二次结构及装修工程劳务分包合同（62页）.doc

1、 合同编号： 二 次 结 构 及 装 修 工 程 劳 务 分 包 合 同工程名称 ： 劳务发包人： 劳务承包人： 华北建设集团有限公司制 年 月劳务作业发包人： （以下简称“劳务发包人”）劳务作业承包人： （以下简称“劳务承包人”）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就劳务分包事宜协商达成一致，订立本合同。第一部分1、劳务分包工程基本情况工程名称： 工程地点： 建筑面积: 平方米（以图纸实际面积为准）分包范围 分包内容： 。劳务承包方式： 。劳务作业人数： 不少于 人并满足工期要求及工程需要。2、合同价款2.1 二次结构工程

2、承包价格砌体工程 元/建筑平米。（其中：砌体码放 元/立方，中小型机具 元/立方，材料运输 元/立方，简易脚手架搭设 元/立方，样板 元/立方，人工砌筑 元/立方，简易脚手架拆除 元/立方，管理费 元/立方，利润 元/立方。）钢筋工程 （包括构造柱、门框柱、圈过梁等）元/建筑平米。（其中：钢筋现场运输与制作： 元/T，钢筋现场运输与绑扎： 元/T，垂直运输： 元/T，成品保护、现场维护及整理： 元/T，中小型机具： 元/T，放大样（样板） 元/T辅材： 元/T，管理费： 元/T，利润： 元/T）混凝土工程（包括构造柱、门框柱、圈过梁等） 元/建筑平米。（其中：施工劳务人工费 元/m3，剔凿、打

3、磨人工费 元/m3，养护及清理 元/m3，放大样（样板） 元/m3，中小型机械 元/m3，管理费 元/m3，利润 元/m3。）模板工程 （包括构造柱、门框柱、圈过梁等）元/建筑平米。（其中:模板加工制作及现场运输 元/ 展开m2，现场安装模板 元/展开m2，拆除模板 元/展开m2，垂直运输 元/展开m2，放大样（样板） 元/展开m2，模板码放起钉 元/展开m2，中小型机具 元/展开m2，管理费 元/展开m2，利润 元/展开m2。）隔墙板 元/建筑平米，（其中：材料运输 元/平米，隔板安装 元/平米，中小型机具 元/平米，放大样（样板） 元/平米，辅材 元/平米，清理 元/平米，管理费 元/平米

4、，利润 元/平米。)2.2装修工程承包价格2.2.1地面工程垫层 元/m3。（其中：材料运输 元/立方，人工费 元/立方，清理 元/立方，放大样（样板） 元/立方，管理费 元/立方，利润 元/立方。）找平层 元/m2。（其中：材料运输 元/平米，人工费 元/平米，清理 元/平米，放大样（样板） 元/平米，管理费 元/平米，利润 元/平米。）地砖面层 元/m2。（其中：材料运输 元/平米，粘贴地砖 元/平米，中小型机具 元/平米，清理 元/平米，放大样（样板） 元/平米，管理费 元/平米，利润 元/平米。）石材面层 元/m2。（其中：材料运输 元/平米，粘贴石材 元/平米，中小型机具 元/平米，

5、放大样（样板） 元/平米，清理 元/平米，管理费 元/平米，利润 元/平米。）2.2.2墙面工程墙面抹灰 元/m3。（其中：其中：材料运输 元/平米，简易脚手架搭拆 元/平米，抹灰人工费 元/平米，清理 元/平米，放大样（样板） 元/平米，管理费 元/平米，利润 元/平米。）墙面刮腻子 元/m2。（其中：材料运输 元/平米，简易脚手架搭拆 元/平米，刮腻子人工费 元/平米，清理 元/平米，放大样（样板） 元/平米，管理费 元/平米，利润 元/平米。）墙面涂料 元/m2。（其中：材料运输 元/平米，简易脚手架搭拆 元/平米，粉刷底漆 元/平米，粉刷面漆 元/平米，清理 元/平米，放大样（样板）

6、元/平米，管理费 元/平米，利润 元/平米。）墙面贴砖 元/m2。（其中：材料运输 元/平米，简易脚手架搭拆 元/平米，粘贴墙面砖 元/平米，中小型机具 元/平米，清理 元/平米，放大样（样板） 元/平米，管理费 元/平米，利润 元/平米。）装饰板墙面 元/m2。（其中：其中：材料运输 元/平米，简易脚手架搭拆 元/平米，龙骨制作安装 元/平米，面层安装 元/平米，中小型机具 元/平米，清理 元/平米，放大样（样板） 元/平米，管理费 元/平米，利润 元/平米。）2.2.3天棚工程天棚抹灰 元/m2。（其中：材料运输 元/平米，简易脚手架搭拆 元/平米，抹灰人工费 元/平米，清理 元/平米，放

