砼工程劳务承包合同（14页）.doc

1、砼工程劳务承包合同用工单位： （以下简称甲方）劳 务 队：（班）长名称 （以下简称乙方 家庭住址： 身份证号码： 根据 施工需要，甲方对乙方在综合考评的基础上，将本工程砼工程劳务发包给乙方，为明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，双方本着平等、自愿、诚实信用、互惠互利的原则，经甲乙双方友好协商，订立本合同。一、 工程名称及地点： 工程名称： 工程地点： 二、 承包方式：清包（含砼振动棒、砼振动器、磨光机、电镐、抽水泵等机具、手动工具及辅材）。包质量、包工期、包安全文明施工；安全文明施工，塔吊信号工清洁工按工程比例分摊。三、 承包范围及工作内容：（）承包范围： 基础、主体砼分项工程，包括设计施

2、工图（设计变更）明示或暗示描述的砼分项工程的相关工序，甲乙双方在本协议或劳务合同中约定和国家预算定额规定的砼分项工程全部工作内容，但不限于除机械外的就基坑土方挖运、基坑抽排水、地下室（地库）砖胎模砌筑、砖胎模抹灰、螺杆洞修补、施工缝处理、后浇带处理、外墙保温的基层砂浆找平、地下室外墙保温板铺贴、配合机械回填土及人工回填夯实、凿打各楼层落地砼、拆模后各楼层砼垃圾清理并运往指定地点等，如乙方实力不足以满足工程施工需要或达不到合同要求的工期、质量、安全、文明施工等各项标准，甲方可另行选择第三方，乙方不得提出任何异议。当以上情况发生时，甲方严格按本合同约定执行中间结算，乙方同意不再向甲方提出窝工费、退

3、场费等其它任何经济补偿。（二）承包工作内容：1、砼工程：砼配料、装卸、运输、搭拆移运泵管；制作必要的砼滑槽，铺设浇砼所需的临时循环交叉道板和马凳、安放移动溜子、木槽、标高控制点的布设、配合泵车架设（含道路、停车位的准备等）、砼输送泵管架搭设等、开盘前期准备及浇筑完成后现场清理；补模板缝隙、浇水湿润、清理模板内杂物和洒落在模板外及漏浆砼；砼传递、捣实、抹平压光、覆盖及养护；拆模后楼层落地砼清理、砼细部缺陷修补；配合试验员做试块或坍落度试验；少量的人工自拌砼、钢筋保护层砂浆垫块制作；零星砼搅拌、浇捣（二次结构砼不在本合同承包范围内）、运输直至砼浇捣成型；砼浇水养护、施工缝的处理、吊模部位的清理，因

4、振捣原因造成爆模砼的凿打清理等；预制板及各类预制构件的制作、搬运、吊装、灌封、找平。施工期间抽水排水工作。后浇带打凿清理工作。砼分项工程全部工作内容的其它相关工作（含配合水、电安装工序、业主方、总包方指定分包单位的相关工作）。2、砖胎模、保护层及螺杆洞封堵工程： 砌砖：配合工长定位放线、准备工具、挂线、吊直、选砖、湿水、切割、铺灰、砌砖、灌缝、划线、做防潮层、留孔洞、凹槽、安放铁件等，清理墙面及地面落地灰、碎砖并运至指定地点堆放。调制砂浆：准备机具（搅拌机、灰浆机等），原材料（砂、石、水泥、石灰膏等）场内50米内水平运输、过筛、配料、过磅、清理机具。运输：砖、砂浆、场内50m水平及垂直运输。垫

5、层、地下室底板、外墙及顶板防水基层的处理（包括但不仅限于堵眼、打磨、做圆角等），防水找平层施工，防水保护层施工（包括地下室外墙保护墙的砌筑或挤塑板黏贴）墙柱模板下口的砂浆塞缝。后浇带施工前的抽水、清理、打凿及技术措施处理等砖砌体分项工程全部工作内容的其它相关工作，配合业主、总包方指定分包的相关工作。3、土方工程： 配合工长放线、基坑、基槽修边捡底、标高控制点的布设； 承台、排水沟、电梯井、集水井、后浇带、反梁反承台等除机械开挖以外的零星土方挖运至挖土机臂长有效范围内； 基坑抽排水； 回填或配合机械回填、人工夯实； 塌方等意外情况出现时的紧急处理。配合总包方指定分包单位的相关工作。除以上全部工作

