煤矿井巷工程施工合同（17页）.doc

1、煤矿建筑安装工程承包合同合同编号： 工程名称：矿建二期工程 工程类别： 矿 建发包人：承包人：x矿建二期工程承包合同书 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、煤炭工业基本建设承包合同条例及相关法律法规，结合本矿实际情况，本着平等自愿、诚实信用的原则，为明确双方的权力与责任，经双方协商同意，签订本合同，双方共同信守。第一条：工程概况1、工程内容：经发包人同意施工的井巷工程。2、工程特征：详见施工图纸。3、工程地点：XXXX。4、工程量 ： 以实际验收工程的工程量为准。5、合同期限：巷道工程2009 年5月20 日 2009年12月31日第二条：承包方式：巷道工程包清工；第三条：双方协作

2、关系 1、生产系统管理方式： （1）通风系统：迎头30米范围内的通风系统各由施工单位负责。井下其它通风系统由发包人负责。压风由发包人从永久压风机免费供风，永久压风机由发包人负责运行和维护管理。承包人对地面永久压风机机房风包至下井口井筒以外10米范围内的压风管路的维护等管理全面负责。井下压风主管路由发包人负责，主管路以外的铁质压风管路（包括附件）由发包人提供，承包方安装。（2）给排水系统：给水系统由主管路由发包人负责，主管路以外的铁质供水管路（包括附件）由发包人提供，承包方安装；永久泵房排水系统正式运行前，井下临时泵房及变电所由承包人负责运行管理；掘进迎头的排水由各施工单位负责。（3）提升系统：

3、承包人对主井提升系统（除上下井口扒钩外）的安全运行全面负责，并对主井井筒内全部设备设施的运行、维护等全面负责。（4）供电照明系统：在井下永久变电所正式运行使用前，供电从地面永久变电所3150KVA配电变至井下临时变电所低压馈出止由承包人全面负责，从井下临时变电所低压开关馈出接线由各施工单位负责；掘进迎头照明由承包方负责，井下其他照明由发包方负责。（5）运输系统：井上下运输系统全部由发包人负责运行和维护管理。井下空车和材料车由发包人负责运至上下山入口车场或平巷距迎头50米处车场，重车由施工单位负责从迎头运至上下山入口车场或平巷距迎头50米处车场。（6）其他系统：调度通讯及炸药库由发包方负责管理。

4、2、设备供应：（1）发包人无偿提供施工所用的耙装机、喷浆机、胶带输送机、小绞车、大小水泵、矿车、平板车、材料车、局扇、供断电开关及其它设备，双方在井上组装、验收合格后，承包人自行解体、封车、下井安装。（2）对发包人所提供的掘进设备承包人负责日常维修，维修所用材料及配件费用由承包人自负；因承包人原因造成的设备损坏，由承包人按原价赔偿或负责维修并达到原有使用性能；非承包人造成的设备损坏，由发包人负责重新供应。（3）承包人从发包人仓库领用的风钻、风煤钻、风镐、锚杆钻机、锚索机及配件费用全部由承包人按矿进货价从工程价款中扣除。（4）安全设施、一通三防设施由发包人无偿提供，承包人负责日常维护。 3、材料

5、供应（1）发包人无偿提供施工所用的周转材料，如钢棚、轻轨及配件、枕木、各种管材、五小电器、接地线、钢丝绳（12.5mm以上含12.5mm）、电缆（6mm2以上含6mm2）、皮带等材料，在周转使用期内损坏由承包人按计划使用天数折算扣除摊销费用后进行赔偿，达到周转使用期后发包人负责无偿更换，机电科考核；承包人必须于每月25日前将下月所用的周转性材料计划报给发包人，否则影响施工由承包人自负。（2）施工中所需的工程支护材料，发包人按定额无偿提供，由发包人工程技术科每月按定额下达材料计划，超定额部分按矿进价扣除材料款，欠定额消耗量时给予一次性罚款1000元，并责令其返工，返工费自负。承包人必须于每月25

