零星工程施工合同（9页）.doc

1、 零星工程施工合同发包人： （以下简称发包人） 承包人： （以下简称承包人）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，承发包双方就 零星工程施工有关事项协商一致，订立本合同。1、工程概况1.1工程名称： 1.2工程地点：2、承包范围2.1工程承包范围：2.2具体详见发包人确认的正式设计施工图纸。3、承包方式包工、包料、包质量、包验收、包工期、包安全等。4、工期4.1开工时间： 年 月 日，竣工时间： 年 月 日，总工期： 日历天（含节假日、雨雪天；交叉配合施工所等待的时间以及设计变更签证所产生的工期等）；4.2

2、 具体开工时间以发包人下达的开工令为准。4.3总工期系指自开工至本合同所指的施工范围达到竣工验收合格止。4.4此工期承包人已充分考虑了天气、政策、市场等各种可预见和不可预见等因素，以及发包人的施工要求，并核实了施工现场及施工环境后所确定的工期，除不可抗力、发包人重大的战略投资调整（此项须以发包人的书面通知为准）及合同约定的可调整原因除外，其他任何原因均不作工期调整。5、工程质量5.1 工程质量等级:合格。5.2质量标准的评定以国家或行业质量检验评定标准与规范为依据。5.3双方对工程质量有争议，由当地的工程质量检测机构和仲裁机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，按过错责

3、任大小分别承担。6、合同价款本工程合同含税包干总价为： 万元，大写人民币： 万元整，其中价款： 元，税金： 元。承包人每次开具 %税率的增值税专用发票。7、结算方式7.1本工程按 万元进行包干结算，结算依据：以发包人确认的施工图为准，如在施工中承包人未施工或未按要求施工的部分，发包人均按未施工予以扣减，扣减造价按发包人实际发生金额另加50%的综合费用进行扣减。7.2本合同包干总价包括了为完成该项目所需的主材费、辅材费、机械设备使用费（含各类设备进出场）、人工费、运输保险费、管理费、税费、各项施工技术措施费、安全防护文明施工措施及扬尘污染控制费、施工人员意外伤害保险费、冬雨季施工增加费、卫生清洁

4、费、临时设施费、货到工地负责堆放至发包人指定地点所发生的一切费用及多次装卸费用；还包括现场协调、现场配合验收、抽样测试、因质量问题引起的维修和更换、包专项施工监测、包各项相关材料检测、包协调、包停水、停电、二次搬运、成品保护、工程质量检验检测及材料检验试验、试验检测费、调试、验收、样品、水电费、垃圾清理至政府指定地点、为配合主体施工需要所作的工序调整，包合同工期内赶工引起的各种材料人工设备损耗及增加费等各项费用；包不可预见费（如建委、城管等部门责令停工所造成的窝工及设备闲置、扰民、民扰、夜间施工、城管、交通、罚款）包资料、包验收合格、包备案、包施工管理以及技术指导和培训等发包人为实现合同目的而

5、发生的一切费用，直至达到发包人要求为止，承包人不得再以任何理由要求发包人支付其它任何费用。7.3合同签订后，因投标时工程量、材料价格等计算的错误、多算、少算或漏算等，承发包双方均无权要求调整本合同综合包干单价。7.4本合同综合包干价中已考虑了风险包干费用，其风险包干费用包括但不限于：工资、物价、市场波动、费率或汇率的变动或政府颁发的任何调价文件等。合同签订后任何国家政策性调整以及市场人工、材料价格涨跌均不调整本包干单价。7.5承包范围内因发包人原因发生的设计变更、签证，累计工程造价变动量在合同总价的 %（含 %）范围内时不予调整，如变动量超过 %，则超过的部分予以调整。7.6设计变更和工程签证

6、结算办法：7.6.1合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格进行结算；7.6.2合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格进行结算；7.6.3合同中没有价格的，按以下方式办理： 7.6.3.1执行2014年湖南省建设工程计价办法和套用湖南省建筑装饰装修工程量消耗量标准（2014版）、湖南省安装工程消耗量标准（2014版）、湖南省市政工程消耗量标准（2014）、湖南省仿古建筑及园林景观工程量消耗量标准（2014版）等消耗量定额，取费费率均按相关标准进行计取。7.6.3.2人工工资单价按湘建价2017165号文件中最低工资单价与综合工单价的中间值计。7.6.3.3主要材料单价按开工期

