社会福利院儿童供养大楼工程施工招标文件（87页）.doc

1、 XX市XX区社会福利院儿童供养大楼工程施工招标招 标 文 件招标编号：XX招标（2017）05-1号 招 标 人：XX市XX区社会福利院 （盖章） 招标代理机构：XXXX招标代理有限公司（盖章） 编制人：XX（资格章）号 审核人：XX（资格章）号2017年1月 目 录第一章 招标公告第二章 投标人须知第三章 评标办法第四章 合同条款及格式第五章 工程量清单第六章 图 纸第七章 技术标准和要求第八章 投标文件格式第一章 招标公告XX市XX区社会福利院儿童供养大楼工程招标编号：XX招标（2017）05-1号1招标条件本招标项目XX市XX区社会福利院儿童供养大楼工程已经XX发改发201617号文件

2、实施，招标人为XX市XX区社会福利院，资金来自中央专项补助资金及业主自筹资金 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参与投标。2项目概况与招标范围2.1建设地点：XX市XX区XX2.2建设规模：新建儿童供养大楼约3000平方米。2.3招标范围：本工程平场地、用水、用电及其配电设备，施工图及工程量清单,答疑、补遗及招标文件约定的全部内容。2.3计划工期：240天。3投标人资格要求3.1本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件和业绩要求：本次招标要求投标人必须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；近三年有与本招标项目在结构形式、使用

3、功能、建设规模相同或相似的项目业绩1个及以上，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的施工能力。（外地企业需具备入渝年度备案登记证或按照渝建发2016【22】号文执行。3.2本次招标不接受联合体投标。4招标文件的获取4.1本招标项目实行网上不报名的招标方式，凡有意参加投标者请于2017年1月5日起在XX市XX区公共资源交易网（http:/wXX）下载本招标项目的招标文件（含工程量清单）、图纸等开标前的所有相关资料，不管投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视投标人已全部知晓本项目的招标过程和相关事宜。由此产生的一切后果由投标人自负。4.2本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时在X

4、X市XX区公共资源交易网（http:/wXX）关注本招标项目相关修改或补充内容。4.3招标文件每套售价500元，售后不退。递交投标文件时支付招标文件的费用，否则招标人和招标代理机构拒绝接收其投标文件。5投标文件的递交5.1 投标文件递交的截止时间：2017年1月25日10时00分（北京时间）止。5.2投标文件递交的地点：XX市XX区公共资源综合交易中心 (XX市XX区希尔安大道225号会展中心5楼)。5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人和招标代理机构不予受理。6发布公告的媒介 本工程招标公告同时在XX市招标投标综合网、XX市建设工程信息网、XX市XX区公共资源交易网发布。7联

5、系方式 招标人：XX市XX区社会福利院地 址：XX市XX区XX联系人：杨先生招标代理机构：XXXX招标代理有限公司地 址：XX市XX联系人：XX 2017年1月5日第二章 投标人须知 投标人须知前附表条款号条 款 名 称编 列 内 容招标人招标人：XX市XX区社会福利院地 址：XX市XX区XX联系人：杨先生招标代理机构招标代理机构：XXXX招标代理有限公司地 址：XX市XX联系人：XX项目名称XX市XX区社会福利院儿童供养大楼工程建设地点XX市XX区XX资金来源中央专项补助资金及业主自筹资金出资比例中央补助80%、自筹20%资金落实情况全部落实招标范围本工程平场地、用水、用电及其配电设备，施工

6、图及工程量清单,答疑、补遗及招标文件约定的全部内容。计划工期240日历天投标人资质条件、能力和信誉本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件：1.资质条件、营业执照及安全生产条件（1）本次招标要求投标人必须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；外地施工企业须同时具备有效的分支机构入渝登记备案证（须提供有效的资质证书副本及分支机构入渝登记备案证复印件），具体要求见“（4）外地施工企业投标”的相关规定）；（2）具备有效的营业执照（须提供有效的营业执照复印件）；（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业负责人（外地施工企业为入渝分支机构技术负责人）、拟担任该

7、项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（须提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件）。2.财务要求：2015年经有资质的会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件加盖鲜章，包括资产负债表、现金流量表、利润表、会计报表附注，各年资产负债率低于80%（含80%）。3.业绩要求从2014年1月起至投标截止时间有与本招标项目在结构形式、使用功能、建设规模相同或相似的项目业绩1个及以上，且项目施工合同金额不低于600万元。业绩证明资料须提供须提供业绩的中标通知书、合同协议书和竣工验收证明材料复印件）。 4.信誉要求

8、 （由投标人自行声明是否满足下述信誉要求）（1）2014年至投标截止时间没有出现违法违规或失信行为；（2）2014年至投标截止时间没有拖欠劳务费的败诉记录；（3）2014年至投标截止时间没有无故弃标、围标等不良记录；（4）2014年至今未受到行政主管部门的限制投标等行政处罚或收到行政处罚的不在其行政处罚期内（受到行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。 公示期间，招标人对中标侯选人进行企业诚信报告查询和犯罪记录查询，如招标人查实投标人有虚假承诺或存在犯罪记录、不良信息及虚假资料等，取消其中标资格，其投标保证金不予退还，并追究其投标人相应的法律责任。 注：这里所指的处罚指的是行政管理部门

9、所作出的处罚，必须在处罚期内，且明确禁止在XX区辖区内或者整个XX市直辖范围内参与招投标业务的处罚。5.项目经理资格要求(1)项目经理必须已在投标人单位注册并应具有房屋建筑类二级及以上注册建造师执业资格。并且不能在在建工程任职，否则将被废标；(2)项目经理近3年具有与本招标项目在结构形式、使用功能、建设规模相同或相似的工程项目业绩1个。项目经理应附建造师执业资格证及注册证、身份证、劳动合同和社保部门出具的2016年10、11、12三个月之中任意一个月参加保险的证明、业绩证明材料（应提供中标通知书、发承包双方盖有骑缝章的标准的工程施工合同书、验收合格证书或工程竣工验收备案表，且体现出本次投标的项

10、目经理在该项目担任项目经理职务）等复印件，并加盖单位公章。注：1、项目经理在建项目情况及企业诚信综合评价分应在开标现场完成查询，并以开标现场查询的情况为准。查询情况打印后报评标委员会认定，项目经理中标后不得随意更换。 2、一级及二级注册建造师注册证有效期满的，可不提供继续教育合格证明。6.其他要求1项目技术负责人：应具有房屋建筑类中级及以上技术职称；近3年来具有与本招标项目在结构形式、使用功能、建设规模相同或相似的工程项目业绩1个。技术负责人应附身份证、职称证、社保部门出具的2016年10、11、12三个月之中任意一个月参加保险的证明，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明

11、复印件(2)主要管理人员：持有有效证件的质检员不少于 1 人，安全员不少于 1人，材料员不少于1人，施工员不少于 1 人、劳务员不少于 1 人、机械员不少于 1 人、试验员不少于 1 人、 测量员不少于 1 人、档案员不少于 1 人、造价员或造价工程师(建筑专业)不少于1人。主要管理人员应提供相应的上岗证或岗位培训考核合格证书、安全考试合格证（C级）证书（指安全员）的复印件，并加盖投标人单位公章。注：项目经理、技术负责人、质检员、安全员、施工员不得相互兼任，如果出现以上人员兼任情况做废标处理。（3）市外施工企业投标：按照“渝建发201622号”文规定，2016年5月1日起，XX市外建筑企业在投

12、标前必须办理好分支机构入渝信息报送工作，市外建筑施工企业在关于印发市外建筑施工企业入渝信息报送管理办法的通知（渝建发201622号）办法实施之日前取得XX市市外建筑施工企业入渝登记备案证明且在有效期内的，继续有效并在开标时出示分支机构入渝登记备案证（XX市市外建筑施工企业入渝登记备案证明有效期满后，按关于印发市外建筑施工企业入渝信息报送管理办法的通知（渝建发201622号）办法规定执行），注册建造师、技术负责人、施工员、质检员、安全员必须是已在分支机构登记备案的人员（须提供有效的分支机构入渝登记备案证及登记备案的人员名单复印件）。投标人须持有效身份证明和分支机构入渝登记备案证到开标现场，否则，

13、招标人当众退还投标文件。备注：市外建筑施工企业在关于印发市外建筑施工企业入渝信息报送管理办法的通知（渝建发201622号）办法实施之日前取得XX市市外建筑施工企业入渝登记备案证明且在有效期内的，继续有效并在开标时出示分支机构入渝登记备案证（XX市市外建筑施工企业入渝登记备案证明有效期满后，按关于印发市外建筑施工企业入渝信息报送管理办法的通知（渝建发201622号）办法规定执行）。7.投标人须随身携带以上所有复印件的原件备查（身份证除外），评标委员会审查时必须核验以上资格审查资料复印件的原件。8.在公示期内，招标人有权对中标候选人提供的业绩等资料进一步核实，发现弄虚作假的，其投标保证金不予退还并

14、取消中标候选人资格。9. 项目经理、技术负责人、主要管理人员不得相互兼任，如果出现以上人员兼任情况做废标处理。是否接受联合体投标不接受 接受踏勘现场不组织组织,踏勘时间 踏勘集中地点：1.10.投标预备会 不召开召开,召开时间： 召开地点： 1.11分包 不允许允许,分包内容要求: 分包金额要求: 接受分包的第三人资质要求:1.12偏离 不允许允许2.1构成招标文件的其他材料招标人发出的答疑及补遗书投标人提出问题和要求澄清招标文件的截止时间2017年1月9日17时止（北京时间）招标人回答问题和澄清招标文件的截止时间2017年1月10 日17时（北京时间）招标文件修改的时间2017年1月10日1

