如皋市2015年农村危桥改造及干线公路板梁工程施工招标文件（71页）.doc

1、如皋市2015年农村危桥改造及干线公路板梁工程施工（合同段：RGSG1508）招标文件(项目专用本)招标人：招标代理：日期：二一五年五月说 明一、 本工程项目施工招标文件由交公路发2009221号公路工程标准施工招标文件（2009年版）（以下简称公路工程标准文件）、九部委2007第56号令中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）（以下简称标准文件）和招标人根据本项目实际编制的项目专用本共同组成。三者是一个整体，具有同等的法律效力。本册为项目专用本。二、 公路工程标准文件中的招标公告、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、技术规范和投标文件格式是供所有招标文件通用的标准化条款和

2、规范；针对本项目实际对公路工程标准文件所作的修改、补充和具体化，分别编在项目专用本的投标人须知前附表、评标办法前附表、项目专用合同条款数据表、技术规范说明及有关表格中。凡项目专用本与公路工程标准文件对同一条款的规定和要求或数据有不一致之处，以项目专用本规定为准；项目专用本未列入的，仍按公路工程标准文件、标准文件的规定和要求执行。三、 投标人应将项目专用本与公路工程标准文件、标准文件结合阅读，并按标准文件、公路工程标准文件和项目专用本的要求认真编制投标文件，完整地反映招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过符合性审查而被拒绝。四、 公路工程标准文件中的所有注解均以项目专用本内容为准。五、 公

3、路工程标准施工招标文件（2009年版）及标准施工招标文件（2007年版）由投标人自备。目 录第 一 卷1第一章 招标公告11招标条件12项目概况与招标范围13投标人资格要求34招标文件的获取45投标文件的递交及相关事宜46发布公告的媒介47本工程招标公告由招标人制定，招标人对招标公告的真实性负责。48联系方式4第二章 投标人须知6投标人须知前附表6附录1 资格审查条件(资质最低条件)13附录2 资格审查条件(业绩最低要求)13附录3 资格审查条件(项负责人最低要求)13附录4 资格审查条件(信誉最低要求)14附录5资格审查条件(其他主要管理人员和技术人员最低要求)14第三章 评标办法（合理低价

4、法）15评标办法前附表15第四章 合同条款及格式22第一节 通用合同条款22第二节 专用合同条款22A、公路行业标准专用合同条款22B、项目专用合同条款22第三节 合同附件格式30附件一 合同协议书30附件二 廉政合同32附件三 安全生产合同34第五章 工程量清单36第 二 卷39第六章图 纸（另册）39第 三 卷40第七章技术规范40第 四 卷41第八章投标文件格式41第一个信封（商务及技术文件）42一、投标函及投标函附录44二、法定代表人身份证明及授权委托书46三、联合体协议书48四、投标保证金49五、施工组织设计50六、项目管理机构51七、资格审查资料52八、承 诺 函61九、其 他 材

5、 料62第二个信封（投标报价和工程量清单）63一、投标函及投标函附录65二、已标价工程量清单67三、工程量清单单价分析表68第 一 卷第一章 招标公告如皋市2015年农村危桥改造及干线公路板梁工程施工招标公告1招标条件如皋市2015年农村危桥改造板梁工程已列入2015年度建设计划，项目业主为如皋市交通运输局，建设资金来自地方自筹、已落实，招标人为如皋市交通运输局。项目已具备招标条件，现委托招标代理江苏骏通建设项目管理咨询有限公司对该项目的施工进行国内公开招标。本项目采用资格后审方式。2项目概况与招标范围2.1项目介绍：如皋市2015年农村危桥改造及干线公路板梁工程共有桥梁42座。对应各桥梁施工

6、合同段及板梁形式等如下表：对应桥梁施工合同段桥梁名称结构形式所属乡镇RGSG1502搬经镇北二环桥20+20+20+20先张法预应力空心板简支梁桥，宽10m搬经镇RGSG1503白蒲镇汶池南桥3-8m先张法预应力空心板简支梁桥，宽6m白蒲镇白蒲镇富豪桥1-16m先张法预应力空心板简支梁桥，宽7m白蒲镇白蒲镇管家桥8+10+8m先张法预应力空心板简支梁桥，宽6.5m白蒲镇白蒲镇便民桥8+10+8m先张法预应力空心板简支梁桥，宽6m白蒲镇白蒲镇团结桥3-8m先张法预应力空心板简支梁桥，宽8m白蒲镇丁堰镇烈士河东桥10+13+10m先张法预应力空心板简支梁桥，宽6m丁堰镇备战桥5-13m先张法预应力

7、空心板简支梁桥，宽6m搬经镇东陈镇何角桥10+16+10m先张法预应力空心板简支梁桥，宽8m东陈镇RGSG1504丁四圩桥1-16m先张法预应力空心板简支梁桥，宽6m江安镇江安镇开发桥3-10m先张法预应力空心板简支梁桥，宽6m江安镇江安镇西庄三号桥1-20m先张法预应力空心板简支梁桥，宽7m江安镇江安镇园区桥3-8m先张法预应力空心板简支梁桥，宽6m江安镇江安镇陈严北桥10+13+10m先张法预应力空心板简支梁桥，宽7m江安镇江安镇西庄一号桥1-20m先张法预应力空心板简支梁桥，宽7m江安镇江安镇水洞桥1-20m先张法预应力空心板简支梁桥，宽7m江安镇江安镇西庄二号桥3-8m先张法预应力空心

8、板简支梁桥，宽7m江安镇RGSG1505老陀湾桥3-10m先张法预应力空心板简支梁桥，宽7m吴窑镇丁沙东桥3-10m先张法预应力空心板简支梁桥，宽6m吴窑镇丁沙桥3-10m先张法预应力空心板简支梁桥，宽6m吴窑镇蔡庄北桥3-8m先张法预应力空心板简支梁桥，宽6m吴窑镇沈王南桥3-8m先张法预应力空心板简支梁桥，宽6m吴窑镇长西桥3-10m先张法预应力空心板简支梁桥，宽6m吴窑镇柳池桥1-13m先张法预应力空心板简支梁桥，宽6m吴窑镇小沈甸西桥1-16m先张法预应力空心板简支梁桥，宽6m吴窑镇RGSG1506九华镇南蒋桥10+13+10m先张法预应力空心板简支梁桥，宽6m九华镇下原沈阳桥3-16

9、m先张法预应力空心板简支梁桥，宽8m下原镇下原镇新花园头桥3-13m先张法预应力空心板简支梁桥，宽6m下原镇顾洋桥10+16+10m先张法预应力空心板简支梁桥，宽6m长江镇长江镇一号桥8+10+8m先张法预应力空心板简支梁桥，宽6m长江镇长江镇五六桥1-13m先张法预应力空心板简支梁桥，宽6m长江镇长江镇平北桥1-20m先张法预应力空心板简支梁桥，宽7m长江镇长江镇北洋桥3-10m先张法预应力空心板简支梁桥，宽8m长江镇RGSG1507健康桥3-8m先张法预应力空心板简支梁桥，宽6m开发区磨桥1-10m先张法预应力空心板简支梁桥，宽6m开发区中心河西桥3-10m先张法预应力空心板简支梁桥，宽6