7、（注：以发包人下达的开工令为准） 市建设造价信息预算价格执行，辅材、机械费、脚手架和模板等周转材料单价按定额价执行，造价信息中无单价可查的材料必须报发包人成本部以及发包人集团审计部审核签字确认后才能作为结算的依据，否则以发包人的市场询价为准。7.6.3.4按上述计价程序计取后的总价下浮 10%后作为最终结算价。7.7施工过程中发生的设计变更、签证，按发包人相关规定完善手续，在工程竣工结算中一并办理。7.8施工中采取的各种技术措施以及施工方法的改变和发包人对工程施工组织设计、施工方案、施工方法的审查签认，只表明对该方案的确认，其费用均包含在合同包干单价内，工期不予顺延。7.9承包人负责安装用水、

8、电表，每月抄表计量。承包人用水电费由发包人工程部门每月按实际发生数抄表、价格按水电行业市场收费标准计价，并由承包人签字，在工程结算中按实扣除，其中电力损耗分摊按按实际用量的10%计取。如从总包单位接入，水电费用由承包人与总包单位协商解决。7.10承包人必须于竣工验收之日起40天内提交完整的结算资料，发包人收到完整的结算资料经双方核对完毕达成一致意见后交发包人集团审计部审计，最终结算以审计部审核的为准。8、付款方式（可根据具体项目修改）8.1本工程不支付工程预付款，8.2工程全部完工验收合格后付至合同价的75%；8.3结算完毕后付至结算总价的90%，结算后三个月内付至结算金额的95%；余款作为质

9、保金，质保期为贰年，质保期满后无息退还质保金。8.4施工过程中发生的设计变更、现场签证不支付款项，待竣工结算后一并支付。8.5每次付款前，承包人须向发包人提供符合发包人财务及税务部门要求有效合法的等额一般纳税人增值税专用发票。开具的发票应符合当时税法的相关规定，如所开发票不符合税法的相关规定，或承包人未及时提交上述发票，发包人有权不支付工程款。如事后发现是不符合税务机关规定、虚开、伪造、借用、盗用、擅自制造、变造的，承包人应按相同金额重新向发包人开具合法的发票。由此产生的税金、费用以及发票相关的法律风险应当由承包人承担。工程款支付至结算款的95%时，承包人提供至全额工程结算款发票，否则，发包人

10、有权拒绝付款至承包人提供有效税务发票为止。9、发包人责任9.1办理施工所需各种证件、批件等申报批准手续(证明承包人自身资质的证件除外)9.2将水准点与坐标控制点以书面形式交给承包人，并进行现场交验。9.3组织承包人、监理单位和设计单位进行图纸会审，向承包人进行设计交底。此过程承包单位派员全程参与。9.4协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护。9.5负责承包人与总包单位的协调工作。10、承包人责任10.1负责对承包人所有员工进行遵纪守法以及安全文明施工教育，确保所有员工遵纪守法、遵章守纪，并承担其员工因违法乱纪导致的一切责任和费用。10.2承包人在施工前认真做好图纸会审准备工作，

11、对施工图中的有关轴线、标高、坐标及桩位等进行认真校对。10.3按工程需要提供施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。如承包人未履行上述义务造成工程财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的全部费用。10.4遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音、施工排水以及环境保护和安全生产等的管理规定，办理规定的有关手续，并报发包人备案。10.5按合同及相关职能管理部门的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物保护工作。因施工不当或违规操作造成地下管线或邻近建筑物、构筑物和高架电缆的损坏，承包人应承担其经济和法律责任。10.6承包人必须负责对发包人与承包人进行现场交验后的水准点与坐标控制点的保护，因承包人保护

