1、 XX村(XX)绿化改造工程招 标 文 件招标编号:XX20140912 (工程量清单计价)招 标 人:南通市XX区城市建设管理中心招标代理单位:南通XX有限公司 日 期: 9月12日 目 录第一章 投标须知及投标须知前附表4一、投标须知前附表4二、投标须知7(一)总则7(二)招标文件9(三)投标文件10(四)投标报价13(五)投标文件的密封和递交18(六)开标、评标和定标19(七)授予合同21第二章 评标办法23价格单因素评标法23第一部分 协议书27第二节 通用合同条款(略)30第三节 专用合同条款30第四节 施工安全生产承诺书57第四章 工程建设标准59一、工程采用的计价规范59二、本工
2、程采用的技术规范59三、本工程对施工工艺的特殊要求59第五章 图纸、技术资料及附件60第六章 投标文件格式60一、法定代表人身份证明书61二、授权委托书62三、投标函63四、已标价的工程量清单64投标总价表65总说明66工程项目投标报价汇总表67单项工程投标报价汇总表68单位工程投标报价汇总表69分部分项工程量清单与计价表70工程量清单综合单价分析表71措施项目清单与计价表(一)72表10措施项目清单与计价表(二)72措施项目清单与计价表(二)73措施项目清单费用分析表74其他项目清单与计价汇总表75暂列金额明细表76材料暂估价格表76规费、税金项目清单与计价表77发包人供应材料一览表78承包
3、人供应主要材料一览表78五、计划投入的主要施工机械设备表79六、主要施工管理人员表79第七章 资格证明文件格式80七、诚信承诺书87第八章 工程量清单87工程招标文件备案表编制人(组长签字):日 期: 2014年 9 月12日招标人(盖章) 法定代表人(签字)招标代理机构(盖章) 法定代表人(签字)日 期:2014年9月12日南通市XX区公共资源交易管理办公室(备案)第一章 投标须知及投标须知前附表一、投标须知前附表项号条款号内 容说 明 与 要 求11.1工程名称XX村(XX)绿化改造工程21.1建设地点XX村(XX)31.1建设规模及标段划分约30万元41.1承包方式包工包料51.1质量标
4、准合格(绿化工程交付时苗木成活率达到100%)。61.1工期要求计划开工时间:2014年10月 日计划竣工时间:2014年11月 日施工总工期30日历天(具体开工时间以发包人签发的开工令为准)71.4资金来源财政拨款82.1招标范围施工图及工程量清单中所示的绿化改造工程, 916工程报价方式按工程量清单计价固定综合单价报价1012投标有效期45日历天(从投标截止之日算起)1114投标担保金额投标保证金:人民币:壹万元。递交形式:银行汇票1212.1提交疑问材料时间及方式如有疑问需要招标人澄清,应于2014年9月25 日17时前以电子文件(不具单位名称、不加盖单位公章)形式发送至指定邮箱(XX)
5、向招标人提出,招标人予以解答。1313.1踏勘现场投标人自行踏勘现场招标答疑时间:2014年9月 27 日16:00时前1418.2招标控制价编制依据招标控制价编制执行建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008);江苏省建设工程工程量清单计价项目指引2004年版;江苏省仿古建筑及园林工程计价表(2007年版)南通建设工程造价信息2014年第4期、第9期;江苏省建设工程费用定额2009版;苏建函价2014569号文件:省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知以及江苏省南通市现行的有关工程造价的补充规定。1518.3公布的招标控制价文件组成费用汇总表、清单与计价表、材料价格表
6、1618.4招标控制价及公布时间本工程招标控制价将于:2014年9月30 日17时前在“中国XX网”()招标公告网上公布1720.1投标文件份数正本 壹 份,副本 贰 份。 1821投标文件提交地点及截止时间收件人:南通XX有限公司截止时间:2014年10月9 日15时00分提交地点:南通市XX区XX1922开 标开标时间:2014年10月 9 日15时00分开标地点:南通市XX区XX2025评标委员会评标委员会构成共5人,其中招标人代表1人,专家4人。2136履约担保金额投标人提供的履约担保金额为合同价的15%。其中:工期保证金为5%;质量保证金为8%;安全文明施工保证金为2%;第一中标候选
7、人在中标通知书发出后四天内若不交纳履约保证金的,视为自动放弃本次工程的中标资格和参与以南通市XX区城市建设工程管理中心为招标人的其他工程的招投标资格并收全部投标保证金,中标人的位置由第二中标候选人填补,以此类推。 22招标单位单位名称:南通市XX区城市建设管理中心地 址:南通市XX 联 系 人:XX电 话:23招标代理单位单位名称: 南通XX有限公司地 址: XX联 系 人: XX联系电话: XX99 传真号码: XX9二、投标须知(一)总则1.工程概况1.1.本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项第7项。1.3.招标范围:见本须知前附表第8项1.4.现场条件 (1)施工现场拆迁及平整情况:
8、 具备施工条件。 (2)施工用水、电:施工用水、电,由中标人自行安装并承担相关费用,费用投标时自行考虑,结算不调整。(3)场内外道路:场内、外道路已通。施工便道由投标人自行考虑,并列入投标报价,工程结算时不作调整。(4)其他:投标人应认真对现场环境进行踏勘,对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究,作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中,投标人均不得以不了解现场情况为由,提出任何形式增加工程造价的要求,施工时因场地问题引起的成本费用增加,均由投标人自行承担,结算时不予调整。中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作,并充分考虑工程实施范围内外的单位
9、、个人和其他可能出现阻挠施工的情况,若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失,由投标人自行考虑,并列入投标报价,工程结算时不作调整,并无条件接受总承包单位、监理单位的协调、管理,做好与其他专业分包单位的配套、成品保护、防盗等工作。投标人务必自行认真踏勘现场条件,如若对现场施工条件有疑问,请在2014年 9月25日17:00时前提出(网上答疑具体操作详见南通市建设工程网上招投标系统操作手册),否则视同认可。一旦中标不得对现场条件提出额外要求,且不得要求增加费用。1.4承包方式说明:工程发包范围内的包工、包料、包质量、包工期、包安全文明等总承包。1.5按照中
10、华人民共和国招标投标法、工程建设项目施工招标投标办法及相关规定,上述工程已符合招标条件,现采用 公开招标(资格后审)招标方式,择优选定施工单位。 2、投标人资格要求2.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉:(1)参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和 城市园林绿化工程叁级及叁级以上 施工资质。(2)参加投标的注册建造师必须具备以下资质:(满足以下三个条件之一)1获得国家级园林绿化及相关专业中级及以上职称的技术人员;2具有中专以上(含中专)学历、获得园林绿化及相关专业初级职称3年以上的技术人员;3获得园林绿化及相关专业初级职称且从事园林绿化工作8年以上的技术人员。(3)企业没有因
11、骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的(以江苏省住房和城乡建设厅公告为准)(4)企业的资格类别、等级和项目负责人的资质等级满足招标公告要求;(5)资格审查文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假(6)拟选派的项目负责人需为企业的正式员工(需提供与企业的有效劳动合同及社保机构出具的投标企业为其交纳的2014年1月至2014年7月的养老保险缴费证明)(7)本工程不接受联合体方式的投标。(8)项目负责人必须满足下列条件之一:项目负责人是非变更后无在建工程的。项目负责人是变更后无在建工程的,并且:原合同工期已满且变更备案之日已满六个月;或者,因非
12、承包方原因致使工程项目停工超过120天,且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的。项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。拟派项目负责人在XX区范围内有在建工程的,虽然未正式竣工验收但工程确已完工的,必须有由建设单位出具“工程已完工,同意项目负责人参加其他工程招投标活动”的证明。无此证明的一律作废标处理。未尽之处具体详见第二章“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”3.投标费用3.1投标人在提交投标文件的同时提交300元,无论是否中标,该费用不予退还。3.2投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费
13、用。无论投标结果如何,招标人对上述费用不负任何责任。4、踏勘现场4.1 经招标人允许,投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场,但投标人不得 因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失,投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 4.2 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘,以便投标人获取有关编制投标 文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。 4.3 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料,是招标人现有的能被投标人利用的资料,招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。 4.4投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素,检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。
14、(二)招标文件5.招标文件的组成5.1.招标文件包括下列内容:第一章:投标须知第二章:评标办法第三章:合同条款第四章:工程建设标准第五章:图纸、技术资料及附件第六章:投标文件格式第七章:资格审查文件格式第八章:工程量清单5.2根据本章第6、7款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前,应通过“中国XX网”(http:/)通知公告栏随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)、招标控制价公示等内容。投标人查阅如有遗漏,其风险应由投标人自行承担。6招标文件的澄清6.1投标人从“中国XX网” (http:/)招标公告栏下载招标文件后应仔细阅
15、读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核,特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异,则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人,招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。6.2招标人不
16、组织集中答疑,投标人如有疑问,应在2014年9 月 25日17时之前以电子文件形式发送至XX(不具单位名称、不加盖单位公章),招标人予以澄清。6.3招标文件的澄清答疑将在投标人须知前附表规定的时间前,在“中国XX网”(http:/)招标公告栏向所有投标人公示,但招标人不指明澄清问题的来源。如果招标人在检查投标人提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改,或者招标人根据投标人所提问题对工程量清单进行了补充和(或)修改,但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异,则此类差异不再提交招标人答疑和修正,而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人已作的补充和(或)修改)进行投
17、标报价。7、招标文件的修改7.1招标文件发布后,在投标截止期前,确需对招标文件进行修改的,招标人以招标文件澄清、答疑方式,经“中国XX网” 通知公告栏向所有投标人公示。7.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分,对招标人、投标人均具有约束力。如果修改招标文件时间距投标截止时间不足7天,为保证投标人合理时间编制投标文件,招标人应合理延长递交投标文件的截止日期。7.3本工程采用网上答疑,招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“中国XX网” 通知公告栏上公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时,以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时
18、查看“中国XX网” 通知公告栏中有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息,由此造成投标损失自负。(三)投标文件8. 投标人应认真应阅读招标文件所有内容,未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为废标处理。9. 投标文件由资格审查资料原件包、资格审查资料包、商务标三部分组成。投标文件应包括下列:9.19.3条。9.1资格审查资料原件包包括以下内容:(1)工商部门颁发的投标企业有效的法人营业执照副本;(2)投标企业资质证书(副本);(3)投标拟派项目负责人职称证书;(4)拟派项目负责人与投标单位签订的有效劳动合同及近期社保缴费证明(须提供投标企业为其缴纳的20