6、内容外，还包括预算定额己明确界定包含的所有工作内容以及业主方和总包方要求与砼、砖胎模、土方分项工程相关的其它工作内容。4、安全文明施工：配合边坡维护，现场环境的扬尘控制，配合土方单位做道路清理，楼层清理，外架清理。难以界定的范围由乙方统一用工，计价由各个分包按工程量分摊（包括生活区清洁）。四、 综合单价 以下综合单价包含中小型机具租赁费及操作工人的配套工具和部分辅助材料费、管理费、劳动工资和加班费及奖金等福利费、劳保费、质量安全措施费、赶工措施费以及其它不可预见的费用。 （一）砼工程：1、达到甲方规定的工期、质量、安全及文明施工目标，不分泵送方式，按地下室（地库）砼 元/M3、；0.000以上

7、主体结构砼 元/m3；垫层砼 元/M2；外墙挤塑板黏贴 元/M2。2、以上综合单价中已包括工期履约保证金 1 元/M3，质量履约保证金 1 元/M32，安全及文明施工履约保证金 0.50 元/M3，材料节约履约保证金 0.50 元/M3，若乙方工期、质量、安全、文明施工达不到业主、总包方或甲方合同约定的，甲方在结算时可视实际情况在综合单价中分别予以扣减，乙方不得提出任何异议。3、若乙方工期、质量、安全、文明施工、配合、综合管理等均达到甲方要求，甲方满意的，甲方可另行给予 5000元 作为一次性奖励；若乙方工期、质量、安全、文明施工、配合、综合管理等达不到甲方、总包、建设方要求，被总包方、建设方

8、处罚的，乙方除承担相应处罚外，甲方可视实际情况对乙方处以最高50%不低于10%的罚款。4、注：除本合同第“三”条已明确外，包干价中还包括：电动机、振动棒、平板振动器、磨光机、胶轮车、三级箱及电线：照明灯具及电线、雨衣、安全帽、安全带及其它配套工具等。（二）砖砌体工程（地胎模）：1、达到甲方规定的工期、质量、安全及文明施工目标，砖砌体工程统一按 元/M3结算,砖胎模抹灰统一按砼接触面积 元/M2。2、注：除本合同第“三”条已明确外，以上单价中还包括胶轮车、三级电箱及电线（乙方使用的配电箱必须为当地政府相关部门制定品牌）、照明灯具及电线、雨衣、安全帽、安全带及其它配套工具等。（三）本合同第“三”条

9、第“ ”款约定的其它零星工作执行综合单价一览表（附后）。（四）双方约定：除二结构构造柱、二结构圈梁及过梁、卫生间的素砼反梁等“二结构”工程由甲方另行发包外，其余界定为“一结构”的构件均属本合同的承包范围。经甲乙双方协商一致，飘窗（或空调板）下板（或下两层板）、大刀片、栏杆反坎随主体结构一次性施工，飘窗（或空调板）上板、阳台栏板、屋面及外墙各类线条等执行二次结构砼综合单价。五、 现场签证、计时工甲方指派乙方完成承包范围以外的其它工作可先由甲方项目经理同商务部门及现场施工员一起订价，并且乙方在该项工作发生并完成后 3 天内向甲方施工工长申报并经生产经理、商务部门、项目负责人，公司最终审核确认，超过