6、日前将下月所用的工程支护材料计划提报给发包人，否则延误工期承包人自负。材料考核分别由工程科、机电科根据管理范围每月进行考核一次。由于材料质量原因造成的超支，经有关部门鉴定属实后，不追究承包人责任。（3）临时铺轨所用的钢轨、道钉、道夹板及道木,通风所用的风筒，由发包人按延米定额无偿提供。工程科负责考核。（4）火工品由发包人按定额数量无偿供应，超出定额数量由发包人按矿进货价从工程款中扣回。（5）发包人无偿提供并保证施工用的风、水、电等能源，满足施工的需要。管线材料由发包人无偿提供，管线敷设由承包人负责。（6）发包人无偿提供办公室、浴室更衣室、职工住房、食堂、矿灯、自救器、便携式瓦斯检测仪、机修房等

7、土建措施工程。第四条：施工工期管理1、施工工期：经双方协商、确定施工内容后七日内，承包人施工队必须进入施工地点，并保证正常施工；承包人必须确保按照双方约定的单位工程工期和每月进尺计划进行施工。2、工期调整：因以下原因造成的工期延误，经双方代表确认后工期相应顺延或进行计划调整。（1）因发包人原因致使工作面停电、停水或运输条件或设备无法运转时，造成一次停工连续3小时以上者，累计停工时间按d=h/24折算后延长工作日。以当班开出的影响单，并经当天值班领导签字、调度盖章有效，影响单一式三份，工程或机电、调度、承包人各一份，月底补办的影响单无效。（2）因设计变更而增减单位工程工程量的，按工程量的增减相应

8、顺延或缩短工期。（3）发生人力不可抗拒的自然灾害时，视其条件工期相应顺延。（4）如无特殊原因，承包人每拖延一天，扣罚工程价款的1%；或按延米进尺计划，每欠计划的1%扣当月度单位工程总款的1%，工期提前或超计划完成任务可按发包方规定给予适当奖励。第五条：图纸及技术资料1、工程准备前发包人提供如下资料：（1）施工设计图纸两份。（2）测量点记录两份。（3）地质资料两份。2、施工组织设计:（1）由承包人按照工程内容编制施工组织设计, 要在合同签定后十天内编出。征得发包人同意后，由承包人上级管理部门办理审批手续，审定的施工组织设计报发包人六套，并按施工组织设计编制进度计划。（2）按施工组织设计有关规定编

9、制的进度计划、材料计划、施工计划、统计报表等，在报送有关部门的同时报发包人四套。3、单位工程竣工后，承包人向发包人报送如下材料：（1）施工组织设计或方案、设计变更文件。（2）隐蔽工程记录及验收资料6套。（3）工程质量自检、验收资料6套。（4）工程竣工图纸、资料6套。（5）混凝土试验单6套。（6）井巷涌水量实测资料及地质条件变化的实测资料。（7）施工签证单、隐蔽工程验收及其他施工发生的费用记录等有关工程造价增减的合同文书往来函件或签证。（8）事故处理报告6份。第六条：工程质量与验收1、工程质量标准：按现行的国家行业标准执行。2、隐蔽工程：施工中需隐蔽部分具备了隐蔽条件，承包人自检合格后，于工程隐

10、蔽前8小时以书面形式通知发包人和监理驻工地代表，同时承包人必须填报隐蔽工程自检记录，注明隐蔽工程验收内容、时间、地点；隐蔽工程经发包人和监理驻工地代表验收合格，并在验收记录上签字后，承包人方可进行隐蔽和继续施工。如发包人和监理单位收到通知单后不能按时参加或在8小时内没对该内容进行验收，承包人可自行隐蔽，并做好隐蔽工程自检记录，发包人应予以认可。工程隐蔽后，发包人随时可以提出复检，承包人应予以积极配合；复检合格，复检费用由发包人承担，工期相应顺延；若复检不合格，其整改费用由承包人承担，工期不予顺延。若承包人未通知发包人而自行隐蔽，承包人必须承担复检、整改的一切费用以及由此造成的影响。3、中间验收

11、：发包人对承包人施工的工程每月进行三次旬验收，优良品率达到60%以上，消灭不合格品，出现一次不合格处罚5000元，并限期改整经复检合格。每月底进行一次结算验收，验收资料作为支付工程进度款的依据，工程不合格的部分一律不支付工程款，待整改合格后，经重新验收达到要求时方可补支所欠工程款。4、竣工验收：单位工程竣工后，承包人应先对该工程进行自检，并对其存在的片帮、冒顶、喷层开裂、赤脚、舌根、倒棚等问题进行整改，确定具备验收条件后提前10天向发包人提出书面申请；发包人应在接到申请5天内组织有关部门对该工程进行总体验收，经验收认定质量达到合同规定的要求，双方签字；若达不到合同规定的要求，承包人应组织整改，

