.皮带轮式样：采用Taper lock（锥套自锁紧式） f.轴承寿命: 20,000.hr以上 g.轴承厂牌：SKF/NSK（风量超过10000m3/h的离心风机，须采用同心圆锁紧型轴承） f.风机避振器：弹簧式 i.电机结构及厂牌：电机为全封闭结构，品牌为西门子或ABB,电

165、机为防爆电机） j.电机电源：3 380V 50Hz k.绝缘等级：F级 l.电机外壳保护等级：IP55 j.初效滤网效率：30% ,为前装弹簧固定式（滤网保护网为铝网，密度与铁丝网相同），厂牌为：吉荣、Air guard /远华(3). 表冷盘管 a 盘管涨管方式：须采用水压涨管，以保证铜管无损伤涨管。 b管排数：盘管铜管采用空调专用无缝紫铜管，铜管厚度0.41mm(弯头连接处厚度0.7mm) ,4R、6R、8R依厂商设计，业主确认 c 翅片：AL ,t0.105mmt(亲水性铝翅片)，翅片为每英寸913片，依厂商设计，业主确认。 d耐压测试：20Bar e集水管：为无缝钢管，上部设有放气口

166、，下部设有排水口 f 挡水板：材质采用铝合金,盘管风速2.8m/s时，务必加装挡水板，具体由业主确定 (4)、机组的压缩机、热力膨胀阀、四通换向阀、热气旁通阀、控制电脑等关键元器件均选用国际名牌厂家的产品，确保机组高效、节能、耐用。（5）主要零配件清单 序号名称产地厂家1.压缩机考普兰、美国谷轮2.送风机科禄格（电机为西门子或ABB,电机为防爆电机） 3.冷凝风机张家港富丽华4.膨胀阀、单向阀天津DANFOSS5.汽液分离器东莞庆安6.四通换向阀华鹭7.加液阀台州路桥开利8.截止阀台州路桥开利9.冷凝压力控制器台州路桥开利10.压控开关台州路桥开利11.高压压力开关江苏长恒12.低压压力开关江

167、苏长恒13.加湿器建福鑫辰14.加热器镇江东方15.铜管广东中山奥托昆普或上海日光16.铝箔吴江神力或东北轻合金17.彩色钢板上海宝钢18.内外机连接铜管（铜管厚度1mm）青岛宏泰19.铜管及冷凝水管保温（保温厚度15mm）广华复乐斯20.冷凝水管振云或亚通（1.6MPa）(6)机组含厂商原配自控配电箱，自控配置主要零部件清单如下表：序号名称品牌1电脑控制器德国西门子 (S7-200系列)2扩展模块235德国西门子4显示器德国西门子(中文面板，TD200，5.7英寸)5温湿度传感器日本神荣6热水电动阀德国西门子7热水电动阀驱动器德国西门子8压差开关Dywer91P空气开关梅兰日兰103P塑壳式

168、空气开关金钟穆勒或施耐德11接触器金钟穆勒或施耐德12热继电器金钟穆勒或施耐德13指示灯金钟穆勒或施耐德14防水照明灯15启停按钮、转换开关金钟穆勒或施耐德16变频器详见附件25：变频器技术参数、材质要求及说明(7) 机组的控制功能和安全保护功能7.1机组的控制功能：A. 采用单片机控制B. 参数设定数码显示，可更改程序密码管理C. 压缩机运行智能化控制，延长使用寿命D. 面板操作简易，可手动控制E. 动作保护灵敏可靠，可声光报警F. 通用化强G. 水泵管理（水冷型机组）7.2 机组的安全保护功能A. 系统高、低温保护B. 系统高、低压保护C. 压缩机过载、过热保护D. 压缩机运行停止延时功能

169、E. 油压过高、过低保护F. 启动低压延时保护G. 冷凝风机过载保护H. 电机过载保护I. 风压过低保护J. 外部故障保护K. 缺水保护（水冷型）7.3 制冷系统多回路设计，提高机组的适应性:机组采用一台或二台压缩机，均按每一台压缩机为一个制冷回路进行设计。(8)、其它规定8.1机组所采用钢板，型材，管材等都符合供方国有关国家标准，规定设备构件不含有汞化合物。8.2,垫圈，涂料及设备其他结构应具有防火特性并符合供方国国家防火协会的等级及其试验要求。8.3机组各部件材料之间焊接工艺，方法及材料都符合供方国有关国家标准规定8.4电器的安全性能满足按照中国的标准，并不低于下列要求：a、绝缘电阻值不应

170、小于2Mb、介电强度试验时不应击穿盒闪络c、接地电阻不应大于0.1d、泄漏电流值应不大于5MA8.5.接线要求a机组内部电力电缆应按照国家的标准布置。b配备接线端供需方连接电源线。c机组穿孔处有套管8.6表面整理和涂料:所有金属表面先做酸洗，静电喷塑处理。8.7.设备上的标记:每台机组都应有一块铭牌，铭牌上 至少有以下内容：a,发包人所确定的设备编号b,制造厂的名称及成品的系列编号c,设备名称d,机组的铭牌数据有：设计风量，机组余压，运行噪声，工作电压，电机功率,机组的重量8.8机组应能在额定电压的10范围内正常启动和运转。三、产品数量及技术参数：详见设计施工图纸。四、制造流程及制造进度应符合

171、以下标准：钣金制作-风机等其他零部件采购-铺设设备底板-所有钣金件保温制作-安装风机，调整减震垫-组装其余钣金件-安装电气控制箱，检验安全性-机器内部和外部清洁-质检部门外观检验和通电试运转-性能测试-入库或包装发运五、交货期保证：保证交货期为发包人通知后60天内交货。六、 质量保证和试验1、 供方有责任提供发包人进入该设备正在加工或正在试验中的所有供方工厂和外构件制造厂。2、产品的设计制造和验收试验应遵照有关规范和标准，并满足本技术协议书的要求。3、随经工厂的试验验收，供方还要保证现场试验达到要求的性能和可靠性：对于工厂的检查验收，不应认为是解除制造厂所负的责任。4、为了减少发包人检查工作量

172、，供方有责任向发包人提供全部材料证明书和工厂试验数据。一些重要的检查和试验项目，需方有派代表参加的权利，供方应在试验前规定时间通知需方派代表参加。七、 包装，运输和储存1、 箱内包括一份质量合格证和质保书。2、 所有孔，管接头，螺纹和末端焊接的连接件，都加以保护，以防止运输保管期间发生损坏，腐蚀和掉进其他物件。3、 提供的设备包装完好，能在室外条件下能够存放12个月的时间，直至运行前不需要拆卸检查（轴承和密封除外）。八 、质量保证、售后服务承诺1、 质量保证：提供的设备为全新，经出厂检验全部合格的设备，随机附合格证、质量保证书，所有设备编号进入生产公司数据库，对设备的进行的检修全部存档，可供发

173、包人查询。2、 售后服务承诺：2.1保修期限：自设备验收通过之日起整机保修 24个月.2.2保修内容： A. 保修期内对于机组本身质量原因引起的故障，实施免费修理。B. 同一部位修理后 12 个月内再发生故障免费修理。C. 每年将安排 4 次以上的回访,检查问题,提供服务。D. 超出保修期之后生产厂商需长期提供对应的维修，满足发包人对产品的技术咨询（无偿）和零配件的供给，同时需提供保修期后五年内的易损件及易耗品单价及清单（在保修期满后五年内不能高于该价格出售）。 3、售后体制：以售后服务部门和各分公司及特约经销商作为产品维修的对应窗口。九、驻厂验收：承包人应向发包人提供在厂家为期三天的（每天3

174、-5人次）驻厂费用，驻厂人员对承包人的材料、安装工艺及成套出厂试验等进行现场监控，发包人派出人员的交通、食宿、保险等费用均含在报价内。交通工具主要是飞机，住宿标准是三星级的酒店。附件10：风冷恒温恒湿立柜型空调机组技术参数、材质要求及说明一、 设备总说明：1、 风冷恒温恒湿立柜型空调机组安装含内机、外机、内外机连接铜管（连接铜管处需架设金属线槽，铜管沿线槽敷设）、冷凝水管、机组变频控制柜、控制电缆安装、内外机连接电缆安装等。2、 机组配电柜与防火调节阀应设置电气互锁装置（互锁要求详见图纸）。3、 风冷防恒温恒湿立柜型空调机组变频控制柜由厂商配套提供，控制柜材质需符合我司要求（详见附件26：变频

175、器控制柜技术参数、材质要求及说明）。二、风冷恒温恒湿立柜型空调机组的主要组成部件及性能、材质、产地：1、箱体要求（1）箱体结构型式：采用标准模数化设计，箱体宽度、高度按照模数按需增加以适应业主工地现场对机组的尺寸要求，箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡和橡胶密封条与外面的金属隔绝，杜绝冷桥产生，防止机组运行结露、滴水。（2）箱体盖板材质：外盖板采用优质象牙白彩钢板（如为防爆型，则为岩棉彩钢板）并覆膜，厚度： 0.5mmt;内盖板采用优质镀锌板,厚度：0.5mmt;内部采用高密度聚氨酯发泡（密度50kg/m3）,里外盖板形成双框架结构以及中间高密度的聚氨酯发泡保证了箱体足够的强度，盖板拼装后直角

176、连接处采用圆弧转角过渡，使外型美观，且防止积灰。（3）箱体盖板厚度：Q30000m3/h时，盖板厚度为30mm，Q30000m3/h时，盖板厚度为50mm。（4） 机组箱板采用直接拼装结构，机组运行漏风率控制在3%以下，以有效控制能量损失。（5） 进、出风口形式及材质（回风口/新风口）：衔接口为法兰式，其材质为优质冷轧喷涂钢板. 2、箱体辅件要求 （1） 压差计：每台机组初效过滤网须配置1只压差开关，量程为015MMAq，厂牌为Dywer。 （2）配管要求：配管与检修门、检修灯开关、温度计、压差开关、接线盒必须同侧，不可有干涉（特殊情况除外） （3）配电要求：风车马达配线接至箱外并附接线盒。

177、（4）冷凝水盘保温厚度为18mm以上，采用橡塑保温材料，技术参数详见附表：橡塑保温材料技术参数性能项目条件与参数遵从标准表观密度60Kg/m3GB/T 6343-1995导热系数平均温度 0 时 0.032w/（m.k）平均温度 40 时 0.037w/（m.k）GB3399-1988 湿阻因子10000GB/T 17794-1999燃烧等级难燃B1级GB8624-1997真空吸水率5GB/T 17794-19993、机组基本要求 (1). 风机送、回风机： a.厂牌：详附表12 b.风机型式：风机选择离心叶片前倾式、后倾式或后机翼式；所有类型蜗壳及加固件为镀锌钢材质或冷轧喷涂钢材质，风轮须经

178、严格的动静平衡试验，采用抗静电不产尘皮带传动。 c.传动方式：采用V型窄带皮带传动 ，厂牌：三星 d.皮带寿命： 2年以上 e.皮带轮式样：采用Taper lock（锥套自锁紧式） f.轴承寿命: 20,000.hr以上 g.轴承厂牌：SKF/NSK（风量超过10000m3/h的离心风机，须采用同心圆锁紧型轴承） f.风机避振器：弹簧式 i.电机结构及厂牌：电机为全封闭结构，厂牌为：西门子或ABB。 j.电机电源：3 380V 50Hz k.绝缘等级：F级 l.电机外壳保护等级：IP55 j.初效滤网效率：30% ,为前装弹簧固定式（滤网保护网为铝网，密度与铁丝网相同），厂牌为：吉荣、Air

179、guard /远华。(3). 表冷盘管 a 盘管涨管方式：须采用水压涨管，以保证铜管无损伤涨管。 b管排数：盘管铜管采用空调专用无缝紫铜管，铜管厚度0.41mm(弯头连接处厚度0.7mm) ,4R、6R、8R依厂商设计，业主确认 c 翅片：AL ,t0.105mmt(亲水性铝翅片)，翅片为每英寸913片，依厂商设计，业主确认。 d耐压测试：20Bar e集水管：为无缝钢管，上部设有放气口，下部设有排水口 f 挡水板：材质采用铝合金,盘管风速2.8m/s时，务必加装挡水板，具体由业主确定 (4)、机组的压缩机、热力膨胀阀、四通换向阀、热气旁通阀、控制电脑等关键元器件均选用国际名牌厂家的产品，确保