10、m开发区张庄桥20+25+20先张法预应力空心板简支梁桥，宽5.5m磨头镇向阳西桥3-13m先张法预应力空心板简支梁桥，宽6.5m磨头镇新富桥5-10m先张法预应力空心板简支梁桥，宽5.5m磨头镇如城镇龙池港北桥1-20m先张法预应力空心板简支梁桥，宽6m如城镇戴营线胜利桥10+16+10先张法预应力空心板简支梁桥，宽8m开发区RGSG1509丁石河桥13+13+13先张法预应力空心板简支梁桥，宽16m东陈镇2.2招标的主要内容包括桥梁的先张法预应力空心板梁和普通钢筋混凝土桥面板的制作、运输、安装和支座制作安装及缺陷责任期的维护，工程量详见施工图设计和工程量清单。2.3质量等级要求：交工验收为

11、合格，竣工验收为优良，缺陷责任期2年。2.4计划开竣工时间：2015年7月23日-2015年10月20日。2.5付款方式：工程交工验收合格后一个月内支付合同价（不含暂列金额，下同）的30%，第十三个月支付合同价的30%，第二十五个月按审计结果支付剩余工程款，所有未付款不计息。3投标人资格要求3.1投标人应具备承担本次招标项目合同段施工的资质条件、能力和信誉要求为：（1）投标人必须满足一下资质要求：投标人必须是独立的企业法人，持有效营业执照，并同时具有混凝土预制构件专业承包二级资质和以下资质之一：a、有公路工程施工总承包三级及以上资质；b、具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质；c、具有桥梁工

12、程施工专业承包三级及以上资质。投标人必须是独立的企业法人，持有效营业执照，仅具有混凝土预制构件专业承包二级资质并不具备以下资质之一：a、有公路工程施工总承包三级及以上资质；b、具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质；c、具有桥梁工程施工专业承包三级及以上资质。可以由具有混凝土预制构件专业承包二级资质的单位为联合体牵头人与具备上述安装资质的单位（具有公路工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包二级及以上资质或桥梁工程施工专业承包三级及以上资质）组成联合体投标（需附联合体协议书，且联合体牵头人与联合体成员总数不得超过2家）。（2）业绩要求：投标人2010年1月1日以后有过类似项目（预

13、应力混凝土构件预制及安装工程，最大跨度不小于25米，下同）施工经验，以中标通知书或合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书）或供货协议书为准。（3）信誉要求：投标人不存在苏交监察200713号文关于印发的通知中所述行贿行为而处于被禁止进入江苏省交通工程建设市场期限内，且提供了投标人单位所在地检察院出具的检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函，告知函出具日期为本项目招标公告发布之日以后。（4）项目负责人要求：投标人拟投入本项目的项目负责人具有路桥或土木工程类专业中级或以上职称（若投标人采用联合体投标，本项目负责人由联合体牵头人投入）；投标人拟投入本项目的安装负责人具有二级注册建造师（公路工程或市政

14、公用工程）资格，且具有省级及以上行政主管部门核发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类证），无在建工程；项目总工具有路桥或土木工程类专业中级或以上职称，且具有省级及以上行政主管部门核发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类证），（若投标人采用联合体投标，本项目负责人和项目总工由联合体成员投入）。有投标人所属社保机构出具的拟委任项目负责人和安装负责人的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任项目负责人参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。（5）其他要求：、A、专职安全管理人员不少于1名，具有省级及以上行政主管部门核发的建筑施工企业专职安全生产管理

15、人员安全生产考核合格证书（C类证），且证书持有人所在单位与投标单位名称一致，并且证书有效期未到期；B、有投标人所属社保机构出具的专职安全管理人员的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明专职安全管理人员参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。3.2具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一合同段投标（国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属于本条规定的“母公司”，其一级子公司可同时对同一合同段投标，但同属一个子公司的二级子公司不得同时对同一合同段投标，母公司有义务做好

16、协调工作）。否则，均按废标处理。4招标文件的获取凡有意参加投标者，可自行登录如皋市公共资源交易网（）下载招标文件等资料，至公共邮箱(，密码kb1234)下载本项目图纸，并按招标文件要求自行投标。5投标文件的递交及相关事宜5.1招标人不统一组织现场考察和标前会议，各潜在投标人可自行勘察，招标人可提供协助。潜在投标人如有需澄清的问题，请于2015年7月6日前以电子邮件形式（不具单位名称）发送至RGZTB，招标人将在投标人须知前附表中规定的时间前将补遗书发至如皋市公共资源交易网（），潜在投标人自行下载。5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2015年7月20日9：00时，投标人应于投标

17、截止时间前将投标文件递交至如皋市公共资源交易中心7号窗口（地址：如皋市市民服务中心3楼C区），逾期送达的投标文件将被拒绝。投标人在递交投标文件的同时，应交纳招标文件及图纸等招标资料费用300元/合同段，并按投标须知第13条规定提交投标保证金。投标保证金必须采用银行汇票形式提交，收款单位名称为：如皋市公共资源交易中心，开户行：建行营业部，账号：。5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6发布公告的媒介如皋市公共资源交易网（）。7本工程招标公告由招标人制定，招标人对招标公告的真实性负责。8联系方式第二章 投标人须知投标人须知前附表条款号条 款 名 称编 列 内 容招标人招标代

18、理机构项目名称如皋市2015年农村危桥改造及干线公路板梁工程施工建设地点如皋市各乡镇资金来源地方自筹出资比例100%资金落实情况已落实招标范围招标内容包括2015年农村危桥改造工程RGSG1502-RGSG1507合同段内及新东线东段改扩建工程丁石河桥的先张法预应力空心板梁和普通钢筋混凝土桥面板的制作、运输、安装和支座的制作、安装及缺陷责任期的维护，工程量详见施工图设计和工程量清单计划工期计划工期：90日历天计划开工时间：2015年7月23日计划竣工时间：2015年10月20日质量要求合同段工程交工验收的质量评定： 合格 ；竣工验收的质量评定： 优良 。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质

19、条件：见附录1业绩要求：见附录2项目负责人要求：见附录3信誉要求：见附录4其他主要管理人员和技术人员要求：见附录5是否接受联合体投标不接受接受。应当以具有混凝土预制构件专业承包二级及以上资质的单位为联合体牵头人与具备上述安装资质的单位组成联合体投标（需附联合体协议书），且联合体牵头人与联合体成员总数不得超过2家踏勘现场不组织组织投标预备会不召开召开投标人提出问题的截止时间2015年7月6日前以电子邮件形式（不具单位名称）发送至rgztb。招标人书面澄清的时间招标人将补遗书发至如皋市公共资源交易网（），潜在投标人可于2015年7月6日后自行下载，无需确认。投标人在投标截止时间前须密切关注招标人网

20、上发布的招标文件的澄清、修改、补充通知、招标答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。1.11分 包不允许允许1.12偏 离不允许允许2.1构成招标文件的其他材料无。投标人要求澄清招标文件的截止时间2015年7月6日前以电子邮件形式（不具单位名称）发送至RGZTB。投标截止时间2015年7月20日9：00时投标人确认收到招标文件澄清的时间招标人将补遗书发至如皋市公共资源交易网（），潜在投标人可于2015年7月6日后自行下载，无需确认。投标人确认收到招标文件修改的时间招标人将补遗书发至如皋市公共资源交易网（），潜在投标人可于2015年7月6日后自行下载，无需确