15、7时（北京时间）构成投标文件的其他材料投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 3.2投标报价1. 工程量清单应采用综合单价计价。投标人应按建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及XX市相关工程量清单计价规则的要求填写相应清单表格。2. 投标人应按本须知和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表1.3.1项中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。3.投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，招标

16、人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。投标人对招标人发出的清单中所有内容（措施项目清单除外）不得修改，否则作否决投标处理。4.投标函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，否则作否决投标处理。5. 提示：在合同实施期间，投标人填写的单价和总价按专用合同条款第16条的规定予以调整或不予调整。如根据专用合同条款第16条的规定可调整，则投标人应填写招标文件第四卷第八章投标函附录中的价格指数和权重系数或确认基准日期前工程造价管理机构发布的信息价格。6.如发现工程量清单

17、中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知2.2.1项中规定的时间前书面通知招标人核查，除非招标人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。7.招标人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），投标人不得修改。否则，将被认定为废标。8.本工程招标将设置最高限价，并在投标截止日期 15天前公布。投标人的投标报价不得超过最高限价，否则，将被认定为废标。 注：采用经评审的最低投标价法的，中标候选人的中标价格低于招标项目最高限价百分之八十五，招标人在发出中标通知书前，中标候选人应提供中标金额与最高限价85%的差额部分作为担保金。如果中标候选人不按照招标人要求提供相应担保，招标

18、人可以取消其中标资格。招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。（缴款方式、缴款金额及缴款账号等在开标前以补遗形式予以发布）投标有效期从提交投标文件截止日起计算90日历天投标保证金（一）投标保证金的金额： 投标保证金人民币壹拾万元整（￥100000.00 ）（二）投标保证金交款形式：投标人从其基本账户通过网上银行直接划转到招标人指定账户。（三）投标保证金缴纳时间： 2017年1月25日10 时00分前招标人指定账户收到的投标保证金为有效投标保证金。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。（四）特别提示： （1）

19、投标人需提前到XX区公共资源交易网上（http:/wXX）注册（注册名称应与银行基本账户开户名称一致），具体操作详见网站投标指南。咨询电话：023-42757282，郑老师。注册成功后请在投标截止时间前持基本账户开户许可证原件及复印件（盖单位鲜章）到交易中心财务室（501室）进行审验。法定代表人办理审验的，需持法定代表人身份证明书原件及身份证复印件（盖单位鲜章）；委托他人办理审验的，需持法定代表人身份证明书原件及法人身份证复印件（盖单位鲜章）和法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证复印件（盖单位鲜章）。审验后投标时可不再携带基本账户许可证原件及复印件，未注册为会员和未经审验的投标人每次投标将

20、携带基本账开户许可证原件及复印件（盖单位鲜章）带至开标现场审验。（已经注册并通过核验的企业帐户信息，无需重新注册。如账户信息发生变化，应修改相应信息，并按上述程序在递交投标文件截止时间前提交账户变化资料原件到财务室进行注册变更和审验） （2）成功注册成为电子会员后，投标人登录XX区公共资源交易网（http:/wXX），查看对应项目的招标公告，根据招标公告中指定的缴纳投标保证金专户信息将投标保证金从投标人的基本帐户直接通过网银划转到指定的投标保证金专户中。 （3）投标保证金必须按招标文件规定的时间和金额缴纳，为方便投标保证金的核查，请各投标人把银行进账单原件带至开标现场备查。 （4）标书费在开标

21、时现场收缴，不得与投标保证金一并缴纳。3.5资格审查资料按本须知第1.4.1项至3.5.5项规定提供的资料均需提供原件备查。近年财务状况的年份要求2015年。近年完成的类似项目的年份要求近3年（从2014年1月起至投标截止时间）。近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求从2014年1月1日起至投标截止时间止。3.6是否允许递交备选投标方案 不允许允许签字或盖章要求按招标文件的规定要求执行。投标文件的份数正本一份、副本二份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。装订要求1、各投标人应将投标函部分、商务部分、资格审查资料各自分别装订成册。2、装订（1）

22、投标函部分的装订要求应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，从正文起逐页标注页码。（2）商务部分的装订要求应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，从正文起逐页标注页码。（3） 资格审查资料的装订要求应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，从正文起逐页标注页码。投标文件的密封1.投标文件袋使用 “投标函部分”袋、 “商务部分”袋、“资格审查资料”袋以及“投标文件”大袋。2.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并加盖投标人单位章。3.商务部分装入“商务部分”袋中，密封并加盖投标人单位章。4.“投标函部分”、 “商务部分”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并加盖投标人单位章，同时“投标

23、文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。5“资格审查资料”单独封装，密封并加盖投标人单位章，同时应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。6. 如果投标文件没有按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收。注：工程量清单电子件装入“商务部分”袋中。4.1.2.封套上写明应在“投标文件”大袋和“资格审查资料”封套上写明如下内容：招标人的地址：招标人名称： (项目名称) 标段投标文件在2017年 1月25日10时 00分前不得开启投标截止时间2017年1月25日10时00分（北京时间）止。递交投标文件的时间和地点递交投标文件时间：从2017年1月25日9时00分至10时00 分（北京时间）止

24、；递交投标文件地点：XX市XX区公共资源综合交易中心（XX区希尔安大道225号会展中心五楼）。是否退还投标文件退还不退还投标文件的递交1.投标文件由其法定代表人递交的，须现场出示身份证及法定代表人身份证明（应提供社保部门出具的2016年10月、2016年11月、2016年12月3个月中任意一个月参加社保的有效证明材料并加盖社保机构单位章）；2.投标文件由授权的代理人递交的，须现场出示身份证及法定代表人授权书，授权代理人必须是本企业正式员工（应提供本公司人员注册证或社保部门出具的2016年10月、2016年11月、2016年12月3个月中任意一个月参加社保的有效证明材料并加盖社保机构单位章）。注

25、：社保证明的参保单位必须与投标人一致，否则将拒绝接受其招标文件.未按以上要求执行的投标人将视为以他人名义投标将取消其投标人的投标资格。5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间；开标地点: XX市XX区公共资源综合交易中心（XX市XX区希尔安大道225号会展中心五楼）。 5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：1. 宣布开标纪律；2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；4. 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件）及社保部门出具的2

26、016年10月、2016年11月、2016年12月3个月中任意一个月参加社保的有效证明材料，以确认其身份合法有效（社保证明及授权委托书应提供原件，且社保证明中能体现单位名称和参加社保人员姓名，证明其授权委托人必须是投标单位所属人员，授权委托书应按其格式要求签字盖章，如不符合以上要求，由招标人当场退还其投标文件）。按照“渝建发201622号”文规定，2016年5月1日起，XX市外建筑企业在投标前必须办理好分支机构入渝信息报送工作，市外建筑施工企业在关于印发市外建筑施工企业入渝信息报送管理办法的通知（渝建发201622号）办法实施之日前取得XX市市外建筑施工企业入渝登记备案证明且在有效期内的，继续

27、有效并在开标时出示分支机构入渝登记备案证、投标人持有效身份证明到开标现场，否则，招标人当场退还投标文件（XX市市外建筑施工企业入渝登记备案证明有效期满后，按关于印发市外建筑施工企业入渝信息报送管理办法的通知（渝建发201622号）办法规定执行）5. 核查投标保证金缴款情况，投标保证金未按规定递交的，当场取消投标资格；6. 密封情况检查：招标人检查投标文件是否按本须知4.1.1的规定密封，如发现投标文件没按本表4.1.1的规定密封，则当众取消投标资格。由投标人代表或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并签字确认；7. 开启资格审查资料，并送评标委员会评审。同时由建设行政主管部门工作人员对投标单位

28、的项目经理进行在建项目查询和计算各投标单位的综合诚信得分情况,并送评标委员会；8. 公布资格审查合格的投标人名单，并对资格审查不合格的投标人说明原因；9. 开启资格审查合格的投标人的投标函部分投标书。资格审查不合格的投标人的投标函部分不再开启；10. 公布最高限价；11. 开启投标文件顺序：随机开启；12. 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期并记录在案；13.开标现场由评标委员会计算投标人得分；14.将开启的投标人的投标函部分投标书送评标委员会评审；15.投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认，投标人的法定代表人或其委托代理人不签

29、字确认的，视默认开标结果；16. 开标结束。7.1是否授权评标委员会确定中标人 是 否, 评标委员会推荐经评审得分由高到低的排名前三名为中标候选人。7.3履约担保（1）履约担保的形式：现金或银行转账（2）履约担保的金额：中标价的10% （3）履约保证金的退还：业主按合同约定退还至中标人8.1重新招标1. 投标截止时间止，投标人少于3个的；2. 经评标委员会评审后否决所有投标的；3.评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；4.中标候选人均未与招标人签订合同的。5：法律法规规定的其他情形。8.2二次招标和不再招标重新招标后投标人

30、仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9.7监督本次招标工作全过程接受XX市XX区招投标相关行政监督部门的监督，并接受社会公开监督。10需要补充的其他内容10.1工程交易费由中标人按照规定向XX公共资源综合交易中心缴纳工程交易费。中标人按中标金额的2.8缴纳。中标人在中标公示期结束五个工作日内以现金方式缴纳至XX区公共资源综合交易中心。10.2工程款支付本工程不支付预付款，基础完工后支付工程款的20%，主体完工后并经预验收合格后支付工程款的40%，工程竣工验收合格后支付工程款的20%，工程竣工验