7、大样（样板） 元/平米，管理费 元/平米，利润 元/平米。）天棚刮腻子 元/m2。（其中：材料运输 元/平米，简易脚手架搭拆 元/平米，刮腻子人工费 元/平米，清理 元/平米，放大样（样板） 元/平米，管理费 元/平米，利润 元/平米。）天棚涂料 元/m2。（其中：材料运输 元/平米，简易脚手架搭拆 元/平米，粉刷底漆 元/平米，粉刷面漆 元/平米，清理 元/平米，放大样（样板） 元/平米，管理费 元/平米，利润 元/平米。）天棚粉刷石膏 元/m2。（其中：材料运输 元/平米，简易脚手架搭拆 元/平米，粉刷石膏 元/平米，清理 元/平米，放大样（样板） 元/平米，管理费 元/平米，利润 元/平

8、米。）天棚吊顶 元/m2。（其中：材料运输 元/平米，简易脚手架搭拆 元/平米，吊顶龙骨制作安装 元/平米，吊顶面层安装 元/平米，清理 元/平米，放大样（样板） 元/平米，管理费 元/平米，利润 元/平米。）2.2.4屋面工程屋面找平层 元/m2。（其中：材料运输 元/平米，人工费 元/平米，清理 元/平米，放大样（样板） 元/平米，管理费 元/平米，利润 元/平米。）屋面保温 元/m2。（其中：材料运输 元/平米，粘贴保温板 元/平米（抹保温砂浆） 元/平米，清理 元/平米，放大样（样板） 元/平米，管理费 元/平米， 利润 元/平米。）屋面瓦 元/m2。（其中：材料运输 元/平米，屋面瓦

9、安装人工费 元/平米，清理 元/平米，放大样（样板） 元/平米，管理费 元/平米，利润 元/平米。）屋面保护层 元/m2。（其中：材料运输 元/平米，人工费 元/平米，清理 元/平米，放大样（样板） 元/平米，管理费 元/平米，利润 元/平米。）2.2.5外墙工程外墙抹灰 元/m2。（其中：材料运输 元/平米，脚手架搭设 元/平米，脚手架拆除 元/平米，抹灰人工费 元/平米，清理 元/平米，放大样（样板） 元/平米，管理费 元/平米，利润 元/平米。）外墙保温 元/m2。（其中：材料运输 元/平米，脚手架搭设 元/平米，脚手架拆除 元/平米，粘贴保温板 元/平米（抹保温砂浆 元/平米），抹抗裂

10、砂浆 元/平米清理 元/平米，放大样（样板） 元/平米，管理费 元/平米，利润 元/平米。）外墙涂料 元/m2。（其中：材料运输 元/平米，脚手架搭设 元/平米，脚手架拆除 元/平米，刮腻子 元/平米，粉刷底漆 元/平米，粉刷面漆 元/平米，清理 元/平米，放大样（样板） 元/平米，管理费 元/平米，利润 元/平米。）外墙面砖 元/m2。（其中：材料运输 元/平米，脚手架搭设 元/平米，脚手架拆除 元/平米，粘贴面砖 元/平米，中小型机具 元/平米，清理 元/平米，放大样（样板） 元/平米，管理费 元/平米，利润 元/平米。）外墙石材 元/m2。（其中：材料运输 元/平米，脚手架搭设 元/平米

11、，脚手架拆除 元/平米，干挂龙骨 元/平米，粘贴（干挂）石材 元/平米，中小型机具 元/平米，清理 元/平米，放大样（样板） 元/平米，管理费 元/平米，利润 元/平米。）2.2.6室外工程台阶 元/m2。（其中：材料运输 元/平米，砖砌台阶 元/平米，（砼台阶） 元/平米，水泥砂浆面层 元/平米，（石材面层） 元/平米，灰土垫层 元/平米，清理 元/平米，放大样（样板） 元/平米，管理费 元/平米，利润 元/平米。）散水 元/m2。（其中：材料运输 元/平米，砼散水 元/平米，灰土垫层 元/平米，清理 元/平米，放大样（样板） 元/平米，管理费 元/平米，利润 元/平米。）坡道 元/m2。（

12、其中：材料运输 元/平米，砼坡道 元/平米，灰土垫层 元/平米，水泥砂浆面层 元/平米，（石材面层） 元/平米，清理 元/平米，放大样（样板） 元/平米，管理费 元/平米，利润 元/平米。）2.2.7其他工程水泥踢脚 元/m2。（其中：材料运输 元/平米,抹水泥砂浆 元/平米,清理 元/平米,放大样（样板） 元/平米,管理费 元/平米,利润 元/平米。）块料踢脚 元/m2。（其中：材料运输 元/平米,粘贴块料踢脚 元/平米,清理 元/平米,放大样（样板） 元/平米,管理费 元/平米,利润 元/平米。）石材踢脚 元/m2。（其中：材料运输 元/平米,粘贴石材踢脚 元/平米,清理 元/平米,放大样

13、（样板） 元/平米,管理费 元/平米,利润 元/平米。）栏杆、扶手 元/m2。（其中：材料运输 元/平米，栏杆安装 元/平米，扶手安装 元/平米，木扶手油漆 元/平米，放大样（样板） 元/平米，管理费 元/平米，利润 元/平米。）窗台板 元/m2。（其中：材料运输 元/平米，窗台抹灰 元/平米，（窗台粘贴石材） 元/平米，清理 元/平米，放大样（样板） 元/平米，管理费 元/平米，利润 元/平米。）门窗 元/m2。（其中：材料运输 元/平米，门窗制作 元/平米，门窗安装（含锁及配件） 元/平米，刷油漆 元/平米，放大样（样板） 元/平米，管理费 元/平米利润 元/平米。）其他费用：材料保管费

14、元/， 。 二次结构工程合计 元/平方米（结算时按平米包干计算，未完工程量按上述单项价格扣除）。二次结构工程合同价（大写） 元人民币。（小写） 元人民币。合同总价款： 劳务承包人承包工程所涉及的材料用量由劳务发包人制订标准用量，材料用量算法及劳务承包人所承包工程涉及材料用量见附表 。劳务承包人在施工过程中，应严格控制材料用量；材料节约和浪费相应的奖惩措施如下：奖励措施：节约5%以内，奖励所节约材料款的20%；节约10%以内，奖励超出5%部分节约材料款的50%；节约10%以上，奖励超出10%部分节约材料款的70%；节约材料奖金为以上3部分相加。惩罚措施：浪费以上内容均已包括工程施工的所有材料的保

15、管费，任何一项材料超出计划用量按超出用量 扣除，施工质量达不到要求每平方米扣除 元并扣除返工造成的损失费用，与水电安装交接不详细或是不进行交接每次扣除 元，由于此项工程影响其他工种并每次 元罚款。其中保修费用 ，计 元，保修期限二年。2.3 施工中无零工签证。2.4固定综合劳务单价包含以下内容为：2.4.1 安全文明施工人工费用；2.4.2 二次砌筑(含构造柱、圈梁、隔墙的人工费用、辅料和低值易耗品及周转料具的加工费用)；2.4.3 粗装项目人工费用（含辅料和低值易耗品)：包括二次结构（含植筋及施工洞口砌筑）等图纸全部内容。2.4.4 室外散水、坡道及台阶； 2.4.5 内脚手架搭拆费用；2.

16、4.6 现场临时用工；2.4.7 固定综合单价，均包括成本、管理费、利润、保险、风险、工人工资、劳保统筹费用、劳动保护费用、安全文明施工及环保费用、税金和政策性文件规定的所有费用；i. 在固定综合单价中,已包括但不限于以下劳务等内容：2.4.8.1钢筋工程(1)钢筋下料单：所有钢筋在加工制作前都由劳务技术专业人员依据施工图纸及规范要求进行编制，钢筋下料单要求数量准确、部位和型号清楚，图示清晰，并装订成册后报公司进行审核。(2)放大样：所有类型钢筋制作前均应依据施工图纸要求放大样，放大样经公司相关部门及项目部验收合格后样板区展示，并作为检查验收和劳务承包人施工的标准。(3)钢筋现场运输与制作：原

17、材料堆放地至钢筋加工区域的人工运输、钢筋加工制作、将加工成型钢筋运至指定存放区域的二次倒运、钢筋成品存放区内的分类及码放，钢筋料头分类存放，钢筋料头的二次利用。(4)钢筋现场运输及绑扎：成品钢筋至垂直吊装区域内的二次倒运、依据施工图对钢筋现场定位和绑扎。(5)样板：按劳务发包人要求依据施工图纸和规范制作样板，包括墙体钢筋、柱子钢筋、梁板钢筋及其他部位钢筋，要求关键节点部位都应先做样板并经验收合格。(6)垂直运输：使用大型机械进行钢筋原材料和成品钢筋的运输。(7)成品保护、现场维护及整理：浇筑砼时设专人看管，防止钢筋变型移位，对现场绑扎完成的钢筋进行复检，及时调整维修位移的钢筋。(8)中小型机具

18、：钢筋切割机、钢筋调直机、电焊机、钢筋调直弯箍机、钢筋套丝机等全部钢筋加工机械。(9)辅材：绑丝、电焊条及砂轮片等辅材。(10)管理费：劳务承包人现场管理人员必须实行现场管理，管理人员的姓名、人数、联系方式等资料必须报劳务发包人存档。若管理人员不在现场，劳务发包人将扣除相应管理费用。(11)利润：除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.2砼(1)施工劳务费：混凝土浇筑、振捣、养护等工序的劳务人工费用。（1）、浇筑：砼浇注前施工部位应清理干净，不得有杂物；砼拌合物入模温度不应低于5，且不应高于35；砼施工的厚度、深度、振捣符合规范规定；砼浇注标高控制符合规范要求；砼浇注前应搭

19、好架子，施工人员不准在扎好的钢筋上作业，预留预埋不准破坏；砼外观要保证平整度和垂直度，不应有蜂窝、麻面、露筋、烂根、跑模、胀模、漏振等现象。（2）、振捣：振捣混凝土应严格按照规范的规定振捣，应能使模板内各个部位混凝土密实、均匀，不应漏振、欠振、过振。混凝土振捣应采用插入式振动棒、平板振动器或附着振动器，必要时可采用人工辅助振捣。(2)样板：根据图纸和实际情况挑出有代表性的节点，从浇筑、振捣、养护各环节综合实际情况做样板，样板应严格按照施工规范的规定施工，尺寸允许偏差必须严格按照规范规定的检查方法进行检查，必须满足规范规定的允许偏差范围。(3)凿毛：后浇带和施工缝部位的凿毛，在施工缝处浇筑混凝土