10、 3 天不申报的，视为乙方自动放弃该项工作量。对于每月月底统一开工结算的，甲方可不予以确认或根据实做工程量、现场实际情况酌情扣减，乙方不得提出任何异议。六、 施工过程中乙方自行甩项的结算方式：属于乙方承包范围内的工作内容，非甲方书面通知，乙方不得对分部分项工程中的任何零星项目甩项施工，否则按遗留工程量的2倍乘以综合单价计算承包费用，从乙方总工程款中扣除。七、 不可抗力的单价结算：1、 如果由于建设方任何原因或政府行业管理的任何原因或不可抗力的其他原因导致施工过程中不能正常施工而严重停（窝）工、或工程缓建、停建而导致本合同不能继续履行时。双方同意按已实际完成的工程量和本合同约定的综合单价一览表计

11、价标准进行结算（即模板按砼接触面积平方米单价、砼按立方米单价、钢筋按吨位单价），乙方均不能提出合同单价外的窝工费、退场费等其他任何补偿。当上述情况发生后，甲、乙双方按以下方式结算：完成合同约定的工作内容（含合同未约定的执行定额工作内容），甲乙双方按定额计算规则计算工程量，按以下综合单价一览表约定的计价标准进行结算。2、若因建设单位设计变更，从而导致分部分项工程量增减或业主的资金暂时不能支付等，总包方与建设方的合同仍能继续履行时，甲、乙双方在本合同中约定的综合单价不予调整，乙方在施工过程中的临时停工、待工损失由乙方自行承但。八、 临时待工（窝工）：1、双方同意：若因甲方原因导致乙方待工（窝工）3

12、天（含3天）以内者，由乙方自行安排内部调休；待工（窝工）4天（含4天）以上者，除乙方自行安排承包范围内的其它工作外，可由甲方另行安排其它工作做点工、包工，每个技工 130 元、普工 100 元，包工根据实际情况协商费用；若甲方安排乙方其他工作，而乙方不执行者，其待（窝）工费由乙方自理。2、双方同意：若因政府/业主/总包方/本期工程相邻施工方/不可抗力的气候原因导致乙方待工（窝工）3天（含3天）以内者，由乙方自行安排内部调休；待工（窝工）4天（含4天）以上者，甲方在有工作安排的前提下，尽量安排做点工或包工。每个技工 100 元、普工 70 元，同时，双方积极向总包方要求补偿，补偿的相应费用归乙方

13、享有，若总包方未支付甲方的补偿费用，其甲、乙双方的相应损失由甲、乙双方各自承担。 3、本工程各作业班组相互配合所导致的待窝工，由乙方自行安排其它自身承包内的未完工作，或自行安排调休，甲方不承担停窝工费用。 4、甲方确保乙方每月工作26个工作日（含夜间作业日），若乙方月工作日不足26个工作日，由甲方另行安排其他工作，甲方若无其他的工作安排，甲方负责给乙方发放生活费每天为 30 元。若甲方安排乙方其他工作，而乙方不执行，其乙方待（窝）费由乙方自行承担。九、 结算与支付1、结算：每月25日前乙方将当月已施工完成的各分项工程的概算量报甲方施工、预算部门，经审核后作为（但不作为最终结算依据）过程结算和支

14、付中期工程进度款的参考依据，承包范围工作完成后进行最终结算。2、下列费用由乙方承担：由于班组自身原因造成工程质量不合格、返工、漏振、露筋、落地砼清理及修补费用、零星项目故意甩项所增加费用、他人代为整改或代作项目所增加费用、违约金、材料超耗费用、罚款等。3、履约保证金:乙方须向甲方提供合同暂定价款5% 的履约保证金，在合同签订后10天内以现金形式向甲方缴纳，若乙方逾期未缴，甲方单方面有权终止作废合同，所产生的一切费用及其他经济损失均由违约方，乙方全责承担。分包工程经总包方、甲方共同验收合格、 甲、乙双方结算定案、乙方出具农民工工资支付完毕声明（附“作业队工资发放表”）后15日内，甲方将履约保证金