19、14年1月至2014年7月);(5)拟派项目负责人无在建工程承诺书原件(格式详见第七章“六、无在建工程承诺书”);拟派项目负责人在XX区范围内有在建工程的,虽然未正式竣工验收但工程确已完工的,必须有由建设单位出具“工程已完工,同意项目负责人参加其他工程招投标活动”的证明。无此证明的一律作废标处理。(证明格式详见第七章“八、工程完工证明”)(6)诚信承诺书(第七章“七、诚信承诺书”);以上原件密封在一个封袋中并编写材料目录,以便在开标时核查,在封袋骑缝处加盖投标人。9.2资格审查资料包包括内容:(1)工商部门颁发的投标企业有效的法人营业执照副本复印件;(2)投标企业资质证书副本复印件;(4)投标
20、拟派项目负责人职称证书复印件;(5)拟派项目负责人与投标单位签订的有效劳动合同及近期社保缴费证明(须提供投标企业为其缴纳的2014年1月至2014年7月)复印件;(6)拟派项目负责人无在建工程承诺书原件(格式详见第七章“六、无在建工程承诺书”);(7)诚信承诺书(格式见第七章“七、诚信承诺书”)(8)资格审查文件表格(格式详见招标文件第七章);9.3 商务标(1)法定代表人身份证明书原件(新格式,详见第六章“一、法定代表人身份证明书”);(2)授权委托书(如有授权)原件(新格式,详见第六章“一、法定代表人身份证明书”);(3)投标函;(4)已标价的工程量清单:投标总价、总说明、工程项目投标报价
21、汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程量清单与计价表、工程量清单综合单价分析表、措施项目清单与计价表(一)、(二)、措施项目清单费用分析表,其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料暂估价格表、专业工程暂估价表、计日工表、总包服务费计价表、规费、税金项目清单与计价表等;(5)主材、特材和其他需发包人供应的材料用量;承包人供应主要材料一览表;(6)计划投入的主要施工机械设备表、主要施工管理人员表。10.招标文件提供的文件格式(第六章)投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。11.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印,投标文件副本可以复印,其正、副本都应
22、装订成册,并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。资格审查资料原件包、资格审查资料包、商务标分开装袋密封。 12.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改,须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。 13.投标有效期 投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。14.投标保证金14.1 本工程投标保证金为人民币:壹万元整;(递交方式为银行汇票),投标文件递交的同时,将投标保证金汇票和基本账户开户许可证复印件(加盖单位公章)递交给招标代理查验;投标保证金(银行汇票)上必须注明收款人为:南通市XX区财政局,用途为:XX村(XX)绿化改造工程投标保证金;汇款人为:投标单位名称。
23、中标单位的投标保证金有效期在投标截止日后45天内有效; 各投标人的投标保证金必须由企业法人基本存款帐户汇出。各投标人在递交投标文件的同时需递交投标保证金银行汇票原件(银行汇票原件单独提交,无须密封)和基本账户开户许可证复印件(复印件须加盖单位公章)供招标人代表查验,否则其投标文件不予接收。 14.2未中标人的投标保证金在开标之后予以退还。14.3中标人的投标保证金在签订合同后一周内予以退还。14.4投标人出现下列情况,其投标保证金一律不予退还。投标人在投标有效期内撤回其投标文件;投标人存在中华人民共和国招标投标法实施条例第三十九条、第四十条,工程建设项目施工招标投标办法第四十六条规定的串通投标
24、行为的;不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况(含相同错误)的,且被评为认定为串标的。投标人存在中华人民共和国招标投标法实施条例第四十二条规定的弄虚作假等违法行为的;投标人已签订诚信承诺书(详见招标文件标准格式)的,自投标之日起,中标公示结束之日止,经举报或区招标监管机构(评标委员会)复核,有悖于诚信承诺书相关承诺的,且查证属实的。通过受让或者租借等方式获取企业资质证书、建造师资格证书参加投标的,且查证属实的。存在上述-14.4.3行为的,投标保证金一律不予退换。并自认定之日起一年内不得参与XX区任何招投标活动,并在中国XX网滚动公示直至解禁。如已中标,招标人有权取消其中标资
25、格,并由该投标人承担一切责任和损失。参与投标的企业将视为遵守以上处罚条款。中标通知书发出后,除不可抗力情况外,中标人出现下列情形之一的,招标人必须取消其中标资格,并不予退还其投标保证金:放弃中标项目的;拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的;不与招标人签订合同的,或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的(四)投标报价15、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容,以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、清洗、养护、验收、安全措施、技术措施,作为一名有经验的投标人所应
26、考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。16、投标报价方式:16.1本工程项目采用固定单价报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。工程量的风险由发包人承担,价格风险在约定风险范围内的,由承包人承担,风险范围以外的按合同约定承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定,完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。16.2一旦中标,施工期间所有材料无论涨跌,一律不作任何调整。因设计补充或变更出现的缺项材料,其价格由承包人提供相关资料,以发包人、承包人双方共同协商认定的价格进入结算。16.3.因本工程工期短,本工
27、程人工工资单价采用苏建函价2014569号文件规定,无论市场涨跌,本工程人工工资单价不予调整。17.投标报价的计价方法按照建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)、江苏省建设工程费用定额(2009年),配套使用江苏省仿古建筑与园林工程计价表、费用计算规则和项目指引,由招标人(发包人)提供工程量数量,投标人(承包人)自主报价确定工程造价的计价方式。18.招标控制价18.1标底与招标控制价编制依据18.1本工程实行工程量清单招标,且编制招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的,招标人将视其为废标处理。18.2标底及招标控制价编制依据(前附表)招标控制价=(标底价-暂列金额-暂估价
28、-甲供材料-安全文明施工措施费-规费-税金)*各专业打折系数+暂列金额+暂估价+甲供材料+安全文明施工措施费+规费+税金。 本工程招标文件、设计图纸招标答疑(如有)现行设计、施工验收规范、规程、标准文件等有关技术资料。建筑工程工程量清单计价规范GB50500-2008、江苏省建设工程工程量清单计价项目指引2004年版、江苏省仿古建筑及园林工程计价表2007年版、江苏省建设工程费用定额2009年版以及相应的补充规定和省市颁布的有关工程造价文件;人工工资执行省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知(苏建函价2014569号),苗木价格参照南通建设工程造价信息2014年第4期中的指导价,
29、其它材料价格参照南通建设工程造价信息2014年第9期中的指导价及市场价。若南通建设工程造价信息(2014年第9期)无指导价的材料的价格,则按市场价执行。 不可竞争费按以下费率计取:(计算基础:A、为分部分项工程量清单费用,B、为措施项目清单费用,C、为其它项目费用) 序号费用类别费用名称计算基数绿化1规费工程排污费A+B+C/2社会保障金A+B+C3%3住房公积金A+B+C0.5%4现场安全文明施工措施费基本费A0.7%5考评费A/6奖励费A/7税金税金税前造价3.477%注:现场安全文明施工措施费率为暂定、最终以南通市建设工程造价管理处核定为准,否则在总价中扣除。 其它有关费率: A、临时设
30、施费:绿化按A*0.5%计取;检验试验费计取:绿化按A*0.06%计取。B、本工程管理费和利润按规定计取。C、赶工费、按质论价费、二次搬运费、特殊条件下施工增加费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费等不计。18.2.6 本工程苗木养护按贰级养护三年考虑。18.2.7江苏省南通市与本招标工程项目相关的其他现行的工程造价计价规定。 18.3 招标控制价文件组成。 招标人公布的招标控制价应当包括费用汇总表、清单与计价表、相关说明以及招标价调整等系数的取值。18.4 公布招标控制价时间。招标控制价在递交投标文件截止日7天前(含第7天)经南通市XX区公共资源交易管理办公室备案后在“中国XX网”(http:
31、/)招标公告栏向所有投标人公布。18.5 招标控制价异议处理投标人对招标人公布的招标控制价有异议时,应在开标5日前向招标人书面提出,经招标人复核确有错误的,招标人调整招标控制价并在开标4日前通知所有投标人,并补报送造价管理机构备查。 投标人对招标人复核结果仍有异议,应当在开标3日前向工程所在地招投标监管机构提交书面投诉。招投标监管机构组织的复核只进行一次,相关复核费用按江苏省建设工程等造价管理总站关于明确招标控制价和招标价调整系数范围有关问题的通知(苏建价站(2009)2 号)规定分别承担。19.投标报价编制要求19.1 采用工程量清单计价方式,投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进
32、行投标报价。19.2投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场的实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计,依据企业定额和市场价格信息,自主报价(已列入不可竞争的项目除外)。投标人所报材料设备价如低于同期的南通建设工程造价信息价或低于同期的市场价格信息,视为对招标人的优惠。投标人标函中所报材料设备的规格、等级不得低于图纸及工程量清单的要求。中标人应根据工程量清单确定的标准、等级、规格组织施工。19.13本工程工程量清单应与施工图、招标文件、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读,除投标人自行补充的措施项目外,投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致
33、。投标人确定投标报价,同时应考虑合同价中包含的所有风险、责任等各项费用。一旦中标,除本招标文件规定可调整事项外,双方均不调整。除设计变更外,招标人在工程量清单中未列明或项目特征描述不全,但投标人为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作,投标人应计入工程量清单相应子目中,工程结算时招标人不为此类项目另外支付费用。19.14工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目,其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。 19.15 报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。如有误差,在结算时以综合单价金额小的或有利于招标人的为计算依据。19.16 投标文件格式必须表式齐全,否则评标委员会
34、可视为该投标函未按招标文件要求提供必要内容,属内容不全。19.17 投标人在投标报价时,招标人提供的暂估价、暂列金额等不可竞争费用不得调整,否则按无效投标文件处理。若投标单位在投标报价时擅自改变暂估价或暂列金额且评审时未被发现,报价低于暂估价或暂列金额结算时统一先按招标文件明确暂估价或暂列金额扣除,报价高于暂估价或暂列金额时统一先按报价扣除;若擅自改变招标文件及清单内容,且评标时未被发现的,实际施工时一律以招标文件及工程量清单内容执行,结算价格不予调整。19.18 参考标底与招标控制价编制依据(临时设施费、检验试验费等所有措施费由投标单位根据工程实际情况报价,结算时不予调整),不可竞争费用不下
35、浮。中标候后中标人不得以标底或招标控制价中可能存在的不合理或错误作为借口而要求签证或索赔。19.19各投标人在投标报价时自行考虑人工工资的动态管理,结算时一律不作调整。19.20本工程所有材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购,材料价格按照市场中档质量的材料自行市场询价后报价。发包人对材料的质量有认定权(如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的,承包人必须重新采购,直至合格为止),施工时承包人需提供样品供建设单位选择,涉及到的价格不再调整。19.21工程量清单中,土方平衡以1项列入,土方平衡必须由各投标人踏勘施工现场后自行考虑。19.22承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作,并充
36、分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况,若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失,由投标人自行考虑,并列入投标报价,工程竣工结算时不作调整。19.23投标人还须结合现场情况,在投标报价中考虑由于可能的施工不便因素而导致的机械多次进退场费用。自行报价,工程结算时一律不予调整。合同外新增内容除外。因施工场地狭小而发生的一切费用由各投标人自行考虑,所有费用包含在投标报价中,竣工结算时一律不作调整。19.24不可竞争费按以下费率计取:(计算基础:A、为分部分项工程量清单费用,B、为措施项目清单费用,C、为其它项目费用) 序号费用类别费用名