20、之前对混凝土表面进行凿毛，清除浮浆、疏松石子、软弱混凝土层，使其表面粗糙，并清理干净；在浇筑后浇带混凝土前对接缝处进行凿毛，形式以企口缝为宜；凿毛后结合面应表面粗糙干净。(4)养护及清理：混凝土浇筑后的养护和清理现场的费用。包含内容：（1）、混凝土养护：混凝土浇筑后应及时进行保湿养护，保湿养护可采用洒水、覆盖、喷涂养护剂等方式；养护时间必须严格遵守规范的规定，现场须有专人看护。在混凝土强度未达到规范规定的强度前，不得在其上踩踏、堆放荷载、安装模板及支架。（2）、现场清理：混凝土浇筑完成后应及时清理现场，要做到活完料净场地清，不准遗撒，并设专人定时进行场地清理，保持现场清洁。(5)剔凿、打磨：混

21、凝土浇筑易在墙梁、墙柱、柱梁及模板相接处出现溢浆现象，须在拆模之后进行打磨，严重处要进行剔凿；混凝土浇筑出现胀模时，须对胀模处进行剔凿。剔凿、打磨之后平整度应该符合规范的规定。(6)中小型机械：施工中用到的振捣棒、三级配电箱、铁钎、工人穿的水鞋、手套等机具。使用振动器的作业人员，应穿胶鞋，戴绝缘手套，使用带有漏电保护的开关箱。严禁在现场用电缆线拖拉振捣棒等机具。用完之后及时关闭电源并清洗机具。夜间作业，应有足够照明设备，并防止眩光。(7)成品保护：应该维护钢筋、模板、水暖电预留预埋管线，避免给其他工种施工时造成损坏。(8)管理费：施工现场管理人员的工资。劳务承包人现场管理人员必须实行现场管理，

22、管理人员的姓名、人数、联系方式等资料必须报劳务发包人存档。若管理人员无故不在现场，劳务发包人将扣除相应管理费用。(9)利润：除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.3砌体工程(1)砌体码放：砌筑材料进场后，负责卸车和材料码放，按绿色安全文明工地及现场平面布置图要求进行码放并现场交接，对于不能使用的由责任人提出更换。班组及项目责任人签字确认数量，使用过程中丢失照价赔偿，使用过程中进行保管。(2)中小型机具：施工人员施工过程中需要使用的全部手头工具。(3)材料运输：施工过程中的水平和垂直运输费用。由项目经营人员逐墙计算砌块量并与班组长进行交底，采用四轮手推车运输砌体，在灰斗中和

23、灰，不允许随地和灰。(4)简易脚手架搭设：按照专项施工方案，双方清点脚手架数量，运输至现场，随砌随搭，脚手架要有足够的强度、刚度和稳定性且轻便灵活、拆装方便，满足施工要求。(5)样板：依据规范标准，按照项目编制的专项施工方案砌筑样板，需待砌体沉降充分后，再砌筑斜砌部分并能顶紧梁底，材质根据施工要求，一般为烧结砖。(6)人工砌筑：按照样板标准砌筑砌体，包含砌筑中砌块、圈、过梁、构造柱、抱框柱、配筋带等的施工，包含预留预埋、水电专业配合用工。预留线箱、线盒等符合验收标准。还包含成品保护费用等，现场负责人和施工人员必须配合和服从项目部检查。砌筑完毕报项目负责人验收，质量要求达到结构 标准，灰缝、平整

24、度、垂直度、门窗洞口，外墙上下洞口偏移等须符合要求，如达不到要求返工费用自行承担并承担浪费的材料费用及承担因时间延误造成相关工种的损失及机械设备的费用。施工作业面应做到活完料清场地清，工作面不得有多余材料。验收完毕与后续工种进行交接，并做详细的交接记录，且形成纸质文件。(7)简易脚手架拆除：砌筑过程中拆除脚手架，砌完一层则拆除移至上一层，做到随砌随清。施工过程中保管和维护脚手架，砌筑完成后清点交接，丢失或损坏照价赔偿。(8)管理费：包含承包人和现场负责人工资，检验材料质量和成品自检费用，所有检验均需做详细的记录，且形成纸质文件。工人在进入施工现场的那一刻起，必须严格遵守法律法规，现场的各项规定

25、，不得有任何影响施工进度的行为，不得在未经项目管理人员的同意下，将项目上的任何物品带离现场，不得将与本工程无关的人员带入现场，除非获得项目管理人员的批准。(9)利润：扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.4二次结构模板(1)放大样：依据模板施工方案，对各部位进行放大样，并经劳务发包人审核批准，作为劳务发包人检查和劳务承包人施工的标准。(2)模板加工制作及现场运输：模板堆放区至模板加工区之间的原材料和成品人工运输；模板及木方的加工制作；模板的分类码放、保管和标识；加工制作后的垃圾清理。(3)样板：按劳务发包人要求依据施工图纸、施工方案及规范要求制作样板，包括墙体模板、柱子