21、认。构成投标文件的其他材料无。工程量清单的填写方式投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单是否接受调价函是否投标有效期自投标人提交投标文件截止之日起计算45天投标保证金投标保证金的金额：人民币20万元投标保证金的形式：投标保证金统一采用银行汇票（投标保证金必须从投标人开户许可证规定的基本帐号上开出，且投标人需在开标会上将收据递交给招标代理）。任何以分公司、子公司、办事处、项目部等类似分支机构名义出票的，以及所使用银行汇票不是从企业工商注册所在地基本帐户中出票的，均为不符合要求的投标担保，投标文件将被拒收。投标保证金的递交截止时

22、间为：2015年7月20日9：00时之前招标人的开户银行及账号如下：收款单位名称为：近年完成的类似项目的年份要求2010年2015年近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求2012年2015年3.6是否允许递交备选投标方案不允许允许签字或盖章要求执行投标人须知第3.7.3款规定，无其他要求投标文件副本份数副本 4 份，投标人应同时递交其投标文件的电子文件一套(载体为U盘，电子文件应分“商务及技术文件”、“投标报价和工程量清单”，并分别密封包装到相应信封内)。当副本、电子文件和正本不一致时，以正本为准。未按规定提交电子文件的投标文件作废标处理。装订要求所有投标文件必须采用胶装，未胶装的投标文件作废标处

23、理。其他要求执行投标人须知第3.7.5款规定。封套上写明投标文件第一个信封（商务及技术文件）内层封套：投标人邮政编码： 投标人地址： 投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： 招标人地址及名称： （寄）投标文件第一个信封（商务及技术文件）外层封套：招标人地址：招标人名称：如皋市交通运输局如皋市2015年农村危桥改造及干线公路板梁工程施工合同段施工招标第一个信封（商务及技术文件）投标文件在2015年7月20日9：00时前不得开启投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）内层封套：投标人邮政编码： 投标人地址： 投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： 招标人地址及名称： （寄）投标文

24、件第二个信封（投标报价和工程量清单）外层封套：招标人地址：招标人名称：如皋市交通运输局如皋市2015年农村危桥改造及干线公路板梁工程施工合同段施工招标第二个信封（投标报价和工程量清单）投标文件在第一个信封评审结束前不得开启递交投标文件地点如皋市公共资源交易中心8号窗口是否退还投标文件是否招标人通知延后投标截止时间的时间原定投标截止时间 3 天前5.1开标时间和地点投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：2015年7月20日9：00时投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：如皋市公共资源交易中心开标1室投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）开标时间：第一个信封评审结束后投标文件第

25、二个信封（投标报价和工程量清单）开标地点：如皋市公共资源交易中心开标1室开标程序（4）密封情况检查：由监标人及投标人检查（5）开标顺序：随机开标评标委员会的组建评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人；评标专家确定方式：从如皋市建设工程评标专家库中随机抽取7.1是否授权评标委员会确定中标人是否，推荐的中标候选人的人数为3名履约担保履约担保金额：10%签约合同价。履约担保形式：银行汇票银行保函银行汇票9.5监督部门纪检监督：如皋市交通运输局纪检组地址：如皋市行政中心B座3楼电话：0513-87539008传真：0513-87539009邮编：226500需要补充的其他内容踏勘现场删除原

26、条款内容，细化为：招标人不组织踏勘现场，投标人为获取有关编制投标文件和签订合同所必需的资料可自行踏勘现场。踏勘现场删除原条款内容，本工程项目不适用。条款号“”修改为“”。1.10投标预备会原条款内容细化为：1.10.1招标人不召开投标预备会。各投标人对阅读招标文件和自行考察现场后的疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，将需要澄清的问题，以电子邮件形式（不具单位名称）发送至rgztb。招标人的书面解答和澄清的内容将在投标人须知前附表规定的时间内，将以编号的补遗书发至如皋市公共资源交易网（）。，潜在投标人自行下载，无需确认。3.5资格审查资料原条款内容细化为： 3.5.1 投标人在投标文件中应提

27、交以下资格审查资料：表1 投标人基本情况表：应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。表2 拟委任的项目负责人资历表：应附拟委任的项目负责人等的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件；投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人等的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任项目负责人参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。表3 近年完成的类似项目情况表：应附中标通知书或合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书）或供货协议书复印件，具体年份

28、要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。工程接受证书（工程竣工验收证书）可以是发包人出具的工程（合同段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书。表4 近年发生的诉讼及仲裁情况：应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表，还应提供投标人单位所在地检察院出具的检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函，告知函出具日期为本项目招标公告发布之日以后。表5 拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表。应附投标人所属社保机构出具的拟委任的其他主要管理人员和技术人员的社保缴

29、费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任的其他主要管理人员和技术人员参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。表6 拟委任的其他主要管理人员和技术人员资历表。应附拟委任的其他主要管理人员和技术人员的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如安全生产考核合格证书等）的复印件；表7拟投入本标段的主要施工机械表。表8 拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表。以上表格要求提供的证明材料，除身份证原件外，投标人应将其他证明材料原件编制目录、单独密封并在封袋上标明“证明材料原件”，同时在封袋上还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称。“证明材料原件”在开标会上与

30、投标文件同时递交，未递交上述“证明材料原件”的投标文件作废标处理。3.5.3招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料， 招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。4.1投标文件的密封和标记原4.1.1款内容细化为

31、：4.1.1 本次招标采用双信封形式，投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（投标报价和工程量清单）应单独密封包装。第一个信封（商务及技术文件）的正本与副本应分别包装在相应的内层封套里，“商务及技术文件”的电子文件应与第一个信封（商务及技术文件）正本包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。第二个信封（投标报价和工程量清单）的正本与副本应分别包装在相应的内层封套里，“投标报价和工程量清单”的电子文件（填写完毕的工程量固化清单）应与第二个信封（投标报价和工程量清单）正本包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套应加贴封条，内层封套的封口处应加盖投标人

32、单位章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。投标人应将其电子文件存放于一个文件夹里，文件夹名为投标人全称及所投项目名称。电子文件的载体采用U盘，除原件为图像文件以外的内容均应为非扫描图像文件格式，且为Word或Excel文件，不得设置密码，U盘包装袋上用油性笔注明投标人全称及所投项目名称。7.1定标方式原条款内容细化为：招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。10.2复印件增加10.2条款：10.2投标文件正本中所有复印件均指彩色扫描件或彩色复印件。10.3投标经办人增加10.3条款：10.3投标经办人应为投标人的法定代表人或其授权代

33、理人，必须携带本人身份证原件出席开标会并对开标结果、澄清内容等签字确认。否则，其投标文件将作废标处理。附录1 资格审查条件(资质最低条件)施工企业资质等级要求投标人必须满足一下资质要求：投标人必须是独立的企业法人，持有效营业执照，并同时具有混凝土预制构件专业承包二级资质和以下资质之一：a、有公路工程施工总承包三级及以上资质；b、具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质；c、具有桥梁工程施工专业承包三级及以上资质。投标人必须是独立的企业法人，持有效营业执照，仅具有混凝土预制构件专业承包二级资质并不具备以下资质之一：a、有公路工程施工总承包三级及以上资质；b、具有市政公用工程施工总承包二级及以上资