37、称计算基数绿化1规费工程排污费A+B+C2社会保障金A+B+C3%3住房公积金A+B+C0.5%4现场安全文明施工措施费基本费A0.7%5考评费A6奖励费A7税金税金税前造价3.477%注:现场安全文明施工措施费率为暂定费率、最终以南通市建设工程造价管理处核定为准,否则在总价中扣除。19.25本工程临时设施费、检验试验费等各项措施项目费由各投标人根据现场实际情况自行拟定切实可行施工方案,自行报价,该费用一次性包定,结算时一律不作调整。投标人还须结合现场情况,在投标报价中考虑由于可能的施工不便因素而导致的机械多次进退场费用。19.26承包人须在完工前拆除现场所有临时设施,垃圾及剩余材料全部清运出
38、场,相关费用(含渣土证费用)由各投标人在报价时自行考虑到投标报价中,竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到发包人的认可,否则,如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。19.27本工程清单应与施工图、招标文件、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读,除设计变更外,招标人在工程量清单中未列明或项目特征描述不全,但投标人为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作,投标人应计入工程量清单相应子目中,工程结算时招标人不为此类项目另外支付费用。19.28各投标人必须认真踏勘施工现场,并根据工程实际情况拟定切实可行的施工方案,完成本工程合同范围内全部内容的各项措施项目费由各投标人在投标报价时综合考虑并
39、计入报价,该费用一次性包定,结算时一律不予调整。19.29施工用水、用电费用由各投标人在投标报价时综合考虑,结算时一律不作调整。19.30本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用,以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等,投标人均应综合考虑在投标报价中,竣工结算时一律不作调整。19.31现场安全文明施工措施费、规费项目费、税金项目费、暂列金额(使用权归业主方)、暂估价不允许调整,以暂估价方式列入报价的材料或内容,实际施工时,发包人保留认质认价或甲供的权利。投标人需在报价时考虑可能甲供的材料保管费,竣工结算时不调整。19.32报价书中的工程
40、数量乘以综合单价必须等于合价。如有误差,在结算时以综合单价金额小的为计算依据。19.33若投标单位在投标报价时擅自改变暂估价或暂列金额且评审时未被发现,报价低于暂估价或暂列金额结算时统一先按招标文件明确暂估价或暂列金额扣除,报价高于暂估价或暂列金额时统一先按报价扣除;若擅自改变招标文件及清单内容,且评标时未被发现的,实际施工时一律以招标文件及清单内容执行,结算价格不予调整。19.34各投标人应认真踏勘施工现场,并在报价中充分考虑施工现场情况、施工期的各种风险及施工期间或以后有可能发生的费用,并计入工程报价,一旦中标,不得提出额外增加费用要求。19.35施工单位进场前须向发包人提供本工程工伤外包
41、保险证明(无封顶强制保险),如不能满足以上条件,发包人可随时解除合同并没收安全文明施工保证金。19.36承包人在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目方面的影像视频资料以供后期审计使用,在送审工程结算资料时一并提交。所有签证资料必须附有详细影像资料(彩色照片),所有影像资料必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、工程量清单或招标文件列明的工作内容,则结算时该项内容将可能不予认可。19.37作为一个有经验的承包商,投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素,在整个工程施工过程中,若发生对周边相关构筑物、设施损坏的,承包人必须负责更换或修复,直至得到发包人的认可,期间涉及的所有费用由投标人承担,
42、招标人不再另行支付该项费用,结算时一律不作调整。19.38各投标人在投标报价时自行综合考虑人工工资的动态管理,结算时一律不作调整。19.39所种苗木在养护期间内,应按养护等级二级标准进行养护,及时清除杂草、施肥、防治虫害、修剪整枝等工作,保持草坪覆盖率达95以上,草坪内杂草控制在20以内;生长和颜色正常,不枯黄;每年修剪暖地型二次以上,冷地型10次以上;苗木成活率为100%,做到苗木生长良好,无虫害,养护期内的养护费投标人须综合考虑在报价中,结算时不作调整,养护期三年。19.40本工程施工时可能会受到季节、气候的影响,对于可能发生的回填土处理、种植时所用基肥与养护用肥料、绿化反季节施工费由投标
43、人在投标报价时自行考虑并计入报价,该费用招标人不再另行支付。19.41各投标人必须到现场仔细勘察,在投标报价时应充分考虑该工程施工场地现状、投标报价中应包含对绿化带渣土、砖屑等建筑垃圾清理外运、以及达到绿化种植的土质要求所需的一切费用,结算时招标人不再另行支付其费用。19.42因施工需要,需临时使用红线以外土地的或向其他单位租用土地的,由承包人自行解决,费用自行计算列入其他项目清单中。19.43 投标人确定投标报价,同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用,投标报价中绿化部分应包括苗木购买、种植、改善土质或换土、养护的所有费用。投标人在踏勘现场后,充分考虑现场土质情况,费用自行考虑在报价中,
44、在中标后不得因土质问题而影响苗木成活率。一旦中标,施工期间的苗木价格无论怎么涨跌,双方均不调整。19.44 其他未尽事宜在书面答疑中明确。(五)投标文件的密封和递交 20.投标文件的密封与标志20.1.投标人应准备 叁 份完整的投标文件,其中正本 壹 份,副本 贰 份,并标明“正本”或“副本”字样。20.2. 投标文件分为资格审查资料原件、资格后审资料、商务标三部分。资格审查资料原件包为壹份;资格审查资料、商务标均一式 叁 份,其中正本 壹 份,副本 贰 份。并分别标明“正本”或“副本”字样。20.3.资格审查资料原件、资格后审资料、商务标必须分别密封,并在封袋上标明“资格审查资料原件”或“商
45、务标”或“资格审查资料”,同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称。20.4. 投标人未按上述规定提交投标文件,其投标文件将被拒绝,并退还给投标人。20.5. 投标文件正、副本不一致时,以正本为准。 21.投标文件的递交21.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标文件递交截止时间之前规定的投标截止时间前完成投标文件的递交。招标人延长递交投标文件截止时间的,招标人与投标人在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期。21.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。22.投标文件的修改与撤回投标截止时间之前,投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回,但所递交
46、的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样,并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后,投标人不得修改或撤回投标文件。(六)开标、评标和定标 23.本工程评标、定标办法采用下列 23.1 种方式23.1.价格单因素评标办法23.2综合评估法24.招标人按本须知前附表第17项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持,由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况,也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字确认后,当众启封投标文件及修改文件,公布投标文件的主要内容。25、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的
47、所有实质性要求和条件作出响应。26、凡投标文件有下列情况之一的,属于重大偏差,视同未能对招标文件作出实质性响应,按废标处理。 26.1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章;26.2、投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人(或企业法定代表人委托代理人)印章(或签字)的;26.3、如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章(或签字)的,企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)的;26.4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 26.5、投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的; 26.6、除在投标截止时间前经招标人书面同意外,项目负责人与资格审查时不一致的;26.7、组
48、成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的; 26.8、在同一招标项目中,联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的; 26.9、联合体成员与资格审查确定的结果不一致的; 26.10、投标报价低于成本或者高于(或等于)招标文件设定的最高投标限价的; 26.11、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外; 26.12、与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的;26.13、与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的; 26.14、与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的
49、; 26.15、未按招标文件要求提供投标保证金的; 26.16、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 26.17、明显不符合技术规范、技术标准的要求的; 26.18、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的; 26.19、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的; 26.20、未按招标文件要求提供电子投标文件,或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的; 26.21、不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 26.22、以他人
50、的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的;26.23、不符合招标文件有关暗标的要求。27.评标、定标工作在市招标办的监督下由招标人或代理机构组织进行。 28.投标文件的澄清在评标过程中,评标委员会认为需要,以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料,投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴,签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后,投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件,一律不得作为
51、评标、定标的依据。29.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时,除招标文件另有约定外,应当按下列原则进行修正:(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致,以大写金额为准;(二)总价金额与单价不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外;(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。30.投标报价可以四舍五入到“元”。31.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中,投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为,都将导致取消其中标资格。32.评标委员会在评标工作完成后,将在评标报告之外按照统一格式公布下列评标结果公开的内容,中标结果公
52、示将在“中国XX网”通知公告栏公布,公布的时间为三日。评标结果公开的内容包括:(一)投标文件被判为废标的投标人的名称以及判定废标的依据;(二)评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果;以上评标结果公开的内容可以根据具体的评标方法和标准以及具体的评审因素作出适当调整。(七)授予合同33.定标后,招标人在15日内向工程所在地建设行政主管部门提交施工招投标情况的书面报告,书面报告应包括下列内容:33.1.施工招标投标的基本情况,包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开标评标过程和确定中标人的方式及理由等。33.2.相关的文件资料包括招标公告或者投标邀请书、投标报名表、资格审查文件、招标文件
53、、评标委员会的评标报告(应当附招标控制价组成文件)、中标人的投标文件。委托工程招标代理的,应当附工程施工招标代理委托合同。单独委托编制招标控制价的,还应当附招标控制价编制委托合同。34.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。35.合同协议书签署之前3天内,中标人应按本须知前附表第21项规定的金额向招标人提交履约担保,担保的形式为转帐支票或现金。36.若中标人不能按本须知第35条款的规定执行,招标人将有充分的理由解除合同,并没收其投标保证金,给招标人造成损失超过投标保证金数额的,还应当对超
