1、建 设 工 程 施 工 合 同SZCZ-RD-131028 项目名称:xxxx综合楼装饰工程停车场车位划线工程日期:2013年10月第一部分 协 议 书依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,三方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况工程名称: xxxx综合楼装饰工程停车场位划线工程 工程地点: 工程内容: 停车场位划线 工程立项批准文号: 二、工程承包范围:承包范围: 包工包料 三、合同工期开工日期: 竣工日期: 合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准: 合格 五、合同价款金额(大写): 元六、
2、组成合同的文件组成本合同的文件包括1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、标准、规范及有关技术文件双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工;竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间: 年 月 日合同订立地点: 本合同双方约定 签字、盖章 后生效。本页无正文发包人:(公章) 承包人:(公章)法定代表人: 法定代表人: 委托代表人: 委托代表人
3、: 电 话: 电 话:传 真: 传 真: 开户银行: 开户银行:帐 号: 帐 号:住 所: 住 所: 邮政编码: 邮政编码:第二部分 合同通用条款本工程合同通用条款采用中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局颁发的建设工程施工合同(CF-1999-0201)的“通用条款”第三部分 专用条款 一、词语定义及合同文件 2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、本合同通用条款 4、本工程所适用的标准、规范及有关技术文件5、工程图纸 6、工程报价单或预算书 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:建筑法、合同法等
4、中华人民共和国法律、行政法规。 3.3 适用标准、规范 适用标准、规范的名称: 与本工程相适用的标准、规范。 发包人提供标准、规范的时间: 无 国内没有相应标准、规范时的约定: 无 4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数: 工程开工前提供施工图二套 发包人对图纸的保密要求:承包人履行图纸的保密义务、不得将图纸内容泄露给无关的单位或将图纸用于非发包方同意的本工程以外的其他工程。 使用国外图纸的要求及费用承担: 无 二、双方一般权利和义务5.3发包人派驻的工程师姓名: 职务: 发包人驻现场代表 职权: 按通用条款执行 7、项目经理姓名: 职务: 8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要
5、求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间: 开工前 (2)将施工所需的水、电、电讯线路按至施工场地的时间、地点和供应要求: 已具备 (3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求: 已开通 (4)工程地质和地下管线资料的提供时间: / (5)发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 开工前 (9)双方约定发包人应做的其他工作: / 8.2发包人委托承包人办理的工作: / 9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间: / (2)应提供计划、报表的名称及完成时间: / (3)承担施工安全保
6、卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 在工程实施过程中,承包人对现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护等作出具体安排。 (4)向发包人提供的办公和生产生活房屋及设施的要求: / (5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 施工过程中承包人负责处理现场的清理。 (6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:负责采取有效措施对已完成工程成品的保护,费用有承包商承担,保护期间发生的损坏承包商自费予以修理。 (8)施工场地清洁卫生的要求:符合发包人提出的一切文明施工、环境卫生等的管理规定,相应的费用已包含在报价内。 (9)双方约定承包人应做的其他工作: 三、施工组织设计和日期
7、10、进度计划10.1承包人提供进度计划的时间: 进场后三日内 甲方确认的时间: 收到后的一周内 13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况:遭遇洪水、连续一个月以上的下雨等不可抗力情况以及出现连续8小时以上停水、连续8小时停电、发包人同意等情况工期顺延 四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位: / 五、安全施工 六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用 方式确定,(1)采用固定价格合同 风险费用的计算方法: 按清单报价计算 风险范围以外合同价款调整方法: / (2)采用可调价格合同,合同价款调整方法: 另行约定 23.3双方约定合同价款的
8、其他调整因素: / 24、工程预付款 无 25、工程量确认25.1承包人向甲方提交已完工程质量报告的时间: / 26、工程款(进度款)支付 工程施工中期,支付合同造价50%的工程款,余款在工程验收结束合格后一次支付至100%。 七、材料设计供应 28、承包人采购材料设备 28.1承包人采购材料设备的约定:主要材料承包人须提供材料小样供发包方确认后进行材料采购。 八、工程变更九、竣工验收与结算 工程结算:工程验收通过后,施工单位应在三十个工作日内向发包方递交移交全部结算资料。发包方收到结算资料后的三十日内负责完成竣工结算工作。 32竣工验收 32.1承包人提供竣工图的约定: 贰套 32.6中间交
9、工工程的范围和竣工时间: / 十、违约、索赔和争议 35、违约 35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任: 按建设工程施工合同通用条款执行。 本合同通过条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任: 按建设工程施工合同通用条款执行。 本合同通过条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任: 按建设工程施工合同通用条款执行。 双方约定的发包人其他违约责任: 35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通过条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任: 按建设工程施工合同通用条款执行。进度计划经甲方确认后一定要严格执行。 本合
10、同通用条款15.1款约定承包人违约应承担的违约责任: 按建设工程施工合同通用条款执行。 双方约定的承包人其他违约责任: 按建设工程施工合同通用条款执行。 37、争议 37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时: (1)约定向 工程所在地基层 人民法院提起诉讼。 十一、其它 38、工程分包 38.1本工程发包人同意承包人分包的工程: 无 分包施工单位为: 无 39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定: 按建设工程施工合同通用条款规定执行 46、合同份数 正本贰份,甲、乙双方各执壹份 46.1双方约合同副本份数: 肆份,甲、乙双方各执贰份 47、补充条款:无合同清单:序号产品及主要零部件名称型号参数单位数量单价合价备注1 指示牌 400*1200 面102 指示牌 400*1200 面103 交通广角镜 800 面24 车位线 5.5*2.5m 个1305 车道分界线 线宽150mm 米5606 箭头 长度3000mm 个307 车位编号 00 冷涂 个130合计:优惠报价:大写: