1、工业防尘地坪施工合同定作方:地 址:电 话:签署日期: 根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,综合本工程具体情况,本着平等、友好的合作原则,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。第一条件 工程项目 1、工程名称: 2、工程地点: 第二条工程承包内容及造价地坪名称施工面积()单价(元)合计金额1承包方式:单价由双方一次商定,由乙方包工包料包施工的全包形式承包本工程。完工按实际面积结算。2承包面积:施工面积为暂定面积,结算时以实际面积乘以单价进行结算。第三条工程付款方式1、本合同总造价约为人民币 元(大写) 元整(正式决算总价款以实际施工总
2、面积确定的价款为准,单价不变。)2、乙方进场时,甲方应当预付本合同约定总价款的 %(计人民币 元)给乙方,甲方不按协议预付,乙方在约定预付时间届满5天后向甲方发出催付通知,甲方收到通知后仍不能按要求预付,乙方有权中止合同的履行,因此造成的一切损失由甲方承担。3、乙方施工进程达到(面积50%)时,甲方再支付本合同约定总价款的 %(计人民币 元),甲方如未及时付款,乙方可在约定预付时间届满5天后向甲方发出催付通知,甲方收到通知后仍不能按要求预付,乙方有权中止合同的履行,因此造成的一切损失由甲方承担。4、工程结束后,甲方需在3个工作日内对整个工程进行验收合格后,再支付本合同约定总价款的 %(计人民币
3、 元)。如经验收合格后,甲方仍未付款,须支付乙方应付款额每日0.3%的违约金( )。6、双方约定预留本合同约定总价款的 %(计人民币 元)为质保金,质保期为 年,该质保金仅用来支付因工程质量责任问题而产生的维修费用。甲方应当在质保期满后7天内,将该质保金或剩余价款返还给乙方。如不及时返还,甲方应另赔偿因此给乙方造成的一切损失(包括但不限于该质保金自合同签订之日起计付的银行同期贷款利息)。7、其他约定 第四条 工程工期 1合同所承包工程工期累计为 天,自进场之日起算,至本工程竣工验收之日。 2进场、开工日期:合同签定后,进场日期、开工日期均由甲方以书面形式提前 天通知乙方,并由双方确认执行。 3
4、施工中途如因故出现第二次或第二次以上的进场及开工时间,须由双方提前三天商定。第五条 甲、乙双方的义务及责任 1、本工程甲方委派 同志(手机: ), 乙方委派 同志(手机: ),为施工负责人,具体负责工程相关事宜。双方变更负责人时,应当及时书面通知对方知晓。甲方或乙方施工负责人或签约人的意见或签字即视为甲方或乙方的意见。 2、乙方负责施工人员、机器设备、施工用料等调配。 3、乙方未能按双方所确定的施工方案进行施工,由此所引起的质量问题由乙方承担。 4、甲方应当保证乙方正常施工所需要的必要条件及相关费用,包括并不限于用水、用电、协调解决施工人员食宿及食宿安全、施工材料存放等。如因甲方未能保证乙方必
5、要施工条件导致施工进程不畅,甲方自负该责任并承担乙方因此所受到的停工、窝工等损失。 5、乙方在施工前必须提供详细的施工方案给甲方。作为合同附件。(包括每次的用料、施工时间、保养期限、维护方法等) 6、乙方在施工用料进场后通知甲方验收确认,未通过甲方验收的材料乙方不得组织施工,否则,由此产生的责任及损失有乙方自行承担。第六条 工期变化及施工方案变更 1、乙方不能按时开工,应在约定的开工日期5天之前,向甲方书面提出延期开工的理由和要求。甲方在3天内书面答复乙方。甲方同意延期要求,工期予以相应顺延(如甲方在3天内不予答复,视为同意乙方请求)。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,竣
6、工日期不予顺延。甲方以书面形式通知乙方并经乙方同意后,可推迟开工日期,但需承担因此给乙方造成的经济损失。 2、甲方在确有必要时,可书面要求乙方暂停施工,并在提出要求后两个工作日内提出处理意见。乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完工程,实施甲方处理意见后向其提出复工要求,甲方批准后继续施工。甲方未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后两个工作日内未予答复,乙方可自行复工。停工责任在甲方,由甲方承担经济支出,相应顺延工期;停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用。因甲方不及时作出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方己部分或全部取消合同,由甲方承担违约责任。 3、因下列原因影响施工进度,经甲方确
7、认,工期可相应顺延。 a)工程量变化和设计变更; b)非乙方原因停水、停电、停气造成停工,一周内累计超过8小时,一天内连续超过3小时; c)不可抗力; d)合同中约定或甲方同意给予顺延的其他情况。 乙方在以上情况发生后5天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告,甲方在收到报告后5天内予以确认、答复,逾期不予答复,视为已确认并同意报告内容。 非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。 4、施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划,报甲方批准。甲方应在5天内给予批准,并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容:
8、a)提前的时间; b)乙方采取的赶工措施; c)甲方为赶工提供的条件; d)赶工措施的经济支出和承担; e)提前竣工收益(如果有)的分享。第七条工程质量一按照甲方、乙双方对本工程施工方案的确定,地坪工程质量应达到以下标准:1表面平整度:与混凝土找平层平整一致:2表面密实程度:优于普通混凝土表面,以现场样板为参照保持一致;3外观颜色:基础本色,色泽均匀,表面亮光。二对于以下现象乙方不承担连带责任:1出现找平层空鼓或混凝土石子浮露表面;2由于建筑体结构发生变化引起的质量问题。第八条工程验收标准及验收规则1本工程验收标准的依据为:乙方企业标准(即:合同中约定的质量标准)。2验收方式:a分阶段验收:如
9、果本工程工期较长或需要分阶段、分场地施工,必须进行分段验收;每完成一次工程量,验收一次,并办理验收手续,直至工程竣工验收完毕。b一次性验收:本工程竣工后,一次验收;验收合格后交付甲方。3合同约定的验收方式为上述条款中的第b条。4其它验收约定:a按上述验收方式,工程一经验收合格即交付甲方。如果甲方因故(条件限制或客观因素)推迟或拖延验收,乙方只负责两天的现场维护,从第三天起自动交付甲方。b本工程验收不合格,如果原因是由乙方造成的,由乙方承担相应的经济责任并负责维修;如果原因与乙方无关,甲方需在验收单上注明并按合同支付乙方应得款项。c本工程末以验收,甲方(包括其他第三者)提前使用或擅自使用,由此而
10、引起的质量或其它问题由甲方承担责任。d密封固化剂地坪施工结束后,有局部发白属于正常情况,经过一段时间使用,发白现象会逐渐消失。e竣工验收通知:工程竣工之日起3天内,乙方书面通知甲方进行验收。甲方应自收到乙方通知3天内组织验收。如甲方拒绝验收通知或验收通知5天内不组织验收的,视为工程竣工并验收合格。甲方须按本合同第四条第二点规定支付一切工程费用。九、工程保修1保修期限为 个月,于工程竣工验收合格后翌日起计算。保修期最长不得超过 个月。2保修内容:乙方承包的工程范围。免费保修内容是指在竣工后的现有条件下进行的免费保修工作,包括由于乙方使用的材料或施工造成的质量缺陷。3保修范围:本工程保修范围不包括
11、因甲方使用不当、基层结构原因造成的缺陷或人为破坏、不可抗拒事故造成的损坏。出现上述情况需要维修的,乙方将按维修工程量结算材料成本、人工等费用。十、违约责任及争议解决办法1甲乙双方末能按合同条款履约,同时也末按照合同规定进行处理,由此引起的争议,应由双方协商解决。协商不成,应在原告所在地选择有管辖权的法院进行解决。2甲乙双方任何一方末能履行合同条款或在执行合同条款中擅自违约,另一方有权追究其违约责任;同时,违约方必须承担由此引起的一切以济损失。3如因甲方原因末按合同付款,则每迟一天按余款的14%作为违约金;末通过验收甲方不支付验收款。十一、附则1本合同一式贰份;2本合同由双方法定委托人或其代表签字,并由双方单位盖章后即生效。3合同有效期限:自合同生效之日起,至工程竣工保修期满终止。4本合同末尽事宜,以双方协商一致后,可签订补充协议(与本合同具同等法律效力)。5本合同在有效期内,如双方达成不属于本合同约定的其它工程合作项目,必须另外签订合同。6本合同所列甲、乙双方联系地址,为甲、乙双方通信、发通知等联系的法定地址。如任何一方需要变变更地址的,应书面通知对方,否则承担由此带来的一切责任。甲方: 乙方:住所: 住所:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电话: 电话:传真: 传真:签约日期: 签约日期: