1、案例1A4210331. 背景图1A421033-1是某项目的钢筋混泥土工程施工网络计划。其中,工作A、B、D是支模工程;C、E、G是钢筋工程;F、H、I是浇筑混泥土工程。箭线之下是持续时间(周),箭线之上是预算费用,并列入了表1A421033中。计划工期12周。工程进行到第9周时,D工作完成了2周,E工作完成了1周,F工作已经完成,H工作尚未开始。 网络计划的工作时间和预算造价 表1A421033工作名称ABCDEFGHI合计持续时间(周)332321211造价(万元)1210251222924891312.问题(1)请绘制本例的实际进度前锋线。(2)第9周结束时累计完成造价多少?按挣值法计
2、算其进度偏差是多少?(3)如果后续工作按计划进行,试分析上述实际进度情况对计划工期产生了什么影响?(4)重新绘制第9周至完工的时标网络计划。隐藏分析与答案(1)绘制第9周的实际进度前锋线根据第9周的进度检查情况,绘制的实际进度前锋线见图1A421033-2,现对绘制情况进行说明如下: 为绘制实际进度前锋线,首先将图1A421033-1般到了时标表上;确定第9周为检查点;由于D工作只完成了2周,故在该箭线上(共3周)的2/3处(第8周末)打点;由于E工作(2周)完成了1周,故在1/2处打点;由于F工作已经完成,而H工作尚未开始,故在H工作的起点打点;自上而下把检查点和打点连起来,便形成了图1A4
3、21033-2的实际进度前锋线。(2)根据第9周检查结果和表1A421033中所列数字,计算已完成工程预算造价是:A+B+2/3D+1/2E+C+F=12+10+2/312+1/222+25+9=75万元到第9周应完成的预算造价可从图1A421033-2中分析,应完成A、B、D、E、C、F、H,故:A+B+D+E+C+F+H=12+10+12+22+25+9+8=98万元根据据值法计算公式,进度偏差为:SV=BCWP-BCWS=75-98=-23万元,即进度延误23万元。进度绩效指数为:SPI=BCWP/BCWS=75/98=0.765=76.5%,即完成计划的76.5%。(3)从图1A421
4、033-2中可以看出,D、E工作均未完成计划。D工作延误一周,这一周是在关键路上,故将使项目工期延长一周。E工作不在关键线路上,它延误了二周,但该工作有一周总时差,故也会导致工期拖延一周。H工作延误一周,但是它有二周总时差,对工期没有影响。D、E工作是平行工作,工期总的拖延时间是一周。(4)重绘的第9周末至竣工验收的时标网络计划,见图1A421041-3。与计划相比,工期延误了一周,H的总时差由2周减少到1周。案例1A4220111.背景A金融大厦工程项目投入使用五年后,计划重新对金融大厦进行装饰装修。本工程通过公开招投标确定由B建筑装饰公司承担施工任务,在工程施工合同的鉴订中,双方约定工程项
5、目的装修施工质量应达到公司的企业标准(已通过审核认定)。在工程开工前,施工单位在上报的工程资料中,用工程装饰装修质量计划文件代替装饰工程施工组织设计,建设单位工程师以不符合要求为由予以拒绝。2.问题(1)建筑装饰装修工程质量计划是以什么标准为基础的管理文件?(2)建设单位工程师的做法是否正确,试说明两者区别。 隐藏分析与答案(1)建筑装饰装修工程质量计划是以建筑装饰装修质量管理标准为基础的一项管理文件。(2)建设单位工程师的做法正确,施工单位采用建筑装饰装修质量计划文件代替建筑装饰装修施工组织设计做法不符合要求。建筑装饰装修质量计划文件与建筑装饰装修施工组织设计有很大的区别:1)建筑装饰装修施
6、工组织设计文件和质量计划均是针对工程项目的设计文件。施工组织设计作为重要的技术经济文件,除包含质量计划的主要内容外,还包含安全计划、进度计划、施工费用计划等内容。2)建筑装饰装修质量计划的编制是以建筑装饰质量管理标准为基础的,侧重于质量目标、质量方法、质量控制的方法和手段,从影响工程质量的各个环节和过程进行科学有效的控制,达到既定的质量目标;建筑装饰施工组织设计从工程装饰装修施工的角度、运用技术管理的方法和经验,编制工程项目装饰施工管理的计划文件。3)建筑装饰装修工程质量计划是承包方对建设单位的承诺和保证文件;而建筑装饰装修施工组织设计在工程项目招标投标时是对建设单位的质量管理的保证,但是在工
7、程项目施工过程中,施工单位编制的具体的建筑装饰装修施工组织设计是指导工程装饰装修施工的计划文件,只用于施工单位内部的管理和控制。案例1A4220121.背景某工程建筑面积35000,建筑高度115m,为36层现浇框架一剪力墙前结构,地下2层;抗震设防烈度为8度,由某市建筑公司总承包,工程于2004年2月18日开工。工程开工后,由项目经理部质量负责人组织编制施工项目质量计划。2.问题(1)项目经理部质量负责人组织编制施工项目质量计划做法对吗?为什么?(2)施工项目质量计划的编制要求有哪些?(3)项目质量控制的方针和基本程序是什么?隐藏分析与答案(1)不对,它违反了施工项目质量计划由项目经理组织有
8、关人员编制的基本规定。(2)施工项目质量计划应符合工程现场的需要和满足合同文件的要求,其编制应符合下列要求:1)在工程施工合同签订后,应针对工程项目的特点进行质量策划和分析,施工项目质量计划的编制应符合质量管理体系的要求。2)施工项目质量计划的编制,应是全过程或部分过程的控制,一般可以是从工序到分析工程再到分部工程的系统控制过程。也是从原材料投入开始,到建筑工程质量最终满足检验和试验要求的全过程。3)施工项目质量计划具有双重性。对内应作为项目施工质量管理的依据,按照合同约定的工程质量标准进行质量控制和管理;对外则是特定工程项目的施工质量保证,即达到的质量目标,以及根据质量管理目标,作为进行项目
9、科学有序施工管理的依据。(3)项目质量控制应坚持“质量第一,预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法,不断改进过程控制。项目质量控制的程序为:1.确定项目质量目标;2.编制项目质量计划;3.实施项目质量计划,包括施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段的质量控制。案例1A4220211.背景某承包商承接某工程,占地面积1.63万,建筑层数地上22层,地下2层,基础类型为桩基筏式承台板,结构形式为现浇剪刀墙,混凝土采用商品混凝土,强度等级有C25、C30、C35、C40级,钢筋采用HRB355级。屋面防水采用SBS改性沥青防水卷材,外墙面喷涂,内墙面和顶棚刮腻子喷大白,屋面保温采用憎
10、水珍珠岩,外墙保温采用聚苯保温板,根据要求,该工程实行工程监理。2.问题(1)对进场材料质量管理的基本要求是什么?(2)承包商对进场材料如何向监理报验?(3)对该工程的钢筋工程验收要点有哪些?隐藏分析与答案(1)建筑结构材料质量管理的基本要求:1)材料进场时,应提供材质证明,并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记录。质量验证包括材料品种、型号、规格、数量、外观检查和见证抽样,进行物理、化学性能实验。验证结果报监理工程师审批。2)现场验证不合格的材料不得使用或按有关标准规定降级使用。3)对于项目采购的物资,业主的验证不能代替项目对采购物资的质量责任,而业主采购的物资,项目的验证不能取代业主