26、模板、梁板模板及其他部位模板；若采用整支整拆和散支散拆不同施工工艺时，应分别作出样板，作为劳务发包人检查验收及劳务承包人施工的标准。(4)现场安装模板：平整度、垂直度及牢固度达到规范及方案要求；模板要根据编号对号入模，不得乱用；模板钢木支撑要严格按照方案控制间距、高度等施工要求；门窗洞口和墙、柱封口模板的支设应保证平整度、垂直度和几何尺寸符合规范和图纸要求；模板安装完成后工作面要达到活完料清。(5)拆除模板：拆除时间严格执行规范要求，不得私自提前拆除；模板拆除时要依据方案并要求轻拿轻放，合理拆除；模板拆除后要将模板表面的污染物及时清理干净，并分类码放整齐。有损坏的应及时进行修旧如新。 (6)垂

27、直运输：包含内容有使用大型机械进行的原材料至加工区的运输；成品模板至施工操作面的运输。(7)模板起钉：模板起钉应专人专管；模板起钉时不得损坏模板和木方；钢钉起出后应放到指定位置，并做好维护及警示标志，不得随意乱扔；模板起钉后应按要求分类码放整齐；做好标识，便于工人区分起钉模板和未起钉的模板，避免用错，提高工作效率。(8)剔凿：由于木工人员支设模板不牢固，砼工施工时造成的跑模、涨模、漏浆等，由木工负责剔凿；由于木工人员支设模板垂直度和平整度达不到要求，造成的尺寸偏移和位移由木工负责剔凿；砼剔凿后的清理工作由木工负责。(9)中小型机具：加工棚搭拆、切割机械、钻孔机械、封边机械及其他中小型机械。(1

28、0)管理费：劳务承包人现场管理人员必须实行现场管理，管理人员的姓名、人数、联系方式等资料必须报劳务发包人存档。若管理人员无故不在现场，劳务发包人将扣除相应管理费用；模板、木方要新旧搭配、合理利用，不得出现长截短现象；做好与钢筋工、砼工及其他工种的配合和交底工作；做好原材料和成品材料的成品保护工作，降低材料损耗，保证模板周转次数；做好施工前与劳务发包人的交底工作，服从劳务发包人工作进度安排，配合劳务发包人检查验收；施工时保证安全、文明施工措施到位。(11)利润：除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.5隔板(1)材料运输：根据规格将隔墙板运送至安装部位：利用专用运输小车 按各

29、安装部位的轻质板运送至安装地点，注意轻质板在搬运时可用短铁管套于两端抽孔上，两人前后抬起，要求轻质板横向自由垂下，不得平抬；摆放时要横向侧靠在结构墙上，不得平摞或竖放，以免损坏轻质板。(2)隔墙板安装：a、第一块板的安装：安装第一块板前需在结构顶板隔布置3只“U”型钢板卡，然后在隔板与结构墙之间（包括顶板上）满涂水泥粘结剂，粘结剂涂于结构墙上，将隔板就位、挤实，隔板底部用木楔楔实，使隔板顶部与结构顶板顶牢、出浆。b、第一块板安装完毕后，在结构顶板第一块板与第二块板之间布置“U”型钢板卡，要求钢板卡跨于两块板之间。然后在安装完的隔板及结构顶板上满涂水泥粘结剂，将隔板安装就位，挤压牢固，依次逐步安

30、装。(3)中小型机具：轻质板运输小车、射钉枪、手锤、钢钎、切割机、2 米靠尺、盒尺、线坠、打线包、墨斗、小铁桶、开刀、抹子、托线板、毛刷、撬棍、木楔等。(4)放大样：按劳务发包人要求依据施工图纸和规范制作样板。(5)辅材：膨胀水泥砂浆、水泥粘接剂、玻纤布条。(6)清理：轻质板安装前，将隔墙部位地面灰尘清理打扫干净，找出隔墙位置线、控制线及门窗洞口位置线。(7)管理费：劳务承包人现场管理人员必须实行现场管理，管理人员的姓名、人数、联系方式等资料必须报劳务发包人存档。若管理人员无故不在现场，劳务发包人将扣除相应管理费用。(8)利润：扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.6地

31、面工程2.4.8.6.1垫层(1)材料运输：包含内容有水泥、砂石料、外加剂等原材料从堆放区至加工区的二次倒运及运输；成品材料从材料堆放区至施工操作面的运输。(2)人工费：包含内容有砼的搅拌费用；将搅拌好的砼及其他原材料根据厚度控制点平摊在基层上，用刮杠刮平，并用木抹子初步搓平压实。(3)清理：包含内容有垫层施工前基层的清理工作，清除基层表面的污染物并打扫干净后洒水湿润，不得存有积水，然后刷界面剂或速水泥浆；砼垫层施工完成后垫层表面的杂物清理及垫层砼凝结期间的洒水养护和清理。(4)样板：依据标高控制线和厚度控制点制作样板间或样板层，保证垫层平整度及厚度符合要求。(5)管理费：包含内容有管理人员工