15、无息返还乙方。4、支付方式：（1）本工程无工程预付款。（2）乙方前3个月垫付工人生活费，第3个月25号之前乙方将当之前3个月已施工完成的各分项工程的概算量报甲方施工、预算部门，经审核后作为（但不作为最终结算依据）过程结算和支付中期工程进度款的参考依据甲方依据总包方付款情况和比例，在不超出总包方付款比例为前提支付 已完工程的工程款，第4个月起每个月支付上报工人的生活费（1500/月），乙方应于第2个月 25 日前向甲方提供截止第2个月 25日止的进度报告及相关技术资料，甲方审核完毕，付款前按本合同规定扣除由乙方交纳的各项款项。（3）结构封顶后，按总包对甲方的付款比例下浮5%同等支付。（4）在乙方

16、无欠工人工资前提下，整体工程通过政府部门竣工验收并通过业主内部验收、办理完工程结算后六个月内付至合同金额的90%。（实际支付时需全额扣除乙方生活用水电费、按合同各项违约罚金、工期违约金、质量违约金等），余额5%作为质保金，质保期满后一次性无息退还。（5）本工程所有不可预见用工的费用均包含在乙方工作相关子项的综合单价中，即：乙方的承包综合单价必须完成“合格产品”工作内容，并做到工完场清；就此，本工程施工过程中不另发生任何计时工、或包工，若乙方自身原因未完成合同内规定的工作内容，则甲方有权另指定第三方来实施，由此所发生的费用由乙方承担；除非若总包方委托甲方完成合同外签证工作，在此情况下，甲方拟委托

17、乙方以计时工、或包工等形式实施该项工作，乙方須服从甲方的统一安排；（6）总包方或政府原因而导致工程停建、缓建、设计修改、总包方的材料供不应求、工地停水停电、垂直运输设备故障、交通管制、政府活动等而导致工人暂时待工窝工，甲方会努向总包方索取经济补偿，若总包方不予支付该费用，乙方自愿放弃向甲方追索该项费用的权力；5、由乙方提供工资发放明细表两份，并由乙方本合同签约责任人出具收款收据，甲方财务会同乙方负责人将工资发放至工人，领取工资的工人在工资表中履行签字（按手印）手续，该工资表由甲乙方各保存一份。若乙方不提供工资及明细表，甲方可拒付工程款。6、如业主（或总包方）工程款未到位，已拖欠乙方工人的工资由

18、乙方垫付，乙方不得因此而擅自停工，否则造成的损失由乙方承担。十、 机械设备、水平及垂直运输、一般工具1、大型机械设备（塔吊、施工电梯、搅拌机、灰浆机、翻斗车）由甲方提供并安装调试好后供乙方使用，乙方操作工人需具备特殊工种操作证，使用中的正常损坏由甲方负责维修，由于乙方操作不当造成的损坏、维修费用由乙方负责。乙方工人需听从甲方现场管理人员及机械操作人员的指挥、协调和调度，按轻重缓急、先后次序进行使用，不得强行霸占、拉闸断电、影响或破坏他人正常的施工作业，否则甲方将对此予以10002000元罚款，由此造成的安全事故由责任方自行承担。2、砼振捣机具（电动机、振动棒、振动器）由乙方提供并负责安装调试及

19、日常维修，费用由乙方承担。3、乙方承包范围内各工序的手工操作工具及劳防用品：铁铲、抹子、尺方、胶轮车、三级电箱及电线、灯具及电线、安全帽、安全带、雨衣、雨鞋、手套等以及其它配套工具均由乙方提供并负责维修和承担费用。4、乙方使用机具后必须随即清理干净，否则由此造成的砼、砂浆剔打及机具损坏修复费用由乙方负责。5、甲方尽量提供满足工程所需的大型机械设备，科学合理组织施工，优化其施工组织设计。乙方已充分了解和熟悉总体的平面布置，如因甲方现场现有的机具正常运转尚不能满足，乙方应自行组织场内必要的水平或垂直运输，其费用已含在综合单价中。十一、 材料计划及耗用（一）材料计划为确保实现工期目标，乙方有义务配合