11、对其采购物资的质量责任。4)物资进场验证不齐或对其质量有怀疑时,要单独堆放该部分物资,待资料齐全和复验合格后,方可使用。5)严禁以劣充好,偷工减料。6)要严格按施工组织平面布置图进行现场堆料,不得乱堆乱放。检验与未检验物资应标明分开码放,防止非预期使用。(2)施工单位运进材料时,应向项目监理机构提交工程材料报审表,同时附有材料出厂合格证、技术说明书、按规定要求进行送检的检验报告,经监理工程师审查并确认其质量合格后,方准使用。(3)钢筋分项工程验收要点:1)合理组织材料供应,确保施工正常进行。2)按施工图检查纵向受力钢筋,检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状和尺寸。3)检查混凝土保护层厚度
12、,构造钢筋和埋件等是否符合要求。4)检查钢筋接头:如绑扎搭接,要检查搭接长度,接头位置和数量(错开长度,接头百分率)、焊接接头或机械连接,要检查外观质量,取样试件力学性能实验是否达到要求,接头位置(相互错开)、数量(接头百分率)。5)做好钢筋隐藏工程记录。案例1A4220221.背景某综合楼框架结构,12层,其中首层大堂,建筑面积1200,其室内装饰装修做法见表1A422022-2。 大堂装饰装修做法表 表1A422022-2序号部位材料名称规格做法顶棚奶黄色穿孔铝板加工定做见详图地面优等品米黄瓷质砖800mm800mm1:2.5干硬性水泥砂浆层,水泥浆(掺建筑胶)结合层墙面木纹大理石20mm
13、88J1-1B29 外墙37C2.问题(1)建筑工程专业建筑师应控制的装饰装修材料采购信息有几方面?(2)该大堂装饰装修材料进场时验收要求有哪些?通常检验方法有哪些?(3)该大堂装饰装修做法使用了几种材料?哪些材料需要复验?如果需要复验,见证取样检测如何控制?复验哪些性能指标?(4)该综合楼设有火灾自动报警装置和自动灭火系统,消防审核时发现设在第六层一个计划营业面积360的歌舞厅,其吊顶材料选用的纸面石膏板,墙面选用的玻璃棉装饰吸声板。请问该歌舞厅装饰装修材料燃烧性能是否符合要求?如不符合要求,请推荐两种符合要求的装饰材料。隐藏分析与答案(1)实务中建筑工程专业建筑师应通过审批采购计划(采购清
14、单)、评审采购合同,实现材料采购信息控制。与材料采购有关的信息包括:产品的规格、型号:材料的技术要求以及应达到的性能指标;执行的法律法规以及采用的技术规范、规程;材料验收标准;验收方式;运输、防护、贮存、交付的条件等。(2)大堂装饰装修材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好,应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告,进口产品应按规定进行商品检验。装饰装修材料常用的检验方法有:书面检验、外观检查、取样复验等。(3)该大堂装饰装修做法使用可7种主要材料。即:奶黄色穿孔铝板、米黄瓷质砖、木纹大理石、吊顶龙骨、水泥、建筑胶、型钢及有关配件等。其中,瓷质砖、水泥进场时需要复
15、验。需复验的建筑装饰装修材料应按批准的检验计划见证取样和送检,起见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。该大堂所用的水泥应复验凝结时间、安定性、抗压强度;瓷质砖应复验放射性。(4)歌舞厅吊顶材料选用的纸面石膏板不符合要求,墙面选用玻璃棉装饰吸声板符合要求。因为该综合楼为一类高层建筑,其耐火等级应为一级。虽然该综合楼设有火灾自动报警装置和自动来火系统,但当歌舞厅设置在一级耐火等级建筑的四层以上时,室内装修的顶棚材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。纸面石膏板、玻璃棉装饰吸声板均属于B1级的装修材料。该歌舞厅吊顶材料推荐选用石膏板、铝板等A级装修材
16、料。案例1A4220311.背景某电气集团公司投资建设一写字楼,建筑面积150407,地下3层,地上31层,裙房5层,基坑采用地下连续墙支护,塔楼结构为内筒外框。施工单位为某集团建筑公司,设计单位为国外某设计单位,监理为该市咨询监理公司。2.问题(1)该工程地下连续墙施工检验的重点是什么?(2)该基坑土方开挖和验槽时检验的内容和重点是什么?隐藏分析与答案(1)该工程地下连续墙施工检验的重点是:检查原材料、混凝土配合比及强度、导墙、槽段开挖、泥浆配合比及性能指标、钢筋笼制作及安装、混凝土浇筑和接缝、墙体轴线和墙体垂直度等是否符合设计要求和规范规定。(2)土方开挖:检查挖土的标高、放坡、边坡稳定状
17、况、排水等。基坑(槽)开挖后,应检验下列内容:1)核对基坑(槽)的位置、平面尺寸、坑底标高。2)核对基坑土质和地下水情况。3)用钎探法检查基坑(槽)软弱土下卧层及空穴、古墓、古井、防空掩体、地下埋设物等的位置、深度、性状。验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位;如有异常部位,要会同勘察、设计等有关单位进行处理。案例1A4220331.背景某建筑公司承接了该市一娱乐城工程,该工程地处闹市区,紧邻城市主要干道,施工场地狭窄。该工程建筑面积47800,主体地上22层,地下3层,基础开挖深度11.5m,位于地下水位以下。地下防水混凝土等级为C40P8。2.问题(1)建筑施工质量检查中“
18、三检制”是什么?(2)防水混凝土配合比应符合什么规定?(3)地下防水混凝土工程施工质量的检查重点是什么?隐藏分析与答案(1)建筑工程的施工,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查记录。未经建设(监理)单位对上道工序的检查确认,不得进行下道工序的施工。(2)防水混凝土的配合比应符合下列规定:1)试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa;2)水泥用量不得少于300Kg/m3;掺有活性掺合料时,水泥用量你得少于280Kg/m3;3)砂率宜为35% 45%,灰砂比宜为1:2 2.5;4)水灰比不得大于0.55;5)普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm,泵送时入泵
19、坍落度宜为100 140mm。(3)答案见1A422033-二-(1)。案例1A4220341.背景某既有综合楼进行重新装饰装修,该工程共9层,层高3.6m,每层建筑面积1200,施工内容包括:原有装饰装修工程拆除,新建筑地面、抹灰、门窗、吊顶、轻质隔墙、饰面板(砖)、幕墙、涂饰、裱糊与软包、细部工程施工等。该工程墙面抹灰、卫生间墙地面、外窗的建筑做法见表1A422034 装饰装修做法 表1A422034序号部位材料名称规格做法内墙面水泥砂浆抹灰总厚度1320万元(3)16月份:16月份应签证的工程款为:1100(1-5%)=1045万元16月份应签发付款凭证金额为:1045-90.56=95
20、4.44万元7月份:7月份建安工作量实际值与计划值比较,未达到计划值,相差(200-180)/200=10%7月份应签证的工程款项为:180-180(5%+5%)=180-18=162万元7月份应签发付款凭证金额为:162-35.5=126.5万元8月份:8月份应签证的工程款为:210(1-5%)=199.50万元8月份应扣工程预付款金额为:(1500-1320)62.5%=112.5万元8月份应签发付款凭证金额为:199.50-112.5-24.4=62.6万元9月份:9月份应签证的工程款为:205(1-5%)=194.75万元9月份应扣工程预付款金额为:20562.5%=128.125万元