32、资；管理人员要实行现场管理，管理人员的姓名、人数、联系方式等资料必须报劳务发包人存档。若管理人员无故不在现场，劳务发包人将扣除相应管理费用；管理人员要监督各工序施工，保证工程质量，对劳务发包人负责；管理人员要服从劳务发包人进度安排，配合劳务发包人验收等工作。(6)利润：扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.6.2找平层(1)材料运输：包含内容有水泥、砂石料、外加剂等原材料从堆放区至加工区的二次倒运及运输；成品材料从材料堆放区至施工操作面的运输。(2)人工费：包含内容有砼或砂浆的搅拌费用；将搅拌好的砼或砂浆根据厚度控制点及标高控制线平摊在垫层上，然后用木抹子搓压后，用铁抹

33、子初次压实赶光，混凝土或砂浆表面收水后，进行第二次压光，压光时用力均匀，将表面压实、压光，清除表面气泡、砂眼等缺陷。(3)清理：包含内容有施工前垫层表面的清理工作，清除垫层表面的污染物并打扫干净后洒水湿润；施工完成后找平层表面的杂物清理及凝结期间的洒水养护和清理。(4)样板：依据标高控制线和厚度控制点制作样板间或样板层，保证垫层平整度及厚度符合要求。(5)管理费：包含内容有管理人员工资；管理人员要实行现场管理，管理人员的姓名、人数、联系方式等资料必须报劳务发包人存档。若管理人员无故不在现场，劳务发包人将扣除相应管理费用；管理人员要监督各工序施工，保证工程质量，对劳务发包人负责；管理人员要服从劳

34、务发包人进度安排，配合劳务发包人验收等工作。(6)利润：扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.6.3地砖面层(1)材料运输：包含内容有材料堆放区至施工操作面的二次倒运及运输，运输过程中要轻拿轻放，避免人为磕碰损坏，降低材料损耗；材料运输过程中要采取措施，保证对已完的墙、地面和门口不造成碰撞损坏。(2)粘贴地砖：包含内容有依据施工图纸及房间尺寸备好所需材料用量，实行限额领料，降低材料损耗；提前预选和浸泡地砖，根据其颜色、规格尺寸的差异，分几个规格进行筛选,分别存放并做好标识；使用前将砖浸在水内浸泡取出，晾干后待用；根据墙面控制线、地砖及粘接层厚度，用碎砖做点控制地面标高，

35、并做出标高控制点；根据房间的长宽，在房中心弹出十字控制线，并根据地砖的规格尺寸，进行预排砖，将破砖尽量放在次要部位；根据标高控制点和预铺砖的情况，从里向外挂出二三道控制线，从内向外铺贴；铺贴时先将水泥砂浆打底找平，厚度控制在1015mm内，然后将砖块沿线铺在砂浆层上，用橡皮锤轻轻敲击砖面，使其与基层结合密实；最后沿控制线拨缝、调整，使砖与纵、横控制线平；管根、转角处套割时，先放样再套割，做到方正、美观。(3)中小型机具：手提式切割机、角磨机、手推车、铝合金靠尺、水平尺、线锤、墨斗、计量器、筛子、木耙、铁锹、大桶、小桶、钢尺、小线、橡皮锤、木抹子、铁抹子等(4)清理：包含内容有施工前基层清理，地

36、面上的坑、洞、埋设管道的沟槽应提前抹平，地面上灰尘、油污或其他杂质附着物等要清理干净，地面应提前一天洒水充分湿润；若基层表面太过光滑时，应进行凿毛清理；施工后的清理，清除地面上的灰土，按砖的颜色配制成相应的水泥浆，用棉丝浸水泥浆，沿砖进行擦拭，并用细铁丝压实，最后用干净的棉丝沾水将表面擦洗干净。铺完后封闭门口，在达到上人强度前，严禁上人。(5)样板：依据标高控制线和厚度控制点制作样板间或样板层，保证平整度和厚度符合要求，地面无空鼓等。(6)管理费：包含内容有管理人员工资；管理人员要实行现场管理，管理人员的姓名、人数、联系方式等资料必须报劳务发包人存档。若管理人员无故不在现场，劳务发包人将扣除相

37、应管理费用；管理人员要监督各工序施工，保证工程质量，对劳务发包人负责；管理人员要服从劳务发包人进度安排，配合劳务发包人验收等工作。(7)利润：扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.6.4石材地面(1)材料运输：包含内容有材料堆放区至施工操作面的二次倒运及运输，运输过程中要轻拿轻放，避免人为磕碰损坏，降低材料损耗；材料运输过程中要采取措施，保证对已完的墙、地面和门口不造成碰撞损坏。(2)粘贴石材：包含内容有依据施工图纸及房间尺寸备好所需材料用量，实行限额领料，降低材料损耗；提前预选和浸泡石材，根据其颜色、规格尺寸的差异，分几个规格进行筛选,分别存放并做好标识；使用前将石材