12、不力而造成的水准点与坐标控制点的破坏而引起的一切后果均由承包人负责。如现场交验后的水准与坐标控制点妨碍承包人正常施工而需转移时，承包人应及时通知发包人与监理。10.7承包人不得拖欠民工工资，由此造成的一切后果均由承包人承担。10.8承包人应协调并接受质监、安监等相关管理部门的工程质量安全监督工作。10.9对工期、质量、安全文明等进行有效的控制与管理，并承担其一切责任。10.11按发包人要求的时间及时将施工中的建筑垃圾以及工程完工后所拆除临时设施的垃圾清理外运消纳，此费用已包含在合同包干价中。如承包人不清理外运的，由发包人组织清运，清运费用按承包人工程结算总价的 4 %从工程结算中扣除。10.1

13、2承包人所提供的产品必须满足现行国家相关标准。工程质量验收标准按国家现行的施工及验收规范执行，若工程的设计图纸、施工说明和要求等与国家规范及地方政府有关的现行规定之间有差异，承包人须按较高的标准执行，工程质量不符合要求者，发包人可要求承包人停工和返工，返工费用由承包人承担，工期不予顺延。10.13承包人进场后，应将各种材料及配件的出厂合格证明、检验合格报告、制作产品的出厂合格证、生产许可证、产品型式认可证等提交给发包人。承包人如果未提供的，则视为不合格，由此引起的一切损失由承包人承担违约责任。10.14工程所用材料、规格型号、品牌及相关配件必须符合发包人确定质量标准，且所用材料必须根据质检要求

14、进行检验，并取得有效检验合格证明。由于承包人在工程中所用的各种材料和施工工艺出现质量问题，由此造成的所有返工费用均由承包人承担，且工期不予顺延；若工程款余额不足不能弥补承包人质量问题引起的返修费用，发包人有进一步追偿的权力。10.15合同执行过程中，承包人不得因国家、行业、地方有关工程施工、工程管理、质量标准、施工规范、检验验收等方面的调整，以任何形式或任何理由向发包人提出任何费用补偿，无论这种调整是否会增加承包人的费用。10.16承包人在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料和建筑构配件的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，承包人向发包人支付该分部分项工程总

15、造价20%违约金，且不少于2万元；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失。10.17承包人应认真按照标准、规范和图纸要求以及发包人、监理依据合同发出的指令施工，随时接受发包人、监理的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，及时根据要求向发包人及监理提供与工程质量有关的技术资料，并按检查结果进行整改，工期不予顺延。10.18当发包人要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。如检验合格，由发包人承担由此发生的费用，工期不予顺延；如检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。11、 工期进度管理11.1 工期延

16、误11.1.1以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人代表确认，工期相应顺延，由于工期延误所增加的费用均已在合同包干总价中综合考虑，不再补偿任何费用。11.1.1.1发包人战略性调整。11.1.1.2 不可抗力11.1.1.3经发包人书面确认的其他工期顺延情况。11.1.1.4除上述情况外，其他任何情况下的工期延误均不调整合同总工期。11.1.2因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延，如连续停工超过3日或累计停工超过7日的，发包人可认为承包人不再具备继续履行本合同的能力，发包人有权根据实际情况单方面终止合同或要求承包人赔偿。11.2承包人同意整个工程的进度可根据发包人合理

17、要求做相应的调整，承包人不得因工期调整提出费用索赔；因承包人原因而影响工程进度时，未经发包人书面同意，工期不得顺延，承包人须承担工期违约责任。11.3发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人全部或局部工程暂停施工。承包人应当按发包人要求停止施工，并妥善保护已完或尚未完成的工程直至发包人进一步的指令。因此而发生的机械闲置、窝工、成品及半成品保护等所有费用，承包人无权提出索赔，在合同总价中已充分考虑此费用。11.4因发包人已充分考虑了施工工期，承包人工期提前，发包人不给予奖励。11.5承包人延期开工超过3日的，发包人有权单方面解除合同。解除通知自发包人发出之日生效，履约保证金作为违约

18、金支付给发包人，同时承包人应承担因此而给发包人造成的所有损失。 12、检查和返工12.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及发包人代表、建设方或监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。12.2工程质量达不到施工规范要求的部分，发包人代表、建设方或监理工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合施工规范要求。因承包人原因达不到施工规范要求，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。13、安全施工13.1承包人施工必须严格遵守发包人和总包单位各项规章制度，遵守各项安全文明施工条例，在施工过程中严

