1、编号： 通风排烟工程施工合同 项目名称： 发包方： 承包方： 签订地址： 签订合同日期 年 月 日 通风防排烟工程施工合同发包方（全称）： （以下简称甲方）承包方（全称）： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就 通风防排烟工程施工合同合作协商一致。订立本合同。一、工程概况工程名称： 通风排烟工程。工程地点： 。二、工程承包范围承包方式：包工包料固定总价合同。承包范围： 项目住宅小区 楼、地下人防车库通风防排烟系统安装、风管制作安装、系统调试验收。（消防联动系统配合好安装、调试及消防
2、验收。）承包内容要求：1、乙方在施工期间必须使用本单位的施工队伍进行施工，不得以任何形式转包给其他单位或其他项目经理。施工单位如出现有违约、转包、分包给其他单位或承包人临时拼凑的工程队伍进行施工的情况，甲方有权终止施工合同，并按施工合同价的10%收取违约金，由此造成的一切经济损失，由乙方全部赔偿。2、乙方在施工过程中提供的材料品牌和类型及主要部件必须符合设计和规范要求，材料到场必须经甲方及监理验收后才能进行制作安装，如发现不合格材料进场甲方有权追究乙方因此给甲方造成的损失及相应责任，严重时有权终止合同，由此造成的损失及责任由乙方承担。3、通风、排烟工程相关工作界面的划分：见附件说明4、乙方须按
3、甲方的要求完成上述全部工作，承包内容要求包括但不限于：材料的采购、储运、施工安装、基础处理休整、脚手架搭拆、成品保护、竣工交验及保修期内的保修等工作，以及未注明，但为完成本工程竣工交验所需的一切设备、材料供应等工作。三、合同工期：1、合同工期总日历天数 50 历天。开工日期：（以甲方开工令为准）；竣工日期：要在整体工程竣工之前完成。2.工期延误2.1、对以下原因造成竣工日期延误经甲方确认，工期顺延，具体顺延的天数一甲方书面确认为准。（1）经双方确认的工程量发生重大变化或设计变更；（2）不可抗力；（3）甲方禁止施工的；（4）甲方同意工期顺延的其他情况。2.2、甲方未按合同约定支付工程款影响正常施
4、工的，工期顺延，但不做经济补偿。2.3、因乙方责任不能按期完工，工期不顺延，因乙方原因造成工程量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。四、质量标准工程质量标准：合格。乙方确保本合同内工程能够一次性通过当地有关部门验收。同时满足：1、 现行国家施工及验收标准规范及法律、法规；2、 国家现行建设工程质量管理条例；3、 当地有关部门的相关规定；五、合同价款1、合同总价为人民币（大写）： 整 小写： 元 2、本合同价款采用总价包死。相关风险已经包括在合同总价中，不随任何因素调整。3、本合同价是合同内所列所有工程内容及相关费用。4、合同价款包括图纸所包含的全部通风防排烟系统施工、设备材料、运费、人工
5、、保险、安装、调试、检测、质量监督、税金、施工水电、总包服务配合费、验收、培训、运行及防排烟系统的配线、整套配电箱、调试所必须的设备、附件、工具的材料采购及相关的一切费用，且包括但不限于下述费用；冬季施工增加费、脚手架的搭拆、临时设施费、夜间施工增加费、环境保护费、二次搬运费、现场安全文明施工环保费、成品保护费、竣工清理费及交叉作业降效费等所有费用。5、因设计变更、现场签证、工程洽商所发生的工程造价，单项变更增减的2000元内不予调整，当变更造价增减超出2000元时只调整超过部分。六、工程款支付方式1. 项目通风、排烟工程：合同总价为人民币： 元1、本工程不预付工程款。2、乙方的通风。排烟材料
6、、设备全部进场后，经总包、监理、甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的40%，即人民币 元3、乙方的工程全部竣工并经总包、监理方、甲方在收到乙方合格的结算文件三十日内完成竣工结算，并与乙方达成一致意见三十日内、甲方向乙方支付至结算总价的70%。4、 工程整体项目通过四方竣工验收，并取得竣工备案表后三十 日内，甲方向乙方支付至结算总价的95%。5.余款5%作为质保金，于工程取得竣工备案表之日起二年后30日内，向乙方一次性无息付清。6、每次工程拨款，乙方必须出具正式发票给甲方，否则甲方可不予支付工程款。七、本工程履约保证金 1、乙方在投标文件时缴纳的人民币壹万元，作为本工程履约保证金2、本工程按