38、浸在水内浸泡取出，晾干后待用；根据墙面控制线、石材及粘接层厚度，用碎砖做点控制地面标高，并做出标高控制点；根据房间的长宽，在房中心弹出十字控制线，并根据地砖的规格尺寸，进行预排预拼，将破损石材尽量放在次要部位；根据标高控制点和预铺情况，从里向外挂出二三道控制线，从内向外铺贴；铺贴时先将水泥砂浆打底找平，厚度控制在1015mm内，然后将石材沿线铺在砂浆层上，用橡皮锤轻轻敲击石材面，使其与基层结合密实；最后沿控制线拨缝、调整，使砖与纵、横控制线平；管根、转角处套割时，先放样再套割，做到方正、美观。(3)中小型机具：手提式切割机、角磨机、手推车、铝合金靠尺、水平尺、线锤、墨斗、计量器、筛子、木耙、铁

39、锹、大桶、小桶、钢尺、小线、橡皮锤、木抹子、铁抹子等(4)清理：包含内容有施工前基层清理，地面上的坑、洞、埋设管道的沟槽应提前抹平，地面上灰尘、油污或其他杂质附着物等要清理干净，地面应提前一天洒水充分湿润；若基层表面太过光滑时，应进行凿毛清理；施工后的清理，清除地面上的灰土，按石材的颜色配制成相应的水泥浆，用棉丝浸水泥浆，沿石材进行擦拭，并用细铁丝压实，最后用干净的棉丝沾水将表面擦洗干净。铺完后封闭门口，在达到上人强度前，严禁上人。(5)样板：依据标高控制线和厚度控制点制作样板间或样板层，保证平整度和厚度符合要求，地面无空鼓等。(6)管理费：包含内容有管理人员工资；管理人员要实行现场管理，管理

40、人员的姓名、人数、联系方式等资料必须报劳务发包人存档。若管理人员无故不在现场，劳务发包人将扣除相应管理费用；管理人员要监督各工序施工，保证工程质量，对劳务发包人负责；管理人员要服从劳务发包人进度安排，配合劳务发包人验收等工作。(7)利润：扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.7墙面工程2.4.8.7.1抹灰墙面2.4.8.7.1.1抹灰人工费 清理基底、弹线、找平、抹灰等工序的劳务人工费用。2. 抹灰前，应检查门窗框安装位置是否正确,与墙连接是否牢固。连接处缝隙应用1：3水泥砂浆或1：1：6水泥混合砂浆分层嵌塞密实；脚手眼应塞堵密实，外露钢筋头、铅丝头等要清除净,窗台砖

41、应补齐；内隔墙与楼板、梁底等交接处应用斜砖砌严实。3. 基层处理：首先将凸出的混凝土剔平，对混凝土墙面应凿毛，并用钢丝刷满刷一遍，再浇水湿润；砖墙等基体表面的灰尘、污垢和油渍等应清除干净，并洒水湿润。4. 弹线：弹好50cm水平线。5. 抹灰找平：在基地湿润的情况下，先刷107胶素水泥浆一道，随刷随打底；底灰采用13水泥砂浆（或10.33混合砂浆）打底，厚度为5mm，操作时需用力压，以便将底灰挤入顶板细小孔隙中；先抹一层底子灰，接着找平，再用软刮尺刮抹顺平，用木抹子搓平搓毛。2.4.8.7.1.2砂浆运输 用手推车运输砂浆，逐房间计算砂浆用量，避免二次运输和材料浪费，运输应保持运输工具和所经过

42、路线的地面干净，不能有溢灰、掉灰。2.4.8.7.1.3简易支架 根据室内高度和抹灰现场的具体情况，提前搭好抹灰操作用的高凳和架子，架子要离开墙面及墙角200250mm，以利操作。用完后应及时拆除或移走，拆除架子时要轻拆轻放，拆除后及时清除，材料码放整齐，不要撞坏门窗、墙面和口角。2.4.8.7.1.4清理 工作完成后清理现场的费用。抹灰工作完成以后应及时清理现场，要做到活完料净场地清，不准遗撒，并设专人定时进行场地清理，保持现场清洁。2.4.8.7.1.5样板 室内大面积施工前应确定施工方案，先做样板间，经鉴定合格后再正式施工。样板应严格按照施工规范的规定施工，必须严格按照规范规定的检查方法

43、进行检查，必须满足规范规定的质量要求。样板间应一直保留到涂料工程竣工验收为止。2.4.8.7.1.6中小型机具 施工中用到的搅拌机、铁锹、钢丝刷、喷壶、扫帚、抹灰的常用工具等抹灰全过程用到的工机具的磨损使用费用。6. 搅拌机应使用带有漏电保护的开关箱，用完之后及时关闭电源并清洗机具。7. 其他工机具用完之后及时清洗，放到指定位置，不得乱扔乱放。2.4.8.7.1.7做好成品保护工作 施工时要保护好墙上的预埋件、窗帘钩、通风箕子等，工作完成后的应保护好墙面，严禁工具磕碰、倚靠墙面，避免其他工种施工时造成损坏。2.4.8.7.1.8管理费 施工现场管理人员的工资。2.4.8.7.1.9利润 扣除人