180、机组高效、节能、耐用。（5）主要零配件清单 序号名称产地厂家1.压缩机考普兰、美国谷轮2.送风机科禄格（电机为西门子或ABB） 3.冷凝风机张家港富丽华4.膨胀阀DANFOSS5.电磁阀上恒6.加液阀台州路桥开利7.截止阀台州路桥开利8.冷凝压力控制器台州路桥开利9.高压压力开关江苏长恒10.低压压力开关江苏长恒11.加湿器建福鑫辰12.加热器镇江东方13.铜管广东中山奥托昆普或上海日光14.铝箔吴江神力或东北轻合金15.彩色钢板上海宝钢16.内外机连接铜管（铜管厚度1mm）青岛宏泰17.铜管及冷凝水管保温（保温厚度15mm）广华复乐斯18.冷凝水管振云或亚通（1.6MPa）(6) 机组含厂商

181、原配自控配电箱，自控配置主要零部件清单如下表：序号名称品牌1电脑控制器德国西门子 (S7-200系列)2扩展模块235德国西门子4显示器德国西门子(中文面板，TD200，5.7英寸)5温湿度传感器日本神荣6热水电动阀德国西门子7热水电动阀驱动器德国西门子8压差开关Dywer91P空气开关梅兰日兰103P塑壳式空气开关金钟穆勒或施耐德11接触器金钟穆勒或施耐德12热继电器金钟穆勒或施耐德13指示灯金钟穆勒或施耐德14防水照明灯15启停按钮、转换开关金钟穆勒或施耐德16变频器详见附件25：变频器技术参数、材质要求及说明(7) 机组的控制功能和安全保护功能7.1机组的控制功能：H. 采用单片机控制I

182、. 参数设定数码显示，可更改程序密码管理J. 压缩机运行智能化控制，延长使用寿命K. 面板操作简易，可手动控制L. 动作保护灵敏可靠，可声光报警M. 通用化强N. 水泵管理（水冷型机组）7.2 机组的安全保护功能A. 系统高、低温保护B. 系统高、低压保护C. 压缩机过载、过热保护D. 压缩机运行停止延时功能E. 油压过高、过低保护F. 启动低压延时保护G. 冷凝风机过载保护H. 电机过载保护I. 风压过低保护J. 外部故障保护K. 缺水保护（水冷型）7.3 制冷系统多回路设计，提高机组的适应性:机组采用一台或二台压缩机，均按每一台压缩机为一个制冷回路进行设计。(8)、其它规定8.1机组所采用

183、钢板，型材，管材等都符合供方国有关国家标准，规定设备构件不含有汞化合物。8.2,垫圈，涂料及设备其他结构应具有防火特性并符合供方国国家防火协会的等级及其试验要求。8.3机组各部件材料之间焊接工艺，方法及材料都符合供方国有关国家标准规定8.4电器的安全性能满足按照中国的标准，并不低于下列要求：a、绝缘电阻值不应小于2Mb、介电强度试验时不应击穿盒闪络c、接地电阻不应大于0.1d、泄漏电流值应不大于5MA8.5.接线要求a机组内部电力电缆应按照国家的标准布置。b配备接线端供需方连接电源线。c机组穿孔处有套管8.6表面整理和涂料:所有金属表面先做酸洗，静电喷塑处理。8.7.设备上的标记:每台机组都应

184、有一块铭牌，铭牌上 至少有以下内容：a,发包人所确定的设备编号b,制造厂的名称及成品的系列编号c,设备名称d,机组的铭牌数据有：设计风量，机组余压，运行噪声，工作电压，电机功率,机组的重量8.8机组应能在额定电压的10范围内正常启动和运转。三、产品数量及技术参数：详见设计施工图纸。四、制造流程及制造进度应符合以下标准：钣金制作-风机等其他零部件采购-铺设设备底板-所有钣金件保温制作-安装风机，调整减震垫-组装其余钣金件-安装电气控制箱，检验安全性-机器内部和外部清洁-质检部门外观检验和通电试运转-性能测试-入库或包装发运五、交货期保证：保证交货期为发包人通知后60天内交货。六、 质量保证和试验

185、1、供方有责任提供发包人进入该设备正在加工或正在试验中的所有供方工厂和外构件制造厂。2、 产品的设计制造和验收试验应遵照有关规范和标准，并满足本技术协议书的要求。3、随经工厂的试验验收，供方还要保证现场试验达到要求的性能和可靠性：对于工厂的检查验收，不应认为是解除制造厂所负的责任。4、 为了减少发包人检查工作量，供方有责任向发包人提供全部材料证明书和工厂试验数据。一些重要的检查和试验项目，需方有派代表参加的权利，供方应在试验前规定时间通知需方派代表参加。七、 包装，运输和储存1、 箱内包括一份质量合格证和质保书。2、 所有孔，管接头，螺纹和末端焊接的连接件，都加以保护，以防止运输保管期间发生损

186、坏，腐蚀和掉进其他物件。3、 提供的设备包装完好，能在室外条件下能够存放12个月的时间，直至运行前不需要拆卸检查（轴承和密封除外）。八 、质量保证、售后服务承诺1、 质量保证：提供的设备为全新，经出厂检验全部合格的设备，随机附合格证、质量保证书，所有设备编号进入生产公司数据库，对设备的进行的检修全部存档，可供发包人查询。2、 售后服务承诺：2.1保修期限：自设备验收通过之日起整机保修 24个月.2.2保修内容： A. 保修期内对于机组本身质量原因引起的故障，实施免费修理。B. 同一部位修理后 12 个月内再发生故障免费修理。C. 每年将安排 4 次以上的回访,检查问题,提供服务。D. 超出保修

187、期之后生产厂商需长期提供对应的维修，满足发包人对产品的技术咨询（无偿）和零配件的供给，同时需提供保修期后五年内的易损件及易耗品单价及清单（在保修期满后五年内不能高于该价格出售）。3、售后体制：以售后服务部门和各分公司及特约经销商作为产品维修的对应窗口。附件11：高温高湿机房模块组合式空气处理机组技术参数、材质要求及说明一、 设备总说明：1、 模块组合式空气处理机组安装含冷凝水管、机组PLC变频控制柜、24对现场温湿度传感器、数据线的连接安装、设备连接电缆安装等。2、 机组变频控制柜与防火调节阀应设置电气互锁装置（互锁要求详见图纸）。3、 模块组合式空气处理机组PLC变频控制柜由厂商配套提供，控

188、制柜材质需符合我司要求（详见附件26：变频器控制柜技术参数、材质要求及说明）。二、空气处理机的主要组成部件及性能、材质、产地：1、箱体要求（1）箱体结构型式：采用标准模数化设计，箱体宽度、高度按照模数按需增加以适应业主工地现场对机组的尺寸要求，箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡和橡胶密封条与外面的金属隔绝，杜绝冷桥产生，防止机组运行结露、滴水。（2）箱体盖板材质：外盖板采用优质象牙白彩钢板并覆膜，厚度： 0.5 mmt;内盖板采用优质镀锌板,厚度：0.5 mmt;内部采用高密度聚氨酯发泡（密度50kg/m3）,里外盖板形成双框架结构以及中间高密度的聚氨酯发泡保证了箱体足够的强度，盖板拼装后直角

189、连接处采用圆弧转角过渡，使外型美观，且防止积灰。（3）箱体盖板厚度：盖板厚度为50mm。（4） 机组箱板采用直接拼装结构，机组运行漏风率控制在3%以下，以有效控制能量损失。（5） 进风口形式及材质（回风口/新风口）：须配置进风风阀，其结构采用齿轮对开式结构，其风门开关采用电动风阀，风阀材质采用流线型铝合金叶片以有效抑制涡流噪声，减少空气阻力。（6） 出风口形式及材质：衔接口为法兰式，其材质为优质冷轧喷涂钢板. 2、箱体辅件要求 （1） 检修门结构、材质及数量：机组各功能段凡涉及检修者，务必配置相应数量的检修门，检修门材质同在板，检修门须附双层透明视窗。（表冷段接水盘处也须开检修门） （2） 检

190、修灯规格及数量：机组各功能段凡涉及检修者，务必配置相应数量的检修灯，其规格为36V/60W，检修灯需附保护灯罩，为防水气密型。 （3） 压差计：每台机组初效过滤网须配置1只压差开关，量程为015MMAq，厂牌为Dywer； 每台机组如有中效过滤网也须配置1只压差计，量程为050MMAq，厂牌为Dywer。 （4）温度计：每台机组表冷段须配置1只隔测温度计，其量程为050，厂牌为Dywer，每台机组热水加热盘管须配置1只隔测温度计，其量程为0100，厂牌为Dywer （5）配管要求：配管与检修门、检修灯开关、温度计、压差开关、接线盒必须同侧，不可有干涉（特殊情况除外）。 （6）配电要求：风车马达

191、配线接至箱外并附接线盒；检灯灯配线接至箱外并附接线盒。 （7）冷凝水盘保温厚度为18mm以上，采用橡塑保温材料，技术参数详见附表：橡塑保温材料技术参数性能项目条件与参数遵从标准表观密度60Kg/m3GB/T 6343-1995导热系数平均温度 0 时 0.032w/（m.k）平均温度 40 时 0.037w/（m.k）GB3399-1988 湿阻因子10000GB/T 17794-1999燃烧等级难燃B1级GB8624-1997真空吸水率5GB/T 17794-19993、机组各功能段基本要求 (1). 风机送风段、回风段：需配变频器控制 。 a.风机厂牌：KRUGER b.风机型式：风机选择

192、离心叶片前倾式、后倾式或后机翼式；所有类型蜗壳及加固件为镀锌钢材质或冷轧喷涂钢材质，风轮须经严格的动静平衡试验，采用抗静电不产尘皮带传动。 c.传动方式：采用V型窄带皮带传动 ，厂牌：三星 d.皮带寿命： 2年以上 e.皮带轮式样：采用Taper lock（锥套自锁紧式） f.轴承寿命: 20,000.hr以上 g.轴承厂牌：SKF/NSK（风量超过10000m3/h的离心风机，须采用同心圆锁紧型轴承） f. 风机避振器：弹簧式 i.电机结构及厂牌：电机为全封闭结构，厂牌为：西门子或ABB j.电机电源：3 380V 50Hz k.绝缘等级：F级 l.电机外壳保护等级：IP55 (2).滤网过

193、滤段：采用板式初效滤网，滤网为前装弹簧固定式，初效滤网效率30%（滤网保护网为铝网，密度与铁丝网相同） ，初效滤网厚度按需另定，初效滤网厂牌为吉荣、Air guard /远华。 (3). 表冷盘管段：制冷量为360KW。 1）盘管涨管方式：须采用水压涨管，以保证铜管无损伤涨管。 2)管排数：盘管铜管采用空调专用无缝紫铜管，铜管厚度0.41mm(弯头连接处厚度0.7mm) ,4R、6R、8R依厂商设计，业主确认；铜管品牌为广东中山奥托昆普或上海日光。 3) 翅片：AL ,t0.105mmt(亲水性铝翅片)，翅片为每英寸913片，依厂商设计，业主确认；铝箔品牌为吴江神力或东北轻合金。 4)耐压测试

194、：20Bar 5)集水管：为无缝钢管，上部设有放气口，下部设有排水口 6）挡水板：材质采用铝合金,盘管风速2.8m/s时，务必加装挡水板，具体由业主确定. (4). 电加热段:采用电加热器加热,加热量为240KW/h(加热段的加热管最少为4组),电加热器加热管由翅片式不锈钢管制成,并与框架完全绝缘,内置式接线盒,并提供过热保护器防止机组内部过热。(5).喷雾加湿段:配广东宏远超高压微雾加湿器，加湿量为500KG/H。品牌为“宏远”牌超高压微雾加湿机BFGH-03-500kg/h。1）加湿量每小时500公斤。加湿量可在60公斤/小时到满负荷范围内自动调节。多余的水自动回到本机水箱中.2）高压泵为