21、9月份应签发付款凭证金额为:194.75-128.125-10.5=56.125万元10月份:10月份应签证的工程款为:195(1-5%)=185.25万元10月份应扣工程预付款金额为:19562.5%=121.875万元10月份应签发付款凭证金额为:185.25-121.875-21=42.375万元11月份:11月份建安工作量实际值与计划值比较,未达到计划值,相差:(190-180)/190=5.26%10%,工程款不扣。11月份应签证的工程款为:180(1-5%)=171万元11月份应扣工程预付款金额为:18062.5%=112.5万元11月份应签发付款凭证金额为:171-112.5-1
22、0.5=48万元12月份:12月份应签证的工程款为:120(1-5%)=114万元12月份应扣工程预付款金额为:12062.5%=75万元 12月份应签发付款凭证金额为:114-75-5.5=33.5万元(4)竣工结算时,工程师代表应签发付款凭证金额为:1805%=9万元案例1A4240331.背景某承包商承包某外资工程项目的施工,与业主签订的施工合同要求:工程合同价2000万元,工程价款采用调值公式动态结算;该工程的人工费可调,占工程价款的35%;材料费有三种可调:材料1占20%,材料2占15%,材料3占15%。价格指数见表1A424033。 价格指数 表1A424033费用名称基期代号基期
23、价格指数计算其代号计算期价格指数人工费A0124A133材料1B0125B128材料2C0126C146材料3D0118D1362.问题(1)通常工程竣工结算的前提是什么?竣工结算的原则是什么?(2)如果该工程的竣工验收报告在6月30日被发包人认可,按合同示范文本要求,发包人最迟应在何时之前结算?(3)如发包人按期不结算,发包人从何时起应支付拖欠工程款利息?如果结算,承包人何时之前将竣工工程交付发包人?(4)用调值公式法进行结算,请计算该工程调之后的实际结算价。隐藏分析与答案(1)工程竣工结算的前提条件是承包商按照合同规定内容全部完成所承包的工程,并符合合同要求,经验收质量合格。竣工结算的原则
24、是:完工、验收后结算;依法结算;实事求是结算;依据合同结算;结算依据要充分。(2)如果该工程的竣工验收报告在6月30日被发包人认可,按施工合同示范文本要求,发包人应在56天以后,即8月25日之前结算。这56天是:提交竣工结算资料28天,发包人审查28天。(3)如发包人不按期结算,从8月26日起,按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程款利息。如果结算,承包人应在14天内即9月8日前竣工工程交付发包人。(4)用调值公式法进行结算,结果如下:p=P0(a0+a1A/A0+a2B/B0+a3C/C0+a4D/D0) =2000(0.15+0.35A/A0+0.20B/B0+0.15C/C0+0.15D
25、/D0) =2000(0.15+0.35133/124+0.20128/125+0.15146/126+0.15136/118) =2000(0.15+0.375+0.205+0.174+0.173)=20001.077=2154(万元)调值结果为2154万元,即增加154万元。案例1A4250111.背景某建筑工程项目的年合同造价为2160万元,企业物资部门按概算每万元10t采购水泥。由同一个水泥厂供应,合同规定水泥厂按每次催货要求时间发货。项目物资部门提出了三个方案:A1方案,每月交货一次;A2每月交货一次;A3方案,每三月交货一次。根据历史资料得知,每次催货费用为C=5000元;仓库保管
26、费率A为储存材料费的4%。水泥单价(含运费)为360元/t。2.问题(1)企业应为该项目采购多少水泥?(2)通过计算,在三个方案中进行优选。(3)何为最优采购批量?它的计算公式是什么?(4)通过计算,寻求最优采购批量和供应间隔期。(5)按最优采购批量计算,该项目的年水泥费用是多少元?隐藏分析与答案(1)水泥采购量=216010=21600(t)(2)优选方案的计算:1)A1方案的计算:采购次数为12月1月=12(次);每次采购数量为2160012=1800(t);保管费+采购费=180036020.04+125000=12960+60000=72960(元)2)A2方案的计算:采购次数为12月
27、2月=6(次);每次采购数量为216006=3600(t);保管费+采购费=360036020.04+65000=25920+30000=55920(元)3)A3方案的计算:采购次数为12月3月=4(次);每次采购数量为216004=5400(t);保管费+采购费=540036020.04+45000=38880+20000=58880(元)从A1、A2、A3三个方案的总费用比较来看,A2方案的总费用最小,故应采用A2方案,即每二月采购一次。(3)最优采购批量是指仓库保管费和采购费最低时的采购批量。其计算公式如下:Q0=式中Q0最优采购批量; S 年采购量; C 催货费; P 材料单价; A
28、保管费率。(4)计算最优采购批量:Q0=采购次数=216003873=5.6次,即应采购6次。采购间隔期=3656=61,即二个月采购一次。(5)该项目的年水泥费用为:21600360+2160036020.04+65000=7961520元答:该项目的年水泥费用为7961520元。案例1A4250211.背景某电力建设工程公司已投标中标承担某地电厂10万千瓦机组的扩建工程施工任务,其锅炉吊装的大型施工机具按施工组织总设计,已选定为60t塔吊一台。经初步讨论,要满足施工需要并获得该型塔吊,有三种方案可供选择,这三种方案是搬迁、购置、租凭;(1)甲方案:搬迁塔吊。该公司已有一台60t塔吊,正在另
29、一施工现场使用。可利用建筑施工期间存在的间隙搬迁塔吊,以满足新工程施工需要,待安装开始时再搬迁回来。这样,便需要两次搬迁费用;同时由此必须采取一些措施,以弥补另一现场无吊车所产生的需要,经测算,需要费用3万元。(2)乙方案:购置塔吊。某厂已同意加工制造同型塔吊,但因时间紧迫,要求加价30%;这样,该公司要支付两台塔吊固定费用。原塔吊机械件使用费甚少,可忽略不计。其运输安装费用按运输、拆迁与安装总费用的一半计算。(3)丙方案:租凭塔吊。按年日历天数支付600元租凭费用。租用塔吊要付租金,塔吊运输、安装、拆迁的费用和机械年使用费必须自己开支。另一现场用得很少的塔吊固定费用还需支付。60t塔吊有关具
30、体数据是:一次性投资150万元;运输、拆迁、安装一次总费用10万元;年使用费6万元;塔吊残值20万元;使用年限为20年;年复利率8%。该塔吊在新工程使用期为1年。2.问题(1)分别计算三个方案的年费用。(2)根据计算结果选择理想方案,并说明理由。(3)对使用优选方案进行说明。隐藏分析与答案(1)计算各方案的年费用:1)甲方案:甲方案总费用为:2)乙方案:乙方案总费用为:3)丙方案:丙方案总费用为:(2)根据以上计算结果可见,三中方案中甲方案的总费用最少,从整个公司利益出发,选择甲方案最好,既有利于充分发挥塔吊效能、争取主动,又可以节约费用。(3)由于是两个工程合用一台塔吊,故原施工现场涉及塔吊
31、的有关工作应合理安排,尽可能减少因拆迁带来的影响。同时在新工程施工中使用塔吊,一定不能延误工期,以免影响原工程的安装工作。案例1A4250221.背景某工程施工项目的挖土任务,坑深为-4.2m,土方量为9000,平均运土距离为10km。合同工期为8天。企业自有甲、乙、丙液压反铲挖土机各4台、2台、2台,A、B、C自卸汽车各有15台、20台、18台。其主要参数见表1A425022-1和表1A425022-2。 挖土机 表1A425022-1 型号甲乙丙斗容量(m3)0.500.751.00台班产量(m3)400550700台班单价(元/台班)100012001400 自卸汽车 表1A425022