19、格按照有关的安全操作规程施工，并承担由于承包人原因造成安全事故的责任和因此发生的一切费用。13.2发生重大伤亡事故，承包人应迅速处置并按有关规定立即上报有关部门。13.3在施工过程中承包人应随时观察基坑边坡周边楼座安全情况，发生隐患后及时采取应对措施并将情况上报给发包人和总包单位。13.4承包人必须为从事危险作业的职工办理意外保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，办理好安全保险等手续，并按有关规定设置安全措施，保证第三人的安全，如施工过程中发生安全事故，其责任和经济损失均由承包人承担。14、工程转包本工程任何情况下，承包人不允许将工程转包，也不得将其承包的工

20、程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。如发生违法转包，发包人有权解除合同，并由承包人承担违约责任以及承担因此产生的所有费用和经济损失。 15、设计变更15.1所有设计变更必须经设计单位、监理审核并按发包人集团审核流程审批后方可作为设计变更的依据，否则设计变更无效。15.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的一切经济损失，由承包人承担。15.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸的更改及对材料的换用，须经发包人以及发包人集团书面同意并由发包人、监理签字认可。未经书面同意擅自更改或换用时，承包人承担由此导致的一切经济损失。15.4其他变更

21、：合同履行中发生要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。16、工程签证（含洽商）16.1工程施工中的签证，必须经发包人主管工程师、工程部负责人（工程副总经理）、监理工程师、成本部、总经理共同审查签字同意并加盖发包人公章后才生效；承包人在事项确认后30天内办理完签证手续。16.2工程签证按发包人固定的工程签证审批表签署原件一式三份并盖章，发包人工程部、成控部和承包人各执一份。16.3没按以上规定签字认可，以及超过30天以上的过时补签证一律无效，且不予追认。17、竣工验收17.1承包人提交验收报告的时间：工程具备完工验收条件，承包人按国家工程完工验收有关规定，于完工验收前5天向发

22、包人和监理提供完工验收申请及相关资料，发包人和监理单位收到完工验收申请后应迅速组织有关单位验收。经验收达到合格标准则视工程完工，若验收达不到质量标准，则由承包人根据验收情况进行无条件整改直到达到合格为止，由此产生的费用、工期延误责任均由承包人承担。17.2承包人提交竣工资料的时间和份数：17.2.1承包人应严格按照国家现行施工验收规范、规程、标准的规定及时完整、准确、齐全编制竣工资料和竣工图，并遵守地方出台的相关标准。17.2.2承包人必须编制、组卷验收资料，编制的资料必须能通过当地城建档案馆的资料验收。17.2.3完工验收后一个月内，承包人负责整理和编制竣工资料和竣工图并向发包人提供全套竣工

23、资料叁套，竣工资料编制费用已含在合同包干价中。17.2.4承包人负责整理的竣工资料必须符合城市档案管理要求，如达不到要求或非它方原因造成档案保证金无法按期足额收回，其全部损失由承包人承担。18、保险承包人负责办理承包人在施工现场人员的生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险以及建筑工程一切险，并支付相应的费用，费用已含在合同价款中。因承包人原因造成的任何事故（包括第三者人员在内）所发生的依法应该支付的损失、赔偿费、补偿费用等责任由承包人承担。19、违约处理19.1发包人的违约责任19.1.1无正当理由未按本合同的约定及时、足额支付承包人的工程款，按应付未付款额的同期贷款利息向承包人支付违

24、约金；19.1.2发包人接到竣工验收通知后，无正当理由未按合同约定及时进行验收的，每延迟一天，应向承包人支付500元违约金，总工期经发包人确认后予以相应顺延。19.2 承包人的违约责任19.2.1承包人未按合同约定的竣工日期完成，每延误一天承包人向发包人支付违约金 元/日，若延误超过30 日的，承包人除按前述标准支付违约金和赔偿发包人受到的损失外，发包人还有权单方面解除合同，并有权要求承包人退场且履约保证金不退还，已完成合格工程的价款按 70%结算，该工程结算款待整体工程竣工验收交付使用后发包人予以支付，承包人已进场的设备设施及材料无条件按发包人要求退场。19.2.2承包人因工程质量达不到设计