12、并承担一切费用；但因地质条件或矿压所造成的巷道损坏，其整改费用应由发包人承担。5、施工中发包人要求煤矸进行分装、分运时，承包人必须按规定执行，否则发现一次煤矸混装，罚款100元。6、零星工程由发包人调度指挥中心和工程科等有关科室共同研究，经生产矿长批准后方可派工，承包人凭派工单按发包人要求的质量标准和工期完成，否则按合同第四条第二款执行。完工后由调度、生产、企管等相关单位共同验收签证，方可作为结算工程款的依据。7、承包人按照国家及煤炭行业有关规定的保修办法负责保修。工程质量保修期为一年。第七条：工程移交及设备、材料的交接1、发包人负责将交由承包人施工的工程现场及设备进行修复、检测、验收，并确认

13、完好，交付给承包人。2、承包人领用的设备、材料按矿方管理规定办理领用单。3、设备交接：工程竣工验收时，承包人将其领用的设备最后要完好地交还给发包人（双方共同验收），如有损坏或丢失，按原价赔偿。4、周转使用材料的交接：与工程竣工验收同步进行，将所有周转使用材料均按领用时的规格、尺寸、数量交还给发包人；若有损坏，按本合同第三条第二项第一款规定处理。5、承包人在井下施工的所有工程全部竣工验收、交接后，5日内承包人撤出施工用房，并办理交接；承包人承担自身原因造成的办公用房、桌椅损坏的维修费用。6、工程竣工时，承包人负责提供工程质量自检、验收记录、隐蔽工程检查记录等资料6套。第八条：结算与付款1、合同价

14、款：依照国家现行文件规定和徐州定额站批复的工资单价及现场实际情况，经双方协商，按以下方式进行计算：（1）工程结算计算公式为：直接定额费中的人工费 ：依据中煤建协字200790号文煤炭建设井巷工程消耗量定额（2007统一基价）执行。辅助人工费：辅助用工平巷每班7个、斜巷每班9人，每天按三班计算，进尺按辅助费基础定额计算；硐室工程按每10M3折合一米计算。辅助用工人数不因现场任何条件的变化调整。综合取费（定额直接人工费+辅助人工费） 130 %（含劳动保险费）。人工价差调整：人工价差调整依据煤炭工业徐州工程造价管理站批复的集团公司权属矿区上年度人工单价执行。直接定额费中施工机械使用费中的机械维修配

15、件及其它定额外小材料费按：普掘：90元/米(明细见附件)，综掘：120元/米(明细见附件)，计入造价。10平方以下断面工程按：普掘：元/米(明细见附件)，综掘：元/米(明细见附件)，计入造价或包干使用。税金=(+)3.22%工程造价=+（2）工程价款支付：工程完工验收合格，扣除应扣款项后，支付承包方80%的工程进度款；工程结算后工程款付至90%（一季度一结算）。留10%的工程质保金，质保期（质保期为一年）满后无质量问题在一月内一次性无息返还质保金。顺槽工程结算时一次性付清工程款。（3）巷道维修工程按签证工程处理。（4）承包方按发包方按排完成的井下各项零星工作，由矿调度、工程或机电、企管、物业共

16、同签证，零工按93.66元/工日，均不再计取其它费用。 （5）其他费用按照双方5月22日会议约定执行，附：关于二期工程施工合同的会议纪要。2合同价款在下列情况下可作补偿调整：（1）因发包人原因造成的连续停工3小时以上，承包人必须完成发包人安排的临时工作任务；如因发包人未安排造成窝工，按签证时间以30元/工日计算出勤人员的窝工费。（2）发包人临时安排其它任务时，双方根据现场实际情况商定施工费用。3、竣工结算：承包人施工的单位工程全部竣工后，经验收达到合同规定质量要求，按本合同规定进行结算。第九条：施工与安全管理1、承包人必须按批准的施工图设计、设计变更、作业规程及发包人代表依据合同发出的指令施工