195、高压陶瓷柱塞泵，最高压强150kg/cm2, 产地意大利。3）电机功率2.2kw,产地台湾。4）高压调压阀,产地意大利.高压水压强可在45-90kg/cm2范围内自行调节.5）高压泄压阀,产地英国。作用是在停喷瞬间,将高压管内的存水,立即泄掉,确保喷头不滴水.6）电脑全自动控制:自动加水、自动排污、自动泄压,自动加湿:湿度达到设定值自动关机，湿度低于设定值自动开机。控制精度+3%。7）工作状态分为连续加湿和脉冲式间歇加湿两种工作状态。加湿间隔时间从20秒-90秒可任意设定。加湿时间可从5秒-70秒任意设定。同时具有加湿间隔时间自动跟踪功能，室内外湿度差大，则喷雾时间自动加长，反之则变短。8）为

196、全数字显示触摸控制面板，分别显示实验室内湿度、温度、主机压强、喷雾时间、间歇时间. 操作方便，状态直观，稳定可靠。9）设有相序保护、过载保护、水位保护、泄压保护功能，确保机器的性能和安全。10）自带水箱，内循环水。自带水质过滤器。11）喷嘴为钛合金喷嘴，喷孔0.1毫米，自带限压阀，压力超过42kg/ cm2才喷雾。避免停喷瞬间滴水。保证雾粒直径小于5微米。 12）高压喷管为铜管，外径6.35, 耐压200kg.13）高压三通、四通及五通为铜质，不生锈。14）整套系统有自动排污设施，将管中污水排除。15）加湿段内安装高压微雾喷嘴共136个，.总加湿量为500kg/h.16）加湿段内安装干雾板一套

197、,把大颗粒雾珠滤除。17）加湿器安装于组合式空气处理机组就近处。 (6)、混合段 混合段需预留新风、回风两个进风口，且每个风口须配置风阀，其结构采用齿轮对开式结构，其风门开关采用电动风阀（电动执行器配瑞士Belimo），风阀材质采用流线型铝合金叶片以有效抑制涡流噪声。 (7)、分风调节段 分风调节段必须设置新风、回风、排风三个风口，且每个风口须配置风阀，其结构采用齿轮对开式结构，其风门开关采用电动风阀（电动执行器配瑞士Belimo），风阀材质采用流线型铝合金叶片以有效抑制涡流噪声。 (8)、消声段 消声段一般设置在送风段或回风段，以降低风机出风口或回风口噪音。消声段内部采用片式阻性消声器，吸声

198、材料采用超细玻璃棉，消声段设置有一节、两节，具体由业主确定。4机组的控制系统：采用PLC控制，PLC品牌为SIEMENS，触摸屏置于实验室旁。（需配台式计算机一套，品牌为IBM，不含显示器） （1） 冷量控制：机组控制程序运用PID算式进行冷量无级调节，调节范围：单系统25%100%，双系统12.5%100%。（2） 定时控制：定时控制有效，机组按定时自动开机、关机。（3） 机组的保护：机组需有完善的保护装置确保机组长期可靠稳定运行。a) 机组的人机界面：机组的人机界面采用SIEMENS的英寸触摸屏，全中文显示，具有大容量信息存储，可根据需要查看信息。界面为菜单指令式显示，轻触指令按键可调出相

199、应的显示菜单，操作简单方便，显示直观。b) 机组主画面：显示时间、日期、机组的冷冻进水、出水温度、输入/输出各种工作状态，开机/关机按键、机组信息、系统功能（显示主菜单）。c) 主菜单：进出水温度设定出厂设定7C，范围5-15C。d) I/O状态输入/输出口的实时状态显示，同时输出显示出各功能部 件的实时状态。e) 当前故障显示当前出现的故障并锁定，带有故障复位按钮。f) 历史故障历史故障记录和查询。g) 远控设置远控/近控选择及其实时状态显示。h) 定时控制星期日至星期六，每天开关机时间设定。i) 探头校对温度传感器、压力传感器显示调整。j) 工厂设定机组出厂各参数设定初始值。（4） PLC

200、控制系统a) 程序必须在软件上编写并有中文注释以及分段块注释。编写程序时应尽量采用保持继电器。b) 所有输出模块需有独立对应底保险装置（保险丝2A）,断路时可指示。c) 所有配电柜的+24V出线均需安装保险装置（保险丝2A），断路时可指示。d) 输入信号颜色用蓝色、输出信号颜色用黄色，线径为0.75mm2 。e) PLC的电源需经过继电器用按钮启动，每个输出配保险丝。f) 控制柜内所有电气元件应标示输出点号及其控制对象。g) 所有线槽其载线量不应超过75。（5）智能系统通讯接口：PLC通讯接口采用RS-485标准9针D型连接器，并符合EN50170所定义的PROF1BUS工业现场总线标准，可提

201、供MODBUS-RTU及自定义通信协议，可实现计算机联网监控。需具有节能、安全可靠等特点。（6）台式计算机配置：CPU：Intel Core 2 Duo E4400 processor（2.0G）品牌型号：IBM ThinkCentre A55内存：1GB DDR2显卡：NVIDIA GeForce 7300硬盘：160G SATA光驱： Combo 16X Max （7）组合式空气处理机自控配件清单序号名称品牌1电脑控制器德国西门子2扩展模块德国西门子3触摸屏德国西门子(中文面板，TD200，5.7英寸)4风管式温湿度传感器德国西门子，型号为 QFM2160。5电动阀及执行器德国西门子6压差

202、开关Dywer7空调机组变频控制柜王牌或吉荣8空气开关金钟穆勒或施耐德9交流接触器金钟穆勒或施耐德（电加热处需采用大容量三相固态继电器，品牌为台湾阳明）10热继电器金钟穆勒或施耐德11变频器详见附件25：变频器技术参数、材质要求及说明12实验室现场温湿度传感器德国西门子 ，型号为QFA3160。13指示灯金钟穆勒或施耐德14防水照明灯15启停按钮、转换开关金钟穆勒或施耐德5、其它规定(1)机组所采用钢板，型材，管材等都符合供方国有关国家标准，规定设备构件不含有汞化合物。(2),垫圈，涂料及设备其他结构应具有防火特性并符合供方国国家防火协会的等级及其试验要求。(3)机组各部件材料之间焊接工艺，方

203、法及材料都符合供方国有关国家标准规定(4)电器的安全性能满足按照中国的标准，并不低于下列要求：a、绝缘电阻值不应小于2Mb、介电强度试验时不应击穿盒闪络c、接地电阻不应大于0.1d、泄漏电流值应不大于5MA(5).接线要求a机组内部电力电缆应按照国家的标准布置。b配备接线端供需方连接电源线。c机组穿孔处有套管(6).表面整理和涂料所有金属表面先做酸洗，静电喷塑处理。(7).设备上的标记每台机组都应有一块铭牌，铭牌上 至少有以下内容：a,发包人所确定的设备编号b,制造厂的名称及成品的系列编号c,设备名称d,机组的铭牌数据有：设计风量，机组余压，运行噪声，工作电压，电机功率,机组的重量。(8)机组

204、应能在额定电压的10范围内正常启动和运转。三、产品数量及技术参数：详见设计施工图纸。四、制造流程及制造进度应符合以下标准：钣金制作-风机等其他零部件采购-铺设设备底板-所有钣金件保温制作-安装风机，调整减震垫-组装其余钣金件-安装电气控制箱，检验安全性-机器内部和外部清洁-质检部门外观检验和通电试运转-性能测试-入库或包装发运五、交货期保证：保证交货期为发包人通知后60天内交货。六、 质量保证和试验1. 供方有责任提供发包人进入该设备正在加工或正在试验中的所有供方工厂和外构件制造厂。2. 产品的设计制造和验收试验应遵照有关规范和标准，并满足本技术协议书的要求。3. 随经工厂的试验验收，供方还要

205、保证现场试验达到要求的性能和可靠性：对于工厂的检查验收，不应认为是解除制造厂所负的责任。4. 为了减少发包人检查工作量，供方有责任向发包人提供全部材料证明书和工厂试验数据。一些重要的检查和试验项目，需方有派代表参加的权利，供方应在试验前规定时间通知需方派代表参加。七、包装，运输和储存1、 箱内包括一份质量合格证和质保书。2、 所有孔，管接头，螺纹和末端焊接的连接件，都加以保护，以防止运输保管期间发生损坏，腐蚀和掉进其他物件。3、 提供的设备包装完好，能在室外条件下能够存放12个月的时间，直至运行前不需要拆卸检查（轴承和密封除外）。八 、质量保证、售后服务承诺1、 质量保证：提供的设备为全新，经

206、出厂检验全部合格的设备，随机附合格证、质量保证书，所有设备编号进入生产公司数据库，对设备的进行的检修全部存档，可供发包人查询。2、 售后服务承诺：2.1保修期限：自设备验收通过之日起整机保修 24个月.2.2保修内容： A. 保修期内对于机组本身质量原因引起的故障，实施免费修理。B. 同一部位修理后 12 个月内再发生故障免费修理。C. 每年将安排 4 次以上的回访,检查问题,提供服务。D. 超出保修期之后生产厂商需长期提供对应的维修，满足发包人对产品的技术咨询（无偿）和零配件的供给，同时需提供保修期后五年内的易损件及易耗品单价及清单（在保修期满后五年内不能高于该价格出售）。3、售后体制：以售

207、后服务部门和各分公司及特约经销商作为产品维修的对应窗口。附件12： 风机箱技术参数、材质要求及说明一、 设备总说明：1. 所有风机箱均为离心式风机箱。2. 离心式风机箱电机均为外置式。3. 排烟风机安装含机组配电箱安装，机组配电箱与防火调节阀应设置电气互锁装置（互锁要求详见图纸）。4. 排烟风机配电箱由厂商配套提供，配电箱材质需符合我司要求。二、 离心式风机箱的主要组成部件及性能、材质、产地：1. 风机箱为离心式风机箱,需采用双层带隔声材料(阻燃材料)箱板,内装带蜗壳的离心风机,风机与箱体之间需作减振(采用弹簧减振器或橡胶减振)，电机需外置。所提供离心风机应为高效率产品，电机功率超过7.5KW

208、的，其效率应不小于75%。2. 箱体采用框架、箱板拼装式，骨架为铝合金式结构，角接头采用铸铝件或工程塑料，箱板采用优质1.2mm镀锌钢板压折制作,内贴消声材料，两侧箱板可自由拆卸以便于维修。3. 具体配置清单:风机KRUGER或VENTAIR箱体双层宝钢镀锌板电机西门子或Teco(IP55，绝缘等级F级)减振器环星或环美皮带轮威欧特皮带日本三星轴承进口瑞典SKF或日本ASAHI4. 设计图纸如有涉及防爆型或防排烟，则电机及风机均需防爆或防排烟,产品需符合国家相关规定。5. 皮带传动离心风机轴承寿命要求不低于 L10=25000小时。其中，风量超过10000m3/h的离心风机，须采用同心圆锁紧型

209、轴承。除非用户特别指定，其配装电机的转速不得超过1450rpm。三、 产品数量及技术参数：详见设计施工图纸。四、 交货期保证：保证交货周期为发包人通知后60天内交货。五、 质量保证和试验1. 风机检验的标准应等于或高于AMCA之210-85或ANSI/ASHRAE之51-1985D的“风机性能的实验室测试方法”。所有投标产品应提交风机特性曲线资料。2. 所有风机除做风轮动平衡外，在装配后须做整机动平衡，标准基于ISO1940或AMCA204/3之G2.5以下。可以整机交货的风机均须随机附有动平衡检测报告。3. 供方有责任提供发包人进入该设备正在加工或正在试验中的所有供方工厂和外构件制造厂。4.