34、质；c、具有桥梁工程施工专业承包三级及以上资质。可以由具有混凝土预制构件专业承包二级资质的单位为联合体牵头人与具备上述安装资质的单位（具有公路工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包二级及以上资质或桥梁工程施工专业承包三级及以上资质）组成联合体投标（需附联合体协议书，且联合体牵头人与联合体成员总数不得超过2家）。附录2 资格审查条件(业绩最低要求)业 绩 要 求投标人2010年1月1日以后有过类似项目（预应力混凝土构件预制及安装工程，最大跨度不小于25米，下同）施工经验，以中标通知书或合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书）或供货协议书为准。附录3 资格审查条件(项负责人最低要

35、求)人 员数 量资 格 要 求项目负责人1名具有路桥或土木工程类专业中级或以上职称（若投标人采用联合体投标，本项目负责人由联合体牵头人投入）；安装负责人1名具有二级注册建造师（公路工程或市政公用工程）资格，且具有省级及以上行政主管部门核发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类证），无在建工程。（若投标人采用联合体投标，本项目负责人由联合体成员投入）。项目总工1名具有路桥或土木工程类专业中级或以上职称，且具有省级及以上行政主管部门核发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类证）。（若投标人采用联合体投标，本项目总工由联合体成员投入）。说明：有投标人所属社保机构出具的拟委任项

36、目负责人、安装负责人和项目总工的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任项目负责人参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。附录4 资格审查条件(信誉最低要求)信 誉 要 求投标人不存在苏交监察200713号文关于印发的通知中所述行贿行为而处于被禁止进入江苏省交通工程建设市场期限内，且提供了投标人单位所在地检察院出具的检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函，告知函出具日期为本项目招标公告发布之日以后。 附录5资格审查条件(其他主要管理人员和技术人员最低要求)人 员数 量资 格 要 求专职安全员1名具有省级及以上行政主管部门核发的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格

37、证书（C类证），且证书持有人所在单位与投标单位名称一致，并且证书有效期未到期。说明：1、有投标人所属社保机构出具的其他主要管理人员和技术人员的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明其他主要管理人员和技术人员参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。第三章 评标办法（合理低价法）评标办法前附表条款号评审因素与标准形式评审与响应性评审标准(第一个信封)（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩：a.投标函按招标文件规定填报了工期及工程质量目标；b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；c.承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减；d.按照招标文件规定的格

38、式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表；e.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：投标函及投标函附录、承诺函的内容，应由投标人的法定代表人或其授权代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其授权代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。（3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标保证金：a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额；b.投标保证金采用已入帐的转账支票或银行汇票形式，且在投标人须知前附表规定的时间之前由投标人的

39、基本账户一次性汇入招标人指定账户。（4）投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求：a.授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名；b.附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辩，同时公证内容完全满足招标文件规定；c.公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后。（5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求：a.法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名；b.附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公

40、证书，钢印应清晰可辩，同时公证内容完全满足招标文件规定；c.公证书出具的日期与法定代表人身份证明出具的日期同日或在其之后。（6）投标人以联合体形式投标时，按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，并明确了联合体牵头人。（7）投标人没有分包计划。（8）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。（9）投标文件未附有招标人不能接受的条件。（10）权利义务符合招标文件规定：a.投标人应接受招标文件规定的风险划分，未提出新的风险划分办法；b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；e.投标

41、人在投标活动中无欺诈行为；f.投标人未对合同条款有重要保留。资格评审标准（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书和基本账户开户许可证；（2）投标人的资质等级符合招标文件规定：投标人必须满足一下资质要求投标人必须是独立的企业法人，持有效营业执照，并同时具有混凝土预制构件专业承包二级资质和以下资质之一：a、有公路工程施工总承包三级及以上资质；b、具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质；c、具有桥梁工程施工专业承包三级及以上资质。投标人必须是独立的企业法人，持有效营业执照，仅具有混凝土预制构件专业承包二级资质并不具备以下资质之一：a、有公路工程施工总承包三级及以上资质；b、具有市政公用工程施工总承

42、包二级及以上资质；c、具有桥梁工程施工专业承包三级及以上资质。可以由具有混凝土预制构件专业承包二级资质的单位为联合体牵头人与具备上述安装资质的单位（具有公路工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包二级及以上资质或桥梁工程施工专业承包三级及以上资质）组成联合体投标（需附联合体协议书，且联合体牵头人与联合体成员总数不得超过2家）。（3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定：投标人2010年1月1日以后有过类似项目（预应力混凝土构件预制及安装工程，最大跨度不小于25米）施工经验，以中标通知书或合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书）或供货协议书为准。（4）投标人的信誉符合招标文件规定

43、：投标人不存在苏交监察200713号文关于印发的通知中所述行贿行为而处于被禁止进入江苏省交通工程建设市场期限内，且提供了投标人单位所在地检察院出具的检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函，告知函出具日期为本项目招标公告发布之日以后。（6）投标人拟派的主要管理人员资格符合招标文件规定：投标人拟投入本项目的项目负责人具有路桥或土木工程类专业中级或以上职称（若投标人采用联合体投标，本项目负责人由联合体牵头人投入）；投标人拟投入本项目的安装负责人具有二级注册建造师（公路工程或市政公用工程）资格，且具有省级及以上行政主管部门核发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类证），无在建工程；项目总工具有

44、路桥或土木工程类专业中级或以上职称，且具有省级及以上行政主管部门核发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类证），（若投标人采用联合体投标，本项目负责人和项目总工由联合体成员投入）。有投标人所属社保机构出具的拟委任项目负责人和安装负责人的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任项目负责人参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。（7）投标人拟派的主要管理人员资格符合招标文件规定：A、专职安全管理人员不少于1名，具有省级及以上行政主管部门核发的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类证），且证书持有人所在单位与投标单位名称一致，并且证书有效期未到

45、期；B、有投标人所属社保机构出具的专职安全管理人员的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明专职安全管理人员参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。（7）投标人的其他要求符合招标文件规定；（8）不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形：为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）,为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外,为本标段的监理人,为本标段的代建人,为本标段提供招标代理服务的,与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的,与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的,与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相

46、互任职或工作的,被责令停业的,被暂停或取消投标资格的,财产被接管或冻结的,在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的,涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定不会对承担本项目造成重大影响,被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内,为投资参股本项目的法人单位。形式评审与响应性评审标准(第二个信封)（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩：a.投标函按招标文件规定填报了投标价、工期及工程质量目标；b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；c.已标价工程量清单说明与招标文件规定一致，未进行修改和删减；

47、d.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：投标函及投标函附录、已标价工程量清单（包含工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格）的内容，应由投标人的法定代表人或其授权代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其授权代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。（3）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。（4）投标人没有提交调价函。（5）投标人填写完毕的工程量清单未对工程量固化清单电子文