20、甲方工长提供7天内的材料需用计划及合理化建议，以便及时提供阶段性材料需用计划。（二）材料领用：1、领料：甲供材料到场时乙方必须参加共同签收并负责下车，领料后乙方需做好材料防雨防潮工作，分项工程施工完毕后及时回收材料并整齐堆放至指定地点，要做到材料分类明确，码放整齐美观。工程施工中的材料实行限额领料，超过限额必须有项目追补计划和项目负责人签字后方可发料，因浪费、返工造成的材料超耗由乙方负责，经项目负责人签字后从乙方人工费中扣除。2、非工程栋号内的用量由乙方提供依据，甲方工长和项目负责人签字认可后报预算部门进行核算。（三）砼：1、使用自拌砼的，乙方必须组织专人配制砼，水泥的配合比由甲方试验部门在后

21、台处予以标识，班组、试验、材料、工长必须严格控制配合比。超耗部分由乙方承担。2、每次砼浇筑过程中或浇筑完成后，乙方必须及时对各作业点及输送泵处多余、洒落、爆模、堵管、爆管的砼进行清理，并充分加以利用或清理至甲方指定地点；乙方对堵管、爆管、爆模后的砼处理，所发生的费用由甲方适当补贴，并从责任方中相应扣除。对砼出现多余或堵管、爆管、爆模后不理不睬，导致砼凝固时间过长，不能再加以利用并浪费的，甲方除要求乙方赔偿材料费外，可对乙方处以每次5001000元的罚款。（四）砖砌体工程：1、乙方必须组织专人配制砂浆，水泥的配合比由甲方试验部门在后台处予以标识，乙方班组、试验、材料、工长必须严格控制配合比。对于

22、无故浪费材料又不听劝阻的，甲方有权对乙方每次进行50100元的罚款。 十二、 工期目标：以业主、总包方规定的阶段工期和总工期为准，月、旬作业进度计划待工程开工前由甲方签发。1、乙方同意本分项工作的作业时间60%以上为夜间作业，乙方无条件服从甲方安排，若乙方因自身原因不能组织工人夜间正常施工的，每违一次，甲方对乙方处罚500010000元。2、人员数量素质：乙方必须根据甲方工程进度计划，确保所提供人员满足工程施工需要，并确保人员素质及人员的相对稳定，所进场人员年龄18至45周岁男性工人，身体健康，且必须到甲方后勤部门进行登记同时出具身份证复印件和一寸照片四张。如乙方达不到工程进度计划又不听从甲方

23、现场负责人的要求在三天内增加人员的，每拖延一天对乙方负责人处以1000元/人罚款，若连续拖延工期3天以上的，甲方有权中止合同，更换劳务队伍，乙方应承担由此对甲方所造成的一切经济损失。乙方未经甲方现场负责人同意并随意增加人员所造成误工的，乙方不得向甲方要求支付误工损失和人工增加费。如乙方人员有富余，应及时请甲方现场工长或甲方主管领导进行协调安排，确无工作安排或安排后乙方不愿做的，乙方应自行组织退场。3、月进度作业计划：因班组自身原因拖延周作业计划1天以上或累计月周延误3天以上的，每月罚款 3000 元。4、工期顺延：如因甲方、总包方、业主或其它原因造成的工期延误，以调整后并经业主和总包方确认的进

24、度计划为准。十三、 质量标准：本工程质量标准为：合格并达到“楚天杯”标准1、乙方必须按甲方技术交底、作业指导书、设计图纸、变更的要求组织施工，确保工程质量一次性成活并达到国家施工规范验收标准，乙方指派1名兼职质检人员，工序质量自检合格报甲方质检员验收后，再由生产经理通知监理单位验收。验收时乙方现场负责人必须到现场陪同，对各方在验收过程中提出的问题，必须在规定的时间内及时整改，对现场施工工序与内容未经验收合格或整改合格便私自隐蔽进入下一道工序的，乙方承担由此造成的经济损失与责任后果。同一施工内容经两次验收或整改仍不合格的，对乙方罚款2000元/次；同一质量问题屡次出现、未达到结构质量优良标准或业