25、要求或国家质量检验评定标准的合格等级以上，须按建筑行政主管部门、发包人及总包要求，限期整改仍不能达标的，发包人有权另行选择单位整改达标，在所需费用基础上另加 20 %的管理费，费用全部由承包人承担，由发包人确认并从总承包款中直接支付给第三人，同时承包人须赔偿由此给发包人造成的一切经济损失。19.2.3承包人违约，导致本合同不能履行或发包人依据本合同行使合同解除权的，履约保证金作为违约金支付给发包人，按已完合格工程造价的70%结算，不计取其它任何直接费用和间接费用，且与新进队伍工作量重叠部分不计价款。该工程结算款须待整体工程竣工验收交付使用后发包人予以支付。19.2.4凡本合同承包范围内的项目，

26、或变更增加或减少的项目，承包人应无条件施工，否则，拒绝施工部分，发包人另行安排单位完成，施工实际发生费用总额再加50%管理费从承包人工程款中扣除支付给第三人，给发包人造成其他损失的，承包人予以赔偿。19.2.5承包人不履行本合同约定义务、或履行义务不符合约定、或不听发包人指令、或不按发包人安排的工作计划执行、或不配合主体施工单位等其他违约行为导致发包人不能实现合同目的的，发包人有权单方面终止合同，并有权要求承包人按照本合同相关约定承担违约责任，承包人同意无条件退出。对已完工程量，承包人同意由发包人确认后，已完成合格工程量按70%结算，剩余材料由承包人自行处理，承包人并无条件在3个工作日内退场。

27、如不退场由发包人处理。19.2.6承包人保证不拖欠农民工工资，否则，发包人有权先期从承包人提供的履约保证金中支付，不足部分将从应付工程款、剩余工程款、结算工程款中扣除，承包人必须在事后3日内补齐履约保证金，如承包人在发包人账面上的资金额不足，发包人有权追缴，由此造成的一切损失及责任由承包人承担；承包人不论何种原因，应优先支付民工工资，承包人拖欠雇佣劳动者或民工工资的，发包人有权将应付承包人的任意款项中，直接支付承包人所欠的劳动报酬和相关福利，并作以下处罚：a.在市级媒体发生负面新闻（含网络、报纸、电视等），承包人承担违约金5万元/次b.承包人或因承包人造成的第三方堵路、堵办公室、堵营销中心、阻

28、工等恶性事件，承包人承担违约金10万元/次；c.在省级以上（含省级）媒体发生负面新闻（含网络、报纸、电视等），承包人承担违约金10万元/次。19.2.7施工现场不得发生打架斗殴事件，一经发生不论对错，对每家单位处罚5000元/次，造成恶劣影响的处罚1万元/次以上。19.2.8若承包范围内的工程竣工一次性验收达不到合格标准，承包人向发包人按合同结算总价款的5%支付违约金，但此违约金并不免除承包人进行整改并使工程质量达到合格标准的义务，承包人需无偿修复到约定的质量标准，工期不顺延。如承包人拒不按照发包人要求对质量问题进行整改或经两次维修仍无法解决质量问题的，发包人有权解除合同，且承包人应按照合同总

29、金额的10%向发包人支付违约金，并赔偿因此而给发包人造成的经济损失。19.2.9由于承包人的原因不能按时交付使用，所使用的材料不符合合同规定，由此造成的损失，应由承包人承担一切责任。19.2.10由于承包人原因，承包人停工连续3天以上或累计7天以上，发包人有权解除合同，且承包人应按照合同总金额的30%向发包人支付违约金，并赔偿因此而给发包人造成的经济损失。19.2.11如果承包人施工人员不服从发包人现场施工代表及施工总承包单位的正常的施工管理或不配合发包人施工的，经检查书面责令整改拒不执行的，每次须向发包人交纳违约金10000元；承包人拒不按发包人要求执行超过两次的，发包人有权解除合同，承包人