31、收合格且经审计后支付审计结算价款的15%，剩余5%作为质量保证金，质保期2年满后无息退还。10.3招标代理服务费本次招标代理服务费由中标人支付，招标代理费为4.9万元，由中标人在领取中标通知书时支付给招标代理机构。10.41、招标文件的解释权属招标人；2、招标文件中投标人须知前附表与正文不一致的以前附表为准，评标办法前附表与正文不一致的以前附表为准，投标文件资格审查资料要求提供的资料与投标人须知前附表不一致的以前附表为准。1.总则1.1 项目概况1.1.1 根据中华人民共和国招标投标法等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。1.1.2 本招标项目招标人：

32、见投标人须知前附表。1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。1.2 资金来源和落实情况1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3 招标范围、计划工期和质量要求1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。1.4 投标人资格要求1.4.1 投标人应具备承担本项目施

33、工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；（6）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2联合体投标本项目不接受联合体投标1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本项目的监理人；（4）为本项目的代建人；（5）为本项目提供招标代理服务的；（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7

34、）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（13）涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定不会对承担本项目造成重大影响；（14）被省级及以上主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内；（15）为投资参股本项目的法人单位。（16）两个以上投标人的法定代表人为同一人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在本项目中同时投标。1.5 费用承

35、担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7 语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9 踏勘现场1.9.1 招标人不组织投标人踏勘项目现场。1.9.2 投标人自行踏勘现场发生的费用自理。1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4 招标人不对投标人踏勘现场做出的判断和决策负责。1.10 投标预备会本工程不召开投标预备会。1.11 分包本

36、工程不允许分包。1.12 偏离投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。2.招标文件2.1 招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）已标价工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2 招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，若有疑问或有要求招标人对招标文件予以澄清的，须在投标人须知前附表规定的时间前在XX市XX区公共资源综合交易网（）指定

37、位置上提出，过期招标人和招标代理机构不作任何形式的答疑、澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，在XX市XX区公共资源交易网 (http:/wXX) 指定位置上发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。2.2.3投标人不论是否下载招标文件的答疑或澄清通知，都视投标人已知晓招标文件的答疑或澄清通知的全部内容。由此产生的一切后果由投标人自负。2.2.4无论投标人对所有招标文件是否认真阅读，招标人均认为投标人对所有招标文件已不存在疑义并已充分理解，其投标文件已充分考虑到本招标工程所存在的各种风险。2.3招标

38、文件的修改2.3.1招标文件发出后,在投标人须知前附表规定的时间前，招标人可对招标文件进行必要的补充修改。并在XX市XX区公共资源综合交易网（）指定位置上发布。招标文件的修改补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。不论投标人是否下载招标文件的修改内容，招标人和招标代理机构都视投标人已知晓招标文件修改的全部内容。2.3.2招标人在投标截止时间前任何时候都有可能发出必要的修改补充通知，为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将按照相关法律法规延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标

39、时间不延长。3.投标文件3.1 投标文件的组成3.1.1 投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；(3）投标保证金；（4）工程量清单报价书；（5）项目管理机构；（6）资格审查资料；（7）投标人须知前附表规定的其他材料。3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求及招标文件项目清单中的相应内容填写，并填写相应项目单价。除另有规定外,投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其他项目的单价和合价

40、以及投标总报价内。工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润、税金等。3.2.2投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工程的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。3.2.3投标人对各种项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。工程内容与投标报价的工程量清单参照建设工程工程量清单计价规范。 3.2.4投标报价必须包含了招标文件中所要求的全部建筑工程费。 3.2.5工程量清单报价之和必须与投标函报价一

41、致否则废标处理。单项工程同名的报价不一致的作废标。3.2.6投标货币本工程的投标货币为人民币。3.2.7本工程设置最高限价；见投标人须知前附表。3.3 投标有效期3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在网上通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4 投标保证金3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文

42、件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，说明该保证金受益人为招标人，并作为其投标文件的组成部分。3.4.2 投标人不按要求提交投标保证金、说明的，其投标文件作无效的投标文件处理。3.4.3 投标保证金退还：见投标人须知前附表。3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同；或未按招标文件规定提交履约担保。（3）其他相关法律法规规定不予退还保证金的情形。（4）弄虚作假或其他违法违规行为.3.5 资格审查资料见投标人须知前附表3.6 备选投

43、标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选 投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备 选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.7 投标文件的编制3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容做出响应，3.7. 3 投标文

44、件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章、盖单位章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表及招标文件的要求。3.7.4 见投标人须知前附表3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4.投标4.1 投标文件的密封和标记4.1.1 投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人

45、须知前附表。4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标截止时间：见投标人须知前附表。4.2.3投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.4除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.5投标文件的递交见投标人须知前附表。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1 在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.

46、2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5开标5.1开标时间和地点招标人在本章投标人须知前附表中第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。5.2开标程序见投标人须知前附表5.2开标程序。6.1评标委员会评标由招标人依法组

47、建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济、合同管理等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及相关专业等方面的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会成员应依照有关法律和法规的规定，严格按照第三章“评标办法”规定的评标标准和方法、评审因素、和程序及招标

48、文件规定要求的，客观、公正地对投标文件进行评审。7合同授予7.1定标方式7.1.1定标方法：招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证担保而在规定的期限内未能提交的或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人排名第三的中标候选人因上述同样的原因不能签订施工合同的，招标人应当依法重新组织招标

49、。7.2中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同自中标通知书发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条

50、款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。7.4.1中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。7.4.3合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标8重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之

51、一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的； （3）如果评标委员会根据招标文件的规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足3个，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，并应建议招标人重新招标。（4）法律法规规定的其他情形。8.2二次招标和不再招标 重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标9. 纪律和监督9.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利

52、益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。9.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作

53、假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投

54、标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。（7）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。 投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：（一）使用伪造、变造的许可证件；（二）提供虚假的财务状况或者业绩；（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；（四）提供虚假的信用状况；（五）其他弄虚作假的行为。9.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活

55、动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5 投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10. 需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。附表一：开标记录表 （项目名称）施工开标记录表 开标时

56、间： 年 月 日 时 分 序号投标人密封情况投标保证金投标报价（元）质量标准工期项目经理投标人法定代表人或委托或委托代理人签名备注招标最高限价 招标人代表： 唱标人： 记录人： 监标人： 年 月 日附表二：问题澄清通知问题澄清通知编号：致 （投标人名称）： （项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：1. 2. .请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至评标委员会。 评标工作组负责人： （签字） 附表三：投标文件问题的澄清投标文件问题的澄清编号： （项目名称）施工招标评标委员会： 问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下：1.

57、 2. .投标人： （盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日附表四：中标通知书XX市建设工程中标通知书 中标单位 ：我单位拟建的 于 年 月 日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人，中标额为 ￥ 元(其中含安全文明施工专项费用 ￥ 元，按实计算费用 ￥ 元)。中标工程范围： ，工程规模为 ，中标工期 日历天，工程质量达到国家施工验收规范标准。 项目经理由 担任。你单位收到中标通知书后，在 日内到我公司签订承发包合同。 特此通知。 招标人: (盖单位公章) 法定代表人: (签字) 联系人: 联系电话: 签发日期: 年 月 日附表五：中标结果通知书中标结果通知书（未中

58、标人名称）：我方已接受 （中标人名称）于 （投标日期） 所递交的 （项目名称）施工投标文件，确定 （中标人名称）为中标人。感谢你单位对我们工作的大力支持！招标人： （盖单位公章） 法定代表人： （签字） 年 月 日 第三章 评标办法（经评审的最低投标价法） 评标办法前附表条款号评审因素评审标准1评标方法本工程施工招标评标采用经评审的最低价法，按照以下原则确定中标候选人：评标委员会根据本章第2.2款规定进行评分，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人第一名、第二名、第三名。中标候选人第一名将成为中标人。得分相等时，综合诚信评价得分高的优先，但投标报价低于其成本的除外。形式评审标准投标人名称与营业执

59、照、资质证书、安全生产许可证一致投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。1.投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定；2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写；3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效；4.投标文件的装订符合第二章3.7项的规定。报价唯一只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。投标文件的签署投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全，符合招标文件规定。委托代理人投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规

60、定的格式。资格评审标准必要合格条件营业执照具备有效的营业执照安全生产条件具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备建设行政主管部门颁发相应的安全生产考核合格证书且符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定财务状况符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定类似项目业绩符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定信誉符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定项目经理资格符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其它要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定响应性

61、评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定，并符合下列要求：1、投标保证金为无条件担保；2、投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致；3、投标保证金的金额符合招标文件规定的金额；4、投标保证金有效期与投标有效期一致；权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，且投标报价不得高于或等于

62、招标人公布的最高限价。技术标准和要求符合第七章“技术标准和要求”规定，且投标文件中载明的主要施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。实质性要求符合招标文件中规定的其他实质性要求。条款号量化因素量化标准2.2详细评审标准投标报价1.投标人的投标报价总价不得高于或等于最高限价；2.高于或等于最高限价的投标报价无效，为废标。3.投标人的投标总价明显低于其他投标报价的，评标委员会应当启动澄清程序，要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，按废标处理，不参与后续评审。条款号编列内容3评标程序1