48、件中的数据、格式和运算定义进行修改。（6）投标文件未附有招标人不能接受的条件。（7）权利义务符合招标文件规定：a.投标人应接受招标文件规定的风险划分，未提出新的风险划分办法；b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；e.投标人在投标活动中无欺诈行为；f.投标人未对合同条款有重要保留。条款号条款内容编 列 内 容分值构成（总分100分）评标价：100分其他因素分值均为0分评标基准价计算方法评标基准价的计算：在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。（1）有效报价的确定有效报价是指不高于招标

49、人设定最高限价的投标报价，其他报价为无效报价，无效报价不参与下一步的评标。招标人将于投标截止时间三天前在如皋市公共资源交易网（）公布本次招标项目的最高限价，潜在投标人自行下载。（2）评标价平均值的计算除按第二章“投标人须知”第5.2.5项规定开标现场被宣布为废标的投标报价之外，所有有效报价的投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。评标价投标函文字报价。（3）评标基准价的确定：将评标价平均值直接作为评标基准价。如果投标人认为评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经监标人当

50、场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。确认后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过初步评审和详细评审的投标人的数量发生变化。评标价的偏差率计算公式偏差率=100%（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价2.2.4（1）施工组织设计0分2.2.4（2）项目管理机构0分2.2.4（3）评标价100分评标价得分计算公式示例：（1）如果投标人的评标价评标基准价，则评标价得分=100-偏差率1002；（2）如果投标人的评标价评标基准价，则评标价得分=100+偏差率1001.5。2.2.4（4）其他因素0分本项目的评标按以下约定办法实施：1、评标办法1.1本次评标采用合理低价法。投标采用双信封形式，

51、投标文件第一个信封（商务及技术文件）不得出现有关投标报价的内容，否则，评标委员会将对其投标文件作废标处理。1.2开、评标按以下顺序进行：对第一个信封（商务及技术文件）开标；对第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审和详细评审；对通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件的第二个信封（投标报价和工程量清单）开标；对第二个信封（投标报价和工程量清单）进行初步评审和详细评审；向招标人推荐中标候选人、提交评标报告。1.3评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的评分标准进行打分和排名，推荐第一名投标人为中标候选人，第二、三名依次为中标备选人。2、评审标准详见评标办法前附表

52、。3、评审程序3.1 初步评审3.1.1 评标委员会2.1.3款规定的标准对投标文件进行初步评审，初步评审按“第一个信封的形式评审与响应性评审”“资格评审”“第二个信封的形式评审与响应性评审”的顺序进行。在评审过程中有一项不符合评审标准的，投标文件作废标处理，不再进入下一步评审。3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.2 详细评审3.2.1 评标委员会按本章第2.2款的规定进行评审和打分，并计算出综合评估得分。（1）对施工组

53、织设计能否满足招标文件和招标项目的要求进行评审；（2）对项目管理机构能否满足招标文件和招标项目的要求进行评审；（3）按本章第2.2.4（3）目规定的分值对投标报价计算出得分。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。3.3 投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补

54、正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.3.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。3.4 评标结果3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。多个投标人在同一合同段的得分相同时，报价低的排名在前，若报价也相同，则注册资本金大的排名在前，若注册资本金也相同，则抽签确定排名。3.4

55、.2 评标委员会完成评标后，向招标人提交书面评标报告。注：本工程采用双信封形式的合理低价法，即：投标文件应采用双信封密封，第一个信封内为商务及技术文件，第二个信封内为投标报价和工程量清单，在开标前同时提交给招标人。评标办法正文见公路工程标准文件。第四章 合同条款及格式第一节 通用合同条款“通用合同条款”见公路工程标准文件第二节 专用合同条款A、公路行业标准专用合同条款“A、公路工程专用合同条款” 见公路工程标准文件B、项目专用合同条款项目专用条款数据表说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。序号条款号信息或数据12监 理 人：签订监

56、理合同后通知地 址： 邮政编码：3缺陷责任期：2年4图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人5监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：（6）根据第15.3款发出的变更指令，均需得到发包人的事先批准6发包人是否提供材料或工程设备：否76.2发包人是否提供施工设备和临时设施：否8发包人提供测量基准点、基准先和水准点及其书面资料的期限：签订合同后、开工前承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：收到发包人提供的上述资料后7天内911.5逾期交工违约金：5000元/天1011.5逾期交工违约金限额： 20 %签约合同价1111

57、.6提前交工的奖金：无1211.6提前交工的奖金限额：无13承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励1416.1因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1或16.1.2 项约定的原则处理若按第16.1.1项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整合同期内不调价15开工预付款金额：无1617.2.1材料、设备预付款比例：无17承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款投标单的份数：3份1817.3.3（1）进度付款证书最低限额：无1917.3.3（2）逾期付款违约金的利率：无20质量保证金

58、百分比：月支付额的100%21质量保证金限额：5%合同价格22承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：3份23承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：3份2418.2竣工资料的份数：3份25单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否26本工程及工程设备是否进行试运行：否2719.7保修期：自实际交工日期起计算5年2924.1争议的最终解决方式：仲裁仲裁委员会名称：南通仲裁委员会项目专用合同条款说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。

59、1.1.3工程和设备第1.1.3.11目细化为：临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。4.1承包人的一般义务4.1.10 其他义务（4）承包人应履行的其他义务：a.承包人应按照合同要求，精心对工程负责，为解决任何质量、进度、安全问题而提供所需的不管是临时性的、还是经常性的监督人、劳动力、材料、工程设备，以及承包人所需的设备；b.及时组建项目经理部，在规定的时间内完成项目经理部的临建任务，并达到发包人的要求；c.清理施工现场，清除障碍物工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责

60、解决以上事项的遗留问题；d.将施工所需的水、电、电讯线路从施工场地外接至施工场地，并保证施工期间的需要；搭建施工临时设施，确保工程顺利实施；e.维持原施工场所内道路的畅通、安全，满足施工运输及施工期间的车辆、行人安全通过；f.办理施工所需的各种证件、批件和临时用地等手续；g.根据合同工期要求，在签约一周内向监理工程师提供一份满足合同要求的、切实可行的年、月、旬进度计划，供监理工程师审核；h.按照发包人提供的或认可的施工日记格式，安排专人做好工程施工过程中的工作内容的记录，并对记录内容的真实性负责，承担因为施工日记弄虚作假所造成的一切损失；i.承包人必须保证施工所需的设备的完好，并按照有关规定做

61、好安全生产工作，如因承包人原因造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用；j.遵守地方政府和有关部门对施工场地和施工噪音、环保管理规定，保护好施工现场地下管线和邻近建筑，按照有关规定做好工程施工中废料的处理工作，严禁乱倒乱抛废料。处理好地方矛盾，并承担责任；k.工程竣工验收前，承包人必须负责已完工程成品的养护和保护工作，认真完成工程缺陷的修复工作，并承担相关费用；l.工程实施阶段，承包人必须积极配合发包人有关人员，做好工程的报验、统计、计量支付等工作。按时参加工程会议，接受有关部门的检查；m.尊重发包人和监理工程师对工程的协调管理，服从发包人和监理工程师的检查；n.严格执行工程实