7、合同约定的要求竣工、乙方未有任何违约责任且工程按期完成无质量问题，经验收合格工程交付甲方10日内，甲方全额返还乙方工程工程履约保证金。工程履约保证金不计息。八、材料、设备供应和工程总（分）包管理1、乙方采购的所有工程材料设备，必须满足甲方、设计和行业规范质量等级要求且为优等品，并严格按照现行工程报验程序报甲方和监理审查，经监理和甲方认可，且按有关法律、法规规定进行现场取样送检，合格后方可用于工程。2、乙方应及时向甲方及监理单位提供产品合格证明和检验资料。3、如甲方对乙方采购的材料的质量存在疑议，有提出暂停使用的权利，且进行二次送检，如送检不合格，由此发生的一切费用由乙方承担，如送检合格而由此发
8、生的费用由甲方承担。4、乙方必须按照甲方对工程管理的各项要求组织施工，如有违反，每发生一次，乙方向甲方支付2000元违约金。5、乙方与建筑总包方（或其他方）处于同一施工场地，乙方应妥善保管自身工程材料，如发生丢失。责任由乙方自负。同时乙方不得损坏建筑总包方（其他方）的施工成品或半成品，如发生损坏事件，乙方按损坏成品或半成品价值的2倍赔偿。九、甲乙双方责任、权利（一）甲方责任、权利1、协调乙方与参建施工各方的关系；2、提供施工用水电口各一处，施工水电费用由乙方装表计量分摊管线损耗后按照市政部门收取的价格向甲方交纳；（二）乙方权利、责任1、乙方进场前 3天内提供完整的施工组织设计贰套，其中包括以下
9、内容；（1）本工程施工依据现行国家技术规范、质量验收标准；（2）施工方案；（3）拟安排在每一施工阶段，区段现场作业人员，管理人员的数量；（4）乙方管理人员的通讯方式；（5）乙方在现场项目经理、技术负责人的资格证书复印件；（6）乙方提供营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件；（7）施工进度表；（8）乙方保证期施工方案为科学分析、合理设计、符合工程建设需要的方案，并负责完善、完成与土建工程、安装工程、装饰工程界面的收头处理，负责消除规范允许的前到工序的误差。负责完成保证施工协调和使用功能而必要完成的工作的费用。2、对不合理的工程设计，有提出合理化建议并要求修改的权利；与设计单位协商后出设计变更。
10、3、按设计图纸、施工规范、施工组织设计及其他专项方案施工，满足规范及设计要求，确保工程质量。4、负责施工自身安全管理，杜绝事故发生，承担因自身原因造成的安全事故责任。因乙方原因造成工程质量事故返工工程，其费用由乙方自理，给甲方造成其他经济损失的，乙方承担全部赔偿责任。十、安全文明施工1、乙方应按有关规定采取严格的安全施工措施，且安全文明施工、环保卫生费用已包含在承包范围内，施工中一切安全事故均由乙方承担。2、乙方负责在工程施工、竣工及维修的整个过程中施工全部人员的安全，甲方不承担乙方单位或其他人员的伤亡或补偿责任。3、乙方负责在需要的时间、地点，根据有关部门要求或现场情况，在本工程施工范围内自
11、费提供和维护所有的灯泡、护栏、警卫信号和警卫，以及对本工程进行保护或为公共提供安全和方便。4、乙方因违章作业、违章指挥、违反安全操作规程，甲方有权责令停工整改，待整改合格后方可继续施工，若造成经济损失。由乙方承担，工期不予顺延。5、乙方如被行政执法部门罚款或责令停工，其罚款由乙方承担；若因此影响甲方声誉，甲方有权向乙方索赔。6、乙方若有违反安全生产、文明施工的行为，视情节轻重每次乙方向甲方支付500-2000元的违约金。十一、质量保证及保修1、乙方对自身供应的材料及施工质量具有质量保证及保修的义务，本工程免费保修为二年。保修期从竣工验收移交甲方之日起计算。保修期间的施工质量问题，乙方未能在保修