63、.评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件且资格审查全部合格，根据本章第2.2款的规定，对投标得分按照由高到低的顺序排序，投标得分最高的排名第一名，依次类推，确定第二名和第三名；2.评标委员会将排名第一名、第二名、第三名的投标人分别推荐为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人；3.如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；条款号评分因素评分方法详细评审方法分值构成（总分100分）1.投标总报价得分(A) ： 90分2.综合诚信评价得分（B）：10 分。投标总报价得分(A)1、在所有初步评审合格的投标报价中，投标人的投标总价

64、明显低于其他投标报价的，评标委员会应当启动澄清程序，要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，按废标处理，不参与后续评审；2、其他投标人的投标总价由低到高依次排序，最低的投标报价为合理最低报价，得最高分90分；3、其后对所有参评的投标报价均以合理最低报价为准进行评审计分，每增加1%扣 0.5分，扣完为止；以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。综合诚信评价分得分（B）企业综合诚信评价得分计算公式：某一投标人的综合诚信评价得分/参加此次投标的投标人中综合诚信评价分最高值*10*100%；以上计算取小数点后

65、两位，第三位四舍五入。投标人得分投标人总得分A+B3.4评标结果3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的得分由高到低的顺序推荐中标候选人。3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。=73/95 附件A：经评审的最低投标价法废标情况一览表一览表废标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。章节号条款名称废标条件第二章3.2投标报价投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。投标人对招标人发出的清单中所有内容（措施项目清单除外）不得修改，否则作否决投标处理。招标人在工程量清

66、单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价、甲供材料单价等），投标人不得修改。1、投标人的总投标报价不得高于或等于最高限价。2、若设置了主要清单综合单价控制价，投标人主要清单综合单价报价高于或等于单价控制价则作否决投标处理。3、若总价不等于单价之和，则以单价修正总价，投标人不接受修正后总价的，投标文件作废标处理；另，相同材质、工艺的单项工程不一致作废标处理 。投标人的投标总价明显低于其他投标报价的，评标委员会应当启动澄清程序，要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，按废标处理装订要求未按招标文件规定装订第

67、二章3.4投标保证金投标人在递交投标文件的同时，应按招标文件规定的金额、并符合招标文件的要求。第三章3.1初步评审评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；（4）本招标文件约定的其它情形。投标报价有算术错误的，评标委员会按招标文件规定的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。其他

68、招标人必须明确（1）投标文件未按招标文件要求的、内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；（2）投标文件附有招标人不能接受的条件的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。（4）存在招标文件规定的重大偏差的情形的及依法应当否决其它情形。（5）未按要求提交综合单价分析表电子件（可读取光盘）。（6）投标人同时提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标内容报有两个或者多个报价，并未声明以哪个报价为准的；（7）投标函中未填报投标工期或填报的投标工期超过招标文件规定的工期的；（8）同类工程相同材质相同工艺投标单价不一致的；1. 评标方法 本次评标采用经评审的最低投标价法。评

69、标委员会根据本章第2.2款规定进行评分，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人第一名、第二名、第三名。中标候选人第一名将成为中标人。得分相等时，综合诚信分高的优先，但投标报价低于其成本的除外。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标侯选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。2. 评审标准2.1 初步评审标准2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3 响应性评审标准：见评标办

70、法前附表。2.2 详细评审标准详细评审标准：见评标办法前附表。3. 评标程序3.1 初步评审3.1.1 评标委员会要求投标人必须提交第二章“投标人须知”第1.4.1项和第 项至第 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；（4）项目经理保证中标后持证上岗，节假日除外不离开施工现场。（5）本招

71、标文件约定的其它情形。3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2 详细评审3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和标准进行评分。 评标委员会发现投标人的总报价低于低价判定标准的投标总报价时，应认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。3.3 投标文件的澄清和补正3.3.1 在评标过程中，

72、评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投 标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4 评标结果3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面

73、评标报告。 第四章 合同条款及格式建设工程施工合同 工程名称： 工程地点： 发 包 人：XX市XX区社会福利院 承 包 人： 签 订 日 期： 2017年 月 日施工合同目录第一节 合同协议书第二节 通用合同条款第三节 专用合同条款第四节 合同附件 第一节 合同协 议 书发包人（全称）：XX市XX区社会福利院 承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。第一条工程概况工程名称：XX市XX区社会福利院儿童供养大楼工程工程地点：XX市XX区XX 工程规模:新建儿童供养大楼

74、3000平方米工程内容：本工程平场地、用水、用电及其配电设备，施工图及工程量清单,答疑、补遗及招标文件约定的全部内容。资金来源：中央专项补助资金及业主自筹资金第二条工程承包范围1、承包范围：本工程平场地、用水、用电及其配电设备，施工图及工程量清单,答疑、补遗及招标文件约定的全部内容。2、承包方式：包工包料中标价包干（含所有检验试验费），达到质量验收合格标准。即达到设计图纸、设计修改图及本招标文件约定的工程质量要求。第三条合同工期达到进场开工条件，以业主和监理通知的开工时间为准。合同工期：240日历天第四条质量标准工程质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。第五条 合同价

75、款及支付方式 5.1 合同价款金额（大写）： 元（人民币）￥： 元（含安全文明施工费）。承包人在接到中标通知书后五日内向发包人提交中标价10%（ 元）的履约保证金。履约保证金退还方式：发包人根据承包人的合同履约情况无息退还。5.2计量及支付方式 本工程不支付预付款，基础完工后支付工程款的20%，主体完工后并经预验收合格后支付工程款的40%，工程竣工验收合格后支付工程款的20%，工程竣工验收合格且经审计后支付审计结算价款的15%，剩余5%作为质量保证金，质保期2年满后无息退还。注：所有工程在质保期内出现任何质量问题，施工单位均无条件按照业主要求进行维修，由此产生的维修费用由施工单位自行承担。第六

76、条 甲方委派现场代表 。第七条 组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.已标价工程量清单9. 双方有关工程的洽商、变更等其他合同文件。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第八条 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。第九条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。第十条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。第十一条 合同生效合同订立时间

77、：2017年 月 日合同订立地点：XX市XX区社会福利院本合同双方约定双方签字并盖章后生效。本合同一式十份，正本两份，甲乙各一份；副本八份，甲方六份，乙方二份。发 包 人：（公章）： 承 包 人：（公章）住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：经 办 人： 经 办 人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开 户 银 行： 开 户 银 行：账 号： 账 号： 邮 政 编 码： 邮 政 编 码：地 址： 地 址：第二节 通用合同条款 按中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同GF1999-0201中的通用条款执行第三节专用合同条款一、词语定义及合

78、同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：按通用条款执行。2、语言文字和适用法律、标准及规范2.1本合同除使用汉语外，不使用其它语言文字。2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国合同法、工程建设标准强制性条文建筑工程质量管理条例XX市建筑管理条例建筑工程 安全管理条例XX市建筑工地文明施工标准等现行相关的法律、法规。2.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：国家及XX市现行施工验收规范及相关标准 。发包人提供标准、规范的时间：不提供。国内没有相应标准、规范时的约定：无。3、图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：

79、开工前，提供4套施工图纸。发包人对图纸的保密要求：未经发包人的许可承包人不得对外提供和复印。 使用国外图纸的要求及费用承担：无。 二、双方一般权利和义务 4、工程师4.1监理单位委派的工程师姓名： 职务： 发包人委托的职权：对本工程安全、质量、进度、投资、文明施工、合同管理等代表业主实施控制和监理。对隐蔽工程及施工质量进行验收，与甲方代表一道共同对工程量进行签证，对施工环境进行协调，协助承包人解决施工技术问题，签发经发包人批准同意的设计变更通知等。需要取得发包人批准才能行使的职权：发包人以书面形式通知承包人。 4.2发包人派驻的工程师姓名： 职务：现场代表职权：代表发包人对本工程施工过程中的质

80、量、进度、造价、安全文明施工、合同、信息、现场等进行监督和管理，协调周边关系；经批准后与合同预算、监理共同对工程量和现场签证进行确认。4.3不实行监理的，工程师的职权：无。5、项目经理及技术负责人：项目经理姓名： 职务：项目经理 技术负责人姓名： 职务：技术负责人6、发包人工作6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 负责达到开工条件。（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：接至施工场地红线接入点，红线范围内由承包人自行完成并承担费用。（承包人有义务巡视，发现问题及时报告）。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：

81、已完成。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：无。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按“通用条款”执行，在开工前完成。（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前书面形成，双方人员现场交验。（7）图纸会审和设计交底时间：收到施工图后五日内。（8）若发包人不能按时提交施工场地时,其提交施工场地时间由发包人另行通知。（9）双方约定发包人应做的其他工作：无约定。6.2发包人委托承包人办理的工作：协助办理由发包人办理的相关手续。7、承包人工作1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：如需承包人完成的，则按照通用条款约定的原则另行协商约定。（2）应提供计划、报

82、表的名称及完成时间：每月25日以前提供当月完成工程量（必须准确注明部位、内容）、农民工工资明细以及进度款报表和次月施工进度计划和资金使用计划。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责，按有关规定办理建设工程安全报监手续，承担相应费用。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：免费为甲方和监理现场办公提供办公室各壹间。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人自行办理，并承担费用。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责保管。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承

83、担：由承包人采取措施予以保护并承担相关费用，若造成损坏由承包人承担法律和经济责任。（8）施工场地清洁卫生的要求：承包人必须做到工完场清，并符合有关行政法规规定的要求。（9）相关费用：由承包人承担取得因施工所需修建道路、地下管网保护、苗木移植以及其他基础设施的相关手续费用和建设费用。（10）风险承担：承包人在投标前已完全了解施工现场及施工条件，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。（11）双方约定承包人应做的其他工作：按照招标文件相关条款执行。三、施工组织设计和工期8、进度计划8.1承包人提供