62、施过程中发包人所下发的相关文件规定。4.2履约担保本款前补充：承包人在收到中标通知书后14天内并在签订合同协议书前，向发包人提交10%签约合同价的履约担保。4.5承包人项目经理4.5.1款末补充：项目经理在本项目合同期内严禁兼任其他项目的项目经理。在合同履行过程中，承包人派出投标书中承诺的项目经理，项目经理证书由发包人在项目建设期间代保管。未征得发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理，但发包人有权根据工程实施情况要求承包人立即更换不合格的项目经理。4.6承包人人员的管理4.7撤换承包人项目经理和其他人员本款末补充：无论何种原因造成的承包人人员更换，发包人将对承包人处以罚金：更换项目经理1000

63、00元/次，更换其他主要管理人员50000元/次。上述罚金由发包人直接从当期计量款中扣除。4.8保障承包人人员的合法权益本款补充第4.8.7项：4.8.7承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。承包人还应根据发包人或当地卫生、公安等相关部门的要求，建立人员流动登记、信息报告等制度，做好各项防范措施的落实工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。因承包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行承担。4.11不利物质条件4.11.1不利物质条件的范围：无。5.2

64、发包人提供的材料和工程设备本项目发包人不提供任何材料和工程设备。6.1 承包人提供的施工设备和临时设施第6.1.2项细化为：承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用。7.2场地施工道路本款补充第7.2.3项：7.2.3为便于施工车辆畅通行驶，确保工程质量和进度，满足工程正常施工的需要，承包人应在施工期间加强施工便道的养护和维修，始终保持路况良好，同时对施工范围内的老路出现因承包人或社会车辆通行而造成的病害及时修复。上述费用均已包含在投标报价中，发包人不另行支付。7.5道路和桥梁的损坏责任本款细化为：承包人出入现场、施工运输，使用地方道路或航道时，

65、应认为承包人已经接受原有地方道路、桥涵、排水沟、航道等是完好的，承包人应负责自费与地方协调、改善、加固并养护。因承包人出入或施工运输使用造成的损坏，承包人应负责自行处理。承包人在实施和完成本合同及缺陷修复工作中的一切施工作业应保证发包人免于承担因承包人代借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。为保证道路、航道等的交通安全及运输畅通，承包人应采取以下措施：a.施工期间，承包人必须在交通和公安部门的指导下，采取足够的引导交通措施；b.承包人制定运输计划时，应避开现有道路或航道上的交通高峰时段。9.2承包人的施工安全责任第9.2.5项约定为：安全生产

66、费用由投标人按招标人设定最高限价的1.5%计入投标报价，并由监理工程师根据江苏省公路工程招标文件安全生产工程量清单的内容签证后报发包人审核支付，超出的费用由承包人承担。10.1 合同进度计划承包人编制施工方案的内容：承包人应在签订合同协议书后、正式开工前按发包人和监理人的要求将其编制的施工方案报送监理审批。11.4异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件的范围：指项目所在地发生六级(含六级)以上地震、龙卷风、工地受淹及不利的降水等引起延误的情况。不利降水的衡量标准为：i.按本地区气象部门统计的降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；ii.按实际统计的年降水天数与i所指的年降水天数之差，每年计算

67、一次。异常恶劣气候的时间，监理工程师将根据承包人的投标和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份异常良好的气候时间予以抵补。异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内以累计；iii.不考虑每一降水过程后所影响的施工时间。12.1承包人暂停施工的责任12.1（6）由承包人承担的其他暂停施工：无。13.1工程质量要求第13.1.1项约定为：工程质量验收按公路工程质量检验评定标准（土建工程）（JTGF80/1-2004）、江苏省干线公路建设工程施工技术指南(仅指施工工艺)及发包人下达的其他各相关技术标准的要求。13.2承包人的质量管理本款补充13.2.6至1

68、3.2.10项：13.2.6承包人应认真按照标准、规范和设计的要求依据发包人、监理工程师按合同要求发出的指令施工，随时接受发包人、监理工程师的检查、检验，为检查、检验提供便利条件。发包人、监理工程师对抽检不合格的路段，将对比施工日记记载的当天施工的路段进行双倍频率的检测，并可根据检测结果要求承包人进行返工、修改，直至推倒重来，由此造成的增加检测的费用和返工、修改、推倒重来的施工费用均由承包人承担。以上检查检验合格后，又发现由于承包人原因引起的质量问题，仍由承包人承担责任和发生的费用，赔偿发包人的有关损失；13.2.7工程质量达不到约定条件的部分，一经发现，监理工程师可要求承包人在规定时间内返工

69、，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定的，承包人承担违约责任。双方对工程质量有争议的，可申请南通市交通工程质量监督站进行检验裁定，检验及裁定费用及因此造成的损失，由败诉方承担；13.2.8承包人对正在施工的工程的报验，必须在资料齐全完备自检合格后，按发包、承包双方确定的报验方式，报现监理工程师验收合格、签字后方可进行下道工序施工，验收不合格，承包人应在限定时间内整改后重新报验。前道工序不合格的，禁止进入下一道工序。13.2.9承包人应自觉提高自身的质量管理意识，凡承包人自检合格的工程，在各级质量抽检中，一次性抽检合格率必须保证达到100%。合格率低于100%的，承包人应再次组织全面自检，对

70、不合格的地方返工。发包人组织的质量抽检中，不合格的每个点(次)扣2000元。154变更的估价原则第15.4.4项细化为：15.4.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由发包人委托具有工程造价咨询资质的中介机构根据招标时的标底编制水平编制出变更工作子目的预算单价，将预算单价按中标价与标底价相比的下浮率同等下浮后得出变更工作项目的变更单价，并据此单价进行期中计量支付、工程结算和决算。在此单价确定之前，监理工程师可以确定暂时的单价或总额价，作为暂付帐款列入按规定签发的中期支付证书中。16价格调整本条约定：合同期内不调价。17.1计量第17.1.2项细化为：17.1.2工程量清单中的工程量计算

71、规则应按有关国家标准、行业标准的规定。工程的计量应以净值为准，监理工程师在组织隐蔽工程计量时，应及时通知发包人及承包人并三方联测现场签认。发包人保留对计量资料的终审权力。工程量清单所列工程量是按计量的原则，根据施工图设计编制而成的，在一般情况下作为计量的控制值。工程量清单中的任何错误和遗漏，均不应导致合同的废除，也不免除承包人根据合同规定的义务和其应按图纸、规范履行合同的责任。有关的遗漏、错误和实际施工的工程量应由监理工程师按相关规定纠正。17.3工程进度付款第17.3.3（4）目细化为：（4）本项目的工程进度付款如下：工程交工验收合格后一个月内支付合同价（不含暂列金额）的30%，第十三个月支

72、付合同价（不含暂列金额）的30%，第二十五个月按审计结果支付。20.6对各项保险的一般要求第20.6.4款细化为：保险金不足以补偿损失的（包括免赔偿和超过赔偿限额的部分），应由承包人负责补偿。21.1不可抗力的确认21.1.1（6）不可抗力的其他情形：无。22.1承包人违约第22.1.2款补充第（5）项：（5）由于承包人原因引起暂时停工，承包人不采取积极补救措施造成工期严重延误：a.发包人可按签约时合同价格的2%金额扣缴承包人违约金，该违约金在投标人履约担保中扣除。即使交纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；b.发包人可雇用其他承包人完成部分工程。此时承包人无权