32、-2型号ABC远距10km的台班运量(m3)304870台班单价(元/台班)3304607302.问题(1)若挖土机和自卸汽车只能各取一种,数量没有限制,如何组合最经济?单方挖运直接费为多少?(2)若每天1个班,安排挖土机和自卸汽车的型号、数量不变,应安排几台、何种型号挖土机和自卸汽车。(3)按上述安排,土方的挖、运总直接费和每1m3土方的挖、运直接费为多少?(4)若间接成本为直接费的15%,该任务需要多少成本和单方成本?隐藏分析与答案(1)挖土机没m3土方的挖土直接费各为:甲机:1000400=2.5元/m3;乙机:1200550=2.18元/m3;丙机:1400700=2.00元/m3。见
33、表1A425022-3,三个方案中丙机最便宜,故用丙机。自卸汽车每1m3运土直接费分别为:A车:33030=10元/m3;B车:46048=9.58元/m3;C车:73070=10.43元/m3。见表1A425022-4,故取B车。每1m3土方挖运直接费为2+9.58=11.58元/m3。 挖土机 表1A425022-3型号甲乙丙斗容量(m3)0.500.751.00台班产量(m3)400550700台班单价(远/台班)100012001400但方直接费(元/m3)2.502.182.00 自卸汽车 表1A425022-4型号ABC远距10km的台班运量(m3)304870台班单价(远/台班)
34、330460730但方直接费(元/m3)10.009.5810.43(2)每天需挖土机的数量为:9000(7008)=1.6台,取2台。由于具有2台,可满足需要。挖土时间为:9000(7002)=6.43天取6.5天9000m3,即6.5天可以运完全部土方。(3)土方挖、运总直接费和每1m3土方的挖、运直接费计算如下:总直接费=(14002+46020+33015)6.5=169506.5=110175元单方直接费=1101759000=12.24元/m3。(4)总成本和单方成本计算如下:总成本=110175(1+15%)=126701.25元。单方成本=126701.259000=14.08
35、元/m3。案例1A4260211.背景某酒店对客房进行改造装修,装修面积4000。某施工单位根据领取的招标文件和全套施工图,利用低价投标策略并中标。该施工单位(承包商)于2004年11月18日与业主(发包方)签订了固定总价施工合同,总价包干,合同工期为90天(日历天)。合同造价为248万元,其中已包含风险费。主要装修材料由业主提供,并运至施工现场。合同规定工程发生设计变更、现场条件变化和工程量增减都不得调整合同价格。施工单位于2004年11月25日按照业主的开工指令进场施工,开工后10天,业主对客房的装修设计进行较大变更,并增加了客房衣柜与窗套施工,并以设计变更形式发给施工单位。该施工单位收到
36、设计变更后,对设计变更引起的工程造价进行预算,增加工程造价约30万元。该施工单位及时向业主提出30万元的索赔要求。工程进行了一个月后,业主因资金不到位,不能按期支付工程进度款,口头要求承包商暂停施工20天,承包商也口头答应。恢复施工后不久,2005年元月14日至21日,因罕见的暴风雪导致交通受阻,定购的几种主要装修材料滞留在运输途中,不能按时进场,导致停工7天。施工单位春节期间按有关规定放假7天,没有施工。施工单位向业主提出顺延工期34天。2.问题(1)该工程采用固定总价合同是否合适?为什么?(2)该合同的变更形式是否妥当?为什么?(3)因设计变更引起造价增加承包商提出的索赔要求是否合理?说明
37、原因。(4)承包商可以提出的工期索赔应为多少天?说明理由。隐藏分析与答案(1)该工程项目采用固定总价合同是合适的。固定总价合同适用于工程量不大且能够按标准计算、设计图纸完备、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目,该工程基本符合这些条件。(2)该合同变更形式不妥。根据中华人民共和国合同法的有关规定,建设工程合同应当采取书面形式,合同变更亦应当采取书面形式。本案例中业主口头要求临时停工,承包商亦口头答应,是双方的口头协议,且事后并未以书面的形式确认,所以该合同变更形式不妥。(3)因设计变更提出的索赔要求不合理,原因是:1)承包商应该对自己就合同文件的解释负责;2)承包商应该对自己报价的正确性和完
38、备性负责;3)该施工合同为固定总价合同,合同约定因设计变更、现场条件变化,工程量增减都不得调整合同价格,因设计变更引起工程造价增加,其相关风险应由承包商承担。(4)承包商可以提出的工期索赔为27天,原因是:1)因业主资金不到位,不能按期支付工程进度款,要求停工20天,业主对停工承担责任,顺延工期是合理的。2)罕见的暴风雪属于双方共同的风险,应延长工期7天。3)春节期间已包含在合同工期内,春节放假是有经验的承包商能够预见的,是承包商应承担的奉贤,不应考虑其延长工期要求。案例1A4260221.背景某房地产开发公司投资建造一座高档写字楼,钢筋混凝土结构,设计项目已明确,功能布局及工程范围都已确定,
39、业主为减少建设周期,尽快获得投资收益,施工图设计未完成时就进行了招标,确定了某建筑工程公司为总承包单位。业主与承包方鉴订施工合同时,由于设计未完成,工程性质已明确但工程量还难以确定,双方通过多次协商,拟采用总价合同形式签订施工合同,以减少双方的风险。合同条款中有下列规定:(1)工程合同额为1200万元,总工期为10个月。(2)本工程采用固定价格合同,乙方在报价时已考虑了工程施工需要的各种措施费用与各种材料涨价等因素。(3)甲方向乙方提供现场的工程地质与地下主要管网资料,供乙方参考使用。(4)乙方不能将工程转包,为加强工程进度,但允许分包,也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他单位。在工程实施
40、过程中,出现下列问题:(1)钢材价格从报价时的2800元/t上涨到3500元/t,承包方向业主要求追加因钢材涨价增加的工程款。(2)工程遭到百年罕见的暴风雨袭击,工程被迫暂停施工,部分已完工程受损,施工场地与临时设施 遭到破坏,工期延长了2个月。业主要求承包商承担拖延工期所造成的经济损失。2.问题(1)工程施工合同按承包工程计价方式不同分哪几类?(2)在总承包合同中,业主与施工单位选择总价合同是否妥当?为什么?(3)你认为可以选择何种计价形式的合同?为什么?(4)合同条款中有哪些不妥之处?应如何修改?(5)本工程合同执行过程中出现的问题应如何处理?隐藏分析与答案(1)工程施工合同按记价方式不同
41、分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同三种形式。 (2)选用总价合同形式不妥当。因为施工图设计未完成,虽然工程性质已明确,但工程量还难以确定,工程价格随工程量的变化而变化,合同总价无法确定,双方风险都比较大。 (3)可以采用(单纯)单价合同。因为施工图未完成,不能准确计算工程量,而工程范围与工作内容已明确,可列出全部工程的个分项工程内容和工作项目一揽表,暂不定工作量,双方按全部所列项目协商确定单价,按实际完成工程量进行结算。 (4)第3条中供“乙方参考使用”提法不当,应改为保证资料(数据)真实、准确,作为乙方现场施工的依据。 第4条“允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位”不妥,不允许