54、过部分予以赔偿。37.订立书面合同7日内,招标人必须将合同报招标办备案,合同备案包括施工现场项目部人员名单和岗位、职责、身份证等信息。38中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况,确需更换的,应当经招标人同意,并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案。注:自备案之日起至原合同期满止,原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他工程,如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月,则限制其承接工程的期限为六个月。第二章 评标办法价格单因素评标法 一、评标程序资格符合性评审商务标开标商务标评审确定中标人。二、资格审查程序及办法1、本次资格审查采用合格制,各投标人只有满足资
55、格审查必要合格条件后,方可参与商务标的评审。2、评标委员会按下表所列的资格审查必要合格条件,对各投标人递交的资格审查书面资料进行评审,并公布资格审查合格者名单。资格审查的必要合格条件序号项目内容合格条件投标人需提供的材料备注1具有独立订立合同的能力;工商部门颁发的投标企业有效的法人营业执照副本;企业营业执照(副本)均须同时提供原件查验(原件因年检无法带来的,须出具年检行政主管部门“年检证明”材料,否则作废标处理)2企业资质类别等级城市园林绿化工程叁级及叁级以上施工资质; 企业资质证书(副本)3拟派项目负责人(项目负责人)资质等级(满足以下三个条件之一)获得国家级园林绿化及相关专业中级及以上职称
56、的技术人员;具有中专以上(含中专)学历、获得园林绿化及相关专业初级职称3年以上的技术人员;获得园林绿化及相关专业初级职称且从事园林绿化工作8年以上的技术人员。职称证书原件4拟派项目负责人为投标企业正式人员投标企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书;社保机构出具的投标企业为其交纳的2014年1月至2014年7月的连续7个月的社会保险缴费记录或有效证明投标企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书;社保机构出具的投标企业为其交纳的2014年1月至2014年7月的连续7个月的社会保险缴费记录或有效证明5拟派项目负责人无在建工程必须满足下列条件之一:A、项目负责人是非变更后无在建工程的。B、项目负责人
57、是变更后无在建工程的,并且:原合同工期已满且变更备案之日起满6个月;或者,因非承包方原因致使工程项目停工超过120天,且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续。C、项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。D、拟派项目负责人在XX区范围内有在建工程的,虽然未正式竣工验收但工程确已完工的,必须有由建设单位出具“工程已完工,同意项目负责人参加其他工程招投标活动”的证明。无此证明的一律作废标处理。无在建工程承诺书(格式见招标文件第七章“六、无在建工程承诺书”)原合同工期已满且变更备案之日已满6个月的证明或因非承包方原因
58、致使工程项目停工超过120天,建设单位同意并已办理项目负责人变更手续的证明。工程完工证明(格式见第七章资格审查格式“八、工程完工证明”)6企业履约情况无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。企业法定代表人签名(或盖章)并加盖单位公章的承诺书(格式见第七章资格审查格式“七、诚信承诺书”)。三、商务标评标(1)确定有效报价有效报价是指投标人投标报价低于招标人设定的招标控制价,投标报价等于或高于招标控制价的为无效报价,作废标处理。(2)确定评标基准价当资格审查合格的投标人不足9家(含9家),则评标基准价=各投标人有效报价的算术平均值。当资格审查合格的投标人多于9家时,评标基
59、准价计算按以下原则计算:第一步:资格审查结束后商务标开标前,由招标人代表现场从资格审查合格的投标申请人中随机抽取5家单位(分标段抽取),随机抽取5家单位中的有效报价参与评标基准价计算; 第二步:除随机抽中5家单位以外的各投标单位有效报价按由低到高的顺序排序,取排名前4名的有效报价参与评标基准价计算;第三步:评标基准价=排名前4名有效报价与随机抽取的5家单位中的有效报价组成的算术平均值;特别说明:随机抽取的投标单位序号对应签到的顺序号;种办法第一步中被抽中投标单位若发现有重大偏差,不再从剩余的资格审查合格单位中抽取;第二步中所取投标单位若发现有重大偏差,则按有效报价由低到高的顺序,依次填补,直至
60、符合招标文件要求。(3)无效报价、废标不参与评标基准价计算。(4)确定中标人当投标人的有效报价低于且最接近于评标基准价的,则该投标人为第一中标候选人。若第一中标候选人出现两名或多名时,则通过现场抽签方式确定中标候选人。 (5)评标过程如遇特殊情况,评标委员会具有最终解释权。第三章 建设工程施工合同(GF-2013-0201)住 房 城 乡 建设部国家工商行政管理总局 制定第一部分 协议书发包人(全称):南通市XX区城市建设管理中心 承包人(全称): 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就濠XX村(XX)绿化改造工程施工及有关事
61、项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况1.工程名称:濠XX村(XX)绿化改造工程。2.工程地点:濠XX村(XX)3.工程立项批准文号:城建指挥部第 号会议纪要。4.资金来源:财政拨款 。5.工程内容:施工图及工程量清单中所示的停车位及绿化改造工程,具体详见工程量清单。6.工程承包范围:详见工程量清单。 二、合同工期计划开工时间:2014 年10月 日,计划竣工时间:2014年11月 日施工总工期:30日历天;具体开工日期以发包人签发的书面开工通知为准,并以合同价的5%作为工期保证金。 三、质量标准工程质量符合合格标准,并以合同价的8%作为质量保证金。 四、签约合同价与合同价格形式1.签约
62、合同价为:人民币(大写) ( 元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写) ( 元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写) ( 元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写) ( 元);(4)暂列金额:人民币(大写) ( 元)。2.合同价格形式:固定单价合同 。 五、项目负责人承包人项目负责人: 。 六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有); (3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有
63、关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条
64、款中赋予的含义相同。 九、签订时间本合同于 年 月 日签订。 十、签订地点本合同在 签订。 十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效本合同自 本合同自双方签字、盖章后成立,承包人向发包人提交符合要求的银行履约保函后 生效。 十三、合同份数本合同一式 份,均具有同等法律效力,发包人执 份,承包人执 份。发包人: (公章) 承包人: (公章) 法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:(签字) (签字)组织机构代码: 组织机构代码: 地 址: 地 址: 邮政编码: 邮政编码: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人
65、: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 电子信箱: 电子信箱: 开户银行: 开户银行: 账 号: 账 号: 第二节 通用合同条款(略)此部分采用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(示范文本)(GF-2013-0201)中第二部分通用条款。第三节 专用合同条款一般约定1.1 词语定义合同.10其他合同文件包括:招标文件的附件资料、招标口径、答疑等所有相关资料。 合同当事人及其他相关方.4监理人:名 称: ;资质类别和等级: ;联系电话: ;电子信箱: ;通信地址: 。.5 设计人:名 称: ;资质类别和等级: ;联系电话: ;电子信箱: ;通信地址: 。 工程和设
66、备.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括: / 。.9 永久占地包括: / 。.10 临时占地包括: / 。1.3法律 适用于合同的其他规范性文件:中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法、七部委第12号令评标委员会和评标方法暂行规定、建设部第89号令房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法、七部委第30号令、建设工程质量管理条例(国务院第279号令)、江苏省工程建设管理条例、江苏省建筑市场管理条例。关于房屋建筑和市政基础设施工程贯彻招标投标法实施条例的意见(苏建规字20134号文)1.4 标准和规范适用于工程的标准规范包括:国家、地方、行业现行的建设工程规
67、范和标准;国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准;现行的江苏省工程预算定额及相关规定。 发包人提供国外标准、规范的名称: 无 发包人提供国外标准、规范的份数: 无 ;发包人提供国外标准、规范的名称: 无 。发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:按通用条款执行 。1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:按通用条款1.5条规定执行。1.6 图纸和承包人文件 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限: 工程开工前; 发包人向承包人提供图纸的数量:提供施工图纸肆套 ;发包人向承包人提供图纸的内容:招标工程量清单涵盖的内容 。 承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:施工组织计
68、划及完成工程量报表 ;承包人提供的文件的期限为: 按通用条款执行。 承包人提供的文件的数量为:一式三份;承包人提供的文件的形式为:书面形式;发包人审批承包人文件的期限:收到文件后7天内。 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:施工单位在施工现场应准备1套完整的施工图纸供建设单位和监理单位代表查阅。1.7 联络发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 发包人接收文件的地点:南通市和平桥街道办事处 ;发包人指定的接收人为: XX。承包人接收文件的地点:工地现场办公室内;承包人指定的接收人为:各标段项目负
69、责人 。监理人接收文件的地点:工地现场办公室内;监理人指定的接收人为: 订立正式施工前确定 。1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:以现场条件为准 。1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:以项目建筑红线为边界。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:已提供满足施工需要的场内、外道路。 超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。1.11 知识产权关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似
70、性质的文件的著作权的归属:按通用条款执行。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求: 按通用条款执行 。 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:按通用条款执行。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用条款执行。 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:由承包人承担,费用已包含在合同价中 。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格: 是 。允许调整合同价格的工程量偏差范围:按实际工程量调整。2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表:姓 名: XX ;身份证号: ;职 务: ;联系电话: ;电子信箱: ;通信地址:南通市XX区
71、城市建设管理中心。发包人对发包人代表的授权范围如下:负责处理与协调工程施工中的重大问题、材料的认质认价、监督合同的履行、协调外部工作联系等事宜。 代表发包方行使本合同约定的发包方的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:最迟于开工前3天 。 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:发包人于开工前办理好施工所需证件、批件(承包人自身资质证件除外) 。2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:无 。发包人是否提供支付担保:不提供 。发包人提供支付担保的形式:/ 。3. 承包
72、人3.1 承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的内容:承包人需提供一切有关、业主单位、政府部门、及各有关部门所需的竣工资料。承包人需要提交的竣工资料套数: 三套 。承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担,包括归档费用 。承包人提交的竣工资料移交时间:最迟于竣工验收后15天。承包人提交的竣工资料形式要求:书面资料及电子文件形式均需提供 。(10)承包人应履行的其他义务:承包人应负责对竣工资料进行建档、组卷、审核及移交工作,并承担相关费用。3.2 项目负责人 项目负责人:姓 名: ;身份证号: ;建造师执业资格等级: ;建造师注册证书号: ;建造师执业印章号: ;安全生产考核合格证书号