84、施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：设计交底后5个工作日内提交。工程师确认的时间：收到施工组织设计后五天内确认。四、质量与验收9、隐蔽工程和中间验收9.1双方约定中间验收部位：承包人按设计文件要求及相关施工验收规范，隐蔽工程和中间验收，报监理和质检站确认。10、工程试车10.1试车费用的承担： 无。五、安全施工按国家及地方有关规定执行。六、合同价款与价格调整11、合同价款11.1合同价款原则上采用固定总价合同方式确定。即：施工图及施工图审查意见和招标文件、招标答疑、补遗文件及工程量清单中的全部工程内容原则上由中标价总价包干。除经业主同意的设计变更和业主要求的工程量增减外，均不调整。12、

85、 工程变更12.1当发生工程变更（须经发包人认可的中标价包干外的变更），以发包人及监理工程师共同认可的工程量，并按以下办法计价：中标价中已有的项目，按该项目投标清单单价执行；中标价中已有类似的工程项目，参照该项目投标清单单价执行；其他清单范围外项目按照2008年XX市建设工程工程量清单计价规则；工程量清单项目设置规则（2008-XX）；2008年XX市市政工程计价定额、2008年XX市安装工程计价定额、2008年XX市建筑工程计价定额及其相关配套文件和定额组价，人工价格按当月XX工程造价信息公布的XX区指导价进行调整。材料单价按XX市XX区发展和改革委员会关于公布2015年8月份主要建筑材料市

86、场价格的通知执行，不足部分按当月XX工程造价信息公布的指导价调整，造价信息没有的按市场询价的方式确定。并按中标价与最高限价相比的下浮比例结算。若项目实施中变更金额大于原预算金额10%或大于10万元以上的预算，发包人将按XX府【2010】159号规定报送区项目评审中心审核，核准的工程变更预算作为工程变更的控制造价，在项目实施中不得突破。本工程实行施工图及施工图审查意见和招标文件、招标答疑、补遗文件中的全部工程内容原则上中标价包干，原则上不进行变更。只有通过XX市XX区政府投资项目管理办法（XX府发20103号）文件规定的程序完成变更审批和审定预算后，设计变更才有效。 承包人在发包人书面确定变更后

87、必须在14日历天内将变更方案报批表报至发包人审批，如不在规定时间内向发包人提出变更方案报批表进行报批的，每拖延一天处罚1000元，超过28日历天，每拖延一天处罚2000元，56日历天不提出变更报告，增加工程则视为自动放弃，自动放弃后可不予处罚，但必须按发包人确定的方案实施；减少工程按上述标准处罚并扣除减少工程造价。 变更方案通知单是工程变更方案申报审批单的依据，承包单位需凭此通知单申报变更，未经通知不得进行变更申报。监理单位填发变更通知单，经中控、业主审批后送施工单位，送达后14日历天内施工单位应填报变更方案申报审批表报至发包人审批，如不在规定时间内向发包人提出变更方案报批表进行报批的，每拖延

88、一天处罚1000元，超过28日历天，每拖延一天处罚2000元，56日历天不提出变更报告，增加工程则视为自动放弃，自动放弃后可不予处罚，但必须按发包人确定的方案实施。减少工程按上述标准处罚并扣除减少工程造价。施工单位对变更减少情况隐瞒或不按规定时间上报的，按减少额的30%处罚款，低于1000元按1000元处罚。13、工程预付款13.1本工程不支付工程预付款。13.2安全文明施工专项费：已包含在中标价内，承包人应专款专用，发包人及监理工程师监督对该项费用的支付和使用。工程结算时，发包人根据本工程安全文明施工状况，综合评定结果计算支付安全文明施工措施费，评定为不合格的，其安全文明施工专项费用在结算中

89、扣除，参照安全文明生产协议执行。本工程安全文明施工措施费用（含安全文明施工“专项费用”和“按实计算费用”）, 由招标人根据“渝建发201425号”按合格标准计算，并与最高限价同时发出。投标人应严格按照招标人给定的金额填报，不得浮动，实行包干使用。本工程安全文明施工措施费用在项目实施中，不论工程量是否增减，均不再调整。当工程完工后安全文明施工综合评定结果为不合格时，则不计取。安全文明措施费的要求与内容、提取支付方法以及违反约定造成损失的赔偿等条款，按照现行有关文件规范要求执行，做到专款专用。扣回工程预付款的时间、比例：无。14、工程量确认14.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：阶段工程完

90、工后。七、材料设备供应15.承包人供应 15.1 承包人供应的材料设备与设计图纸不符时，双方约定承包人承担责任如下： （1）材料设备单价与一览表不符： 不采用 （2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与设计图纸不符：承担违约责任。（3）承包人自行调剂串换的材料： 不采用 （4）到货地点与一览表不符： 不采用 （5）供应数量与一览表不符： 不采用 （6）到货时间与一览表不符： 不采用 152 承包人供应材料设备的结算方法： 不采用 16、承包人采购材料设备16.1 承包人采购材料设备的约定：工程承包范围内的材料设备由承包人自行采购，承包人必须按照发包人确定的材料及规定品牌采购，并保证所采用的材

91、料设备质量合格，符合设计图文件确定的技术和规格要求，发包人确定的材料和设计图中不明确的以国家规范及相关规范为准。承包人应提供有关材料设备的质量证明并经发包人和监理方认可后，该材料设备方可采购、使用。承包人必须按国家规定进行鉴证抽样、送检、试配，结果报告必须严格执行材料物资验收检测标准，所有检测费用均由承包人承担。材料转运的费用各承包人根据现场勘踏的结果自行报价，纳入投标总价，中标后不再调整。16.2主要材料品牌按招标文件规定标准进行采购：所需的主要材料须采用规定品牌的产品或与之相当的品牌的产品，材料进场前，需经监理及甲方现场代表共同验收确认，使用材料需与推荐品牌质量及预算价格相匹配。八、竣工验

92、收与结算17、竣工验收与结算17.1承包人提供竣工图的约定：竣工资料必须在完工后30日内完成并报建设单位，方能竣工验收。如未完成每拖延一天处罚1000元，延期超过30日历天，每拖延一天处罚500元。竣工验收合格后10日内提供一式五套完整的竣工图及竣工资料（至少两套原件，含一套所有资料的电子档案）。17.2中间交工工程的范围和竣工时间：根据施工进度情况决定中间交工范围和时间。17.3双方约定的结算方式：结算价=合同总价+所有变更、签证价格变更价款按XX府【2010】159号规定报送区项目评审中心审核，核准的工程变更预算作为工程变更的控制造价，在项目实施中不得突破。变更工程完成后以实际完成工程量并

93、采用12.2条计价方式进行结算。九、违约、索赔和争议18、违约18.1 本合同关于发包人违约的具体责任如下：双方约定的发包人违约责任：无。18.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：双方约定的承包人违约责任：按“通用条款”执行，但不可抗力的因素除外。19、争议本合同的履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：（一）提交 / 仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。十、其他20、工程分包20.1本工程发包人同意承包人分包的工程：无。21、不可抗力21.1双方关于不可抗力的约定：按“通用条款”第21条执行。22、保险22.1本工程双方约定投保内容如下：建筑

94、、安装工程一切险、建筑意外伤害保险、第三方责任险等所有保险均由承包人自行办理，并纳入投标报价。23、担保23.1本工程双方约定担保事项如下：双方约定的其他担保事项：履约保证金、质量保证金的退付按照XX市XX区人民政府办公室关于印发XX区政府性工程保证金管理办法的通知（XX府办2007236号）文件执行。24、合同份数 24.1双方约定合同副本份数：本合同一式十份，其中正本二份，甲乙双方各执一份，副本八份，甲方执六份，乙方执二份，正副本具有相同法律效力。25、其它条款25.1 质量保修：质保期二年。工程质量保修期满后发包人应向承包人退付质量保证金，工程质量保修期满后30个工作日内，发包人应向承包

95、人颁发工程质量保修责任终止证书。由监理工程师签发质量保修证书。本工程缺陷责任期满，并由监理工程师签发质量保修证书后的一个月内，发包人在扣除缺陷责任期间发生的应当由承包人承担，但承包人没有履行保修义务，由发包人委托他人完成维修项目所发生的维修费用后，将余额退回承包人。如果全部质量保证金不足以支付发包人委托他人完成维修项目所发生的维修费用，承包人应当补足差额部分。25.3 退出机制：承包人出现下述情况时，将中止执行合同，并要求承包人立即无条件退场：（1）无正当原因停工十天或累计停工二十天以上；（2）恶意低价中标，施工期间以合同价款不足，拒不执行或拖延执行合同；（3）施工过程中，分项分部工程验收不合

96、格拒不整改或整改后仍无法达到质量要求；（4）施工组织不力，又拒不整改或整改措施不力，致使工程已明显无法在规定工期内完成；（5）承包人因上述原因被无条件清退出场时，因此造成承包人的一切损失由承包人自行承担。交纳的保证金扣除承包人承担的责任后，其余退还承包人。已完工程按清单价结算，结算价款须送相关审计单位审计后支付。25.4 工程验收合格，缺陷责任期满付清尾款后，本合同自动失效。26、补充条款一、承包人在施工过程中，必须按月付清民工的人工工资，否则发包人有权停止向承包人支付工程款。二、承包人必须在发包人批准的作业范围内组织施工作业，超越发包人批准的作业范围所造成的一切损失和责任由承包人自行承担，工