210、 产品的设计制造和验收试验应遵照有关规范和标准，并满足本技术协议书的要求。5. 随经工厂的试验验收，供方还要保证现场试验达到要求的性能和可靠性：对于工厂的检查验收，不应认为是解除制造厂所负的责任。6. 为了减少发包人检查工作量，供方有责任向发包人提供全部材料证明书和工厂试验数据。一些重要的检查和试验项目，需方有派代表参加的权利，供方应在试验前规定时间通知需方派代表参加。六、 包装，运输和储存1、 箱内包括一份质量合格证和检验报告。2、 所有孔，管接头，螺纹和末端焊接的连接件，都加以保护，以防止运输保管期间发生损坏，腐蚀和掉进其他物件。3、 提供的设备包装完好，能在室外条件下能够存放12个月的时

211、间，直至运行前不需要拆卸检查（轴承和密封除外）。七 、质量保证、售后服务承诺1、 质量保证：提供的设备为全新，经出厂检验全部合格的设备，随机附合格证、质量保证书，所有设备编号进入生产公司数据库，对设备的进行的检修全部存档，可供发包人查询。2、 售后服务承诺：2.1保修期限：自设备验收通过之日起整机保修 24个月.2.2保修内容： A. 保修期内对于机组本身质量原因引起的故障，实施免费修理。B. 同一部位修理后 12 个月内再发生故障免费修理。C. 每年将安排 4 次以上的回访,检查问题,提供服务。D. 超出保修期之后生产厂商需长期提供对应的维修，满足发包人对产品的技术咨询（无偿）和零配件的供给

212、，同时需提供保修期后五年内的易损件及易耗品单价及清单（在保修期满后五年内不能高于该价格出售）。3、售后体制：以售后服务部门和各分公司及特约经销商作为产品维修的对应窗口。附件13：全热交换式新风机组技术参数、材质要求及说明一、 设备总说明：1、 全热交换式换气机组出厂时需具有原厂防伪标志。2、全热交换式换气机组是一种传热透湿型的热交换器，其构造原理见图，隔板是由经过处理的、具有良好传热透湿特性的材料构成，当新风和回风交叉通过热交换器，并存在温差和水蒸气分压力差时，新风和回风的能量就实现了全热交换。二、全热交换器的主要功能1.新风换气2.节能3.抑菌:芯体进行化学处理时添加抑菌剂，使热交换芯体材质

213、的抑菌达到70以上。三、全热交换式新风换气机的主要组成部件及性能、材质、产地：热交换型式全热交换型换热器结构型式静止型板翅式回收效率全热（焓）=显热（温度）+潜热（湿度）效率的定义为：（室外参数-新风交换后参数）/（室外参数-室内参数）100%。温度效率为：（室外温度-新风交换后温度）/（室外温度-室内温度）100焓效率为：（室外焓值-新风交换后焓值）/（室外焓值-室内焓值）100%。芯体材质及性能芯体材质经过特殊处理的高强度纸或采用ABS框架结构的高分子材料制成的纳米微也换热膜片，承受静压1000Pa芯体的传热及透湿性能传热传湿性性能良好，毛细管原理透湿不透气，无新回风交叉污染芯体材质防腐及

214、抑菌性能蕊体采用防腐及抑菌材料,表面涂抑菌剂,有抑制细菌滋生的作用，抑菌效果达70%以上漏风率芯体二氧化碳渗透率为4%设备配件及产地品牌电机机组如为防爆型，则电机需为防爆电机风机机组如为防爆型，则风机需为防爆风机框板产地：上海宝山钢铁有限公司或广东“广钢”，机箱外壳内外表面为静电喷塑处理空气过滤器在两侧芯体回风面装有粗效过滤网，材质为：尼龙产品制造标准（国标正在制定中）参照：美国ANSI/ARI Standard 1060日本JIS B 8628：2000GB14294-1993 组合式空调机组GB5956-1991 房间空调器电气设备的安全要求 GB/T16803-1997 采暖、通风、空调

215、、净化设备术语 GB/191-2000 包装储运图示标志 GB/T13306-1991 标牌检测标准（国标正在制定中）参照：美国ANSI/ASHRAE 84-1978GB/T1236-2000 工业通风机用标准化风道进行性能试验GB12218-1998 一般通用空气过滤器性能试验方法GB9068 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定-工程法GB755-2000 旋转电机动性定额和性能四、产品数量及技术参数：详见施工图纸。五、制造流程及制造进度应符合以下标准：钣金制作-芯体制造-控制箱制作-风机等其他零部件采购-铺设设备底板-所有钣金件保温制作-安装风机，调整减震垫-组装其余钣金件-安装电气

216、控制箱，检验安全性-安装芯体-机器内部和外部清洁-质检部门外观检验和通电试运转-性能测试-入库或包装发运六、保证所有全热交换器产品均参考以下标准生产的合格产品：1. 美国ANSI/ARI Standard 1060日本JIS B 8628：20002. 中国国家标准：制冷和空调设备噪声的测定（JB4330-99）3. 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定之程序 GB9068-884. 工业污染排放标准 GB4280-845. 空气过滤器 GB/T14295-936. 三相异步电机试验方法 GB10327. 电机基本技术要求 GB7558. 运输包装收发标志 GB63889. 机电产品包装通

217、用技术条件 GB/T13384-9210. 空气分布器性能的试验方法 GB807011. 一般用途的离心风机和轴流风机 JB1416-8612. 小功率电动机通用技术条件 JB5171-8513. 产品表牌 JB8-8214. 振动测试标准 JB4329-86，附录A15. 电气规范 JB/T9056-199916. 气密性试验标准 JB4329-8617. 其它有关的中国规定18. 交货期保证：保证交货期为发包人通知后60天内交货七、 包装，运输和储存1、 箱内包括一份质量合格证和质保书。2、 所有孔，管接头，螺纹和末端焊接的连接件，都加以保护，以防止运输保管期间发生损坏，腐蚀和掉进其他物件

218、。3、 提供的设备包装完好，能在室外条件下能够存放12个月的时间，直至运行前不需要拆卸检查（轴承和密封除外）。八 、质量保证、售后服务承诺1、 质量保证：提供的设备为全新，经出厂检验全部合格的设备，随机附合格证、质量保证书，所有设备编号进入生产公司数据库，对设备的进行的检修全部存档，可供发包人查询。2、 售后服务承诺：2.1保修期限：自设备验收通过之日起整机保修 24个月.2.2保修内容： A. 保修期内对于机组本身质量原因引起的故障，实施免费修理。B. 同一部位修理后 12 个月内再发生故障免费修理。C. 每年将安排 4 次以上的回访,检查问题,提供服务。D. 超出保修期之后生产厂商需长期提

219、供对应的维修，满足发包人对产品的技术咨询（无偿）和零配件的供给，同时需提供保修期后五年内的易损件及易耗品单价及清单（在保修期满后五年内不能高于该价格出售）。3、售后体制：以售后服务部门和各分公司及特约经销商作为产品维修的对应窗口。九、产品技术规格书1.换热芯体选用透湿率高，热阻低，强度高的热交换材质，确保回收温差和湿差能达到规定的要求，减少长期使用后空气的交叉污染率。由于纸张两侧的空气静压一般不同，全热交换芯体能承受600Pa左右的静压差而不发生空气直接透过，这就对纤维的成分有特殊要求，要求纤维的长度长、强度高、毛细作用好；另外，为防止细菌对全热交换芯体的侵蚀，芯体作了抑菌处理，影响全热交换芯

220、体寿命的因素主要是由于灰尘阻塞，芯体本身在使用时没有损耗，只要定时清洗维护使用寿命可达十年。2.过滤器机组进风口处设过滤器，确保换热芯体的使用安全，不堵塞。a,过滤器侧的面板为可拆卸，方便使用过程中的清洗维护。b,通过过滤器的表面风速不应、超过过滤器制造厂商建议的面风速。3.风机电动机a,风机选用上海南泰或山东新风，电机为浙江卧龙、浙江杭微或山东新风b,风机电机按照国家标准制造的直接传动式电机。c,风机电动机安装在一个可调间距的滑动机座上，机座与支架有良好的隔振措施。d,电源为F级绝缘，IP54防护等级。e,电动机转速不超过1450r/min.4.框架a,框架采用1.2mm上海宝钢生产的优质镀

221、锌钢板制成，内部都贴有保温棉。用于起到降低噪音及保温的作用。b,框架由起吊耳c,框架构件的焊接均在构件的内部。d,在机组最大静压下，面板和框架应能承受持久的扭曲。5.风管接口a， 在机组有排风口上设有排风法兰接口，在机组的新风口上设有新风法兰接口。b， 法兰应有30303mm至50505mm的角铁结构钢制成，法兰面积超出箱体外盘大于65mm以便安装及维修。6.基座a,机组应牢固的安装在最小高度为100mm的槽钢基座上或另外可接收的方案。b,槽钢基座上应有起吊孔，螺栓固定吊耳或其他可接受的方案。7.性能要求）a,机组应能在额定电压的10范围内正常启动和运转。b,在标准状态下，机组风量的允许偏差大

222、于5，余压实测值和额定值允许偏差大于5 。c,机组在标准状态下，风机电动机功率实测值大于额定值的75。d,在满足机组余压额定值的1.2倍时，机组漏风率不大于5。e,机组运转时的垂直振动不大于15m。f,过滤器的进风断面风速匀速度大于80。g,机组所采用钢板，型材，管材等都符合供方国有关国家标准，规定。h,所有两种直接接触的材料都是相容材料，以防止锈蚀的加速及轴与轴承之间转动失灵及材料表面剥落等现象。g,设备构件不含有汞化合物。h,垫圈，涂料及设备其他结构应具有防火特性并符合供方国国家防火协会的等级及其试验要求。i,机组各部件材料之间焊接工艺，方法及材料都符合供方国有关国家标准，规定j,电器的安

223、全性能满足按照中国的标准，并不低于下列要求：k,绝缘电阻值不应小于2M介电强度试验时不应击穿盒闪络接地电阻不应大于0.1泄漏电流值应不大于5MA8.接线要求a机组内部电力电缆应按照国家的标准布置。B配备接线端供需方连接电源线。C机组穿孔处有套管9.表面整理和涂料所有金属表面先做酸洗，静电喷塑处理。10.设备上的标记每台机组都应有一块铭牌，铭牌上至少有以下内容：a,需方所确定的设备编号b,制造厂的名称及成品的系列编号c,设备名称d,机组的铭牌数据有：设计风量，机组余压，温度回收率，焓回收率，运行噪声，工作电压，电机功率。E,机组的重量附件14：分体式空调技术参数、材质要求及说明一、 设备总说明：

224、1、 分体式空调含分体挂壁式空调、分体落地式空调、分体天井式空调。2、 分体式空调安装含内机、外机、内外机连接铜管（连接铜管处需外套DN110UPVC给水管）、冷凝水管、控制电缆、内外机连接电缆安装等。3、 设计施工图纸分体式空调型号规格详见附表：序号设计图纸型号规格对应格力、海尔空调制冷量及电压1100LW/UXYC Q=11500W12000W,380V，落地式232GW/UXYC Q=3200W3200W,220V，挂壁式371LW/UXYC Q=7000W7200W,380V，落地式461LW/UXYC Q=6000W7200W,220V，落地式5100LW/UX Q=11500W12

225、000W,380V，天井式6N=2.45KW Q=7KW7200W,380V，天井式7100lw/uxyc，冷量11.5kw，电功率3.9kw12000W,380V，落地式，冷暖871lw/uxyc冷量Q=7KW(电功率N=2.45KW)7200W,380V，落地式，冷暖961lw/uxyc冷量Q=6KW(电功率N=2KW)7200W,220V，落地式，冷暖4、 空调型号及规格使用前需经发包人认可后方可使用。5、 冷凝器、蒸发器需为铜管制作，不得采用其余材料制作。二、安装要求及说明：1、选定安装场所，应先确定室内机和室外机组的安装位置，以及管道、 排水管 、连接用电缆通过何处进行连接。2、准备

226、安装用零件，确认原包装中零件齐备。安装用零件可参考说明书，预先购入或事先制订。3、装配安装用零件，应充分地考虑墙面的强度，进行销子和地脚螺栓的选择和施工。4、墙上开孔，根据机种以及室内机组的安装位置，在墙上开孔。室外墙孔应略微向下2-5mm以防外部雨水沿管子侵入室内。5、装配保护管，在钢筋混凝土墙、 金属板张贴墙 、金属贴面墙中，穿过的配管务必使用保护管如下图所示。墙中的钢筋与金属板等的断面和管道中的电缆接触会造成漏电，为了防止这些应需装配保护管，且四周需用密封泥密封;穿过玻璃的配管外围需使用绝缘材料包裹三圈以上且周围需用玻璃胶密封。6、装配室内机组，首先将管道整形，伸展管子，用乙烯胶带固定，

227、排水管应在制冷剂管道的下方。7、室内机组安装注意事项:7.1管道穿墙孔不得弯曲。7.2内机安装按规范安装，安装要求美观、牢固。8装配室外机组注意事项如下:8.1在场地允许的情况下应尽大尺寸进行安装。8.2由于室外机组比室内机组重，零件的强度应有余量。8.3室外机组是空调中噪音与振动最严重的部分，安装时应采取使噪音与振动控制在最小的安装方法。8.4阳光直晒在室外机上会降低制冷效率，应采取安装遮阳装置。8.5室外机安装架子采用40*40镀锌角铁制作后进行喷塑处理，架子固定在墙面或地面上；尺寸由现场测量确定,要求安装水平、牢固。9、空调冷凝水排水说明：9.1空调排水管采用硬聚氯乙烯PVC给水管, 干