73、: ;联系电话: ;电子信箱: ;通信地址: ;承包人对项目负责人的授权范围如下:负责现场工程管理、协调关系、听从发包人和监理的指挥。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求:不少于6天/周,并且每天在施工现场工作不少于8小时,每少一天缴纳违约金1000元,累计缺勤10天或连续缺勤5天,发包人有权终止合同,勒令退场,已完成工程量不予结算,并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。承包人未提交劳动合同,以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任:更换业主认可的项目负责人。项目负责人未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:每少一天向发包人支付违约金1000元。 承包人擅自更换项目负责人的违约责任:必
74、须更换发包人认可的项目负责人。同时按合同价的8向发包人递交违约金。 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任:按1000元/天缴纳违约金,直至更换到业主认可的项目负责人。3.3 承包人人员 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:接到开工通知7天内。 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任 更换到业主认可的主要施工管理人员。 。 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:按通用条款执行。承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:必须更换业主认可的主要施工管理人员,否则按10000元/人缴纳违约金。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:必须更换业主
75、认可的主要施工管理人员,否则按500元/天缴纳违约金。3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括:按通用条款执行 。主体结构、关键性工作的范围:按通用条款执行 。 3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括 无 。其他关于分包的约定: 无 。在履行合同过程中,承包人不得转包和分包,一经发现,取消承包资格,罚没全额履约保证金,并且已完成的工程量不予结算,所造成的责任与损失均由承包人负责。 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:无 。3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:按通用条款执行。3.7 履约担保承包人是否提供履约担保: 提
76、供 。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:形式:现金或转账支票;金额:合同价的15%,其中:工期5%;质量8%、安全文明施工2%;第一中标候选人在中标通知书发出后四天内若不交纳履约保证金的,视为自动放弃本次工程的中标资格和参与以南通市XX区城市建设工程管理中心为招标人的其他工程的招投标资格并收全部投标保证金,中标人的位置由第二中标候选人填补,以此类推。期限:订立施工合同前。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容: / 。关于监理人的监理权限: /。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定: / 。4.2 监理人员总监理工程师:姓 名: ;职 务: ;监
77、理工程师执业资格证书号: ;联系电话: ;电子信箱: ;通信地址: ;关于监理人的其他约定: 。4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1) ;(2) ;(3) 。5.工程质量5.1 质量要求工程质量必须达到建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)等现行规范要求。5.1.1 特殊质量标准和要求: / 。关于工程奖项的约定: / 。5.3 隐蔽工程检查承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定: 隐蔽工程检查前48小时书面通知监理人 。监理人不能按时进行检查时,应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:
78、 48 小时。6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:必须按市级文明工地的要求施工,杜绝安全隐患。 关于治安保卫的特别约定:按通用条款执行 。关于编制施工场地治安管理计划的约定:开工前三天提供施工场地治安管理计划 。 文明施工合同当事人对文明施工的要求:必须按市级文明工地的要求施工,杜绝安全隐患。 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:与进度款同比例、同步付款 。7.工期和进度7.1 施工组织设计 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:按通用条款执行。 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:按通用条款执行。
79、发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:按通用条款执行。7.2 施工进度计划 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:按通用条款执行。7.3 开工 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:合同签订后14天。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限: / 。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: / 。开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。7.4 测量放线发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限: 按
80、通用条款执行。7.5 工期延误 因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形按通用条款执行。7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:按通用条款执行。因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:按通用条款执行。7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:按通用条款执行。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:(1) 另行协商 ;(2) ;(3) 。7.9 提前竣工的奖励提前竣工的奖励: / 。8材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承
81、担: 按通用条款执行。 。8.6 样品样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:按通用条款执行。8.7 承包人采购材料设备的约定:双方约定由承包人采购的材料必须符合设计文件及有关规范规定的质量要求且须经发包人和监理人事先认可并提供产品的出厂证明、合格证书,要按规定在使用前进行检测或复试,不合格的不得使用,所有费用由承包人承担。 发包人及监理人的事先认可并不免除承包人对所采购材料应承担的产品质量责任。其中:(一)凡是工程量清单中暂定单价的材料设备,承包人在采购前须将材料设备的品种、规格、质量、价格报发包人和监理工程师,经发包人和监理工程师书面确认后方可
82、采购;(二)凡是工程量清单中提供参考品牌的材料设备,承包人必须按照招标文件规定之一品牌进行采购;(三)主要材料设备进场时要有质保书或出厂合格证,并已进行有关必要的检验或试验;主要材料设备进场后须通知发包人及监理工程师验收并经书面确认后方可使用。若承包人不按上述(一)、(二)、(三)所述采购材料,则由此所引起的一切责任与后果均由承包人承担。如果任何一批材料中的样品不符合合同要求的,材料全部均予退货,无论是否已经采用与否,其费用全部由承包人支付,且不允许由于更换而延长工期。对于任何拒绝验收的材料,如果是由于发包人或构成发包人对承包人已付款的一部分,则发包人将把此款扣回。但如果工程师决定保留那些已安
83、装好的材料,发包人将按双方协商的结果扣除部分款项,但并不减除承包人在合同范围内的任何责任。运抵到现场的所有材料,无论在施工进度款中是否已付款,未经总监的书面批准,不得从现场搬移出去。承包人需代用材料时,应经总监和发包人认可后才能使用,由此增减的合同价款双方以书面形式协定。8.8 施工设备和临时设施 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:由承包人自行承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所: 按通用条款规定执行 。 施工现场需要配备的试验设备:按通用条款规定执行 。施工现场需要具备的其他试验条件:按通用条款规定执行。 9.
84、4 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定: 按通用条款规定执行 。10. 变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定: 按通用条款规定执行 10.4 变更估价 变更估价原则关于变更估价的约定: 按通用条款规定执行。 10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限: 7天 。发包人审批承包人合理化建议的期限: 7天 。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为: / 。10.7 暂估价1 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第2种方式确定。 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确
85、认和批准采取通用条款第1种方式确定。第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定:根据发包人书面的认质认价单上确认的价格实施 。暂估价部分在竣工结算时原则上按招标时提供的暂估价格统一扣除,投标函中材料数量如与定额含量相差不超过2%,则按照投标数量扣除,如相差超过2%,以定额含量扣除。但若中标人在投标报价时调整暂估价报价,且评标时未被发现的,则结算时暂估价可按以下原则调整:投标报价低于暂估价的按暂估价调整,高于暂估价的按报价调整。工程竣工结算以南通市XX区审计局出具的最终审计结果为准。10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定:发包人不设暂列金。11. 价格调整
86、11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定:因本工程工期短,不调整。因市场价格波动调整合同价格,采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整:第1种方式:采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定: / ; 第2种方式:采用造价信息进行价格调整。(1) 关于基准价格的约定: / 。第3种方式:其他价格调整方式: / 。12. 合同价格、计量与支付12.1 合同价格形式1、单价合同。按标底及招标控制价编制原则,并投标报价承诺的下浮率12%计算固定综合单价。确定合同价款。合同内综合单价包含的风险范围:实际施工期间的各种建材市场风险(
87、建筑材料价格的涨跌等)、规费和税金以外的政策性风险、工程实施范围内外可能出现的阻挠施工等各方面的风险因素。工程量的风险由发包人承担,价的风险在约定风险范围内的,由承包人承担,本工程结算时综合单价不作调整,风险范围以外的按合同约定。风险费用的计算方法:承包人在投标报价时已经充分考虑,竣工结算时不作任何调整。风险范围以外合同价格的调整方法:(1)完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。(2)如工程量增减,综合单价按照以下的计价方法结算:A、变更或增加工作量引起新的工程量清单项目,其相应综合单价由承包人按本招标文件的计价方法提出,并按投标下浮率(1-中标价/标
88、底价)下浮,下浮率的计算需扣除不可下浮部分:即暂估价、暂列金额等不可竞争费用及其相应的规费和税金,经发包人确认后作为结算依据;B、变更引起工程量增减,工程量增减在15%以内(含15%)的,其投标综合单价不作调整, 工程量按实结算;变更引起工程量增减,工程量增减在15%以上的,超过15%以上部分综合单价按A计价。(3)因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更,造成施工组织设计或施工方案变更,引起措施项目发生变化时,措施项目费应按下列原则调整:“措施项目表一”中的措施费仍按投标时费率且不高于标底费率进行调整;“措施项目表二”中的措施费发生关联变化时,按2004年江苏省计价表规定组价的措施项