25、主方（总包方）对质量不满意，甲方可拒绝结算、拒付已完成工程人工费。2、乙方需至少配备一名专职质检员常驻现场负责承包内容施工质量的自检与报验工作，未能配置指定数量专职质检员的，按每人每月6000元标准从当月结算款中扣除。3、现场所有分项工程施工前必须先做样板，样板通过业主、监理和项目部共同验收通过之后方可开展大面积施工，违者罚款10000元/次。4、甲方整改通知单：对不按照施工工序和规范进行施工的班组和人员，甲方有权责令停工整改，对接到甲方书面整改通知单后拒不整改或超过限定整改时间2天的，甲方可对乙方处以每次200500元罚款，超过2天以上的甲方可另安排他人代为整改，整改费用可按双倍从乙方结算款

26、中扣除，对乙方拒不接受或签字的，甲方只需履行告知手续。（技术交底由专业工长在分部分项工程施工前向班组下达，以甲方专业工长及施工班组人员签字为准）。5、业主（或总包方）、监理整改通知单：由于乙方自身质量原因被监理、业主（或总包方）开具整改、停工通知单或罚款的，一切费用由乙方承担，甲方可另对乙方处以每次200500元罚款。6、质量责任事故划分：施工工序质量不合格而整改发生的一切费用均由乙方承担，乙方施工质量事故导致的经济损失在 30000 元以内的，由乙方自行负责；发生重大质量事故，经济损失超过 30000 元的，应追究相关的事故责任，经济损失由甲、乙方或第三方根据责任大小进行分摊，但乙方承担的金

27、额不得少于 30000 元并不少于总损失金额的 20% 。乙方自身原因（如：违章操作、野蛮施工等）造成的质量事故，其一切责任和损失均由乙方自行承担。十四、 安全生产、文明施工管理目标：本工程创武汉市文明工地，楚天杯标准。CI形象管理达到中建总公司金奖标准，施工重大安全事故为0，轻伤概率为0.15%。如因乙方自身原因照成事故，因而影响甲方并照成的经济损失、延误的工期及其他相关经济损失均由乙方全责承担。1、安全防范：乙方必须加强安全自我防范意识教育，自觉遵守安全操作规程，搞好安全防范措施，按国家法律配备专职安全员，指定1名兼职安全工。乙方在施工中因不听从甲方施工人员的指挥，违章作业造成的一切伤亡事

28、故，其经济损失及法律责任由乙方自负。2、事故报告：如不幸发生安全事故，当事人必须及时报告班长及项目部安全员，以便做好有关调查事宜，对未在事故发生后1小时内及时上报的，甲方不承担任何责任。3、责任及费用划分：施工中发生的轻伤事故，其经济损失在 50000 元以内的，由乙方自行负责；发生重大伤亡事故，经济损失超过 50000 元的，应追究相关的事故责任，经济损失由甲、乙方或第三方根据责任大小进行分摊。（工伤事故的鉴定以国家工伤伤残鉴定标准为依据，以劳动部门的鉴定意见为准）。乙方自身原因（如未到甲方进行登记、违章操作、野蛮施工或使用童工、超龄、生病人员等）造成的重伤或死亡事故，其一切责任和损失均由乙

29、方自行承担。4、事故类别及判定：乙方所属工人生病、非工伤、工地外其它原因造成的伤害，一切责任由乙方自负。5、奖罚：无安全事故、综合治理达到甲方内部考评、不被监理或业主（或总包方）罚款的并达到武汉市文明工地及楚天杯标准，甲方每月奖励 500 元。由于乙方自身原因被业主、监理罚款或治安、刑事处罚的，一切责任由乙方全责自负。6、 文明要求：乙方须保持施工现场的文明整洁，在施工中做到工完料尽场清，可利用的材料尽量利用，对拆除后或多余的材料要及时分类堆码到楼层或地面周边指定地点。7、文明整改：为保证现场达到安全生产和文明施工要求，乙方必须根据甲方工长的要求及时清理现场，对不服从安排或未及时清理施工现场的