228、管敷设应有千分之五的坡度，支管坡度大于百分之一，管道坡向排水点，安装要求美观、牢固；给水管品牌为振云或亚通（1.6MPa）。9.2 空调排水立管为DN32PVC给水管，各台空调排水支管为DN25PVC给水管,排水管位置以现场空调实际位置为准。9.3 如无设计说明，则空调冷凝水排放至室外明沟处或就近排水点处。10、空调配电说明：10.1 冷暖空调主电源均接至室内机。10.2 220V单冷空调主电源接至室内机, 380V单冷空调主电源接至室外机。10.3 室内机（室外机）就近处均需设接线盒（86H50+盖），接线盒与机组连接电源处采用金属软管连接。10.4 2#PANEL加工车间电修03中第2点1

229、1KT01,11KT03配电箱中空调电源接至室内机,于内机处设86盒一个,距地0.3m更改为：11KT02,11KT03配电箱中空调电源接至室内机,于内机处设86盒一个,距地0.3m。10.5 空调内外机控制电缆为RVV白橡皮电缆，电缆品牌为上海浦飞或太平洋。10.6 除以上要求外，空调配电还需符合附件28的要求。11、内外机连接铜管（铜管厚度1mm），品牌为青岛宏泰；铜管及冷凝水管保温厚度为15 mm，冷凝水管保温材料为广华复乐斯铝箔隔热复合橡塑保温材料，铜管保温材料为阿乐斯或福乐斯。12、空调内外机连接铜管处需外套DN110UPVC给水管, 给水管品牌为振云或亚通（0.6MPa），安装要求

230、美观、牢固。13、与室外墙连接孔洞处需做防水处理，需避免雨水渗透。三、产品数量及技术参数：详见设计施工图纸。四、交货期保证：保证交货期为发包人通知后30天内交货。五、质量保证、售后服务承诺1、 质量保证：提供的设备为全新，经出厂检验全部合格的设备，随机附合格证、质量保证书，所有设备编号进入生产公司数据库，对设备的进行的检修全部存档，可供发包人查询。2、 售后服务承诺：2.1保修期限：整机保修6年。2.2保修内容： A. 保修期内对于机组本身质量原因引起的故障，实施免费修理。B. 同一部位修理后 12 个月内再发生故障免费修理。C. 每年将安排 4 次以上的回访,检查问题,提供服务。D. 超出保

231、修期之后生产厂商需长期提供对应的维修，满足发包人对产品的技术咨询（无偿）和零配件的供给，同时需提供保修期后五年内的易损件及易耗品单价及清单（在保修期满后五年内不能高于该价格出售）。3、售后体制：以售后服务部门和各分公司及特约经销商作为产品维修的对应窗口。附件15：水泵技术参数、材质要求及说明一、 设备总说明：1、 各种规格的水泵型号详见附表:序号功率（KW)扬程(M)流量(T/H)155305002554045037540550430401605753070061103010003、30KW以上水泵为双吸泵，30KW（含）以下为直联端吸泵（格兰富）。4、所有水泵均需配置槽钢底座。 5、其它未规

232、定的水泵型号及规格使用前需经发包人认可后方可使用。二、 主要组成部件、性能、材质、产地及说明：1、 性能、材质、产地及说明：1) 水泵是长联轴器，配合底板，单级叶轮，双吸入口，置于专门设计的铸铁和青铜材料装配的结构中，保证运行曲线平稳和安静。适宜的标准操作条件是温度107度以下和工作压力12公斤以下。在温度不超过121度时，水泵工作压力不需降低。水泵的轴承和机械密封维修拆卸可不移动泵的上涡壳，马达和系统管道,同时具备噪音低及高效节能的特点。2) 泵的轴承箱能够为可重新加润滑机油的耐用重载滚珠轴承提供足够的支撑。一个单排内轴承可吸收摩擦产生的热膨胀力，同时一个双排外轴承会被压紧到位可吸收径向和轴

233、向推力负载，并且可使旋转部件保持正确的轴向对中（校准）。轴承拆卸更换可不移动泵的上涡壳，管道以及在重新加润滑机油时不需要从轴承箱中移出轴承。3) 水泵叶轮轴是高强度的实心420不锈钢轴.双吸泵为短轴设计，有效的确保泵的轴向力的平衡。4) 水泵内置一对内部自冲洗式机械密封总成，直接与泵轴接触。密封总成是约翰克兰(John Crane)或FLOWSERVE等国际知名品牌。具有青铜密封外腔，丁晴橡胶波纹管，座部垫片，不锈钢弹簧，密封面为碳化物-陶瓷设计，碳化物面 对 静止的陶瓷面旋转。密封拆卸更换可不移动泵的上涡壳，管道。5) 水泵叶轮为不锈钢制造，闭式双吸型，根据ANSI/美国水力协会（HI）标准

234、 1.1-1.5-1994, 第节，图1.106进行水力和动态平衡，叶轮键固在轴上的轴向位置，平衡度达到G6.3 。叶轮具备高效耐磨的特性。6) 水泵和马达连接使用挠性联轴器，能够吸收扭力震动。在水泵变速应用情况下，挠性联轴器套采用EPDM材料，以获得最长的使用寿命。挠性联轴器由一个同时符合ANSI B15.1, 第8节和OSHA1910.219双重标准的联轴器防护罩遮盖，并且有查看窗口用于检查联轴器。联轴器护罩为全封闭式，有效确保安全。7) 水泵涡壳铸铁制造（额定压力12.3公斤或19.7公斤），法兰（工作压力12.3或19.7公斤，经过钻孔成为125#ANSI或250#ANSI的法兰, 入

235、口额定工作压力5.3或14公斤）和固定底座整体铸在泵壳的下半部。入口和出口法兰在水平和垂直面上都处于一条共同的中心线上，水泵涡壳包括青铜耐磨环，注水孔，仪表连接孔以及排气和排水孔。泵的上涡壳可拆卸而不移动马达和系统管道。泵壳采用1.5倍以上的压力进行耐压测试.8) 水泵机械密封的采用自冲洗的方式,无须外接冷却水。9) 水泵马达符合规定的马力（千瓦）、速度、电压和防护等级。水泵和马达在生产厂进行校准，而且在安装后由生产厂代理重新校准。马达在曲线上的任何一点不超过负载，而且符合美国电气制造协会NEMA规格要求，达到EPACT92所规定的标准。10) 水泵底板由结构钢或建筑槽钢构成，具有全封闭的侧边

236、和二端以及焊接牢固的横梁。灌浆区完全开放。水泵组底板具有足够的刚度，减少对震动的感受度。底板的最小刚度符合ANSI/美国水力协会（HI）-1997的卧式底板设计标准。11) 水泵选型符合ANSI/美国水力协会（HI）.1关于优选运行区(Preferred Operation Region, POR)标准，水泵气蚀余量NPSH符合ANSI/美国水力协会（HI）关于离心泵和立式泵的NPSH余量的标准。12) 每台水泵在装运之前都根据美国水力协会标准进行水力测试，贴上铭牌，彻底清洁后涂上至少一层高级外漆。2、 双吸泵水泵主要组成部件及性能、材质、产地：1) 泵浦型式：30KW(不含)以上泵中开双吸泵

237、，双涡壳结构；30KW（含）以下采用单级端吸式离心泵。2) 泵浦参数：入出口连接方式为法兰连接，叶轮型式：全封闭式的Francis叶片式叶轮；使用方式：24小时连续运行；防护等级：IP55，绝缘等级：F级；电机标准：IEC标准。3) 泵浦材质：a、 泵壳材料：灰铸铁A48b、 叶轮材料：不锈钢SS304c、 泵轴材料：不锈钢SS420d、 机械轴封：碳/陶瓷，品牌为美国约翰克兰（JOHN CRANE）、德国博格曼（BURGMAMN）或FLOWSERVEe、 轴承： SKF/NTN，原装进口。f、 泵体密封环材料：青铜SAE660g、 轴承座材料：铸铁A48h、 泵体螺钉材料：钢（普通标准5级）

238、i、 轴承座O型圈：合成橡胶（丁晴橡胶Buna-N）j、 泵体密封垫：植物纤维HYD-401k、 轴承座螺钉：钢（普通标准5级）l、 轴承盖：铸铁A48m、 轴承盖螺钉：钢（普通标准5级）n、 轴承盖密封垫：植物纤维HYD-401o、 叶轮密封环材料：青铜SAE660p、 填料压盖：球铁A536q、 循环管：铜管r、 循环接头：黄铜管螺纹接头s、 轴O型圈：合成橡胶（丁晴橡胶Buna-N）t、 电机品牌：GRUNDFOS PACO或西门子4) 水泵配件说明A:泵壳a、水泵应有单一的完整泵壳，且保证表面光滑。b、 泵壳和端盖间应加装O形圈, 其材质为EPDM或FKM.c、 泵壳上有放气螺栓口，排

239、水口及测试仪表接入口。d、泵壳可承受预定的工作压力，静压测试为1.5倍最大工作压力。最大工作压力下水泵以额定转速运转。e、 拆卸上泵壳以及轴承座时可将完整的旋转部件拆下而不影响管路连接. f、入口法兰和出口法兰为PN16,满足EN1092-2标准。g、涡壳为粗坯进口，国内精加工。B: 水泵叶轮a、双吸设计，根据ISO1940class 6.3进行了动平衡处理，叶轮经过水力平衡。b、 叶轮通过键安装在泵轴上。c、叶轮通过螺纹轴套锁定位置。叶轮可切割以满足特定的水力需要。C: 泵轴a、 泵轴材质为不锈钢，28、38、48、 55或者 60。经精确磨削加工确保真正可靠地运转。 b、泵轴与联轴器一体化

240、设计, 降低振动，延长机封寿命，泵轴与电机轴之间用销键直接联接。 C、 泵轴为原装进口。D: 水泵轴封 a、 配置机封为BAQE，适用温度的范围：在0 -14O 。 应具有陶瓷静环及石墨动环，并有丁纳橡胶或其他适合的材质b、 检修替换轴封时，可以不将泵从管路拆下。c、水泵机封采用德国原装博格曼品牌或FLOWSERVE。E: 电机a、全封闭风冷标准电机，主要尺寸满足IEC标准; 品牌为GRUNDFOS PACO或西门子。b、水泵与电机应由供应商统一供货,所配的电机功率应满足水泵在整个“系统曲线”操作范围内连续运行不超过其额定功率。c、 电机效率的最小值需满足EPAC标准。电机形式为鼠笼式感应电动

241、机满足IEC/NEMA 标准，TEFC，防护等级为IP 55 ，绝缘等级为F, 耐环境温度 40, 服务系数 1.0， 适应 S1 工作制。d、 电机适合于380V/3P/50Hz 的电源.e、 通过VFD驱动的电机需具有耐尖峰电压的绕组，并装有温度传感器以在超温时保护电机绕组。 f、 电机法兰尺寸满足IEC60034标准。g、 电机轴承为脂润滑闭式球轴承，预防灰尘进入, 固定在轴上，拥有足够大的尺寸以用来承受轴向推力。3、直联端吸泵主要组成部件及性能、材质、产地：1) 水泵为单级卧式直联端吸离心泵，按要求在预定的效率和转速（RPM）下，泵送设计的流量，满足规定的水力扬程。2) 为使水泵在运行

242、范围内维持高效运行，水泵工作点的选取需尽可能地接近水泵最佳效率点。水泵不含有石棉物质。3) 水泵符合ISO5199标准。4) 水泵尺寸和额定性能满足ISO2858标准，水泵型号也应符合该标准命名规定。5) 为提高耐腐蚀和耐磨特性，所有铸铁部件，包括铸铁叶轮，泵壳，法兰盘和轴承座均应经过静电环氧树脂电泳处理，处理后颜色代码为NCS9000/RAL9005。6) 每台水泵需进行工厂水压试验，同时应按照ISO9906标准对多个工作点进行性能测试，包括流量/扬程/功率等，其曲线容差范围应符合ISO9906附A标准。a. 水泵材质说明：泵壳材料：灰铸铁EN-GJL-250b. 叶轮材料：青铜CuSn10

