1、建筑桩基础工程施工承包合同 合同编号： 发 包 方： 承 包 方： 工程名称： 工程地点： 签约地点： 签订日期： 建筑桩基础工程施工承包合同发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。第一条：工程项目（一）工程名称： （二）工程地点： （三）工程内容： （四）承包范围： 第二条：工程造价（预算或概算）（一）工程单价： （二）工程总价： 第三条：工期（一）按双方商定总工期为 天（日历天），自 年 月 日开工至 年 月 日竣工止。实际开工日期以甲方开工通知书送达乙方之日起 3 天后起计，并以双方现场管理代表
2、签字为准。（二）开工前 3 天，在具备施工条件下，甲方向乙方发出开工通知书，乙方不得以任何理由拖延工期，除非得到监理方，业主的签证认可。在履约过程中，由于变更设计或工程进度款到位不及时等所影响的工期由甲方负责。因下雨等不可抗力的因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后作调整，再以此确定竣工日期。第四条：工程质量标准和保修期（一）工程质量标准按国家现行施工规范严格执行。（二）工程质量保修，按建设部有关规定执行。第五条：材料设备供应（一）工程施工所需水泥等材料由 方采购供应到施工现场。（二）水泥材料应附有出厂合格证明。如一方对水泥材料有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则
3、由采购方承担。（三）施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料不适用，甲方需按材料的实际采购价格，回收全部不适用的材料，或经乙方同意，由甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料由乙方自行处理。第六条：工程款支付和结算（一） （二） （三） （四） 第七条：双方责任（一）甲方责任： 办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、政府等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前三天完成“三通一平”，同时向乙方提供施工图纸 1 份，地质勘探报告 1 份（其中包括竣工用图 1 套）。排除地下障碍物，包括不可迁移的地下管线的安全防护工作。 开工前 2 天完成由甲、乙方和设计方参加的施工图会审。
4、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的 2 天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用（包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失，按每台班 1000 元计）由甲方承担。 委派 为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。负责对乙方报送的完工报表及时签证。 如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。 组织对工程竣工验收。 及时支付工程款并及时与乙方办理结算，结算时间为施工完成
5、后3日内。 在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。（二）乙方责任： 收到设计文件后，在开工前 3 天内完成施工图会审，编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。 按施工规范做好施工质量、完全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故均由乙方负责，并及时报告甲方及有关部门。乙方应密切注意地下管线，如发现险情应立刻停止施工，并通知甲方，做好排险措施。 委派 施工员为现场管理代表（须持有相应的职业资格证书），负责施工期间的施工质量、安全、进度及文明生产等问题。 做好施工原始记录。每班次施工后及时向甲方报送完工报表，
6、甲方收到报表后应及时签证。 施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即书面通知甲方。 施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。 对竣工验收后保修期内发现乙方施工质量问题负责免费返修。第八条：工程验收 （一）工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件，国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。 （二）工程竣工前 1 天，由乙方通知甲方验收，并在竣工后 7 天内验收完毕。乙方将全部有效图纸资料（包括分包工程的竣工验收资料）向甲方移交。如工程内容尚未完成或质量不合格的，由乙方在商定的期限内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止。甲方不按时验收，向乙方支付
7、违约金；经检验后，如验收合格，按合同规定的日期为竣工日期；验收不合格需返修的，按实际逾期天数顺延工期。工程未经验收，甲方提前使用或擅自运用，视为合格，由此发生的质量或其他问题，由甲方负责。 （三）工程竣工后，工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明及编制竣工资料 1 份交甲方。工程变更较大的，应由原设计方出具变更图纸，由乙方在竣工图上签注。需重新绘制竣工图纸及所需份数的费用由甲方承担。第九条：奖与罚 （一）按合同工期竣工不奖不罚。提前竣工的，每提前一天，由甲方按工程造价给予千分之 的奖励，延期竣工的，每逾期一天，由乙方按工程造价给甲方千分之 的罚金。 （二）工程竣工验收后达到合格标准的，不奖
8、不罚；达到优良标准的，奖 元；达到省优工程的，奖 元；达到国优工程的，奖 元；达不到合格标准的，由乙方付给甲方罚金 元，并负责无偿返工。 （三）奖罚金应在竣工验收后 7 天内支付。 （四）乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方和设计方及质监部门同意后采纳的，其节余价值的百分之 三十 作为奖金给予乙方。第十条：违约责任 （一）甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形损失由甲方承担，工期顺延： 不按期交出满足施工条件的场地、接通水、电源； 因图纸变更未及时送达乙方； 3.不按期支付工程款； 4.因工程设计变更，使已完成的工程拆改； 5.逾期组织验收；
9、 6.其他甲方原因造成的。 （二）甲方不按期支付工程款或逾期组织竣工验收，从逾期次日起，按照延期付款数额每月百分之 向乙方付逾期付款违约金。（三）乙方未能按照合同的规定履行，出现以下情形损失由乙方承担： 1.未按时安排桩机进场及做好开工前的准备工作; 2.未按设计图纸施工而造成质量不合格;3.逾期交付使用，将承担由此带来的相应损失。4.因工程质量不合格需返工的，除承担全部返工费用外，将承担由此造成的延误工期的损失。5.其它乙方原因造成的。（四）一方逾期结算工程款或奖、罚金的，从逾期次日起，按照延期付款数额每月百分之 一 向另一方偿付逾期付款违约金。 （五）遇不可抗力的损失，报有关部门裁定。第十
10、一条：其他约定条款 （一）乙方应加强防火、防盗、施工安全防护措施和加强施工队伍的管理，遵守并执行治安、安全、文明和深夜施工等的规定。否则，造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济责任均由乙方负责。 （二） 甲方负责提供乙方施工人员的住宿房屋及生活用水、用电。第十二条：争议解决方式 发生纠纷协商不成时，向 工程所在地 人民法院起诉。第十三条：本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收，保修期满并结清款项后失效。第十四条: 本合同未尽事宜，由双方另行友好协商。 本合同正本 份，甲方执 份，乙方执 份；副本 份，甲方执 份，乙方执 份。甲 方 乙 方 单位名称： 单位名称： 法人代表： 法人代表： 签 约 人： 签 约 人： 单位地址： 单位地址： 联系电话： 联系电话： 签约日期： 签约日期：
全部分类
免费下载资料库
10000份+资源包
千万vip文档畅享下载
下载文档文件编辑即用
网站精选百万好案
百万工程地产工作者都在用
微信扫一扫登录