73、对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其他部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理工程师应与承包人和发包人协商后确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，并由发包人从应付给承包人的款项中扣除，监理工程师应将上述决定通知承包人，并抄送发包人；c.发包人在向承包人发出书面通知的7天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本合同工程的承包，但不因此解除合同原承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理工程师的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。发包人或其他承包人为了完成本工

74、程可以使用承包人的任何设备、临时工程和材料。合同终止后的有关事宜应按照第22.1.4款和22.1.5款的规定办理。第22.1.3款末补充：若承包人在工程实施过程中的质量或进度严重不符合发包人要求，并经两次书面警告无效后，发包人有权无条件收回本项目的全部或部分工程，另行委托施工，由此引起的一切费用均由承包人承担。25廉政建设补充第25条：在合同实施期间，发包人和承包人应根据交通部关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见、苏交监察200713号文江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定以及有关工程建设、廉政建设的规定做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效

75、优质，保证建设资金的安全、有效使用，保证投资效益的最大化。第三节 合同附件格式（仅列出前三个附件，其他附件参见公路工程标准文件）附件一 合同协议书合同协议书 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 （项目名称），已接受 （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 合同段施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。1本合同内容包括。2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）补遗书；（4）投标函及投标函附录；（5）项目专用合同条款；（6）公路工程专用合同条款；（7）通用合同条款；（8）技术

76、规范；（9）图纸；（10）已标价工程量清单；（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（12）其他合同文件。3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元（ ）。工程款的支付方式为：工程交工验收合格后一个月内支付合同价（不含暂列金额）的30%，第十三个月支付合同价（不含暂列金额）的30%，第二十五个月按审计结果支付剩余工程款。5. 承包人项目经理： 。6. 工程质量符合 标准。7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。8. 发包人承诺按合同

77、约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 日历天。10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收达标、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。11本协议书正本二份、副本 份，合同双方各执正本一份，副本 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。12. 本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。如果有争议协商不成的，双方约定南通仲裁委员会进行仲裁或通过有管辖权的人民法院诉讼。 发包人： （盖单位章） 承包人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签

78、字） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日 年 月 日附件二 廉政合同廉政合同根据关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， （项目名称）项目法人 （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目 合同段的施工单位 （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。1发包人和承包人双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。（2）严格执行 （项目名称） 合同段施工合同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚

79、持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2发包人的义务（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。（2）发包人工作人员不得参加承包人安排

80、的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3承包人的义务（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价

81、证券、贵重礼品。（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4违约责任（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主

82、管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7本合同作为 （项目名称） 合同段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。8本合同一式四份，由发包人和承包人各执份，送交发包人和承包人的监督单位各一份发包人： （盖单位章） 承包人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签

83、字） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日 年 月 日发包人监督单位：（全称） （盖单位章） 承包人监督单位：（全称） （盖单位章）附件三 安全生产合同安全生产合同为在 （项目名称） （合同段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人 （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：1.发包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、

84、布置、检查、总结和评比。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。2.承包人职责（1）严格遵守中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例等国家有关安全生产的法律法规、公路水运工程安全生产监督管理办法、公路工程施工安全技术规程和公路筑养路机械操作规程等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产

85、宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按公路水运工程安全生产监督管理办法规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员

86、，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操

87、作现象时，项目经理必须承担管理责任。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施

88、，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则严肃处理相关责任人。（11）安全生产费用按照公路水运工程安全生产监督管理办法的相关规定使用和管理。3.违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。5.本合同正本式二份，副本 份，合同双方各执正本份，副本 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

89、发包人： （盖单位章） 承包人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日 年 月 第五章 工程量清单1工程量清单说明1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，

90、仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第154款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额，1.4 工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。1.5 对作业和材料的般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。1.6 工程量清单中所列

91、工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。2投标报价说明2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目

92、，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明： 工程量清单中标明的暂列金额（不含计日工总额），除合同另有规定

93、外，应由监理工程师按合同条款第15条的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用 。2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明： 无 。3计日工说明3.1 总则（l）本说明应参照通用合同条款第15.7款一并理解。（2）未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。（3）投标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，该基本单价或租价适用于监理人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、材料和施工机械由招标人（或发包人）列出正常的估计数量，投标人报出单价，计算出计日工总额后列入工程量清单汇总表中并进

94、入评标价。（4）计日工不调价。3.2 计日工劳务（l）在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人起做工的班长应计算在内，但不包括领工（工长）和其他质检管理人员。（2）承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填报的“计日工劳务单价表”所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：a.劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、福利费及劳动保护费等。b.承包人的利润、

95、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用、水电及照明费，工作台、脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随而来的费用。3.3 计日工材料（1）承包人可以得到计日工使用的材料费用（上述3.2款已计入劳务费内的材料费用除外）的支付，此费用按承包人“计日工材料单价表”中所填报的单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：a材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保险费、仓库管理费以及运输损耗等计算。b. 承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费：c从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。3.4 计日

96、工施工机械（1）承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按承包人填报的“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。（2）在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实际工作小时支付。除非经监理人的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到监理人指令的计日工作业的另一现场往返运送时间包括在内。4其他说明无。5工程量清单第 二 卷第六章图纸（另册）第 三 卷第七章技术规范一、本工程所用技术规范参见公路工程标准文件。二、承

97、包人还应服从发包人制订的相关管理规定，且当发包人制订的相关管理规定的要求高于公路工程标准文件的要求时，应优先按发包人制订的相关管理规定执行。第 四 卷第八章投标文件格式如皋市2015年农村危桥改造及干线公路板梁工程施工施工招标 合同段投 标 文 件第一个信封（商务及技术文件）投标人： （盖单位章） 年 月 日目录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明及授权委托书三、联合体协议书四、投标保证金五、施工组织设计 六、项目管理机构 七、资格审查资料八、承诺函九、其他资料一、投标函及投标函附录（一）投标函如皋市交通运输局：1.我方已仔细研究了如皋市2015年农村危桥改造及干线公路板梁工程施工施工

98、招标文件的全部内容（含补遗书第 号至第 号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（投标报价和工程量清单）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 元（ ）。4.如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移

99、交全部合同工程。5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。 投 标 人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地址： 电话： 传真： 邮政编码： 年 月 日（二）投标函附录序号条款名称合同条目号约定内容备注1缺陷责任期2年2逾期交工违约金11.5 5000 元/天3逾期交工违约金限额11.5 20 %签约合同价4提前交工的奖金11.6无5提前交工的奖金限额11.6无6价格调整的差额

100、计算合同期内不调价7开工预付款金额无8材料、设备预付款无9进度付款证书最低限额17.3.3(1)无10逾期付款违约金的利率17.3.3(2)无11质量保证金百分比月支付额的 100 % 12质量保证金限额最终合同价格的 5 % 13保修期19.7自实际交工日期起计算5年 投 标 人: (盖单位章)投标文件签署人签名: 二、法定代表人身份证明及授权委托书（一）法定代表人身份证明投标人名称： 单位性质： 地址： 成立时间： 年 月 日经营期限： 姓名： （法定代表人亲笔签名） 性别： 年龄： 职务： 系 （投标人名称）的法定代表人。特此证明。 投标人： （盖单位章） 年 月 日注：1.法定代表人必