243、c. 泵轴材料：不锈钢1.4031+1.0301d. 机械轴封：碳/碳化硅，品牌为德国博格曼（BURGMANN）或FLOWSERVEe. 轴承： 瑞典SKF f. 电机：品牌为GRUNDFOS MMG或西门子。 8）水泵配件说明同双吸泵配件说明。三、产品数量：详见设计施工图纸.四、保证1、发包人有权参与卖方的设备出厂试验，卖方提供出厂试验报告。2、交货期保证：保证交货期为发包人通知后75天内交货。五、包装，运输和储存1、 箱内包括一份质量合格证和质保书。2、 所有孔，管接头，螺纹和末端焊接的连接件，都加以保护，以防止运输保管期间发生损坏，腐蚀和掉进其他物件。 3、提供的设备包装完好，能在室外条

244、件下能够存放12个月的时间，直至运行前不需要拆卸检查（轴承和密封除外）。六、售后服务承诺1、保修期限：自设备验收通过之日起整机保修 24个月2、保修内容： A. 保修期内对于机组本身质量原因引起的故障，实施免费修理。B. 同一部位修理后 12 个月内再发生故障免费修理。C. 每年将安排 4次以上的回访,检查问题,提供服务。D. 超出保修期之后生产厂商需长期提供对应的维修，满足发包人对产品的技术咨询（无偿）和零配件的供给，同时需提供保修期后五年内的易损件及易耗品单价及清单（在保修期满后五年内不能高于该价格出售）。 3、售后体制：以售后服务部门和各分公司及特约经销商作为产品维修的对应窗口。4、需对

245、发包人提供至少7天以上的教育训练，并有完整的教育训练计划，教育训练计划应得到发包人认可。附件16：电磁流量计技术参数、材质要求及说明一、 材料总说明：1、 构成部件：变送器、流量传感器、积算仪、温度传感器。2、 电磁流量计安装含控制信号线安装。二、 主要技术参数、材质要求及要求：1、 变送器参数：a、 变送器型号：西门子MAG6000或德国E+H(Endress+Hauser)b、 外壳：IP67/NEMA4X或IP20/66/NEMA 2/4聚酰胺c、 最大测量误差：0.25d、 显示：3行字母数字带背光LCDe、 输入与输出：1路数字输入，1路电流输出，1路脉冲/频率输出，1路继电器输出f

246、、 通讯：HART、Profibus PA/DP、Modbus RTU、DeviceNet、CANopeng、 批量控制功能：有h、 供电：12-24VAC/DC,115-230VACi、 认证：CE,ULc,C-Tick FM Class1,Div22、 流量传感器参数：传感器型号MAG5100W或德国E+H工艺温度 -570最大压力等级 PN16/ANSI/AWWA150衬里材质 硬橡胶/复合合成橡胶电极材质 AISI 316 钛认证贸易结算，饮用水3、 积算仪：型号为SITRANS FUE950或德国E+H。4、 温度传感器：材质为不锈钢，安装于进出水管处（共2套）。三、产品数量：详见设

247、计施工图纸。四、交货期保证：保证交货周期为发包人通知后60天内交货。五、包装，运输和储存1、箱内包括一份使用说明书（中文版 ）、质量合格证、检测报告。2、提供的材料包装完好。六、售后服务承诺1、保修期限：自设备验收通过之日起保修 24个月。2、保修内容： A. 保修期内对于本身质量原因引起的故障，实施免费修理或更换。B. 同一部位修理后 12 个月内再发生故障免费修理。C. 每年将安排 4次以上的回访,检查问题,提供服务D. 超出保修期之后生产厂商需长期提供对应的维修，满足发包人对产品的技术咨询（无偿）和零配件的供给，同时需提供保修期后五年内的易损件及易耗品单价及清单（在保修期满后五年内不能高

248、于该价格出售）。 3、售后体制：以售后服务部门和各分公司及特约经销商作为产品维修的对应窗口。4、承包人需对发包人提供至少7天以上的教育训练，并有完整的教育训练计划，教育训练计划应得到发包人认可。附件17：阀门、阀件技术参数、材质要求及说明一、 设备总说明：1、阀门、阀件包括如下品种：Y型过滤器、逆止阀（单向阀）、电动碟阀、碟阀、闸阀、锻造释气阀（自动排气阀）。二、 主要组成部件及性能、材质、产地及说明：1、 Y型过滤器：1) 公称压力：1.6MPA，工作温度范围：0C80C。2) DN20-DN50为铜Y型过滤器，DN65及以上为铸铁Y型过滤器（阀体、阀盖、堵头为铸铁，过滤网为不锈钢）。2、

249、逆止阀（单向阀）：1) 公称压力：1.6MPA，工作温度范围：0C80C。2) 阀体、阀盖为铸铁。3、 电动碟阀、碟阀：1) 公称压力：1.6MPA，工作温度范围：0C80C。2) 碟阀为齿轮式或涡轮式，室内碟阀阀体、阀盖为铸铁，阀芯、阀盘为不锈钢；室外碟阀阀体、阀盖、阀芯、阀盘均为不锈钢。3) 电动碟阀为齿轮式或涡轮式，室内碟阀阀体、阀盖为铸铁，阀芯、阀盘为不锈钢；室外碟阀阀体、阀盖、阀芯、阀盘均为不锈钢。碟阀执行器为厂商原配执行器。4、 闸阀：1) 公称压力：1.6MPA，工作温度范围：0C80C。2) DN20-DN80为丝扣铜闸阀（阀体、阀盖为青铜，阀杆为合金，阀瓣为青铜）；DN100

250、及以上者,需使用铸铁法兰口(FC25材质)，内部为不锈钢心轴, 心轴必须有背阀座设计，青铜阀座密封，心轴密封为可調式柔性石墨。5、 锻造释气阀（自动排气阀）：1) 公称压力：1.6MPA，工作温度范围：0C80C。2) 阀体：不锈钢；阀盖：不锈钢；密封圈：橡胶；手动排气组件：304不锈钢；阀座：橡胶；浮球组件：304不锈钢；止回组件：304不锈钢。6、 阀门安装注意事项：1) 阀门安装前，应检查填料，其压盖螺栓应留有调节裕量。2) 阀门安装前，应按设计院设计图纸核对其型号，并应按介质流向确定其安装方向。3) 当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装。4) 当阀门与管道以焊接方

251、式连接时，阀门不得关闭；焊缝底层宜采用氩弧焊。5) 水平管道上的阀门，其阀杆及传动装置应按设计规定安装，动作应灵活。6) 安装铸铁、硅铁阀门时，不得强力连接，受力应均匀。三、产品数量：详见设计施工图纸。四、保证1、每个阀门、阀件必须经过试验合格并附有产品合格证和使用说明书，方可出厂，所有设备编号进入生产公司数据库，对设备的进行的检修全部存档，可供发包人查询。2、阀门、阀件应进行操作试验，要求阀门启闭灵活。3、阀门、阀件的壳体试验按GB/T 13927的规定，密封实验按GB/T 13927的规定进行，铸铁法兰连接尺寸按GB/T17421.6标准，钢法兰连接尺寸按GB9113标准。4、发包人有权参

252、与卖方的设备出厂试验，卖方提供出厂试验报告。5、交货期保证：保证交货期为发包人通知后60天内交货。五、售后服务承诺1保修期限：自设备验收通过之日起保修 24个月2保修内容： A. 保修期内对于机组本身质量原因引起的故障，实施免费修理。B. 同一部位修理后 12 个月内再发生故障免费修理。C. 每年将安排 4 次以上的回访,检查问题,提供服务。D. 超出保修期之后生产厂商需长期提供对应的维修，满足发包人对产品的技术咨询（无偿）和零配件的供给，同时需提供保修期后五年内的易损件及易耗品单价及清单（在保修期满后五年内不能高于该价格出售）。3、售后体制：以售后服务部门和各分公司及特约经销商作为产品维修的

253、对应窗口。附件18：平衡阀技术参数、材质要求及说明一、 主要组成部件及性能、材质、产地：1、 公称压力：1.6MPA，工作温度范围：0C80C。2、 众牌材质及要求：a) 阀体、上盖、下盖：优炭钢；b) 旋转阀盖、导向阀组：青铜；c) 弹簧：不锈钢；d) 感压膜：乙柄烯埋纤；e) 铸铁法兰连接尺寸按GB/T17421.6标准，钢法兰连接尺寸按GB9113标准。3、FVC材质及要求：阀体、阀盖为灰铸铁，阀杆为不锈钢，阀塞为铜合金，阀塞密封垫为PTFE；铸铁法兰连接尺寸需符合GB/T17421.6标准，钢法兰连接尺寸需符合GB9113标准二、产品数量：详见设计施工图纸。三、保证1、每个平衡阀必须经

254、过试验合格并附有产品合格证和使用说明书，方可出厂，所有设备编号进入生产公司数据库，对设备的进行的检修全部存档，可供发包人查询。2、平衡阀应进行操作试验，要求阀门启闭灵活。3、平衡阀的壳体试验按GB/T 13927的规定，密封实验按GB/T 13927的规定进行，铸铁法兰连接尺寸按GB/T17421.6标准，钢法兰连接尺寸按GB9113标准。4、发包人有权参与卖方的设备出厂试验，卖方提供出厂试验报告。5、交货期保证：保证交货期为发包人通知后60天内交货。四、售后服务承诺1保修期限：自设备验收通过之日起保修 24个月2保修内容： A. 保修期内对于机组本身质量原因引起的故障，实施免费修理。B. 同

255、一部位修理后 12 个月内再发生故障免费修理。C. 每年将安排 4 次以上的回访,检查问题,提供服务。D. 超出保修期之后生产厂商需长期提供对应的维修，满足发包人对产品的技术咨询（无偿）和零配件的供给，同时需提供保修期后五年内的易损件及易耗品单价及清单（在保修期满后五年内不能高于该价格出售）。附件19：电动二通阀技术参数、材质要求及说明一、 设备总说明：1、DN20以上电动二通阀均为比例积分电动二通阀。二、 主要组成部件及性能、材质、产地：1、 江森电动二通阀主要材质及说明：DN20阀体为VG4400,驱动器为VA-7010-8503,控制面板为T6233-V0；DN25-DN40阀体为VG7

256、201，驱动器为VA-7152-1001；DN50阀体为VG7201，驱动器为VA7202-1001；DN65-DN80阀体为VG82VIN，驱动器为RA-3141-7226；DN100-DN150阀体为VG82VIN，驱动器为RA-3141-7326。所有电动二通阀驱动器都必须带有手动控制。以上都含变压器及温度传感器。2、 Honeywell电动二通阀主要材质及说明：DN20阀体为VC6013，控制面板为DT70；DN25-DN50阀体为V5011P，驱动器为ML7420A3055；DN65-DN80阀体为V5211F，驱动器为ML7420A3055；DN100-DN150阀体为V5088A

257、，驱动器为ML7421B1023。所有电动二通阀驱动器都必须带有手动控制。以上都含变压器及温度传感器。三、产品数量：详见设计施工图纸。四、保证1、每个电动二通阀必须经过试验合格并附有产品合格证和使用说明书，方可出厂，所有设备编号进入生产公司数据库，对设备的进行的检修全部存档，可供发包人查询。2、电动二通阀应进行操作试验，要求阀门启闭灵活。3、电动二通阀的壳体试验按GB/T 13927的规定，密封实验按GB/T 13927的规定进行，铸铁法兰连接尺寸按GB/T17421.6标准，钢法兰连接尺寸按GB9113标准。4、发包人有权参与卖方的设备出厂试验，卖方提供出厂试验报告。5、交货期保证：保证交货

258、期为发包人通知后60天内交货。五、售后服务承诺1保修期限：自设备验收通过之日起保修 24个月2保修内容： A. 保修期内对于机组本身质量原因引起的故障，实施免费修理。B. 同一部位修理后 12 个月内再发生故障免费修理。C. 每年将安排 4 次以上的回访,检查问题,提供服务。D. 超出保修期之后生产厂商需长期提供对应的维修，满足发包人对产品的技术咨询（无偿）和零配件的供给，同时需提供保修期后五年内的易损件及易耗品单价及清单（在保修期满后五年内不能高于该价格出售）。 3、售后体制：以售后服务部门和各分公司及特约经销商作为产品维修的对应窗口。附件20：消声器、回风消声箱、消声弯头、散流器、百叶风口