97、期不顺延。三、承包人项目经理应押证施工，承包人无权变更项目经理，如果因特殊情况需要变更，必须经发包人书面同意，但每次更换将处罚违约金1万元；未经发包人书面同意，任意变动项目经理每次更换处罚违约金3万元。施工作业时必须每天在施工现场，发包人如发现承包人项目经理在施工作业时不在施工现场，每次处罚违约金500元，连续二次或累计三次项目经理不在施工现场，按重大违约处理，处罚违约金1万元。工程发生严重安全事故或工程质量低劣，工程进度达不到施工组织设计要求时，发包人有权撤换项目经理。技术人按上述标准减半执行。四、易燃、易爆物品、地上、地下管线和各种设施由承包人落实专人负责管理，如发现以上人员脱岗或管理不力

98、，每次从履约保证金中扣违约金500元，累计三次扣履约保证金1万元。五、质量：1、承包人工程施工人员、质检人员必须服从监理工程师和发包人现场代表及的质量行政主管部门监督管理，如不履行职责，造成质量不合格者，除工程返工重做外，还应该根据实际返工工程造价处罚违约金，每次处罚违约金为实际返工工程造价的20%且不少于1000元。 2、发包人、监理或质量行政主管部门第一次发出质量整改通知（者累计），承包人支付违约金1000元，第二次发出质量整改通知书支付质量违约金2000元，第三次支付4000元，第四次支付8000元，以此类推。承包人对各工序施工质量自检后，经发包人或监理单位或质监站复查，发现还有分项、分

99、部工程未能达到建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）及有关的施工验收规范的有关规定，每发生一次承包人向发包人支付人民币1000元的违约金。 3、承包人在施工中违反工程建设标准强制性条文的有关规定或不按招标文件、设计图纸、审核批准的施工组织设计和施工方案及现行施工验收规范和施工操作规程施工，经发包人或监理单位发现，除承包人应立即纠正整改外，每发生一次承包人向发包人支付人民币2000元的违约金。 4、未按照规范要求报验或未经验收合格，擅自进入下一道工序，每发生一次承包人向发包人支付人民币1000元的违约金，并承担相应的费用和责任。5、对同一部位的同一质量问题整改两次仍然未达到规范

100、要求，每发生一次承包人向发包人支付人民币2000元的违约金。6、每发生一次一般质量事故，承包人向发包人支付人民币2000元的违约金，并承担相应的费用和责任；每发生一次严重质量事故，承包人向发包人支付人民币5000元的违约金，并承担相应的费用和责任；每发生一次重大质量事故，承包人向发包人支付人民币10000元的违约金，并承担相应的费用和责任；每发生一次特别重大质量事故，承包人向发包人支付人民币100000元的违约金，并承担相应的费用和责任。7、以上处罚规定如有冲突以金额高的为准。六、承包人的工程施工质量低劣，或发生严重的安全事故，或在规定工期内没有完成全部工程，发包人有权解除与承包人签订的工程承

101、包合同。承包人从收到发包人发出的撤离施工现场书面通知之日起7日内，必须无条件撤离施工现场，并自行承担撤离施工现场所引起的一切费用，发包人同时解除与承包人所签订的建设工程施工合同，对承包人所缴纳的履约保证金不予退还。七、工程的变更和签证严格按XX市XX区政府投资建设项目管理办法和XX市XX区社会福利院的相关管理制度执行, 如该制度发生修改，按修改后的要求执行。否则，签证资料无效。八、工程发生现场收方，必须有发包人的收方组成员共同签字确认后生效。九、按安全文明生产协议、工程项目档案管理协议处以承包人违约金。十、安全文明施工发生违约按以下约定处理：1、发生重大伤亡事故的工地其项目经理报行政主管部门给

102、予行政上降级及经济处罚依据签具的工程项目承包合同和签具的工程管理目标责任承诺的有关条款处理。2、违约金由检查部门或个人（含监理）开收付凭证，承包人在发包人或其委托人的财务部交纳。3、各管理部门或主管个人出具的整改单，施工单位必须按规定日期整改好，然后回执出具部门或主管个人复查验收，若不送回执又不如期整改者处2000元5000元的违约金。4、在市级大检查中被通报批评者处违约金50000元；在区级大检查中被通报批评者处违约金3000元；5、在例行或日常的检查中违反建筑施工安全检查标准（JGJ59-99），每次按下列项细目处以违约金：（1）不正确穿戴安全防护用品、不戴安全帽每人50元；（2）高空、悬

103、空等高危作业不系安全带（每人）100元；（3）井架、吊篮乘人每人各处 500元；（4）安全交底前未报告监理(每次) 500元；（5）施工现场无“六牌一图” 2000元；（6）安全生产技术措施不编制 1000元；（7）安全生产资料不真实、残缺不齐2000元；（8）无安全生产三级协议书签字文件2000元；（9）强令职工冒险违章作业 2000元；（10）安全生产按规定内容无检查、无活动 1000元；（11）高空作业时乱抛材料、工具、杂物1000元；（12）非操作人员乱开或玩弄机电设备 2000元；（13）作业时穿拖鞋、高跟鞋、裙子（每人）50元；（14）无故翻爬井架、脚手架（每人）100元；（15）

104、不按规定布设安全网（ 每次）2000元；（16）井架防护每缺一项 500元；（17）特种工无证上岗（除停止操作外）1000元；（18）易燃地区不设灭火设备每处 5001000元；（19）脚手架未经验收使用 1000元；（20）发现触保器失灵每只1000元；（21）闸刀无盖或无插头直接电源每处 200元；（22）易燃易爆处吸烟或使用明火（每人）100元；（23）擅自使用（明火）电炉 500元；（24）工地发现小孩 （每人）200元；（25）外地工无身份证、计划生育证（清退）（每人）200元；（26）乙炔气与氧气存放不符合规定 100元；（27）打群架 2000元；（28）架子上面嘻闹 200元；

105、（29）食堂人员烧火时离伙房 50元；（30）工地进行赌博（没收赌具）10002000元；（31）项目工人偷窃财物按现价15倍（但不少于2000元）；（32）酒后作业 每人/次500元；（33）发现不满十八周岁的童工作业3000元；（34）吊盘内卸料不拉保险杠每次 1000元； （35）穿背心、赤膊作业（每人）100元；（36）施工现场随地大小便发现每处次100元； （37）施工车辆带泥上路，按2000元/次；（38）危险作业无专人守护、危险区域不拉警戒线及设置警示标志，按每次1000元；（39）其他不按照相关安全规定的按每处次200元（原则上一天中只计算一次，但特殊情况下施工单位整改不力者除

106、外）。6、环境卫生管理措施（1）施工现场要天天打扫，保持整洁卫生，场地平整，道路畅通，作到无积水，有排水措施。（2）施工现场严禁大小便，发现有随地大小便现象要对项目部进行处罚。施工区、生活区有明确划分，设置标志牌，标牌上注明姓名和管理范围。（3）卫生区的平面图应按比例绘制，并注明责任区编号和负责人姓名。（4）施工现场零散材料和垃圾，要及时清理，垃圾临时存放不得超过三天，如违反本条规定处违约金1000元/次。（5）施工现场办公室内作到天天打扫，保持整洁卫生，做到窗明地净，文具报告摆放整齐，达不到要求。（6）职工宿舍铺上、铺下做到整洁有序，室内和宿舍四周保持干净，污水和污物、生活垃圾集中堆放，及时

107、外运，发现不符合此条要求，处违约金1000元/次。（7）冬季施工办公室和职工宿舍取暖炉，必须有验收手续。合格后方可使用。（8）食堂必须办理食品卫生许可证，炊具经常洗刷，生熟食品分开存放，食物保管无腐烂变质，炊事人员必须办理健康证。（9）楼内清理的垃圾，要用容器或小推车，用塔吊或提升栏运下，严禁高空抛撤。（10）施工现场的厕所，做到有顶、门窗齐全，做到天天打扫，每周撒白灰或打药一二次，消灭蝇蛆，便坑加盖，发现不符合此条要求，处违约金1000元/次。7、宿舍卫生管理规定（1）职工宿舍应设置值班人员做到天天打扫，保持室内窗明地净。（2）宿舍内应做到一人一铺，严禁设置通铺、大铺，铺上、铺下要做到整齐美

108、观，被子叠放整齐，提包和鞋，按规定码放，不得到处乱放。公共宿舍严禁男女同宿。违反本条处违约金2000元/次。 8、现场发生重大安全质量事故，由上级行政主管部门进行处罚并按合同约定进行处理。9 、现场发生重伤事故，对责任单位进行20003000元违约金处理。10、对各管理部门出具的整改通知及监理通知不按规定期限送回执又不如期整改者，每次处违约金20005000元。11、不按时编制施工组织设计或专项方案，导致现场无序施工或不按专项方案施工，每次违约金5001000元并限期整改，逾期不整改者加倍。12、 施工前不进行安全交底，分包单位进场未签安全协议，对安全设施不组织交接验收、违章指挥、对严重违章作