89、目按原组价方法调整,未按2004年江苏省计价表规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整;原措施费中没有的措施项目,由承包人根据措施项目变更情况,提出适当的措施费变更要求,经发包人确认后调整。2、总价合同。总价包含的风险范围: / 。风险费用的计算方法: / 。风险范围以外合同价格的调整方法: / 。3、其他价格方式: / 。12.2 预付款 预付款的支付预付款支付比例或金额: / 。预付款支付期限: / 预付款扣回的方式: / 。 预付款担保承包人提交预付款担保的期限: / 。预付款担保的形式为: / 。12.3 计量 计量原则工程量计算规则:按现行的国家及地方标准、行业标准为依据。建设工
90、程工程量清单计价规范(GB50500-2008)、江苏省仿古建筑及园林工程计价表2007年版、江苏省建设工程费用定额2009版。 计量周期关于计量周期的约定:按形象进度进行计量。 单价合同的计量关于单价合同计量的约定:按形象进度进行计量。(1)结算时扣除工程量清单中未实施项目;(2)增加发包方、承包方双方认可的设计变更计量;(3)增加发包方和监理方均认可的签证计量。承包人同时必须报送符合本条款(1)、(2)、(3)条范围的变更、签证资料和预算。 总价合同的计量关于总价合同计量的约定: / 。总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4 项总价合同的计量约定进行计量: / 。 其他价
91、格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序: / 。12.4 工程进度款支付 付款周期关于付款周期的约定:因本工程周期短,工程完工验收后,付至合同价的60%。工程竣工结算审计结束后付至工程结算审定价的90%,余工程结算审定价的10%作为工程质量保修金,待质量保修期满后一周内一次性付清。每次支付前,承包人均应出具由XX项目办开具相应金额的发票。质量保修金待保修期满无质量问题后无息返还。工程竣工结算由南通市XX区审计局审计确认。以上付款时间均在财政资金到账后一周内付清。(实际完成工程量小于合同约定工程量时,以实际完成工程量付款)若发包人按上述条款款规定的付款方式及金额向承包人支付工程款后,承包人
92、的施工人员、材料供应商、机械与设备出租人、与本工程施工建设相关人员及单位等向发包人索要工资、材料款、机械与设备出租费等,则承包人承担由此引起的一切责任与费用,并且按合同价的20%向发包人缴纳罚款。 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定: 按通用条款执行 。1 进度付款申请单的提交(1)单价合同进度付款申请单提交的约定: 按通用条款执行 。(2)总价合同进度付款申请单提交的约定: / 。(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: / 。 进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限:按通用条款执行 。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: 按通用条款执行 。(2)发包
93、人支付进度款的期限: 按通用条款执行 。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: / 。 支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批: / 。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: / 。13. 验收和工程试车13.1 分部分项工程验收监理人不能按时进行验收时,应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过: 48 小时。13.2 竣工验收竣工验收程序关于竣工验收程序的约定: 按通用条款执行 。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: / 。移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限: 工程竣工验收并完成所有缺陷修补工作后30天
94、内 。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为: / 。承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:承担工程照管、成品保护、保管等费用,按通用条款执行。无正当理由延期按1000元/天向发包人支付违约金。13.3 工程试车 试车程序工程试车内容: / 。(1)单机无负荷试车费用由 / 承担;(2)无负荷联动试车费用由 / 承担。 投料试车关于投料试车相关事项的约定: / 。13.6 竣工退场 竣工退场承包人完成竣工退场的期限:根据发包人要求清除建筑及生活垃圾,工程竣工验收前必须完成竣工退场。人员全部撤离现场后仍然有配合建设单位审计工作的义务,并能及时处理现场事务。14. 竣工
95、结算14.1 竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限:工程竣工验收合格后90天内上报。竣工付款申请单应包括的内容:包括但不限于:工程招标文件、施工合同、招标资料、工程结算书(必须含详细的工程结算汇总表)、工程量计算书、合同外综合单价审批表、经发包人确认的竣工验收合格证明等构成工程结算依据的所有文件。14.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:按通用条款执行 。发包人完成竣工付款的期限:按通用条款执行 。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:在审计期间,承包人应积极配合工程结算审核工作,如承包人无正当理由不积极配合,则建设单位将南通市XX区审计局出具的最终审计结果送达承包人,承
96、包人在收到最终审计结果7个工作日内未提出异议,则视为承包人确认审价结果。14.4 最终结清 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:原件三份。承包人提交最终结算申请单的期限:按通用条款执行。 最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:按通用条款执行。(2)发包人完成支付的期限:按通用条款执行 。15. 缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:自竣工验收并完成所有缺陷修补后24个月,期满后如仍有因承包人原因导致的缺陷或损坏,影响工程或某个单项工程使用的,则发包人有权延长缺陷责任期24个月。 15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约
97、定: 扣留质量保证金 。 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 2 种方式:(1)质量保证金保函,保证金额为: / ; (2) 结算价*5% 的工程款;(3)其他方式: / 。 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式:(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;(3)其他扣留方式: / 。关于质量保证金的补充约定: 缺陷责任期满后一个月内,退还质量保证金。15.4保修保修责任工程保修期为:详见合同的附件3:工程质量保修书修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场
98、的合理时间:1、出现影响建设单位日常管理的、以及发生紧急抢修的必须6小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏;2、一般性保修,承包人必须在接到保修通知后24小时到达工程现场并修复缺陷或损坏。未能修复因承包人原因造成工程的缺陷或损坏,承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏,且经发包人书面催告后仍未修复的,发包人有权自行修复或委托第三方修复,所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的,超出范围部分的修复费用由发包人承担。承包人出入权在保修期内,为了修复缺陷或损坏,承包人有权出入工程现场,除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外,承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场
99、前应获得发包人同意,且不应影响发包人正常的生产经营,并应遵守发包人有关保安和保密等规定。16. 违约16.1 发包人违约发包人违约的情形发包人违约的其他情形: / 。 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:/ (2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:双方另行协商 。(3)发包人违反第10.1款变更的范围第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 双方另行协商。(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违
100、约责任: 双方另行协商 。(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:双方另行协商。(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任: 双方另行协商 。(7)其他: / 。 因发包人违约解除合同承包人按项发包人违约的情形约定暂停施工满 120 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。16.2 承包人违约 承包人违约的情形承包人违约的其他情形:工期约定:(1)实际开工时间以总监理工程师签发的开工令为准,竣工日期以竣工验收报告日期为准。(2)若承包人未按期开工,则按延期每天2000元处罚;若超过七天,则按延期每天5000元处罚
101、;若超过十五天,则发包人有权终止合同。(3)若承包人工程延误天数小于合同工期的5%,则按延误每天5000元处罚。(4)若承包人工程延误天数等于或大于合同工期的5%,则罚没全额工期履约保证金,并且按延误每天5000元加罚。质量约定:(1)承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督,施工中发生的质量问题必须及时整改,因承包人原因被责令停工和返工,所造成的责任与损失均由承包人负责 。(2)若承包人在施工过程中出现严重质量问题,则根据质量问题的严重程度按每起1-3万元处罚。(3)若由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷,则发包人有权终止合同,勒令退场,并罚没全额工程质量保证金。(4)工程质量达不到协议
102、书中约定的质量标准的,没收全部的质量保证金,同时必须进行返工,直到达到验收合格,返工费及相关费用由承包人承担。本工程质量保证金为合同价*2%。承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:由承包人按本协议约定支付违约金或赔偿发包人全部经济损失并承担相关法律责任。 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:a.因承包人原因未按期开工超过15天;b.由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷;c.承包人未经发包人许可不得擅自停工;d.承包人出现严重安全、质量事故,或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的;e.未经发包人同意,承包人将本工程转包或分包的;f.合同中规
103、定的其他情形。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: 另行协商 。17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形: 无 。17.4 因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后按通用条款天内完成款项的支付。18. 保险18.1 工程保险关于工程保险的特别约定: 承包人投保内容至少包括从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。
104、18.3 其他保险关于其他保险的约定:承包人必须按规定办理由承包人投保的一切保险(包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等)。如不办理,一切责任由承包人自行负责 。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: / 18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定: / 20. 争议解决20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: / 。 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定: / 。选定争议评审员的期限: / 。争议评审小组成员的报酬承担方式: / 。其他事项的约定: / 。 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定: / 。20.4仲
105、裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 (1) 种方式解决:(1)向 / 仲裁委员会申请仲裁;(2)向 南通市中级人民法院起诉。21补充条款(1)本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料,一经发现,限期退场,不按要求退场的,造成的损失由承包人负责。如购进的材料设备与提供的样品不一致时,由承包人无条件退货,造成的损失由承包人负责。(2)廉政规定:承包人在投标过程和今后的施工过程中必须严格遵守国家廉政纪律,不得向发包人及相关单位的有关人员进行贿赂,一旦发现有违纪行为按20000元/次计违约金。(3)承包人在施工过程中必须文明、安全、规范施工,保持环境整洁,减少扰民影响,并就工地围墙、照