259、、风阀、电动调节风阀、防火调节阀技术参数、材质要求及说明一、 主要组成部件及性能、材质、产地：1、 消声器消声箱：消声腔内壁填塞消声棉，容重32Kg/m3;外覆1玻璃布及0.6mm孔径多孔板;导风片厚度为100mm;外壳为1mm镀锌板。2、 消声弯头：消声腔内壁填塞消声棉，容重32Kg/m3;外覆1玻璃布及0.6mm孔径多孔板;外壳为1mm镀锌板。3、 百叶风口、散流器：4) 散流器：铝合金焊接成型，叶片为可调节式，表面烤漆处理；铝合金外框、叶片厚度1.0mm；材质为6063铝型材；支承厚度2.0mm，材质为6063铝型材；铝板厚度1.2mm，材质为YL2；空调出风口散流器为防结露型，保温材料

260、为植绒布，厚度1.0mm，其余材质同上.5) 百叶风口：铝合金焊接成型，表面烤漆处理；铝合金外框厚度1.3mm，材质为6063铝型材；叶片厚度1.0mm，材质为6063铝型材，机翼型；铆钉轴为铝制2.5；空调出风百叶风口为为防结露型，保温材料为植绒布，厚度1.0mm，其余材质同上； 外墙进出风口为铝合金双层防雨百叶风口，固定百叶，其余材质同上。4、 风阀、电动调节风阀：3) 矩型阀体厚度：L250MM；W尺寸大于1250MM时加中间框，叶片分隔；阀体、阀叶为2mm镀锌钢板制作；轴为45#镀锌园钢制作（12.7）；轴承为含油铜质粉末治金。4) 电动调节风阀风门执行器为Belimo或Honeywe

261、ll；电动调节风阀H大于1000MM时执行器装2只。5、 防火调节阀：3) 熔断器动作温度：70度或280度（详见设计图纸）；全开时阻力系数小于0.5,可输出阀门关闭信号，耐火等级：1.5H。4) 矩型阀体厚度：L250MM；W尺寸大于1250MM时加中间框，叶片分隔；材质同风阀材质。5) 280度防火调节阀风门执行器为Belimo或Honeywell；280度防火调节阀H大于1000MM时执行器装2只; 防火调节阀风门执行器额定电压为直流24V。6) 需符合国家有关的其它规定。二、产品数量：详见设计施工图纸。三、保证1、须经过试验合格并附有产品合格证和使用说明书，方可出厂，所有设备编号进入生

262、产公司数据库，对设备的进行的检修全部存档，可供发包人查询。2、2、交货期保证：保证交货期为发包人通知后60天内交货。四、售后服务承诺1保修期限：自设备验收通过之日起保修 24个月2保修内容： A. 保修期内对于本身质量原因引起的故障，实施免费修理。B. 同一部位修理后 12 个月内再发生故障免费修理。C. 每年将安排 4 次以上的回访,检查问题,提供服务。D. 超出保修期之后生产厂商需长期提供对应的维修，满足发包人对产品的技术咨询（无偿）和零配件的供给，同时需提供保修期后五年内的易损件及易耗品单价及清单（在保修期满后五年内不能高于该价格出售）。3、售后体制：以售后服务部门和各分公司及特约经销商

263、作为产品维修的对应窗口。附件21：橡胶减振垫、橡胶挠性接管、减振器、隔振器（垫）技术参数、材质要求及说明一、 主要组成部件及性能、材质、产地：1、 橡胶减振垫：工作温度1560度；阻尼比D0.08；固有频率范围518HZ； 材质为橡胶。2、 橡胶挠性接管：3) 公称压力：1.6MPA，工作温度范围：1080度。4) 主体：极性橡胶；骨架：硬钢丝；标配阀兰：软刚。3、 减振器、隔振器（垫）：6) 机组隔振：卧式水泵采用阻尼弹簧复合减振器和多点式橡胶隔振垫，立式水泵采用底座可以固定的阻尼弹簧复合减振器和橡胶剪切隔振器。7) 管道隔振采用单球体橡胶挠性接管。8) 支架隔振：托架采用管道弹性托架减振器

264、，吊架采用吊架阻尼弹簧减振器或吊架弹簧减振器。二、产品数量：详见设计施工图纸。三、交货期保证：保证交货期为发包人通知后30天内交货。四、售后服务承诺1保修期限：自设备验收通过之日起保修 24个月2保修内容： A. 保修期内对于机组本身质量原因引起的故障，实施免费修理。B. 同一部位修理后 12 个月内再发生故障免费修理。C. 每年将安排 4 次以上的回访,检查问题,提供服务。3、售后体制：以售后服务部门和各分公司及特约经销商作为产品维修的对应窗口。附件22：无缝钢管技术参数、材质要求及说明一、 无缝钢管设备总说明：1、 钢管为输送流体用钢管。二、产品数量及技术参数：详见设计施工图纸。三、交货期

265、保证：保证交货期为发包人通知后60天内交货。四、质量保证、售后服务承诺：若由于承包人的责任，造成安装工程质量达不到合格标准的，承包人应负责返修至合格。经发包人再次验收通过后，方可使用，由此所造成的损失由承包人负责。附件23：变频器技术参数、材质要求及说明空调机组、风机变频器、机房水泵变频器一、 变频器必须内置的硬件l 中文液晶操作面板l 用以与PC机通讯的通讯卡l EMC滤波器l 双DC电抗器或输入电抗器l 输出电抗器注：必须选配原厂原配的硬件，不接受投标厂家自已外配的产品。一种选件有多个档次可供选择时，必须选择最高档次的产品。二、 投标厂家必须标配的用PC机对变频器进行操作控制的软件1、 均

266、要求配置多用户版及连接控制套件。三、 变频器技术数据电源电压和功率范围：380V至480V10，三相交流 1.1KW500KW（变转柜）输入频率：50Hz/60Hz%5输出频率： 0Hz至1000Hz功率因数COS：0.98变频器效率： 95至97转矩特性:1.1*额定输出电流（即允许过载110），持续时间60s。控制方法：VVCPLUS控制方式；自动能量优化（AEO）控制方式脉冲调制频率：自动调频模式（ASFM），在不影响系统正常运行情况下，尽量采用最大调制频率。变频器在50HZ运行时，小功率变频器不低于4.5KHZ,大功率变频器不低于2.5KHZ。固定频率：16个，可编程跳转频率：16个，

267、可编程设定值的分辨率：0.003Hz数字输入 0.003Hz串行通讯输入 10位二进制数的模拟输入。数字输入：6个可自由编程的数字输入，带电位隔离，可以切换为PNP/NPN型接线模拟输入：2个，可编程 0至10V，0mA至20mA，10V至10V 0至10V，和0mA至20mA继电器输出：2个，可编程，30VDC/5A（电阻性负载），250VAC/2A（电感性负载）模拟输出：2个，可编程，（0/4MA至20MA）串行接口：RS-485,MODBUS通讯协议集成在变频器中。通用USB接口：1个。电动机电缆的长度：标准配置时，变频器全功率范围：非屏蔽电缆300M，屏蔽电缆150M。电磁兼容性：所有

268、变频器均内置A2级EMC滤波器所有变频器内置双DC电抗器。制动：直流注入制动，复合制动防护等级：IP20以上运行温度范围-10C至+45C存放温度：-25C至+70C相对湿度：95相对湿度，无结露工作地区的海拔高度：1000m以下不需要降低额定值运行保护的特征： 欠电压 过电压 过负载 接地 短路 防止电机失步 电动机闭锁 电动机过温 变频器过温 参数互锁变频器保护跳闸分断能力：100KA。标准： ul, CECE标记：符合EC低电压规范73/23/EEC的要求；四、 产品数量及技术参数：详见施工图纸。七、其它要求及说明：1、变频器出厂时需要提供的资料1）、变频器操作说明（原件，中文版）。2）

269、、进口产品原产地商会开具的原产地证明（原件）。3)、进口产品报关单（复印件）。4)、进口产品完税证明（复印件）。5)、每个变频器包括一份质量合格证和质保书。2、交货期保证：保证交货周期为合同签订后60天内交货3、质量保证：提供的设备为全新，经出厂检验全部合格的设备，随机附合格证、质量保证书，所有设备编号进入生产公司数据库，对设备的进行的检修全部存档，可供甲方查询。4、售后服务承诺：1）保修期限：自设备验收通过之日起整机保修 24个月，电机保修 24个月.2）保修内容： l 保修期内对于机组本身质量原因引起的故障，实施免费修理。l 同一部位修理后 12 个月内再发生故障免费修理。l 每年将安排

270、4 次以上的回访,检查问题,提供服务。l 在接到甲方维修要求后 1 小时内响应， 12小时内到现场检查问题，需在最短的时间内解决问题。l 乙方还需预先向甲方提供所采购的设备供应商的资质证明文件（即设备原厂出具的代理商证明正本文件和服务中心出具的售后服务承诺书正本文件），同时提供售后服务联络要素函（联系人、电话、传真、手机、地址）以备甲方在工程完工后对设备的维护、维修及技术咨询；如为进口产品,还需提供原产地证明（随设备进场提供）；l 超出保修期之后生产厂商需长期提供对应的维修，满足甲方对产品的技术咨询（无偿）和零配件的供给，同时需提供保修期后五年内的易损件及易耗品单价及清单（在保修期满后五年内不

271、能高于该价格出售。3）、售后体制：以售后服务部门和各分公司及特约经销商作为产品维修的对应窗口。4、需对甲方提供至少7天以上的教育训练，并有完整的教育训练计划，教育训练计划应得到甲方认可。附件24：变频器控制柜技术参数、材质要求及说明一、变频器控制柜标准与规范：本技术要求定义的空调水泵及风机控制柜应符合GB7251及JB/T9661-1999的规定。除特殊规定外，制造厂家所提供的所有设备及其元器件必须满足我国的低压开关制造、安装等国家标准和部颁行业标准，允许采用原产国标准，但必须等同或优于中华人民共和国国家标准及部颁标准，如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。同一元件不论国内或国外制

272、造，要采用同一标准。采用的技术代号和标准名称：国际电工委员会标准：IEC60439-1 低压成套开关设备和控制设备 型式试验和部分型式试验成套设备IEC60439-2 低压成套开关设备和控制设备 对母线干线系统（母线槽）的特殊要求IEC60529 闭外壳防护等级IEC112：1979 固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法IEC947-2 低压开关设备和控制设备 低压断路器国家标准：GB7251.1-1997 低压成套开关设备和控制设备 GB7251.2-1997 低压成套开关设备和控制设备 GB7251.3-1997 低压成套开关设备和控制设备 GB7251.4-1998

273、 低压成套开关设备和控制设备 JB/T9661-1999 低压成套开关设备和控制设备GB1207-86 电压互感器 GB1208-87 电流互感器 GB3983.189 低电压并联电容器 GB4942.4-93 低压电气外壳防护等级 GB7261-87 继电器及继电保护装置基本试验方法 GB91667-88 低压成套开关设备基本试验方法 GB10231-88 保护继电器的结构形式与基本技术导则 GB1353992 低压熔断器 GB/T14048.1-93 低压开关设备和控制设备 GB24212424 电工电子产品基本环境试验规程 GB14285-93 继电保护和安全自动装置技术规程 SJD9-

274、87 电力装置的电测量仪表装置设计规程 IEC51、IEC129、IEC185、IEC255、IEC439-1.1992、IEC446、IEC73、IEC947二、变频器控制柜技术规范参数和性能1.主要原材料 1)敷铝锌钢板：厚度2mm规格，用于支架、面板（除正面需喷涂的以外）及隔板等。保证在恶劣环境下（粉尘、高湿度、轻度盐雾和酸雾等）三十年不生锈。2)钢板：国内上海宝钢或鞍钢，2mm规格。仅用于需喷涂的面板。 3)铜材：福州广福有色金属材料公司、广州半径铜排有限公司提供或者其它品质相当的品牌，含铜纯度不低于99.9%，导电率不低于97%。2控制柜主要配置说明：1) 开关、电涌保护器、按钮、指