101、须亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；2.在法定代表人身份证明后应附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定；3.公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后。（二）授权委托书本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改 （项目名称） 合同段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限： 。代理人无转委托权。 附：法定代表人身份证明 申请人： （盖单位章） 法定代表人： （签字） 身份证号码： 委托代

102、理人： （签字） 身份证号码： 年 月 日注：1. 如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；2.在授权委托书后应附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定。投标人无须再对法定代表人身份证明进行公证；3.公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后。三、联合体协议书 （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 （项目名称） 合同段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下

103、协议。1. （某成员单位名称）为牵头人。2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。4.联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。5.联合体各成员单位内部的职责分工如下： （牵头人名称）承担 专业工程，占总工程量的 %；（成员一名称）承担 专业工程，占总工程量的 %；。6.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承

104、担的工作量分摊。7.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。8.本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。牵头人名称： （盖单位章）法定代表人： （签字）成员一名称： （盖单位章） 法定代表人： （签字） 年 月 日四、投标保证金投标人应在此提供投标保证金（银行汇票）的复印件。五、施工组织设计1、投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在30000字以内）；（1）总体施工组织布置及规划（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）（3）工期的保证体系及保证措施（4）工程质量管理体系及保证措施（5）

105、安全生产管理体系及保证措施（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施（8）项目风险预测与防范，事故应急预案（9）其他应说明的事项2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表格式可参照公路工程标准文件上册第183-190页。 附表一 施工总体计划表 附表二 分项工程进度率计划（斜率图） 附表三 工程管理曲线 附表四 分项工程生产率和施工周期表 附表五 施工总平面图 附表六 劳动力计划表附表七 临时用地计划表附表八 外供电力需求计划表六、项目管理机构拟为承包本合同段工程设立的组织机构以框图方式表示说明七、资格审查资料（一）投标人基本情况表（二）拟委任

106、的项目经理和项目总工资历表（三）近五年完成的类似项目汇总表（四）近三年发生的诉讼及仲裁情况（五）拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表（六）拟委任的其他主要管理人员和技术人员资历表（七）拟投入本合同段的主要施工机械表（八）拟配备本合同段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电 话传 真电子邮件法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员基本账户开户银行初级职称人员基本账户账号技工经营范围资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况备 注注：1

107、、在本表后附应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。2、以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。（二）拟委任的项目负责人资历表姓名年 龄专 业职称公司单位职 务拟在本合同段工程担任职务毕业学校 年 月毕业于 学校 专业，学制 年经 历 年 年参加过的工程项目名称担任何职发包人及联系电话获奖情况目前任职项目状况项目名称担任职位可以调离日期备注注：1、本表后应附拟委任的项目负责人的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件。2、投标人所属社保机构出具的拟委任

108、的项目负责人的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任项目负责人参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。 （三）近五年完成的类似项目情况表（2010年1月1日今）项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期交工日期承担的工作工程质量项目经理项目总工总监理工程师及电话项目描述备注注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。2、本表后应附中标通知书或合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书）或供货协议书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。工程接受证书（工程竣工验收证书）可以是发包人出具的工程（合同段）交工验收证书

109、或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书。3、如近三年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。4、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。（四）近三年发生的诉讼及仲裁情况（2012年1月1日今）项目投标人情况说明注：本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件，还应提供投标人单位所在地检察院出具的检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函，告知函出具日期为本项目招标公告发布之日以后。（五）拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表姓名年龄拟在本项目中担

110、任的职务技术职称工作年限类似施工经验年限注：1、本表填报的人员应满足投标人须知前附表附录5的要求。 2、本表后应附投标人所属社保机构出具的其他主要管理人员和技术人员的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明其他主要管理人员和技术人员参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。（六）拟委任的其他主要管理人员和技术人员资历表姓名年 龄专 业职称公司单位职 务拟在本合同段工程担任职务毕业学校 年 月毕业于 学校 专业，学制 年经 历 年 年参加过的工程项目名称担任何职发包人及联系电话获奖情况目前任职项目状况项目名称担任职位可以调离日期备 注注：1、本表人员应与表（五）中所列人员相一致，

111、在本表后附身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求其他相关证书（如安全生产考核合格证书等）的复印件。 2、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。（七）拟投入本合同段的主要施工机械表序号设备名称型号规格国别产地制作年份额定功率（KW）生产能力数量（台）预计进场时间小计其中自有新购租赁（八）拟配备本合同段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份用途备注八、承 诺 函如皋市交通运输局：我方参加了如皋市2015年农村危桥改造及干线公路板梁工程施工施工合同段的投标，若我方中标，我方在此承诺：若本项目资格预审文件或招标文件未要求我方在资格预审

112、投标文件或投标文件中填报派驻本合同段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本合同段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本合同段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。若我方已按本项目资格预审文件或招标文件要求在资格预审投标文件或投标文件中填报派驻本合同段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在资格预审投标文件或投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。如我方违背

113、了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。 投 标 人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日九、其 他 材 料证明材料附件清单证明材料名称页码企业法人营业执照副本（全本）施工资质证书副本（全本）投标人基本账户开户许可证投标人业绩证明材料（提供中标通知书或合同协议书或工程交(竣)工验收证书或供货协议书）项目负责人建造师证书（职称证书）、社保缴费证明其他主要管理人员和技术人员专职安全员的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书、社保缴费证明现场负责人的职称证书、社

114、保缴费证明法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件（如有）投标人单位所在地检察院出具的检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函，告知函出具日期为本项目招标公告发布之日以后注：本表中已列明的证明材料为投标人在投标文件中必须提供的材料；以联合体形式投标的，联合体各成员应分别提供相应资料。如皋市2015年农村危桥改造及干线公路板梁工程施工施工 合同段投 标 文 件第二个信封（投标报价和工程量清单）投标人： （盖单位章） 年 月 日目录一、投标函及投标函附录二、已标价工程量清单 三、工程量清单单价分析表一、投标函及投标函附录（一）投标函如皋市交通运输局：1.我方已仔细研究了如皋市2015年农村危桥

115、改造及干线公路板梁工程施工施工合同段招标文件的全部内容（含补遗书第 号至第 号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写） 元（ ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 元（ ）。4.如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺

116、在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。 投 标 人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地址： 网址： 电话： 传真： 邮政编码： 年 月 日（二）投标函附录序号条款名称合同条目号约定内容备注1缺陷责任期2年2逾期交工违约金11.5 5000 元/天3逾期交工违约金限额11.5 20 %签约合同价4提前交工的奖金11.6无5提前交工的

117、奖金限额11.6无6价格调整的差额计算合同期内不调价7开工预付款金额无8材料、设备预付款无9进度付款证书最低限额17.3.3(1)无10逾期付款违约金的利率17.3.3(2)无11质量保证金百分比月支付额的 100 % 12质量保证金限额最终合同价格的 5 % 13保修期19.7自实际交工日期起计算5年 投 标 人: (盖单位章)投标文件签署人签名: 二、已标价工程量清单投标人应该按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单表5.1、表5.4。三、工程量清单单价分析表表式见公路工程标准文件“第五章 工程量清单”第5.5条。