17、，随时接受发包人代表及委派人员的监督和检查；为检查和验收提供便利条件，并按发包人的要求进行返修和整改；承担因自身原因所致的返工和整改费用。2、工程煤属发包人所有，承包人在施工中不经发包人特许，不得煤、矸混装；每车矸石中含煤量不得超过发包人规定的标准。3、承包人要加强施工队伍的管理工作，保证安全、文明施工，保证井上生活场所以及井下施工现场的安全和卫生，不得使用电炉子、电炊具取暖、做饭，每发现一个电炉子（电炊具）罚款1000元。4、承包人必须接受发包人的安全、机电等方面的检查，遵守矿有关安全管理制度及安全奖罚条例，机电设备完好率要达到矿规定标准，无条件服从发包人对“三违”现象的制止，并承担安全违章

18、罚款。工作面如有设备失爆必须停工整改，整改费用自负。5、承包人施工现场必须参加发包人的质量标准化建设及安全管理活动。6、承包人自行负责安全工作的日常管理工作，涉及矿井重大安全的事项或设备使用不当时，发包人有权进行监督检查，必要时责令承包人停工整顿。7、因承包人的原因造成的一切工伤、事故，发包人协助提供事故求援，后果均由承包人自负；因承包人原因造成的事故给发包人带来的经济损失及上级管理部门、安全部门的罚款均由承包人承担。由于发包人原因造成的工伤事故，由发包人负责。由于第三方原因造成的工伤事故，由发包人协调解决，所有责任由第三方承担。第十条：双方责任1、发包人责任（1）发包人派 同志为发包人驻工地

19、代表，对工程进度、质量、合同履行情况进行监督检查，负责签证和受理各项报表及协商其它有关事宜，及时解决应由发包人解决的问题。（2）负责协助协调工程施工过程中与地方的工农关系，协助办理施工许可证，改善施工环境，保证水、电、路工程的正常使用。（3）负责组织承包人、设计单位、主管部门参加施工图交底会审，并做好交底会审纪要。（4）工程施工前提供相应的工程施工图一式两份（其他巷道、硐室施工图在其开工前10天内陆续提供）；施工技术资料（包括工程水文地质资料、导线水准点和控制坐标点等）两份， 7天内提交并进行现场校验。（5）延伸导线点、中腰线由发包人负责。（6）按时办理工程拨款和结算。（7）按时参加工程的月末

20、验收、中间验收、隐蔽工程验收，及时办理签证。（8）发包人有权对工程任何部分的形式、质量或数量以书面形式（双方签字认可）做出任何变更，指令承包人增加或减少工程量。2、承包人责任（1）承包人派 同志为驻工地代表，负责按照有关国家技术规范、标准及施工图组织施工，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的承包人代表。（2）在情况紧急且无法与发包人代表联系时，承包人有责任采取力所能及的一切措施保证人员生命和工程财产的安全防止事态扩大，尽力挽回损失，并在采取措施后24小时内向发包人代表送交报告。（3）承包人协调施工过程中的地方关系；负责施工场地的保卫工作，否则造

21、成工程材料、设备损坏或丢失，由承包人承担。（4）负责施工区域内的临时道路、临时设施、水电管路的敷设、管理、使用和维修工作。（5）承包人应于施工前15天内编制施工组织设计或施工方案和工程进度计划，并经发包人确认或提出修改意见（此确认和修改并不免除承包人施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任），并做好各项单位工程施工准备工作。（6）严格按照施工图说明进行文明施工，符合环保要求，确保工程质量，按合同规定的时间完工和交付。（7）承包人必须按发包人确认的进度计划组织施工，接受发包人对工程进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按发包人的要求提出改进措施，经发包人确认后

22、执行。（8）及时向发包人提出隐蔽工程验收通知、竣工验收报告，以及向发包人提出月末验收和中间验收计划；提供月份施工作业计划，材料设备、成品、半成品等进场计划、月份施工统计报表、工程事故报告等。 （9）工程竣工后，及时清理现场，做到工完场清。在规定的时间内提出完整的竣工验收资料，办理竣工验收手续和提出工程竣工决算。（10）承包人按发包人安排完成的各项零星工作，由矿调度、工程技术科或机电科共同签证，并经分管领导批准。第十一条：施工与设计变更1、发包人提供的设计图纸、说明书和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包人组织设计交底或三方会审，做出会议纪要，作为施工的补充依据，双方均不得擅自修改。2