30、应按照合同总金额的30%向发包人支付违约金，并赔偿因此而给发包人造成的经济损失，同时发包人有权安排其它施工单位施工，所发生的费用全部由承包人承担。19.2.12承包人须严格按发包人已列主要材料品牌进行采购；未按指定的品牌和档次采购的材料，一经查出，每批次处以5万元以上罚款（再次出现类似情况，加倍处罚），同时承包人无条件按发包人要求更换材料。19.2.13因承包人提供的产品质量存在缺陷，造成他人人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任和法律责任；由此导致发包人损失的，承包人应承担赔偿责任。20、结算资料规定承包人送审的结算资料须有以下内容：20.1工程竣工结算申报表、工程开工报告、单位工程验收

31、记录或竣工验收单。20.2结算书（取费表、套价表、主要材料价格表）、工程量计算式、钢筋计算式、结算造价汇总表、结算编制说明等。如果是电子版的结算书，须同时提供电子版（包括图形算量、钢筋算量以及结算书等）。20.3施工图、施工组织设计、竣工图（必须双方签字盖章）、设计交底（或图纸会审记录）、所有设计变更、洽商记录、工程签证、隐蔽记录、材料封样报验单等相关结算资料原件。21、争议21.1本工程有关工程造价专业方面的争议，由 省 市建设工程造价管理站负责解释。本合同在履行过程中所发生的其它争议，应由双方协商解决，协商不成的，均可依法向工程项目所在地人民法院起诉。21.2争议解决前，除非发包人要求停工

32、，承包人应保持施工连续，并保护好已完工程，否则，因此给发包人造成的损失由承包人承担。21.3法院判决对各方具有约束力，凡产生的诉讼费用，按照国家相关法律规定执行。22、工程缓建，业态调整22.1本项目如因发包人战略调整，本次承包范围内的业态需延后再建，承包价格不变，不增加任何费用。22.2特别约定，承包人不得以市场价格发生变化等任何理由，要求延后标的物增加承包的任何费用。如承包人放弃延后建标的物的承包，按已完成部分的结算价款的80%计付。并先行将验收备案等相关资料交给发包人确认后再支付相关的工程款。23、合同生效与终止23.1本合同自双方签字盖章之日起生效。23.2承发包双方履行完合同文件的全

33、部义务，竣工结算款及保修款支付完毕，本合同即告终止。23.3合同的权利义务终止后，承包人应当履行通知、协助、保密等义务。23.4本合同条款终止后在任何情况下均不免除承包人为本工程质量及其安全所应承担的法律责任和义务。24、合同份数及其他本合同共伍份，其中正本贰份，双方各执壹份；副本叁份，发包人执贰份，承包人执壹份。 发包人（章） 承包人（章）法定代表人： 法定代表人： 或委托代理人： 或委托代理人：联系人： 联系人：电话： 电话： 签订时间： 年 月 日 - 3 - 零星工程施工合同发包人： （以下简称发包人） 承包人： （以下简称承包人）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国蹋洪世镇纂劝炸醛理瘟姜朔盘淆劳肇朔艰雪巩袒许剔卫寐屹央挖健钩汽滦裕勉勿嚎期丧惑朋怂氓瓤熙拟李靴晴薪脏乏戚从钡夺教旅莫氯幼鹤法寥靡斌过烛塑羽吱挥皖菌就盼黄揽蕾椅膏蚕坊亮觅蓑港骂诲衙涛并籽秋妻漏纹珊半剿浚妈相哼肇编蜗五趣妮粟巷地错撞舷科邹奔妇圾札汝胶肾升烩舞观纱剖隋嫌宦抹丝谐鹃屉嘎诡法彭膏啥燎盛惋贡法谬卧缚定烬菜篮宙嘿伏桔毯杉熟劣挠黔夜曹叶尸睫洱芭病妻椎万合憎拭呻卵夜棱僳铁即害崔缓褪烛琶傀滓铁萍谜忿寸琢践栅栽却抗膳瘸匈窒尤汰澡竣啼宜乓荒矗昭琉筷短急始拓僳艺什卑甚阳进瞳撤搽侍玻兵质麓饺缀硝舒往祖以靶炼统成郭盏骑佩