30、，甲方可另派人进行清理，所发生的清理费用按2倍从乙方人工费中扣除。同时甲方可对乙方进行500元/次的罚款。8、施工安全的其它未尽事项，双方另签环境与职业健康安全管理协议书，该协议与本合同同时生效。十五、 生活区管理标准：1、甲方负责提供乙方施工人员进场后的食宿等生活设施，乙方人员进场后统一由甲方后勤部门安排，床铺由乙方租用，租金为100元/套（损坏按280元/套赔偿）。每间房住宿不少于6人，不足6人的，按不足人数200元/人.月另行收取房租费。2、严禁私带家属、小孩、亲朋等非生产性人员进入生活区居住，否则按300元/人.月另行收取房租水电费。3、宿舍内严禁私接电源、使用电炊具或烧明火、不吸倒床

31、烟，不将易燃易爆物品带入宿舍，否则每人次罚款500元，如因违反规定被业主、总包方罚款的，罚款由乙方全责自行承担；造成火灾或触电事故，一切后果由乙方全责自负。4、乙方进场人员统一在职工食堂就餐，如因私自在外搭伙或购买食物发生中毒事故，一切后果由乙方自行负责；若乙方在宿舍内自行开小食堂而引起火灾或受到总包等单位的处罚，其一切责任和经济损失均由乙方承担。同时，甲方每发现一起乙方在宿舍内开小食堂，每违一次，则罚款200元。5、自觉爱护宿舍内及周边环境卫生，严禁乱倒垃圾脏水、乱扔烟头、随地大小便，否则，每次罚款50100元。6、严禁在生活区内以各种形式进行赌博活动，不在宿舍内偷看或传播淫秽书刊录相，不吸

32、毒贩毒，否则，每人次罚款100元；利用上班时间进行赌博活动的，每人次罚款300元。晚上娱乐时间不得超过11:00，否则视为赌博活动。7、自觉维护正常的生产和工作秩序，严禁酗酒闹事、打架斗殴、盗窃公物、不得在休息时间大声喧哗、吵闹或大声播放音响，对不听劝告者，每人次罚款100300元，情节严重的，予以清退直至追究法律责任。8、严禁将层板带入宿舍，在宿舍内私自隔断住房，不得随意破坏宿舍内设施，不得私自做桌子板凳、箱子等，否则每人次罚款500元另算材料损耗费，按采购价的10倍处罚。9、晚上外出时，对在外违法乱纪被公安机关抓获者，对当事人一律进行清退，对班长一次罚款1000元。10、总包方收取的水电费

33、，由各劳务班组人数平均分摊。十六、 甲方的责任、权利和义务1、严格履约本合同各项约定。2、有权根据本工程施工的需要，甲方与总包合同约定的相关要求、行业管理相关规定制订工期、质量、安全、文明、综合治理的相关规章制度及罚款细则，乙方遵照执行。3、及时提供相应的图纸、安全、技术交底、施工作业进度计划等资料。4、负责对乙方进场人员进行必要的安全入场教育和施工技术交底。5、有权对乙方施工全过程的施工进度、工程质量、安全生产、文明施工、综合治理等进行全方位的管理、协调和监控，对乙方违规者甲方有权按本合同约定和总包方的规定对乙方进行处罚。6、提供应有的住宿、床铺、浴厕；并对乙方使用过程中负责其监督管理。7、

34、提供现有的食堂临时房屋。并对乙方经营过程中有权进行其监督管理。8、提供施工必须的大型机械设备和本合同约定应由甲方提供的其它设施，根据施工进度的需要及时供应各类资源。9、按本合同约定支付工程进度款和结算尾款。10、按政府行业管理规定办理各种用工手续，相关费用由乙方承担。11、有权对乙方违反安全操作规程人员进行罚款和责令整改。十七、 乙方的责任、权利和义务1、严格履约本合同各项约定，自觉遵守政府行业管理、总包方和甲方内部的各项规章制度。2、积极配甲方办理用工手续，并须持有有效的特殊工种操作证（焊工、机械工等），无甲方相关部门的许可不得随意增减人员。3、严格执行总包方和甲方对生活区的管理要求，作业工