12、期满之前解决，则即使保修期满也不能免除乙方的保修责任。同时甲方有权利拒绝支付保质金，直至乙方完成保修责任。2、工程竣工验收交付后，甲方委托物业公司负责工程保修联系工作。后期维护、保修由乙方与物业公司直接联系，乙方应服从物业公司安排，做好维修工作。3、甲方或甲方委托的物业管理单位就某一维修项目累计达三次通知（电话或其他联系方式）乙方或在乙方接到甲方通知后24小时内，乙方仍未到现场维修，则甲方或甲方委托的物业管理单位有权利自行安排其他单位维修并按维修费用的两倍从乙方保修金中扣除。4、在保修期满后，乙方须得到物业管理单位书面确认没有质量问题后，甲方方予结算保修金。十二、工作配合及管理1、本工程实行监
13、理、甲方工程管理人员及甲方委托的工程监理人员同时履行各项工程管理职责，乙方必须服从甲方工程管理人员和工程监理人员的各项管理，如发生不服从工程管理的事件，乙方按2000元/次赔付甲方。2、本工程场地内有数家施工单位在现场施工，乙方必须处理好与其它施工单位关系。乙方若与其它单位或个人发生纠纷，责任方每次须向甲方赔付5000元。3、乙方需搭建的临时设施及材料堆放地点必须经甲方书面同意，并接受甲方的统一安排。4、甲方指派 为驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、工程进度监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。5、乙方指派 为乙方的项目经理负责合同履行，现场负责人李衍春 ，按工程进度要求组织施工，
14、严格工艺质量管理，按期完成施工任务，及时解决现场施工的相关事宜。项目经理必须常驻施工现场。经甲方同意，乙方方可更换项目经理。十三、其它约定1、在本工程竣工验收合格后15日内，乙方向甲方提交工程竣工图、设备使用说明、竣工资料等一份。同时乙方免费培训甲方（或甲方委托的物业管理单位）2-3名工作人员，直至其能正确使用各项机械设备。2、甲方通知乙方开工后3日历天内，乙方主要机械设备和管理班子成员必须进驻施工现场，否则视为乙方违约，从第4日起，乙方按2000元/天赔付甲方违约金，逾期7日历天，甲方可单方面终止本合同。乙方应确保安全交工，工期延误1日历天，乙方按2000元/天赔付甲方违约金，逾期7日历天，
15、甲方可单方面终止本合同，没收全额履约保证金，同时乙方应无条件退场，已施工工程款按照50%结算予乙方。 3、工程竣工验收前，乙方必须将自身施工的机械（设备）、剩余工程材料等全部清退出施工现场，否则甲方可不组织验收，工期不予顺延；同时甲方可强行安排清理，并按照清理费用的2倍从乙方工程结算款中扣除。4、乙方必须按时参加甲方组织的各类技术会议、协商会议，如乙方未经甲方同意缺勤，则按500元/次赔付甲方。5凡乙方支付甲方的各项违约金、水电费、甲供材料款均从乙方当期工程款中扣除，。6、本合同在履行期间，双方发生争议时，双方应及时交流、沟通，友好协商解决，不得影响工程进度如协商未果，可以向本工程所在地法院提
16、出诉讼。7、本合同一式六份，甲方执四份，乙双执二份，双方签字盖章、后即生效，保修期满、工程款支付完毕合同自动解除。8.其他未尽事宜，双方另行签订补充协议 （补充协议与原合同具有同等法律效力） 以下无正文）发包方： 承包方(盖章) (盖章)法定代表人（代理人）： 法定代表人（代理人）：开户行: 开户行:账 号： 账 号：日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日附件说明通风施工、总包、及消防施工划分界限一、 总配电箱-1配电箱-通风配电箱：（见人防电路分段说明图）1、 总配电箱及1配电箱安装、接线及配电箱之间的电缆敷设由总包施工，1配电箱至通风配电箱之间的电缆由总包敷设至通风配电箱安装位置（预留）。2、 通风配电箱上火电缆线接线及以下的工程施工由通风施工单位承担。二、 配电箱-正压送风配电箱（见1-7#楼强电施工至各路电源箱体图）1、 配电箱安装及接线由总包施工，配电箱至正压送风配电箱之间的电缆由总包敷设至正压送风配电箱安装位置（预留）。2正压送风配电箱上火电缆线接线及以下的工程施工由通风施工单位承担。三、配电箱中的消防联动线由消防施工单位负责施工。
全部分类
免费下载资料库
10000份+资源包
千万vip文档畅享下载
下载文档文件编辑即用
网站精选百万好案
百万工程地产工作者都在用
微信扫一扫登录