109、业不加制止，每次违约金500元。13、现场发生聚众堵塞交通、私自封堵大门、擅自拉闸断电、攀爬塔吊、打群架等严重影响正常生产秩序者，每次违约金10002000元。14、有意破坏成品或半成品、破坏公共设施、偷盗集体财物，除按治安管理规定交公安机关处理外，赔偿所造成的损失并处处违约金10002000元。15、机具设备无防护装置或失效，缺接零接地保护线，配电箱无漏电保护器或失灵，每台处违约金500元。16、施工单位责任部门不审查安全技术方案、发现安全质量事故隐患及违反强制性标准行为不及时制止并要求整改，每次处违约金5001000元。十一、如本合同中各处违约金金额不一致者，以金额高的为准。十二、双方约定

110、没有交纳违约金之前，发包方将不办理进度及结算款项。 第四节 合同附件附件1 质量保修书发包人（全称）：XX市XX区社会福利院 承包人（全称）： 发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致， 工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括合同项下承包人完成的所有工程以及双方约定的其他项目。但因管理不当或者第三方造成的质量缺陷以及因不可抗力造成的质量缺陷不属于保修范围。具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工总承包范围内的所有工程内容均属

111、保修范围。二、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：保修期壹年。质量保修期自工程竣工验收之日起计算。 三、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照建设工程质量管理条例的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修

112、费用双方约定工程质量保修金扣留工程结算总额的5%作为保修金。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。竣工之日起至相应项目保修期满经验收合格后一月内无息退还质量保证金。工程质量保修期按渝建2000185号文件的规定执行。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：发包人自竣工验收之日起至保修期完一月内，不计息返还承包人质量保修金（扣除已发生保修费用）。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发 包 人： 承 包 人： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 经 办 人： 经 办 人： 2017年 月 日附件2 廉政合同发

113、包人：XX市XX区社会福利院 （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）根据有关工程建设、廉政建设的规定，为作好工程建设的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 工程项目业主XX市XX区社会福利院与施工单位 协商一致特订立本合同。第一条 甲乙双方的权利和义务1.1严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。1.2严格执行 工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。1.3双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育

114、，建立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。发现对方严重违反本合同条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方的义务2.1甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。2.2甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。2.3甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便

115、等。2.4甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与乙方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。第三条乙方义务3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等。3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。3.3乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加外出旅游或超标准宴请及娱乐活动。3.4乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。3.5乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得与监理单位串通监理损害甲方利益。3.6乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方不得以任何借口

116、对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。第四条违约责任4.1甲方及其工作人员违反本合同第一、第二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事主任；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。4.2乙方及其工作人员违反本合同的第三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，给甲方单位造成损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权建议工程建设主管部门给予乙方一年至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。第五条双方约定，本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。根据XX市人民检察院、X

117、X市建设委员会有关开展在建设工程中预防职务犯罪工作的有关规定，邀请当地检察机关作为对本合同执行的法律监督单位，参与对本合同履行情况的监督检察。第六条 本合同从甲乙双方签署之日起生效，至该工程项目竣工验收后失效。第七条 本合同作为 工程项目合同附件，与工程合同具有同等的法律效力。第八条本合同一式正本二份、副本八份。双方各执正本一份、副本甲方执六份、乙执二份。 发包人： 承包人： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 经办人： 经办人： 2017年 月 日附件3 质量进度协议发包人：XX市XX区社会福利院 （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）为了使乙方所承接工程按照合同要求

118、保质、保量按期完成，甲乙双方本着友好协商的原则达成如下协议；一、乙方必须按找合同规定工期完成 项目全部工作内容，如延迟一天，则乙方按10000元/天向甲方缴纳违约金，延期超过30天的乙方按20000元/天向甲方缴纳违约金（合同工期内因不可抗力或发包人原因造成工期延误除外）。乙方必须严格按照图纸及相应技术标准进行施工，若因质量问题造成监理单位出具质量整改通知书或监理指令后，不在规定时间内整改的，如延迟一天，则乙方按1000元/天向甲方缴纳违约金，延期超过10天的乙方按2000元/天向甲方缴纳违约金。拒不整改的则甲方将约见乙方企业法人并向行业主管部门报送履约不良行为记录。有效的通知书或监理指令，原

119、则上须经乙方签字，如乙方拒不签字，则甲方现场代表和监理共同签字也视为有效，并在每月计量款中双倍扣除。二、乙方在工程开工前向甲方提交项目班子人员组成名单，未经甲方同意不得随意更改，若任意变动人员，乙方按500元/人向甲方缴纳违约金，在每月计量款中扣除。三、本合同作为 项目施工合同附件，与工程合同具有同等的法律效力。四、本合同一式正本二份、副本八份。双方各执正本一份、副本甲方执六份、乙方执二份。发 包 人： 承 包 人： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 经办人： 经办人： 2017年 月 日附件4 安全文明生产协议发包人：XX市XX区社会福利院 （以下简称甲方）承包人： （

120、以下简称乙方）安全生产是一切经济部门和生产企业的首要任务，生产必须保证安全是建筑企业必须遵守的原则，为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，切实加强管理，保证职工在生产过程中的安全和健康，促进生产发展，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：一、甲方职责：1.甲方设专职安全员 ，对乙方施工现场及周边进行定期或不定期检察、监督及配合甲方或行政主管部门进行抽查。2.专职安全员在检查中发现安全隐患应及时以口头或书面形式通知乙方项目负责人或乙方专职安全员，并限期进行整改及按相应违约责任处理。3.专职安全员负责对施工中的安全事故进行协助调查、违约处理工作。二、乙方职责1.乙方承接该工程后，进场前必须

121、向发包人缴纳人民币10万元作为安全保证金。2.设专职安全员 ，驻工地现场，负责现场内及周边安全技术措施计划的编制、实施，并报甲方该项目专职安全员处备案。专职安全员必须持证上岗，不得随意更换，如须更换必须征得甲方同意。3.乙方必须建立安全生产管理制度，并上墙接受监督检查，对各班组长及工人进行不定期或定期安全思想教育、安全技术交底，在施工中进行自检、交叉检制度，并作好安全生产台帐及记录。4.乙方必须按建筑施工安全检查标准（JGJ59-1999）、建筑施工安全技术、安全文明生产管理实施细则及有关通知、要求和安全技术措施计划进行施工、检查，不得违章作业，否则根据有关违约责任进行处理。5.专职安全员到现

122、场检查时，乙方现场管理人员必须积极配合，不得无理推委，对不重视安全以及出现安全隐患不予消除者，监理单位出具安全整改通知书后，拒不整改则甲方对乙方处以每次5000元违约金。有效的处罚依据，原则上须经乙方签字，如乙方拒不签字，则甲方现场代表和监理共同签字也视为有效。情节特别恶劣者，甲方将向相关职能部门作书面汇报，并建议今后不再参与甲方组织的施工招标活动。6.对发生安全事故的必须在24小时内首先上报甲方，如隐瞒不报者，将进行严肃处理。三、安全文明施工费。该工程的安全文明施工费包含在施工总承包经费中。该工程经XX区建设工程施工安全管理站认定为安全文明施工不合格工程时，甲方按照 扣除施工总承包单位的安全

123、文明施工费，该工程经XX区建设工程施工安全管理站认定为安全文明施工优质工程时，甲方按照 奖励施工总承包单位的安全文明施工费。四、本协议作为 项目合同附件，与工程合同具有同等的法律效力。五、本合同一式正本二份、副本八份。双方各执正本一份、副本甲方执六份、乙方执二份。发包人： 承包人： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 经办人： 经办人： 2017年 月 日附件5 档案管理协议发包人：XX市XX区社会福利院 （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）为了使乙方所承建工程项目竣工档案按照合同要求保质、保量，与工程进度同步完成。甲乙双方本着友好协商的原则达成如下协议：一、房建类工

124、程项目档案用表使用渝建发2005226号文中建设工程技术用表，并按照建设工程文件归档内容一览表组卷；市政类工程项目档案用表使用渝建发20071号XX市市政工程施工技术用表，并按照XX市市政工程文件归档内容一览表组卷。二、乙方必须确保工程档案资料与工程实际进度同步。工程分部/竣工验收前7日，必须将工程资料报送监理及发包人审查资料的及时、完整和真实性。在未取得分部/竣工工程档案审核合格通知前，不得提请分部/竣工验收。因乙方工程档案未能同步造成的工期延迟，乙方按500元/天向甲方缴纳违约金，以此类推。三、乙方必须配备具有城建档案员资质的专业档案人员负责施工全过程档案的收集整理组卷，乙方委派的项目档案

125、员未经甲方同意不得随意变更。工程初步验收后20个工作日内完善档案验收后移交发包人归档。若因乙方原因未按期通过单位工程档案验收，影响竣工备案，按照逾期500元/天向甲方缴纳违约金，以此类推。四、乙方必须在发包人规定的时限内提供发包人办理开工/竣工备案手续所需的所有资料（资料具体内容及交付时限以发包人工程部书面通知为准）。因乙方拖延资料交付时间造成工程开工/竣工备案滞后，影响工程正常启动和交付使用的，按延迟500元/天向甲方缴纳违约金，以此类推。五、本协议作为 项目合同附件，与工程合同具有同等法律效力。六、本合同正本一式二份，副本八份。双方各执正本一份，副本甲方执六份、乙方执二份。发 包 人： 承

126、 包 人： 法人代表： 法人代表： 经 办 人： 经 办 人： 2017年 月 日第五章 工程量清单本工程的工程量清单由投标人在XX市XX区公共资源综合交易网自行下载。1. 工程量清单说明1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及2013年国家建设工程工程量清单计价规范和计量规范、2013年XX市建设工程工程量清单计价规则（渝建发【2013】85号)和计量规则进行编制。国家计量规范和XX市计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款