35、人就餐的食堂经营由乙方负责，或由乙方委托第三方负责经营，食堂员工的工资由食堂经营者自行承担，食堂的炊具设施由乙方自行承担。4、班长必须亲临现场指挥，有事必须向甲方项目负责人请假并取得同意，按时参加项目组织的生产例会，对不假缺勤或缺席的，将处以200元/次罚款；对迟到早退5分钟以上的，处以50元/次罚款。5、确保劳动力的数量、素质，教育下属工人无条件服从甲方施工人员的指挥，工作中做到随叫随到。6、进场人员不得以任何籍口侮辱、谩骂、殴打甲方施工或其它管理人员，乙方每违规一次，承担每人次200-500元罚款。7、有责任教育进场人员自觉遵守施工安全操作规程、加强自我防范意识，不酒后上班、不穿拖鞋上班、

36、上高架不穿硬底鞋，进入现场必须戴好安全帽，乙方有权拒绝在不具备安全条件的环境中进行施工。8、有权要求甲方及时提供图纸、安全技术交底、作业进度计划等资料，有权了解施工中的人、材、物配备情况。9、有权要求甲方因施工工长工作的无预见性、无计划性、工作安排或技术交底错误造成的返工承担用工损失。10、必须根据甲方进度计划及流水作业要求，无条件服从甲方施工人员指挥，承担因乙方盲目施工造成的材料缺损、大面积窝工、工期拖延等损失。十八、 违约责任发生下列情况之一的，则视为违约，其中一方可向违约方提出终止合同，并承担已完工程量10%的违约金，或由违约方承担已完工程量10%的罚金。1、甲方违约： 非业主（或总包）

37、、乙方原因，甲方未能履行合同规定的责任，从而导致乙方不能继续履行合同； 非抗力因素外的原因，不能及时提供满足工程所需的材料、机械设备，延误工期10天以上； 不能按合同规定支付工程款并延期60日历天以上。2、乙方违约 将本工程转包、分包给其它劳务队，无法控制下属工人的。 资金、管理、劳动力综合素质、配合、综合治理等方面实力不足，导致月计划工期延误10天以上； 劳动力连续一周达不到甲方规定总人数的80 %，导致本周作业计划延误2天以上；连续两周达不到甲方规定总人数的100%，导致累计两周作业计划延误4天以上的。 施工质量达不到本合同约定的质量等级，或业主（总包方）每月累计投诉三次以上者，返工现象严

38、重的；发现重大质量、安全隐患，经通知后拒不整改或一周内累计收到一般整改通知3份以上的。 无故停工、拖工、不听从指挥、不遵守规章制度、无故聚众闹事、打架斗殴、围攻甲方管理人员、非法限制他人人身自由或严重违反社会治安的。 出现重大质量、安全事故、合作意识差等；业主（总包方）或监理要求退场的。 不按时发放工资，导致群体工资纠纷或所属工人向当地政府部门进行投诉，情节严重的。 如因自身实力不足，管理不当造成工期、质量无法保证或亏本而要求中途退场的。十九、其他严禁乙方将工程另行转包，严禁使用零散工人，否则双方合同立即终止，乙方承担违约责任；并承担合同价格5%的违约金。乙方负责与下属作业工人签订经济、施工质

39、量、施工安全、治安等经济分配和管理协议，并送甲方备案，甲方以此为过程发放乙方下属工人工资的依据，若乙方未与其下属签署上述协议，甲方按乙方实际出勤人数的比例暂扣过程应付给乙方的工程款，待乙方补签上述协议后，甲方再补支付过程应付工程款。二十、合同争议解释方式：双方友好协商；总包方协调解决； 工程所在地人民法院裁决。二十一、合同效力1、本合同自双方签章之日起生效，工程竣工决算定案，工程款全部付清后自行失效。2、如因建设方原因在施工过程中缓建或停建，双方按实际完成工作量，依据综合单价一览表的计价标准办理完已完工程结算，并结清款项后本合同自动失效，双方互不追究终止合同导致的任何补偿和损失。3、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。4、合同中的未尽事宜，由双方另行协商解决。甲 方： 乙 方：甲方代表： 乙方代表：年 月 日 年 月 日乙方身份证复印件 砼工程 第 13 页 共 13 页