42、分包单位再次分包。 (5)本工程合同执行过程中出现的问题可以这样处理: 1)钢材涨价,承包商不可以向业主要求追加工程款,因为本工程采用的是固定单价合同,材料案例1A4260231.背景某市曾因非典疫情严重,为了使非典病人能够进行及时隔离治疗,决定将该市郊区的一座疗养院改建为一所收治非典病人的医院。投资概算为1200万元。因疫情紧急,要求该医院尽快投入使用,建设单位邀请本市3家有医院施工经验的一级施工资质企业进行竞标,考虑到该项目的设计与施工必须马上同时进行,采用了成本加酬金的合同,通过商务谈判,选定一家施工单位,签订了施工合同,按实际工程成本加15%的酬金进行结算,合同工期30天。该施工单位在
43、签订合同后,因工期较紧立即组织大量施工人员进场施工。工程实施过程中,工程成本增加近200万元,建设单位要求施工单位承担相关经济责任。2.问题(1)该工程采用成本加酬金合同是否合适?说明理由。(2)该项目实际成本突破了投资计划,其成本增加的风险应由谁来承担?为什么?(3)采用成本加酬金合同有何不足之处?隐藏分析与答案(1)该工程采用成本加酬金的合同形式是合适的,因为该项目工程非常紧迫,设计图纸为完成,且老不及确定其工程造价。(2)该项目的风险应由建设单位承担,成本加酬金合同中,建设单位需承担项目实际发生的费用,也就承担了项目的全部风险,施工单位只是按成本的15%提取报酬,无需承担责任。(3)采用
44、成本加酬金合同的缺点有:1)工程造价不易控制,业主承担了项目的全部风险;2)承包商往往不注意降低成本;3)承包商的报酬一般较低。案例1A4260241.背景某房地产开发公司甲在某市老城区参与旧城改造建设,投资3亿元,修建1个四星级酒店,2座高档写字楼,6栋宿舍楼,建筑周期为20个月,该项目进行了公开招标,某建筑工程总公司乙中标,甲与乙签订工程总承包合同,双方约定:必须保证工程质量优良,保证工期,乙可以将宿舍楼分包给其下属分公司施工。乙为保证工程质量与工期,将6楼宿舍楼分包给施工能力强、施工整体水平高的下属分公司丙与丁,并签订分包协议书。根据总包合同要求,在分包协议中对工程质量与工期进行了约定。
45、 工程根据总包合同工期要求按时开工,在实施过程中,乙保质按期完成了酒店与写字楼的施工任务。丙在签订分包合同后因其资金周转困难,随后将工程转交给了一个具有施工资质的施工单位,并收取10%的管理费,丁为加快进度,将其中1栋单体宿舍楼分包给没有资质的农民施工队。 工程竣工后,甲会同有关质量监督部门对工程进行验收,发现丁施工的宿舍存在质量问题,必须进行整改才能交付使用,给甲带来了损失,丁以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任,乙又以自己不是实际施工人为由推卸责任,甲遂以乙为第一被告、丁为第二被告向法院起诉。2.问题(1)丙与丁的行为是否合法?各属于什么行为?(2)这起事件应该由谁来承担责任?为什么?(3)
46、违法分包行为主要有哪些?隐藏分析与答案(1)不合法。丙的行为属于非法转包行为,丁作为分包单位,将工程再分包给没有资质的农民施工队,属违法分包行为。(2)丁施工的工程质量有问题,给甲带来了损失,乙和丁应对工程质量问题向承担连带责任。因为乙作为该工程的总承包单位与丁之间是总包与分包的关系,根据合同法与建筑法的规定,总包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位与分包单位对分包的工程质量承担连带责任。(3)违法分包行为为主要有:1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位;2)建设工程总承包合同中未约定,又未经建设单位认
47、可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其它单位完成的;3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其它单位的;4)分包单位将其分包的建设工程再分包的。案例1A4260251.背景某办公楼工程在施工图纸设计完成一部分后,业主通过投标选择了一家总承包单位,承包该工程的施工任务。由于设计尚未全部完成,承包范围内的工程性质明确,但工程量还难以确定,双方商定拟采用单价合同形式签订施工合同,以减少双方风险。合同的部分条款摘要如下:(1)协议书中的部分条款1)工程概况工程名称:某办公楼;工程地点:某市;工程内容:建筑面积为8000的钢筋混凝土结构办公楼。2)工程承包范围承包范围:某建筑设计院设计的施工图
48、所包括的土建、装饰、水暖电工程。3)合同工期开工日期:2004年2月11日;竣工日期:2004年10月1日合同工期总日历天数:230d(扣除5月13日)4)质量标准工程质量标准:达到甲方规定的质量标准。5)合同价款暂估合同价为玖佰陆拾万元人民币(960万元)8)乙方承诺的质量保修在该项目设计规定的使用年限(50年)内,乙方承担全部保修责任。9)甲方承诺的合同价款支付期限与方式工程预付款:于开工之日起支付合同总价的10%作为预付工程款。工程进度款:基础工程完工后,支付合同总价的20%;主体结构三层完成后,支付合同总价的20%;主体结构全部封顶后,支付总价合同的20%;工程完工时,支付至合同总价的
49、90%。为确保工期如期竣工,乙方不得因甲方资金的暂不到位而停工和拖延工期。(2)补充协议条款1)乙方按业主代表批准的施工组织设计组织施工,乙方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。2)甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料,供乙方参考使用。3)乙方不能将工程转包,但允许分包,也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。2.问题(1)合同文件的组成内容有哪些?解释顺序如何?(2)该合同拟订的条款有哪些不妥之处,应如何修改?隐藏分析与答案(1)合同文件主要由下列几部分组成:1)本合同协议书;2)中标通知书;3)投标书及其附件;4)本合同专用条款;5)本合同通用条款;6)
50、标准、规范及有关技术文件;7)图纸;8)工程量清单;9)工程量报价单或预算书。 上述文件的排列顺序即为合同文件的优先解释顺序,排在前面的文件具有优先的解释效力。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也视为合同的组成部分。 (2)该合同条款存在的不妥之处及其修改: 1)合同工期总日历天数不应扣除节假日,应该将节假日时间加到总日历天数中。 2)不应以甲方规定的质量标准作为该工程的质量标准,而应以建筑工程施工质量验收统一标准作为该工程的质量标准。 3)质量保修条款不妥。应按建筑工程质量管理条例的有关规定执行。 4)工程价款支付条款中的“基本竣工时间”不明确,应修订为具体明确的时间;“乙方不得因甲方
51、资金的暂时不到位而停工和拖延工期,条款显失公平,应说明甲方资金不到位在什么期限内乙方不得停工和拖延工期,且应规定逾期支付的利息如何计算。5)补充条款第2条中,“供乙方参考使用”提法不当,应修订为保证资料(数据)事实、准确,作为乙方现场施工的依据。6)补充条款第3条不妥,不允许分包单位再次分包。案例1A4270111.背景某住宅小区工程建筑总面积10.70,共有4栋高层住宅楼;地上层数为1624层;剪刀墙结构。施工现场见图1A427011-1。使用商品混凝土,采用输送泵直接浇筑。钢制大模板。根据工程的规模和工期的要求,分两个施工区,采用两支队伍同时施工。每栋楼设置一台塔吊,高峰时有980人施工。