275、示灯均配置金钟穆勒/施耐德品牌，其中塑壳开关配置NS或NZM系列或T系列，微型断路器配置C65或PL9或F系列。2) 柜体材料为冷轧钢板，厚2mm；柜宽以系统图为准，并预留一定空间，以便增加备用回路.3) 控制柜主要零部件清单（未列入的零部件使用前需经发包人认可）: 序号设备名称型号规格品牌1塑壳断路器、空气开关详图纸金钟穆勒或施耐德2变频器详图纸详见附件24：变频器技术参数、材质要求及说明3接触器详图纸金钟穆勒或施耐德4电流互感器详图纸金钟穆勒或施耐德5浪涌保护器金钟穆勒或施耐德6隔离变压器380/220 500VA金钟穆勒或施耐德7可调电阻05K欧姆可调8信号隔离器AO9扩展模块西门子10

276、频率表西门子或金钟穆勒11多功能表珠海派诺PMAC9900H或施耐德PM710珠海派诺或施耐德12接线端子UK3N13黄色信号灯AC220V金钟穆勒/施耐德14绿色信号灯AC220V金钟穆勒/施耐德15红色信号灯AC220V金钟穆勒/施耐德16白色信号灯AC220V金钟穆勒/施耐德17停止按钮金钟穆勒/施耐德18起动按钮金钟穆勒/施耐德19转换开关2位2档金钟穆勒/施耐德20转换开关3位2档金钟穆勒/施耐德21散热风扇172*150 AC220V(带过滤网)22中间继电器金钟穆勒或施耐德金钟穆勒或施耐德23熔断器详图纸金钟穆勒或施耐德24显示器TD200，7.5英寸德国西门子(中文面板)25电

277、脑控制器S7-200系列德国西门子3.产品标准：满足国家标准GB7251-97低压成套开关设备和控制设备、国际标准IEC439等。4控制柜总体结构及说明：1）柜体外形标准尺寸：（如设计尺寸超过标准尺寸，则以设计尺寸为准） 柜体高度：2200mm 柜体宽度：800mm 柜体深度：600mm2）柜体顶部设有吊环，易于吊装。产品出厂时柜体的底部配有木质托盘， 易于叉车铲入底部运输；3）防腐及涂层：开关柜门板及封板外涂层先进行除油，除锈或磷化处理，钢板的内外表面均先喷一层防蚀底漆，再用环氧树脂粉末静电喷涂，喷涂厚度达到40m，可保证涂层在整个开关柜使用周期内不剥落。涂层颜色可由业主决定。4）柜体材料为

278、冷轧钢板，厚2mm；柜宽以系统图为准，并预留一定空间，以便增加备用回路.5）柜门应为内层金属防护门和外侧钢化玻璃封闭门的双层结构。外层钢化玻璃门内框采用特制的密封条。内、外双层门的开启角度均不小于90;防护等级外壳 IP55，开启外透明封闭门，内防护门可达IP30;箱体结构应满足箱内电气元件运行时散热的要求。断路器、操作控制元件均应装在内层金属门后，仅露出操动手柄部分，确保操作人员安全。指示仪表嵌装内层金属门表面。柜门锁的结构应满足外门关闭后不降低防护等级。6）面板处理:静电喷涂，表面驼灰色.7)金属部分接地保护： 水泵控制柜和风机控制柜中，金属柜体的各部分与PE保护接地线有良好的导电性能。P

279、E线安装在柜体底部，也可接至柜体的上部，接地保护型式为TN-S系统或其他接地型式。 8) 控制柜需配底座，底座采用10槽钢制作.9)控制柜结构特性：a)控制柜要求结构紧凑，全部选用标准化元件，开关柜的结构应保证操作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、检修。b) 控制柜为空气绝缘，各功能单元在柜内的布置应规范一致。c) 控制柜的整个柜体框架和壳体应由厚度不小于2mm的南韩进口的覆铝锌板经冲剪、弯折后栓接而成（其中柜体框架应是一次成型的“C”型骨架），在潮湿的环境下能够保证30年不生锈，所有框架构件应为免维修型。开关柜的外壳及间隔室的防护等级应为IP4X。d)开关断路器需具有过电流保护功能等

280、。e）控制柜内的所有连结之铜排均要求安装电力相色的热收缩套管。f) 控制柜面板要求配置有各回路运行状态电源指示灯5. 变频器控制柜柜内变频器技术数据：空调机组、风机变频器、机房水泵变频器1）设备总说明：变频器品牌，指定选用丹佛斯FC102系列变频器或ABB ACS800系列变频器。2）变频器产地以上两个品牌的变频器必须为原装进口产品，不接受国内组装产品。3）变频器型号考虑到上述两个品牌同系列的变频器在采用不同的硬件配置时会有不同的型号，也为了使两款变频器在硬件配置上一致，招标的变频器参照附表304）变频器必须内置的硬件：l 中文液晶操作面板l 用以与PC机通讯的通讯卡l EMC滤波器l 双DC

281、电抗器或输入电抗器l 输出电抗器注：必须选配原厂原配的硬件，不接受投标厂家自已外配的产品。一种选件有多个档次可供选择时，必须选择最高档次的产品。四、技术数据电源电压和功率范围：380V至480V10，三相交流 1.1KW500KW（变转柜）输入频率：50Hz/60Hz%5输出频率： 0Hz至1000Hz功率因数COS：0.98变频器效率： 95至97转矩特性:1.1*额定输出电流（即允许过载110），持续时间60s。控制方法：VVCPLUS控制方式；自动能量优化（AEO）控制方式脉冲调制频率：自动调频模式（ASFM），在不影响系统正常运行情况下，尽量采用最大调制频率。变频器在50HZ运行时，小

282、功率变频器不低于4.5KHZ,大功率变频器不低于2.5KHZ。固定频率：16个，可编程跳转频率：16个，可编程设定值的分辨率：0.003Hz数字输入 0.003Hz串行通讯输入 10位二进制数的模拟输入。数字输入：6个可自由编程的数字输入，带电位隔离，可以切换为PNP/NPN型接线模拟输入：2个，可编程 0至10V，0mA至20mA，10V至10V 0至10V，和0mA至20mA继电器输出：2个，可编程，30VDC/5A（电阻性负载），250VAC/2A（电感性负载）模拟输出：2个，可编程，（0/4MA至20MA）串行接口：RS-485,MODBUS通讯协议集成在变频器中。通用USB接口：1个

283、。电动机电缆的长度：标准配置时，变频器全功率范围：非屏蔽电缆300M，屏蔽电缆150M。电磁兼容性：所有变频器均内置A2级EMC滤波器所有变频器内置双DC电抗器。制动：直流注入制动，复合制动防护等级：IP20以上运行温度范围-10C至+45C存放温度：-25C至+70C相对湿度：95相对湿度，无结露工作地区的海拔高度：1000m以下不需要降低额定值运行保护的特征： 欠电压 过电压 过负载 接地 短路 防止电机失步 电动机闭锁 电动机过温 变频器过温 参数互锁变频器保护跳闸分断能力：100KA。标准： ul, CECE标记：符合EC低电压规范73/23/EEC的要求；五、产品数量及技术参数：详见

284、设计施工图纸。六、交货期保证：保证交货期为发包人通知后60天内交货。七、设备制造厂必须提供以下方面的型式试验报告：型式试验的目的是验证装置的电气性能和机械性能是否达到本技术条件规定的要求。被试样品应在具有代表性的方案、规格的柜体和功能单元上（指承受短路能力最薄弱、分断条件最差、热损耗最大）进行试验以充分确定出它们的实际性能，其它类型方案的性能可借类似数据来判定。型式试验的样品必须是经出厂试验合格的产品。型式试验应由国家认定的试验站进行。必须提供以下方面的型式试验报告： (1)型式试验报告(2)短路强度试验报告(3)漏电起痕指数试验报告(4)保护电路有效性验证(5)防护等级验证八、厂家图纸及技术

285、数据1控制柜的附件数据由制造厂家填，以示基本设计，特殊器材或设备之需求：与本规范书相抵触者必须清楚的逐条列明，厂家除须提供完整的附件数据为据，并须提供下列图面和数据给业主与设计单位。(1)制造厂家之完整规范书。(2)系统单线图。(3)每一开关柜之控制接线图。(4)外型尺寸图与要设备配置图，并注明所需之工作空间。(5)备用品之推荐表以及价目表，以备试车及二年连续运转之使用。(6)设备交货之预定时间表。2 制造前下列图面须经业主与设计单位之签认(1)系统单线图。(2)每一开关柜之控制接线图。(3)配置图和外型尺寸图。(4)箱体固定方式及基础螺栓位置和尺寸，并注明设备概约重量。3 交货前制造厂家须提

286、供下资数据(1) 2项之每一条款之确认图面。(2)检查和测试之保证书。(3)操作和维护指导手册。九、必须提供一套厂家标准附件，其至少须有下列：原厂商操作手册(三份)开关柜内部结线控制图(三份)原厂试验报告吊装开关柜之吊耳开关柜系统图(过塑保护)十、铭牌每台装置应配备一个不锈钢制成的铭牌，铭牌要牢固地固定在明显易见的固定位置。其安装可采用不锈钢支架和螺栓固定，但不允许直接将铭牌焊到设备上。铭牌上示出的内容(1)产品名称(2)制造厂厂名和商标(3)制造年、月和出厂日期(4)出厂编号(5)标准代号(6)额定频率(7)额定工作电压(8)额定电流(9)在有关资料中给出的内容(10)防护等级(11)使用条

287、件(12)外形尺寸和安装尺寸(13)重量十一、标志(1)装置内的电气元件应尽可能在靠近该元件的上方标志该元件的文字符号，各电路的接线端头也应标志相应的符号。所有的符号应符合有关标准并与提供的接线图上的符号一致。(2)根据用户需要，制造厂还可提供标明用途的标志牌。十二、颜色开关柜的颜色由业主选定。(厂商提供色卡由发包人确认)十三、备注：制造厂商负责报价及工作范围包含本设备之入关检验、安装、测试并能出具证明文件。十四、售后服务承诺1保修期限：自设备验收通过之日起保修 24个月2保修内容： A. 保修期内对于本身质量原因引起的故障，实施免费修理。B. 同一部位修理后 12 个月内再发生故障免费修理。

288、C. 每年将安排 4 次以上的回访,检查问题,提供服务。D. 超出保修期之后生产厂商需长期提供对应的维修，满足发包人对产品的技术咨询（无偿）和零配件的供给，同时需提供保修期后五年内的易损件及易耗品单价及清单（在保修期满后五年内不能高于该价格出售）。3、售后体制：以售后服务部门和各分公司及特约经销商作为产品维修的对应窗口。4、需对发包人提供至少7天以上的教育训练（含安装的技术培训和指导），并有完整的教育训练计划，教育训练计划应得到发包人认可。5、安装运行期间，售方要派合格的专业人员到工地指导安装调试，所需仪具、零件和费用由售方提供。十五、工厂的检验和监造1.发包人有权派遣其检验人员到承包人及其材

289、料分包商的车间场所, 对合同设备的加工制造进行检验和监造。发包人将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知承包人。2.如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求,发包人可以拒收,承包人应更换被拒收的货物,或进行必要的改造使之符合技术规范的要求,发包人不承担上述的费用。3.发包人对货物运到发包人所在地以后进行检验、试验和拒收(如果有不符合发包人技术规范要求时)的权利,不得因该货物在原产地发运以前已经由发包人或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。发包人人员参加工厂试验,包括会签任何试验结果,既不免除承包人按合同规定应负的责任,也不能代替合同设备到达现场后发包人对其进行的检验。4.承

290、包人应在开始进行工厂试验前15天,通知发包人其日程安排。根据这个日程安排,发包人将确定对合同设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在接到承包人关于安装、试验和检验的日程安排通知后10天内通知承包人。然后发包人将派出技术人员前往承包人和(或)其分包商生产现场,以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况 。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准,或包装不满足要求,发包人代表有权发表意见,承包人应认真考虑其意见,并采取必要措施以确保待运合同设备的质量, 现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。5.若发包人不派代表参加上述试验,承包人应在接到发包人关于不派员到承包人和(或)其分包商工厂的通知后,或发包人未按时派遣人员参加的情况下,自行组织检验。6 . 发包人有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题(如有)。7.试验：7.1以下试验项目是招标人提出的最低要求:结构检查、主回路工频耐压及其他绝缘试验。7.2其他出厂试验项目：生产产商将为每一试验提供一个完整的试验程序,每个程序将至少包括下列容:(1)进行试验的组件和组合件的鉴定和说明(2)所进行的试验(3)试验所依照的标准程序或用文字说明(4)每一试验的标准(5)需提交现场