127、、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。1.3工程量清单中给出的工程量是估算量或暂定量，是为投标报价确定的共同的基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定，由承包人按本章1.1规定的计量方法，以发包人或监理人认可的尺寸、断面计量，按工程量清单中所报的单价和总价及合同中另有规定的发包人或监理人同意的单价和总价计算支付额。2. 投标报价说明不管工程量是否列出，工程量清单中的每一子目都应填报单价或总价，且只允许有一个报价。承包人未填报单价或总价的子目，其费用应视为已包括在工程量清单中其他相关子目的单价和总价之中，承包人必须

128、按监理人指令完成工程量清单中未填报单价或总价的工程项目，但不能得到额外的结算与支付。除非合同另有规定，标价的工程量清单中的单价和总价均已包括了承包人为实施和完成合同工程所需的人工费、施工机械使用费、材料费、企业管理费、利润等费用，以及合同文件中明示或暗示的应由承包人承担的所有责任、义务和一般风险。按基准日期前的法律、法规规定，承包人因承包本合同工程缴纳的各种规费和一切税费均由承包人承担，并包含在所报投标总价中。工程保险和其他保险应根据专用合同条款第18.1款和第18.3款规定的保险金额和保险费率计算保险费（如无规定，则不需报价），并列入工程量清单中的其它项目清单计价表。除工程保险和第三者责任险

129、（如有）以外，所有本合同规定的其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。单价和总价应以人民币报价，付款也按人民币支付。对工程施工和材料等的一般要求和说明，未在工程量清单中完整重述或摘录，在填报工程量清单的每个子目前应参见合同文件、技术标准和要求及图纸的相关内容。工程量清单中所列工程量的变动，不应降低和影响合同条款的效力，也不应免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。2.8安全文明施工费是专用于建设行政主管部门特别强制要求采取的安全文明施工措施的费用，其内容、计取标准和支付办法，应按XX市建设行政主管部门强制性规定（渝建发【2014】25号）执行，并作为暂定价由招标人与招标控

130、制价一起公布，仅作为投标报价的共同基础。工程结算时，安全文明施工费按渝建发201425号文的规定按实调整，并按规定的支付方式支付。2.9图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的扩大或延伸。当各部分和工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。工程量清单报价书必须由投标人的委托代理人及造价工程师或造价员逐页小签，并加盖造价工程师或造价员执业资格专用章和单位公章，未按此要求作无效标处理；2.10授予合同前发现的算术错误将由发包人按评标办法3.1.3条规定的原则予以更正。2.11暂列金额工程量清单中给出的暂列金额子目，除计日工外，投标人只需要直接将工程量清

131、单中所列的暂列金额纳入投标总价并计取规费和税金，不需要在工程量清单中所列的暂列金额以外再考虑任何其它费用。包括在工程量清单中并指明为“暂列金额”的子目应按合同条款的规定由监理人指示和决定全部或部分使用，或根本不予动用。2.12计日工计日工属暂列金额，由监理人确定用于实施变更的零星工作的计价。计日工的估算数量已列入工程量清单中的“计日工计价表”，承包人在报价时只需按下列要求填报单价和合价，计日工数量不得更改。 （1）人工费：用于计日工的人工工时计算，应从工人到达工作现场开始到离开现场为止，但应扣除用餐和休息时间。与工班一起工作的领班也应计入，但不得计入管理人员的工时消耗。承包人从事零星工作的人工

132、费用应按计日工计价表中适用的人工单价乘以实际工时计算。此单价将被认为包括承包人开支的所有费用，包括（但不仅限于此）支付工人的工资、交通费用、超时工资、辅助工资和附加工资，以及任何其它费用或按法律规定以其名义支付的费用；还应包括承包人的利润、管理费用、监督费用、财务和保险费用；工时记录、行政和办公费用；消费品、水、照明和电力使用费；小型运输工具、脚手架、车间、储藏间、轻便电动工具、手工设备和工具等的使用和维修费用；承包人职员、施工员和其它监督人员的监督费用；以及与上述有关的所有其它费用。（2）材料费：用于计日工的材料消耗量应按实计量。材料费用将按计日工计价表中的单价支付，此单价已包括承包人的管理

133、费用、利润以及材料原价加上运杂费、运输损耗费、采购及保管费、检验试验费和保险费等，并应提供到现场仓库。材料由仓库和堆放地运至施工现场的运输费用将按照计日工计价表中的人工和机械单价支付。（3）机械费：已进场并用于计日工的机械设备应按实际台班消耗量计量，设备从停放地至工作地点间的往返路程所花时间也应计算在内。设备费用按计日工计价表中的相应机械单价支付。此单价将认为已包括折旧费、大修费、经常修理费、安拆费、场外运费、燃料动力费、机上人工费和其它费用，以及所有管理费、利润、以及与所使用设备有关的协调费用。2.13暂估价（1）材料、工程设备的暂估价材料、工程设备的暂估价仅指此类材料、工程设备本身运至指定

134、地点的价格，不包括这些材料、工程设备的安装、安装所必须的辅助材料、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次搬运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作所发生的费用，这些费用应包括在各相应子目的投标价格中。（2）专业工程暂估价专业工程暂估价是指分包人实施专业分包工程所有供应、安装、完工、调试、修复缺陷等全部工作的费用，包括管理费和利润，不包括规费和税金。 第六章 图纸本工程的施工设计图纸由投标人在XX市XX区公共资源交易网自行下载。 第七章 技术标准和要求 本招标项目技术标准按施工设计图和技术文件的要求执行，本项目采用的材料、设备符合设计图文件确定的规格要求，设计图中不明

135、确的以国家标准、规定、规范为准。中标人应提供有关材料的质量合格证明，并必须按国家规定进行鉴证、抽样、送检、试配，施工必须达到现行规范及标准规定的要求。质量达到国家有关施工质量验收规范要求，达到合格标准，并一次性验收合格。第八章 投标文件格式一 投标函部分 （项目名称）施工招标投 标 文 件投标函部分投标人： （加盖单位公章）法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日目 录（一）投标函及投标函附录（二）法定代表人身份证明及授权委托书（三）投标保证金（一）投标函及投标函附录投标函 （招标人名称）：1我方已仔细研究了 （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （ ）的投标总报价

136、，其中安全文明施工费暂定金额为人民币 万元，该工程项目经理为 。工期 日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。2我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 万元（ ）。4如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人

137、须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。6 （其他补充说明）。投 标 人： （加盖单位公章） 法定代表人及委托代理人： （签字）地址： 网址： 电话： 传真： 邮政编码： 年 月 日 投标函附录序号条款名称合同条款号约定内容备注1项目经理姓名： 2工期天数： 日历天3缺陷责任期4分包投 标 人： （加盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日（二） 法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明投标人名称： 单位性质： 地址： 成立时间： 年 月 日经营期限： 姓名 性别： 年龄： 职务： 系 （投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人： （加盖单位公章） 年 月

138、日法定代表人身份证复印件授权委托书本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 （项目名称） 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。委托期限： 。 代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明。投 标 人： （加盖单位公章） 法定代表人： （签字）身份证号码： 委托代理人： （签字）身份证号码： 年 月 日法定代表人身份证复印件授权代理人身份证复印件注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除

139、提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。（三） 投标保证金（投标保证金按投标人须知前附表规定执行，在开标时由招标人核验投标保证金交款凭据） 二、商务部分 工程量清单报价书 （工程量清单报价书由投标人按规定要求自行编制填报）三、资格审查资料（项目名称）施工招标投 标 文 件资格审查资料投标人： （加盖单位公章）法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日目 录（一）法定代表人身份证明及授权委托书（二）投标人基本情况表（三）项目管理机构（四）近年财务状况表（五）近年完成的类似项目情况表（六）正在施工的

140、和新承接的项目情况表（七）信誉声明（八）诚信行为承诺书（九）其他资料（一）法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明投标人名称： 单位性质： 地址： 成立时间： 年 月 日经营期限： 姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人： （加盖单位公章） 年 月 日法定代表人身份证复印件授权委托书 本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。委托期限： 。 代理人无转委托权。附：法定

141、代表人身份证明及授权代理人身份证明。投 标 人： （加盖单位公章） 法定代表人： （签字）身份证号码： 委托代理人： （签字）身份证号码： 年 月 日法定代表人身份证复印件授权代理人身份证复印件 （二）投标人基本情况表 投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电 话传真网 址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注 （三）项目管理机构 项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险劳动合同主要人员简历表姓名年 龄学历

142、职称职 务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话 （四）近年财务状况表 财务状况表项目或指标单位年年年一、注册资金万元二、净资产万元三、总资产万元四、固定资产万元五、流动资产万元六、流动负债万元七、负债合计万元八、营业收入万元九、净利润万元十、现金流量净额十一、主要财务指标%1净资产收益率%2总资产报酬%3主营业务利润率%4资产负债率%5、流动比率%6、速动比率%注：1、应2015年经有资质的会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件加盖鲜章，包括资产负债表、现金流量表、利润表、会计报表附注，各年资产负债率低于80%（含80%）。2、

143、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。 （五）近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注（六）正在施工的和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注注：业绩证明资料须提供“中标通知书、合同协议书复印件并加盖公章。（七）信誉声明注：1.由投标人自行声明是否满足资格审查标准中的信誉要求（近年发生的诉讼和仲裁情况）。具体年份见投标人须知前附表，如声明与实际不符，招标人可取消其中标资格，其投标保证金不予退还。2.该条件为附加合格条件，招标人要求必备时投标人必须响应。 （八）其他资料