106、明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排,若有违章行为按规定处罚,一切责任自负。(4)施工过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等办理相关手续以及对临近居民和行人的施工期间的影响等,由承包人负责协调处理,需发包人配合的,发包人提供必要的配合。现场生活污水和生活垃圾必须定期清运,场地雨水和施工下水必须排入指定的排水沟或排水井内,并保持道路畅通整洁,费用由承包人承担。如污染城市道路和下水管网,一切责任由承包人负责。(5)在履行合同过程中应遵守国家或地方的法律、法规、法令,或任何对工程有管辖权的部门的规章,并按要求支付有关费用。(6)无论发包人是否给予了批准或同意,承包人应对现
107、场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任,负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。(7)本工程实行监理制度。承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督,施工中发生的质量问题必须及时整改,因承包人原因被责令停工和返工,所造成的一切损失由承包人负责。(8)开工令以甲方及监理签发的开工令为准。(9)中标后承包人保证不实质或形式转包,否则发包人有权没收质量、工期保证金,并取消中标资格。(10)承包人建造师证书原件须交至招标人处保存至工程竣工结束。(11)承包人在施工过程中,如有以下情形,发包人可向承包人收取1000-50000元的违约金:A施工期间工程
108、资料不能及时到位的;B隐蔽部位不经验收通过就进行下道工序的;C不论以何种形式被检查发现偷工减料、以次充好;D不按施工图及设计规范的要求,擅自施工的;E施工质量不达标的,发现一次收取违约金一次。(12)施工过程中,因承包人施工原因造成煤气、自来水管道、雨污分流管、供电电缆、高压线等公共设施受到破坏的,除承包人须按规定承担修复及相关损失的所有费用外,发包人可向承包人收取5000-50000元的违约金。(13)承包人发生上述情况而拒交违约金的,发包人有权从工程款中或履约担保金中直接扣除。(14)承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作,并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠
109、施工的情况,若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失,由投标人自行考虑,并列入投标报价,工程竣工结算时不作调整。(15)施工单位不得拒绝完成建设单位在施工地点范围内变更或要求增加的工程内容。(16)投标人在投标报价时擅自改变招标文件及清单内容,且评标时未被发现的,实际施工均按招标文件及清单内容执行,结算时不予调整。(17)施工用水、用电由承包人自行解决,并包含在合同价中,结算时一律不作调整。(18)完成合同内全部内容的各项措施项目费已包含在合同价中,该费用一次性包定,结算时一律不作调整。(19)脚手架措施项目费、垂直运输费、临时设施费、检验试验费已包含在
110、合同价中,该费用一次性包定,结算时一律不作任何调整 。(20)部分有品牌要求的材料或设备,施工单位必须按指定的品牌及要求采购,并得到发包方及监理方的认可后方可使用,未指定品牌的材料或设备,实际施工中承包人必须使用国产中档且符合国家标准的合格产品。在实际施工中,发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品,购进的材料设备与提供的样品不一致时,由承包人无条件退货,如因使用不符合国家标准及各项指标的材料,由此引起的相关费用由承包人承担,结算时一律不作调整。(21)承包人已充分考虑场地现状对施工影响等各种风险因素,同时应独立有效的做好该工程周边的有关群众工作,并充分考虑工程实施范围内外的单位个人和
111、其他可能出现阻挠的情况,若发生机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失,由承包人承担相应费用,中标后承包人不得以场地现状为由提出额外增加工程费用要求,发包人不再另行支付其费用。(22)本工程竣工结算的最终审计单位为国家审计机关。承包人应如实报送工程竣工结算,如经国家审计机关审核后,核减额超过送审数的5%(不含5%)以外的审计核减收缴,超过部分审计费由承包人承担。附件协议书附件:附件1:承包人承揽工程项目一览表(略)专用合同条款附件:附件2:发包人供应材料设备一览表(略)附件3:工程质量保修书附件4:主要建设工程文件目录(略)附件5:承包人用于本工程施工的机械设备
112、表(略)附件6:承包人主要施工管理人员表(略)附件7:分包人主要施工管理人员表(略)附件8:履约担保格式(略)附件9:预付款担保格式(略)附件10:支付担保格式(略)附件11:暂估价一览表附件3:工程质量保修书发包人(全称): 承包人(全称): 发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例,经协商一致就 (工程全称)签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和
113、装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:凡属于承包人原因造成的质量问题、缺陷或由于承包人维修造成业主(含房屋的产权拥有者)的相关损失均属于承包人保修责任范围。二、质量保修期根据建设工程质量管理条例及有关规定,本工程施工合同内工程的的质量保修期:2年。其他施工范围内的相关项目质量保修期限按国家规定执行。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为 24 个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任1属于保
114、修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。2发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。3对于涉及结构安全的质量问题,应当按照建设工程质量管理条例的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。4质量保修完成后,由发包人组织验收。五、保修费用工程质量保修金为工程造价(审计后)的10%,本工程质量保修金退还日期为竣工验收合格满两年后一周内无息退还。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他
115、工程质量保修事项: / 。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。发包人(公章): 承包人(公章): 地 址: 地 址: 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 委托代理人(签字): 委托代理人(签字): 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 开户银行: 开户银行: 账 号: 账 号: 邮政编码: 邮政编码: 附件11:8-1:材料暂估价表序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注第四节 施工安全生产承诺书 :我是(单位名称)法定代表人,身份证号 ,就 事项,贵我双方于 年 月 日签订了施工合同,就施工期间的安全生产管理工作,现代表我
116、方声明并承诺如下:我们将严格贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚决落实安全生产责任制,杜绝发生人员伤亡事故,确保施工作业在合同约定的的履行期限内完成。一、经过对项目现场详细的踏勘及工程施工特殊性,我们已经全面了解并充分认识到该项目在施工过程中存在的各种危险因素和所有安全生产方面的问题;清醒的认识到抓好安全生产管理工作的紧迫性和重要性。二、我们已经作出如下工作:1、对该项目施工进行了全面规划,并制定了安全生产管理工作计划和管理目标;2、成立安全生产领导小组;3、建立并完善了安全生产管理制度、操作规程和岗位职责;4、逐级签订了安全生产目标责任书;5、编制了有效可行的安全技术措施;6、制定了
117、各项施工作业的安全生产保障措施;7、编制了施工阶段的安全生产应急预案;8、建立并进一步完善了重大安全事故的处理程序;9、筹备好了施工时进行安全生产管理的专项资金,并保证该款项不挪作它用。三、根据国家建筑工程安全生产管理条例及国家、江苏省、南通市关于安全生产管理的有关要求,我们对所有进场施工作业的人员均投保办理了人身意外保险;给他们进行了且将继续进行安全生产方面的教育和专项培训;组织他们学习了并将进一步学习;1、建设工程安全生产管理条例及相关法律法规;2、现行通用的安全技术规范、操作规程;3、通用的安全生产防护用品的使用方法及相关要求;4、建筑物、构筑物的拆除、安装等技术规程及有关规定;5、全国
118、建筑工程安全生产形势的情况分析及南通市关于建筑施工作业安全生产管理的相关法规、政策等。四、所有有效的安全生产保护用品和设施将及时发放、配备给所有进场施工作业人员;我们为正确使用这些用品进行相互监督,确保所有人能正确使用。贵方委派的管理人员检查时发现我方进场作业人员在施工过程中未使用安全保护用品,我们无条件接受贵方对我方每人每次50元的罚款处理(贵方可自行从我方支付的履约保证金中扣除,下文所述罚款可以相同方式处理)。五、依据建设部关于建设工程安全生产管理工作的要求,结合该项目的特点,我们将进一步的加强施工过程中安全管理工作(包括但不限于以下内容):1、施工人员进行拆除、安装工作时,佩戴安全帽及其
119、他防护用品,同时工程技术人员必须熟悉建筑安装工程安全技术规程,凡不了解“规程”的技术人员和未受过安全教育的人员,都不许参加施工;2、拆除施工时,我们将派专业技术人员现场监督指导;3、特种作业人员要依照特种作业人员持证上岗管理制度做好安全工作,持证上岗; 4、向周围群众发出安民告示,在施工危险区域设置警戒标志,派专人看护,禁止非拆除、安装人员进入施工现场。六、我们将对拆除、安装施工作业环境进行定期、不定期的严格检查,随时消除拆除、安装施工环境中的安全隐患。将对拆除过程中人的不安全行为、物的不安全状态、施工环境的安全状况进行监控,每日给贵方以书面形式进行汇报。七、我们自觉接受贵方派出的工作人员对安
120、全生产的监督检查,并对存在的安全隐患在最短的时间内进行积极有效的整改。八、在履行施工合同期间发生重大安全事故时,我方除接受国家规定的有关处罚并独立承担由此造成的经济损失外,还愿意承担因此给贵方造成的其它相关的直接、间接经济损失。特此承诺施工单位:(单位公章) 代表人(签名):二一四年 月 日第四章 工程建设标准一、工程采用的计价规范 1、建筑工程工程量清单计价规范GB50500-2008;2、江苏省建设工程工程量清单计价项目指引2004年版;3、江苏省建筑与装饰工程计价表2004年版;4、江苏省仿古建筑及园林工程计价表(2007年版)5、江苏省建设工程费用定额2009年版;6、其它相应的补充规
121、定和南通市现行的有关文件。二、本工程采用的技术规范1、建筑工程项目管理规范GB/T50326-20012、工程测量规范GB50026-93 3、砌体工程施工质量验收规范GB50203-20024、建筑安装工程施工质量统一验收标准GB50300-20015、建设工程监理规范GB50319-20016、建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-20017、建设工程文件归档整理规范GB/50328-20018、 建筑施工安全检查标准JGJ59-999、 施工现场临时用电安全技术规范JGJ146-8810、 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-200111、 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ8
122、0-9112、国家、地方、行业现行的建设工程强制性条文、其他规范和标准13、国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准三、本工程对施工工艺的特殊要求1、施工期间要注意周边环境,尽量避免或减少对周围居民生活的影响。2、雨季施工要采取相应的保证措施。3、工程的主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方讨论后以书面形式通知施工单位实施。第五章 图纸、技术资料及附件(另附)第六章 投标文件格式 (封面) 工程施工投标文件投标人(盖章): 法定代表人或委托代理人(签字或盖章): 日 期: 年 月 日一、法定代表人身份证明书单位名称: 单位性质: 地 址: 成立时间: 年 月 日经营期限: 姓 名:
123、性别: 年龄: 职务: 系: (投标人单位名称) 的法定代表人。特此证明投标人(盖法人章): 日 期: 年 月 日法定代表人身份证复印件贴于此处,并加盖单位公章,否则该证明无效。二、授权委托书本授权委托书声明:我 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人,现授权委托 (单位名称) (姓名)为我单位的合法代理人,以本公司的名义参加 (招标人名称)的 工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予承认。代理人无转委权,特此委托。代理人(签字): 性别: 年龄: 身份证号码: 职务: 投标人(盖法人章): 法定代表人(签字): 授权日期: 年 月 日法定代表授权委托人身份证复印件贴于
124、此处,并加盖单位公章,否则该证明无效。三、投标函 :(一)根据已收到的 工程的招标文件,我单位将遵照中华人民共和国招标投标法等有关规定并根据工程招标文件的规定,经考察现场和研究招标文件后,愿以人民币(大写) 的总价,按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工,并在 日历天内竣工。(三)我单位保证本工程质量达到 。(四)我单位金额为人民币 元的投标保证金已按招标文件要求递交。(五) 如果我方中标,我方将按照规定提交 万元的转账支票作为履约担保。 (六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。投标人(盖法人章):