52、2.问题(1)根据现场的条件,本工程的应设置几个大门?其超向是什么?大门宽度不小于多少米?(2)根据各楼的尺寸,应至少配置臂长为多少米的塔吊?(3)根据小区周边情况,加工区应布置在什么位置?办公区和生活区应布置在什么位置?(4)如何每人需要宿舍2.5,工人宿舍应该布置多大面积?隐藏分析与答案(1)大门的布置:本工程北侧和东侧紧邻道路,因此分别在北侧西部和东侧南部设置两个大门,宽度为6m。场内按楼座分区并设置循环道路。(2)根据各楼的尺寸,以及塔吊必须覆盖拟建建筑物的原则,A1、A2、A3、A4配置的塔吊臂长分别为50m、40m、40m、40m。(3)因为东侧、南侧空地比较大,西侧和南侧是已有住
53、宅小区,东侧和北侧临近道路,故将加工区设置在工程的东侧(靠近道路),生活和办公区设置在南侧(靠近原住宅区)。(4)现场工人宿舍应设置:9802.5=2450,设5冻,每栋约500。另设3栋约为1000的办公楼。以上布置见图1A427011-2。案例1A4270131.背景某公司承接了某办公楼的装饰工程,平面如何1A427013所示,该楼共6层,首层为大堂和会议用房,2层为出租用房,4层为待租用房,4层以上为办公用房。合同装饰范围为:办公、首层全部进行装饰、待租用房只进行隔墙、门安装和公共部分(包括走道)的施工;出租用房由租凭单位自行装修。该工程结构、初装修、水、电已施工完成,通过竣工验收,并完
54、成了备案。2.问题(1)如果由你来布置库房和现场临时办公室,你认为应该布置在哪层?为什么?(2)该楼房北侧为居民楼,为防止施工噪音扰民,要求北侧窗在施工时一律用纸面石膏板进行临时封闭。临设要求布设房间有:水专业库房、电专业库房、通风专业库房、各分包库房、装饰材料库房和贵重物品库房2间、办公室3间、间会议室一间,你认为办公室、会议室,贵重物品库房应布置在图中什么位置(按图中的编号答)?为什么?(3)进行施工平面布置设计时,临时配电箱布设应到几级?从变压器到配电箱的电缆截面选择依据是什么?隐藏分析与答案(1)库房和现场临时办公室应该布置在三层。因为该层为待租用房,只进行公共部分的装修施工其工作量少
55、,对工期的影响小;由于为待租用房,在装修施工的竣工前无租户施工,用来做临设使用可减少搬迁转移次数。(2)办公室应设在24号房间。因在南侧,可开窗、通风和光照好,同时功能分区明确。会议室应设在1号房间。该房间较大,具办公室近,使用方便。贵重物品应设置在5号房间,因为具办公室近,便于看管,同时也具电梯间和楼梯间近,便于运输和搬运。(3)临电配电箱布设应到二级箱。电缆截面的选择依据是根据施工组织设计中的主要施工机具计划计算出动力用电和照明用电总的用电功率数,再根据电缆的性能参数对照选择电缆的截面积。案例1A4270141.背景某项目经理部为了创建文明施工现场,对现场管理进行了科学规划。该规划明确提出
56、了现场管理的目的、依据和总体要求,对规范厂容、环境保护和卫生防疫作出了详细的设计。以施工平面图为依据加强管场容管理,对各种可能造成污染的问题,均有防范措施,卫生防疫设施齐全。2.问题(1)在进行现场管理规划交底时,有人说,现场管理只是项目经理部内部的事,这种说法显然是错误的,请你提出两点理由。(2)施工现场管理和规范场容的最主要依据是什么?(3)施工现场入口处设立的“五牌”和“两图”指的是什么?(4)施工现场可能产生的污水有哪些?怎样处理?(5)现场管理对医务方面的要求是什么?隐藏分析与答案(1)现场管理不只是项目经理部内部的事,还涉及到与各项目参与方的关系,涉及执行法律法规问题,涉及环境保护
57、问题。(2)施工现场管理和规范场容的最主要依据是施工平面土。(3)施工现场入口处设立的“五牌”是工程概况牌、安全纪律牌、防火须知牌、安全无重大事故计时牌、安全生产、文明施工牌;“两图”是施工现场平面图、项目经理部机构及人员名单图。(4)施工现场可能产生的污水有凝土搅拌机、输送泵、输送管的冲洗污水应经沉淀池沉淀后再排到市政污水管中;食堂下水道应设置油篦子;冲洗车辆污水要经沉淀再从排水沟流出。(5)现场管理对医务方面的要求是:现场配置必要的医务设施,在办公室内显著位置张贴急救车和有关医院电话号码。案例1A4270151.背景某项目经理部在承包的房屋建筑工程编制施工项目管理实施规划中,绘制了安全标志
58、布置平面图。在报项目负责人审批时,项目负责人为了考核编制者和实施安全标志设置,向编制人提出了下列问题:安全警示牌由什么构成?安全色有哪几种,分别代表什么意思?安全警示标志怎样构成?设置安全警示标志的“口”有哪几个? 同时指出了该图存在的两个重要问题:第一,编制人员只编制了一次性的图;第二,该图与施工平面图有矛盾。2.问题 (1)请回答项目负责人提出的各项问题。 (2)为什么只编制一次性的安全标志布置平面图存在什么问题? (3)项目负责人提出的该安全标志布置平面图与施工平面图有矛盾,说明编制人忽略了一个什么环节?隐藏分析与答案(1)安全警示牌由各种标牌、文字、符号以及灯光等构成。一般说来,安全警
59、示牌包括安全色和安全标志。安全色有红、黄、蓝、绿四种颜色,分别表示禁止、警告、指令和提示;安全标志由图形符号、安全色、几何图形(边框)或文字组成。分禁止标志、警告标志和提示标志;设置安全警示标志的“口”有六个:出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口。(2)按建设部规定,绘制施工现场安全标志平面图,应根据不同阶段的施工特点,组织人员进行有针对性的设置、悬挂或增减。因此,施工现场安全标志平面图应按阶段设置多个,一个一次性的安全标志布置平面图是不能满足安全警示的动态要求的。(3)编制人忽略了依据施工平面图布置安全标志布置平面图的重要环节。案例1A4270221.背景某装饰工程公司承接某
60、市区内一栋20层的办公楼装饰工程,现安排某安全员负责该工地的消防安全管理,并做了如下工作:(1)施工现场设置了消防车道;(2)设置了消防竖管和消防栓,配备了足够的消防器材;(3)电焊工从事电气设备安装和气焊作业时均要求按有关规定进行操作;(4)因施工需要搭设了临时建筑,为了降低成本,就地取材,用木版搭设工人宿舍;(5)施工材料的存放、保管符合防火安全要求;(6)现场有明显的防火宣传标志,施工现场严禁吸烟;(7)使用明火按规定执行,专人看管,人走火灭;(8)该工程的消防安全管理工作比较到位,在施工全过程中,为发生一起火灾。2.问题(1)施工地是否要设消防车道?设置消防车道有什么具体要求?(2)简
61、述该工地消防进水平管、竖管的直径要求及消火栓口楼层分布要求?(3)电、气焊切割作业前,需办理什么证件?现场须做哪些消防准备工作?(4)该施工现场搭设临时建筑时,对材料有什么要求?对搭建木板房有什么要求?(5)对于装饰装修工程,施工现场对易燃易爆材料有哪些安全管理要求?隐藏分析与答案(1)施工现场必须设置消防车道。本工程为20层办公楼,属高层建筑。因工程进入装修阶段,建筑主体已建成。故本工程的消防安全应按照现行高层民用建筑设计防火规范设置消防车道。 (2)消防进水平管直径不小于100mm;消防进水竖管直径不小于65mm。每隔一层设一处消火栓口。 (3)电、气焊切割作业前,需办理现场施工动用明火的
62、审批手续、操作证和用火证。电、气焊切割作业前,现场需作消防准备工作,按照现行建筑工程施工现场用电安全规范的相关规定执行。 动用明火前,要清理附近易燃物,配备看火人员和灭火用具。 施工现场必须采取严格的防火措施,指定负责人,配备灭火器材,确保施工安全。 必须在顶棚内进行电、气焊作业时,应先与消防部门商定,妥善布置防火措施后,方可施工。 (4) 施工现场搭设临时建筑时,临时建筑材料不得使用易燃材料,城区内的施工一般不准支搭木板房。必须支搭时,需经消防监督机关批准。对搭建木版房有如下要求:*必须支搭木板房时,要有消防监督机关批准手续;*木板放应符合防火、防盗要求;*木板房未经保卫部门批准不得使用电热