23、、施工中如发现设计有错误或不合理之处，双方应及时以书面形式通知对方，由发包人及时会同设计、施工等有关单位研究决定修改意见或变更设计，承包人按修改或变更的设计进行施工。施工计划作相应调整。3、承包人在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经设计或有关技术部门审查，发包人同意后采用并实施，按其节约价值的50%奖励承包人。4、发包人如需变更或修改设计，必须下达正式变更通知书或修改图纸，承包人才予以实施。对所变更的部位，承包人应严格按变更后的设计施工。发生允许调整的变更后，承包人提出变更价款报发包人审批。第十二条：争议与违约1、争议：本合同履行中发生争执，发包人、承

24、包人应本着实事求是的原则协商解决，协商不成时由xx仲裁机构仲裁解决。除下列情况外双方必须履行合同：（1）合同经双方共同确定无法履行。（2）双方协议终止履行合同。（3）仲裁机构要求停止施工，且为双方接受。2、违约：（1）发包人不按合同履行职责、支付款项或发生其它使合同无法履行的行为时，承担违约责任，并赔偿因违约给承包人造成的经济损失。（2）承包人不按合同的约定保证工程质量达到设计和规范的要求或发生其它无法履行合同的行为，承担违约责任，并赔偿因违约给发包人造成的经济损失。第十三条：违约责任1、承包人违约责任：（1）工程质量不符合合同规定的，负责修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付违约金。

25、（按第4条执行）（2）由于承包人责任造成工程不能按合同规定时间交付使用的，承包人偿付逾期违约金。（按第4条执行）（3）保修期内如发生质量问题,承包人接到发包人通知后7日内进行修理，否则，发包人有权另请施工单位进行修理，因此发生的修理费用由承包人承担。（4）本工程不得转包分包，否则承包人应承担造成的责任损失。2、发包人违约责任（1）未能按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包人由此造成的实际损失。（2）工程中途停工或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取补救措施弥补或减少损失，并应赔偿承包人由此造成的实际损失。（3）工程未验收，发包人提前使用或擅自动用，由此发生的质

26、量或其它问题，由发包人承担责任。第十四条：安全施工与文明施工1、安全施工：（1）承包人应按照煤矿安全法规及有关规定做到安全施工，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，发生重大伤亡事故或质量事故应按规定立即上报有关部门并通知发包人代表。事故损失由责任方负责。（2）发包人有权对承包人施工安全及质量进行检查监督，对承包人现场存在的事故隐患和承包人发生的事故做出处罚。对工程质量将严格按建设工程质量管理条例实施处罚。（3）在整个合同实施过程中，承包人对现场人员的安全、管理负责，根据工程需要，发包人代表有权要求承包人提供并保持照明、防护、围栏、警告信号等。（4）合同签订后，双方另行签订安全协

27、议。2、文明施工：（1）承包人要保证井上施工场区内及井下施工场所的安全卫生,工程竣工后或合同终止时,承包人要按双方商定的意见积极组织自备设备设施的撤除和清理,并将发包人提供的设施设备维修完好,交还给发包人,并做到及时退场。（2）施工人员要遵守乡规民约、矿规矿法，搞好文明施工。第十五条：附则1、本合同一式8份,甲乙双方各执正本1份,副本发包人3份,承包人3份。2、本合同自双方代表签字，加盖公章或合同专用章后即生效。工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。3、合同签订时间： 年 月 日第十六条：其 他本合同未尽事宜，双方另行协商签订的补充合同与本合同具有同等效力。发包人：（公章） 承包人：（公章）法人代表： 法人代表： ：委托代理人： 委托代理人：附件：机械维修配件及其它定额外材料费用明细表掘进方式维修配件明细其它定额外材料普掘（元/米）耙装机、绞车、电站、风钻、风镐、锚杆机等机械配件12.5mm（不含）以下钢丝绳、6mm2（不含）以下电缆、各类高压胶管、各类油脂、喷浆机料管等材料综掘（0元/米）耙装机、皮带机、综掘机、绞车、电站、风钻、风镐、锚杆机等机械配件12.5mm（不含）以下钢丝绳、6mm2（不含）以下电缆、各类高压胶管、各类油脂、喷浆机料管等注：以上费用包干使用，在结算中计入造价15