125、法定代表人或代理人(签字或盖章): 日期: 年 月 日四、已标价的工程量清单一、投标报价的编制应符合下列规定: 1 使用表格: 投标报价使用的表格包括:封3、表01、表02、表03、表04、表08、表09、表10、表11、表111、表12(不含表126表128)、表13、表151、表152。 2 封面应按规定的内容填写、签字、盖章,除承包人自行编制的投标报价外,投标报价若为造价员编制的,应有负责审核的造价工程师签字、盖章以及工程造价咨询人盖章。 3 总说明应按下列内容填写: 1)工程概况:建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环
126、境保护要求等。 2)投标报价的范围3编制依据等。二、 投标人应按照招标文件的要求,附工程量清单综合单价分析表、措施项目清单费用分析表。三、 工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价,投标人均应填写,未填写单价和合价,视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。投标总价表投 标 总 价招 标 人: 工 程 名 称: 投标总价(小写): (大写): 投 标 人: (单位盖章)法定代表人或其授权人: (签字或盖章)编 制 人: (造价人员签字盖专用章)编制时间: 年 月 日封3总说明工程名称: 第 页 共 页表01工程项目投标报价汇总表工程名称: 第 页 共 页序号单 项 工 程 名
127、 称金额(元)其 中暂估价(元)安全文明施工费(元)规费(元)合 计 注:本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总表02单项工程投标报价汇总表工程名称: 第 页 共 页序号单 位 工 程 名 称金额(元)其 中暂估价(元)安全文明施工费(元)规费(元)合 计 注:本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。表03单位工程投标报价汇总表工程名称: 标段: 第 页 共 页序号汇 总 内 容金额(元)其中:暂估价(元)1分部分项工程1.11.21.31.41.52措施项目2.1安全文明施工费3其他项目3.1暂列金额3.2专业工程暂估价3.3计日
128、工3.4总承包服务费4规费5税金招标报价合计=1+2+3+4+5 注:本表适用于单位工程投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。表04分部分项工程量清单与计价表工程名称: 标段: 第 页 共 页序号项目编码项目名称项目特征 描述计量 单位工程量金 额(元)综合 单价合价其中: 暂估价本页小计合 计 注:根据建设部、财政部发布的建筑安装工程费用组成(建标2003206号)的规定,为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”。表08工程量清单综合单价分析表工程名称: 标段: 第 页 共 页项目编码项目名称计量单位清单综合单价组成明细定额编号定额
129、名称定额单位数量单 价合 价人工费材料费机械费管理费利润人工费材料费机械费管理费利润综合人工工日小 计工日未计价材料费清单项目综合单价材料费明细主要材料名称、规格、型号单位数量单价(元)合价(元)暂估单价(元)暂估合价(元)其它材料费材料费小计 注:1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。 2、招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。3、未计价材料费是指安装、市政等工程中的主材费。表09措施项目清单与计价表(一)工程名称: 标段: 第 页 共 页序号项目名称计算基础费 率(%)金 额(元)通用措施项目1现场安全文明施工
130、1.1基本费1.2考评费1.3奖励费2夜间施工3冬雨季施工4已完工程及设备保护5临时设施6材料与设备检验试验7赶工措施8工程按质论价专业工程措施项目9各专业工程以“费率”计价的措施项目合 计 注:本表适用于以“费率”计价的措施项目。 表10措施项目清单与计价表(二)工程名称: 标段: 第 页 共 页序号项目名称金 额(元)通用措施项目1二次搬运2大型机械设备进出场及安拆3施工排水4施工降水5地上、地下设施,建筑物的临时保护设施6特殊条件下施工增加专业工程措施项目7各专业工程以“项”计价的措施项目 注:1、本表适用于以“项”计价的措施项目,具体组成由投标人按江苏省计价表规定组价,在措施项目费用分
131、析表中列出。 2、本表中的“地上、地下设施,建筑物的临时保护设施”和“特殊条件下施工增加”项目可以不进行费用组成分析,直接按金额报价。 3、专业工程中的“模板”和“脚手架”项目,除招标人另有要求的,一般应按江苏省计价表规定的计算规则进行费用组价。表11措施项目清单费用分析表工程名称: 标段: 第 页 共 页序号项目名称计量单位项措施费用组成明细定额编号定额名称定额单位数量单 价合 价人工费材料费机械费管理费利润人工费材料费机械费管理费利润综合人工工日小 计工日未计价材料费清单项目综合单价材料费明细主要材料名称、规格、型号单位数量单价(元)合价(元)暂估单价(元)暂估合价(元)其它材料费材料费小
132、计 注:1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。 2、招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 3、未计价材料费主要是指安装、市政等工程中的主材费用。表11-1其他项目清单与计价汇总表工程名称: 标段: 第 页 共 页序号项目名称计量单位金 额(元)备注1暂列金额明细详见表1212暂估价2.1材料暂估价明细详见表1222.2专业工程暂估价明细详见表1233计日工明细详见表1244总承包服务费明细详见表1255合 计 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。 表12暂列金额明细表工程名称: 标段: 第 页 共
133、页序号项 目 名 称计量单位暂定金额(元)备注1234合 计 注:此表由招标人填写,也可只列暂定金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表121材料暂估价格表工程名称: 标段: 第 页 共 页序号材料编码材料名称规格、型号等要求单位数量单价(元)合价(元)备注合计 注:1、此表前五栏与第七栏由招标人填写,投标人应填写“数量”、“合价”与“合计”栏,并在工程量清单综合单价报价中按上述材料暂估单价计入。 2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。 3、此表中的暂估价材料均为由承包人供应的材料。 表12-2规费、税金项目清单与计价表工程名称: 标段: 第 页
134、共 页序号项目名称计算基础费 率(%)金 额(元)1规费1.1工程排污费1.2安全生产监督费1.3社会保障费1.4住房公积金2税金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费合 计表13发包人供应材料一览表工程名称: 标段: 第 页 共 页序号材料编码材料名称规格、型号等要求单位数量单价(元)合价(元)备注小计合计注:1、此表前五栏与第七栏由招标人填写,投标人应填写“数量”、“合价”与“合计”栏,并在工程量清单综合单价报价中按上述材料单价计入。 2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。 表15-1承包人供应主要材料一览表工程名称: 标段: 第 页 共 页序号材料
135、编码材料名称规格、型号等要求单位数量单价(元)合价(元)小计注:1、此表由投标人填写。 2、此表中不包括由承包人提供的暂估价格材料。 表15-2五、计划投入的主要施工机械设备表序号机械设备名称型号规格数量国 别产 地制 造年 份额定功率(KW)生产能力(MH)备注六、主要施工管理人员表机构项目工程师姓名职务职称主要资历、经验及承担过的工程总部项目主管技术负责人现场项目负责人项目工程师质量管理材料管理安全管理计划管理第七章 资格证明文件格式 招标资格证明文件投标人: (盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章) 地址: 日期: 年 月 日法定代表人身份证明书单位名称: 单位性质: 地 址:
136、 成立时间: 年 月 日经营期限: 姓 名: 性别: 年龄: 职务: 系: (投标人单位名称) 的法定代表人。特此证明投标人(盖法人章): 日 期: 年 月 日法定代表人身份证复印件贴于此处,并加盖单位公章,否则该证明无效。授权委托书本授权委托书声明:我 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人,现授权委托 (单位名称) (姓名)为我单位的合法代理人,以本公司的名义参加 (招标人名称)的 工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予承认。代理人无转委权,特此委托。代理人(签字): 性别: 年龄: 身份证号码: 职务: 投标人(盖法人章): 法定代表人(签字): 授权日期: 年
137、 月 日法定代表授权委托人身份证复印件贴于此处,并加盖单位公章,否则该证明无效。一、投标人一般情况1企业名称2总部地址3当地代表处地址4电话联系人5传真电子邮箱6注册地注册年份(请附营业执照复印件)7公司资质等级证书号 (请附有关证书的复印件)8公司(是否通过,何种)质量保证体系认证(如通过请附相关证书复印件,并提供认证机构年审监督报告)9主营范围1 2 3 4 10作为总承包人经历年数11作为分包商经历年数12其他需要说明的情况注:投标人应附企业营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证副本复印件。二、近三年工程营业额数据表投标人名称: 近三年工程营业额财 务 年 度营 业 额(万元
138、)备 注第一年(应明确公元纪年)第二年(应明确公元纪年)第三年(应明确公元纪年)注:本表所填的年营业额为投标人每年从各招标人那里得到的已完工程收入总额。三、财务状况表33) 开户银行情况开户银行名称:地址:电话:联系人及职务:传真:电传:二、近三年每年的资产负债情况财务状况(单位)近三年(应分别明确公元纪年)第一年第二年第三年1总资产2流动资产3总负债4流动负债5税前利润6税后利润 为达到本项目现金流量需要提出的信贷计划(投标人在其他合同上投入的资金不在此范围内)信贷来源信贷金额(单位)1234四、拟派往本招标工程项目负责人简历表 投标人名称 姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间担任项目负责人
139、年限项目负责人资格证书编号在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期在建或已完工程质量注:投标人应附项目负责人建造师注册证书及安全考试合格证书复印件、投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书;社保机构出具的投标企业为项目负责人交纳2014年1月至2014年7月的社会保险缴费记录或有效证明。五、公司人员及拟派往本招标工程项目的人员情况投标申请人名称: 1.公司人员人员类别 数量管理人员工人其他总数其中技术工人总数拟为本工程提供的人员总数2.拟派往本招标工程项目的管理人员和技术人员 经历 数量人员类别从事本专业工作时间10年以上5年至10年5年以下管理人员(如下所列)项目负
140、责人项目技术负责人技术人员(如下所列)质量管理人员安全管理人员材料管理人员计划管理人员试验人员造价人员注:表内列举的管理人员、技术人员可随项目类型的不同而变化。六、无在建工程承诺书致: (招标人名称)我公司参加贵方的 工程(以下简称“本工程”)施工投标活动。现我公司慎重承诺:拟派项目负责人(项目负责人) ,从现在开始至本工程投标文件截止时间内无在建工程,且无已中标未开工的项目,如果我方经本工程评标委员会评定为第一中标候选人,在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实,确认拟派项目负责人有在建工程,或有已中标未开工的项目,或不符合江苏省建设厅“苏建规字20134号”关于房屋建筑和市政基础设施工
141、程贯彻招标投标法实施条例的意见的规定,那么取消我方中标候选人资格,同时我方自愿放弃相应投标保证金。投标申请人(盖法人章): 法定代表人(签字或盖章): 日期: 年 月 日七、诚信承诺书 :我方参加你方的 (以下简称“本工程”)的投标,现我方法定代表人向你方慎重承诺:1、我方拟派项目负责人无在建工程。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人,在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实,确认拟派项目负责人有在建工程,且不符合江苏省建设厅“苏建规字(2013)4号”关于房屋建筑和市政基础设施工程贯彻招标投标法实施条例的意见附件一江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法第十一条第七款的
142、规定,你方即可取消我方中标候选人资格,并同意投标保证金不予退还。2、企业财务和经营状况良好,具备履行合同能力;未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后,被他人举报并经招标投标监管机构核实,确认存在上述不良记录,你方即可取消我方中标资格,并同意投标保证金不予退还,并接受处罚。3、本单位递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的,没有弄虚作假。4、不组织、不参与串标围标,没有出借资质等违法违规行为。我方承诺:违反上述任何一条承诺,愿意接受任何处罚,包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金,将我方列入黑名单,并上报建设主管部门。投标申请人(盖章): 法定代表人(签字或盖章): 年 月 日八、工程完工证明 : (单位名称)的项目经理 (姓名及注册编号)承接我单位的 (项目名称) (标段名称)于 年 月 日完工,现同意该项目经理参加其他工程招投标活动。特此证明。注:如项目已竣工验收,附竣工验收单。单位公章(注:单位内设科室盖章无效)日期:第八章 工程量清单(请各投标人自行下载)