63、器具;*高压线下不准搭设木板临时建筑;*冬期炉火取暖要专人管理,注意燃料的存放;*木板临时建筑的周围应防火,疏散道路畅通,基地平整干净;*木板临时建筑应按工地场地布局图和临时建筑平面图建造;*木板临时建筑之间的防火间距不应小于6m。(5)油漆、涂料、稀料必须集中存放,并远离施工现场,设专人管理,远离火源、配电箱、开关箱柜。油漆涂料施工现场不得动用电气焊等明火作业,同时应增加施工现场空气对流及有害有毒气体的排放。案例1A4270311.背景某比赛场工程,工程总建筑面积11600,主比赛场5600,为框架尖力墙结构形式,功能用房6000,地下1层、地上5层框架结构。施工现场设315kVA变压器一台
64、;控制用电设备的第三级配电箱设置了漏电保护器;潮湿的地下室照明采用安全电压供电。2.问题(1)请判断施工现场临时用电组织设计安全员编制、项目技术负责人审批是否符合规定。(2)请判断背景中为了保证设备用电安全,现场配电系统只在控制用电设备的三级配电箱设置了漏电保护器是否可行,是否存在问题?(3)低压照明采用自耦变压器供电是否安全、合理?临时用电强制性条文要求是什么?隐藏分析与答案(1)有两个错误:第一,临时用电组织设计及变更必须由电气工程技术人员编制,而不能由安全员编制;第二,应由相关部门审批、具有法人资格企业的技术负责人批准,而不能由项目技术负责人批准。(2)存在的问题是:现场临时用电工程应采
65、用三级配电系统、二级漏电保护系统,而不能只在末级开关箱设置漏电保护器。(3)按规范规定,照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,而严禁使用自耦变压器。案例1A428021-11.背景某建设项目,工程总建筑面积150000,由A、B、C、D共4幢户型相同独立的住宅楼组成。地下1层,地上28层,建筑高度84m,剪力墙结构;合同质量要求是当地省部级优质结构工程。技术方案评议时,项目经理认为该项目的主要施工技术方案应采用:钢筋工程:直径12mm以上受力钢筋,采用剥助滚压直螺纹连接。模板工程:剪力墙采用30系列组合小钢模板,顶板采用50mm厚木板。脚手架工程:外脚手架方案采用敞开式双排钢管脚手架搭设从
66、地到顶。垂直运输:3台吊篮。2.问题(1)该钢筋方案的选择是否合理?为什么?(2)该模板方案是否合理?为什么?(3)该脚手架方案是否合理?为什么?(4)该垂直运输方案是否合理?为什么?隐藏分析与答案(1)不合理。因为:直径16mm以下采用剥助滚压直螺纹连接,剥助套丝后钢筋直径不能满足工艺要求,不具有可操作性。剥助滚压直螺纹连接适用于直径16mm以上40mm以下的热轧II、III级(HRB335、HRB400)同级钢筋的钢筋连接。(2)不合理。组合钢模板安拆劳动强度高,拼缝多,混凝土观感效果差。在创优工程剪力墙中,30系列组合小钢模板已基本不用。顶板模板采用50mm厚木板,过于厚重,不经济,而且
67、安拆劳动强度高,拼缝多,通用性较差。(3)不合理。因为,建筑物设计高度为84m,根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)规定:敞开式双排钢管外脚手架允许搭设高度为50m。(4)不合理。吊篮适用于高层建筑外装修施工。另外,4幢独立住宅楼,配3台吊篮,数量少。每个楼配置一台施工电梯、一台塔吊比较合理。案例1A428021-21.背景某建设项目,总建筑面积142000,裙房以下建筑面积45000,主塔楼标准层建筑面积1400,东、西塔楼标准层建筑面积各为1200。地下2层,地上:主塔楼52层东、西塔楼各28层。裙房5层,裙房高度24m,主楼高度160m,整个建筑裙房5层连成
68、整体,5层以上各自独立。全现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。该工程合同工期24个月,开工日期从垫层浇筑混凝土时开始计算。合同质量要求省部级优质工程。 施工单位制定了如下方案:基于工期相对紧张的原因,5层裙房以下每层同时施工,不采用流水施工;5层以上东、西塔楼作为主要工程施工项目。总工期安排为26个月。为了减少投入,5层裙房以下结构完工拆除外脚手架后,周边不设围护。2.问题(1)本项目选择的工期计划方案是否合理?为什么?(2)本项目的主要工程施工项目选择是否合理?为什么?(3)本项目主体结构5层以下周边不设围护方案是否合理?说明理由。隐藏分析与答案(1)不合理。施工计划工期安排26个月,未满足合同
69、工期24个月的要求。(2)不合理。主要工程施工项目是指工程项目中工程量大、施工难度大、工期长,对整个建设项目的完成起关键作用的建筑物或构筑物以及全场范围内工程量大、影响全局的特殊分项工程。总体技术方案选择时,应首先考虑主要工程施工项目的技术方案。本项目的东、西塔楼与主塔楼相比,无论工程量、施工难度、还是工期,都是主塔楼最高,面积最大,工期长,因此,主塔楼对整个建设项目的完成起关键作用。(3)不合理。违反了建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ 80-91)的规定。该规范第条规定:对临边高处作业,必须设置防护措施,并符合头层墙高度超过3.2m的二层楼面周边,以及无外脚手的高度超过3.2m的楼层周边
70、,必须在外围架设安全平网一道。案例1A4280221.背景某大型建筑综合楼项目,建筑面积138000。某建筑公司以工程施工总承包合同承包了该项目。公司十分重视,选派了一位优秀支部书记任项目经理,该同志没有项目经理证书,也未从事过项目施工管理。项目经理个人选定了一家分包单位承包该工程,采用以包代管的管理方案。分包单位又将机电设备安装工程转给某安装工程公司,将装饰装修工程转给某装饰公司。2.问题(1)该项目经理上岗是否恰当?说明理由。(2)该工程机电和装饰分包的做法是否恰当?说明理由。(3)该工程总包单位管理方案是否合理?说明理由。隐藏分析与答案(1)不恰当。理由:项目经理无项目经理证书,不符合国
71、家关于建筑业企业项目经理资质管理制度对项目经理资质要求的规定;且项目经理没有类似项目的管理经验。(2)不恰当。理由:转包是指承包单位承包工程后,不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给他人的行为。分包单位将机电设备安装工程转给某安装工程公司,将装饰装修工程转给某装修公司,其做法是一种转包行为,转包是一种违法分包。(3)不合理。理由:违背了工程施工总承接的相关规定,建筑主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。此外,总包对项目管理的程序,应体现在每一管理过程都有计划、实施、检查、处理的持续改进过程,而不是以包代管。案例1A42802
72、31.背景某建设项目,地下1层,地上18层,总建筑面积28000m3,全现浇钢筋混凝土框架结构。属于激烈的市场竞争,总承包企业报价时进行了较大幅度的让利,中标后签订了工程施工总承包合同。该企业有采购管理制度、工作程序。由于公期紧,项目经理直接指定了自己的一位亲戚作为钢材供应商,合同约定该工程主体结构的全部钢筋由其供应,价格按当月造价信息公布的价格取季节最高价为依据,数量按其提供的发票数量结算。 项目经理部按企业的管理制度组织了5家商品混凝土搅拌站投标,通过公开招标选定了一家供应能力和质量保证能力好、价格较低的混凝土搅拌站供应商品混凝土。 项目经理指定了一个木工队、一个钢筋队、一个力工队伍作结构
73、工程劳务分包。由于当地人工费比预算定额单价高,因此,人工费按建筑面积平米单项含辅料包干。 除主体结构工程外,其余工程全部采用分包。 基础低板钢筋施工过程中,由于钢筋队没有作业分包资质,被监理工程师停工。 整个工程竣工后发生亏损。经过调查发现,仅主体结构按与业主签订的总承包合同计算:人工费亏损200多万,钢材亏损100多万。2.问题(1)该项目主体结构工程亏损巨大,主体结构工程是否可以也分包?说明理由。(2)该项目钢材供应商的选择是否恰当?说明理由。(3)该工程商品混凝土供应商的选择是否恰当?说明理由。(4)该项目钢筋队劳务作业分包的选择是否合理?说明理由。隐藏分析与答案(1)不可以。根据建筑工
74、程质量管理条例第25条规定,施工单位不得违法分包工程。建设工程总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的,属于违法分包。(2)不恰当。选择的钢材供应商不符合企业的管理规定。价格不合理,结算数量按其提供发票上的数量存在漏洞。选择时违背了公平、公开、公正的原则。(3)恰当。执行了企业的管理规定。经过公开招标。选择了供应能力和质量保证能力好、价格较低的合格混凝土搅拌站供应商品混凝土。(4)不合理。建筑法第29条和合同法第272条同时规定,禁止(总)承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位,这是维护建设市场秩序和保证建设工程质量的需要。本项目钢筋队没有钢筋作业分包资质。因此,不合理。案例1A
75、4280241.背景A、B两栋相同的住宅项目,总建筑面积86000。施工时分A、B分区,项目经理下分设2名栋号经理,每人负责一个分区,每个分区又安排了一名专职安全员。项目经理认为,由栋号经理负责每个栋号的安全生产,自己就可以不问安全的事了。 A区地下一层结构施工时,业主修改首层为底商,因此监理工程师通知地下一层顶板不能施工,但是墙柱可以施工。为了减少人员窝工,项目经理安排劳务分包200人退场,向B区转移剩余人员50人。A区墙柱施工完成后3个月复工,项目经理又安排200人进场。向业主索赔时,业主说,A区虽然停工了,但是B区还在施工,也没有人员窝工,因此只同意A区工期延长3个月。 工程竣工后,项目
76、经理要求质量监督站组织竣工验收。2.问题(1)该项目经理对安全的看法是否正确?为什么?(2)业主对索赔的说法是否正确?施工单位在A区停工期可索赔哪些费用?(3)项目经理向质量监督站要求竣工验收的做法是否恰当?为什么?隐藏分析与答案(1)不正确。建设工程安全生产管理条例第二十一条规定:施工单位的项目负责人应对建设工程项目的安全施工负责,落实安全生产负责制度、安全生产规章制度和操作规程,确保安全生产费用的有效使用,并根据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故。项目经理不能只安排了人员管理安全工作,就认为自己可以不对安全负责,应对整个合同项目内的安全负全面领导责
77、任。(2)不正确。施工单位停工期可索赔A区如下费用:人工费:200人进出场费。材料费:材料价格上涨费,部分材料超期保管费。周转料具租凭费和进出场费的分摊费。机械费:自有机械停滞台班费,租凭机械实际租金和进出场费的分摊费。现场管理费:工期延长3个月增加的工地管理费。保险费:工期延长3个月增加的保险费。保函手续费:工期延长3个月增加的保函手续费。利息:工期延长3个月增加的利息。(3)不恰当。因为,竣工验收应由施工单位先自行组织有关人员进行检查评定,合格后,向建设单位提交工程竣工验收申请报告及相关资料;建设单位收到工程验收申请报告后,应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位
78、(项目)负责人进行单位工程验收;当参加验收各方对工程质量验收不一致时,可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。案例1A428025-11.背景某工程地下室1层,地下建筑面积4000,场地面积14000。基坑采用土钉墙支护,于5月份完成了土方作业,制定了雨期施工方案。 计划雨期主要施工部位:基础SBS改性沥青卷材防水工程、基础底板钢筋混凝土工程、地下室1层至地上3层结构、地下室土方回填。 施工单位认为防水施工一次面积太大,分两块两次施工。在第一块施工完成时,一场雨淋湿了第二块垫层,SBS改性沥青卷材防水采用热溶法施工需要基层干燥。未等到第二快垫层晒干,又下雨了。施工单位采取排水措施如
79、下,让场地内所有雨水流入基坑,在基坑内设一台1寸水泵向常外市政污水管排水。由于水量太大,使已经完工的卷材防水全部被泡,经过太阳晒后有多处大面积鼓包。由于雨水冲刷,西面临近道路一侧土钉墙支护的土方局部发生塌方。事后,施工单位被业主解除了施工合同。2.问题(1)本项目雨期施工方案中的防水卷材施工安排是否合理?为什么?(2)本项目雨期施工方案中的排水安排是否合理?为什么?(3)本项目比较合理的基坑度汛和雨期防水施工方案是什么?隐藏分析与答案(1)不合理,因为,雨期防水卷材施工,关键的就是需要基层干燥。因此,本工程分两块两次施工不合理,拖延了工期,贻误时机。(2)不合理,因为,场地面积内雨水不能汇入基
80、坑,土钉墙支护的基坑更不能被水冲刷,4000的基坑设置一台1寸水泵排水量明显不足。(3)基坑雨期安全防汛,最重要的是防止雨水冲入基坑与排水相结合,因此除了增加水泵数量外,应在基坑边上设置围堰,四周设置收水沟和集水井,集水井的水排入市政雨水管网,而不是市政污水管网。雨期防水卷材施工,关键的就是基层干燥,因此,应增加人员,在天气好基层符合验收条件时,就全部完成基层验收,验收后立即组织人员做好冷底子油,全部抢出第一层。案例1A428025-21.背景某高层住宅楼工程,地下2层,基础底板尺寸为:90m40m1m,中间设一条浇带。工程地处市内居民区,拟建项目南侧距居民楼最近处20m,北侧场地较宽。混凝土
81、采用商品混凝土。在底板大体积混凝土施工时,施工单位制定了夜间施工方案:为了减少混凝土运输车在场内夜间运输距离,混凝土泵布置在场地南侧;适当增加灯光照明亮度,增加人员值班。 夜里12点,部分居民围住工地大门,因为施工单位夜间施工噪声太大,要求施工单位出示夜间施工许可证,否则停工。 项目经理对居民说,底板大体积混凝土每块必须连续浇筑混凝土,否则地下室会因为施工缝而漏水,不能停止施工,请求大家谅解,并保证以后特殊情况下进行夜间施工作业时,都提前公告附近居民。2.问题(1)居民的要求是否合理?为什么?(2)项目经理关于夜间施工提前公告的说法是否合理?为什么?隐藏分析与答案(1)合理。符合环境噪声污染防治法规定,在城市范围内向周围生活环境排入建筑施工噪声的,应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准。在城市市区范围内,建筑施工过程可能产生噪声污染,施工单位须在开工前15天以前向所在地县以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。(2)合理。符合环境噪声污染防治法以下规定:在城市市区噪声敏感区域内,禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业,但个别情况除外者,必须公告附近居民。