44、工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.7.2刮腻子墙面2.4.8.7.2.1刮腻子人工费 基底处理、调配腻子、基层修补腻子、墙面满刮腻子等工序的劳务人工费用。8. 基层处理：要先将墙面缺棱掉角、凹凸不平较严重处喷水湿润，刷掺界面剂的水泥浆一道，随后用13水泥砂浆抹平。9. 调配腻子：按设计和规范要求的配合比调配腻子；室内有防水要求的厨房、厕所等部位应用耐水腻子。10. 基层修补腻子：用腻子将墙面、门窗口等磕碰破损处、蜂窝、麻面、风裂、接茬缝隙处分别找补好，干燥后用砂纸磨平。完成后将腻子收净，不得留野腻子。11. 墙面满刮腻子：按工程质量要求标准、基层的平整度的要求满刮腻子，一

45、般为3遍，刮完后用砂纸磨平磨光，表面平整光滑，阴阳角顺直清晰，腻子要坚实牢固，门窗管线交界无污染。2.4.8.7.2.2材料运输 逐房间计算腻子用量，避免二次运输和材料浪费，运输应保持运输工具和所经过路线的地面干净，不能有溢灰、掉灰。2.4.8.7.2.3简易支架 根据室内高度和刮腻子现场的具体情况，提前搭好刮腻子用的高凳和架子，架子要离开墙面及墙角200250mm，以利操作。用完后应及时拆除或移走，拆除架子时要轻拆轻放，拆除后及时清除，材料码放整齐，不要撞坏门窗、墙面和口角。2.4.8.7.2.4清理 工作完成后清理现场的费用。刮腻子工作完成以后应及时清理现场，要做到活完料净场地清，不准遗撒

46、，并设专人定时进行场地清理，保持现场清洁。2.4.8.7.2.5样板 室内大面积施工前应确定施工方案，先做样板间，经鉴定合格后再正式施工。样板应严格按照施工规范的规定施工，必须严格按照规范规定的检查方法进行检查，必须满足规范规定的质量要求。样板间应一直保留到涂料工程竣工验收为止。2.4.8.7.2.6中小型机具 施工中用到的刮板、抹子、羊毛滚刷、灰刀、电钻（带搅拌桨）、配料桶等刮腻子全过程用到的工机具的磨损使用费用。12. 电钻（带搅拌桨）应使用带有漏电保护的开关箱，用完之后及时关闭电源并清洗机具。13. 其他料桶及工具用完之后及时清洗，放到指定位置，不得乱扔乱放；残余料浆应倒放到指定位置，不

47、得乱仍乱倒，以免污染。2.4.8.7.2.7做好成品保护工作 施工时首先要清理好周围环境、防止尘土飞扬而影响装饰质量，工作完成后的应保护好墙面，严禁磕碰、污染墙面。2.4.8.7.2.8管理费 施工现场管理人员的工资。2.4.8.7.2.9利润 扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.7.3墙面涂料2.4.8.7.3.1涂料人工费 清扫墙面、弹线、涂刷乳胶漆等工序的劳务人工费用。14. 涂刷涂料前检查墙面腻子是否空鼓、开裂、墙面的垂直、平整及阴阳角的方正是否有缺陷，如有缺陷及时处理整改。15. 弹分色线：如墙面有分色线，应在施涂油漆前弹线，先涂刷浅色油漆，后涂刷深色油漆。

48、16. 涂刷第一遍漆：涂刷前应先将墙面清扫干净，再用鸡毛掸子将墙粉尘擦净，乳胶漆应搅拌均匀；涂刷时应先上后下，涂刷时用排笔涂刷，使用新排笔时，将排笔上的浮毛和不牢固的毛处理掉，以免影响涂刷面漆和外观效果。17. 涂刷第二遍漆：第一遍要求一样，使用前应充分搅拌，漆膜干燥后，用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净。18. 涂刷第三遍漆：同第二遍要求一样，涂刷应连续迅速操作，涂刷时从一头开始，逐渐涂刷向另一头，要注意按上下顺序涂刷，互相衔接，后一排笔紧接前一排笔，避免出现干燥后再处理接头。2.4.8.7.3.2材料运输 运输涂料时，应逐房间计算涂料用量，避免二次运输和材料浪费。2.4.

49、8.7.3.3简易支架 根据室内高度和涂刷涂料现场的具体情况，提前搭好粉刷涂料用的高凳和架子，架子要离开墙面及墙角200250mm，以利操作。用完后应及时拆除或移走，拆除架子时要轻拆轻放，拆除后及时清除，材料码放整齐，不要撞坏门窗、墙面和口角。2.4.8.7.3.4清理 工作完成后清理现场的费用。涂刷涂料工作完成以后应及时清理现场，要做到活完料净场地清，不准遗撒，保持地面、门窗的干净，并设专人定时进行场地清理，保持现场清洁。2.4.8.7.3.5样板 室内大面积施工前应确定施工方案，先做样板间，经鉴定合格后再正式施工。样板应严格按照施工规范的规定施工，墙面应平整光滑、棱角顺直，颜色均匀一致，无

50、返碱、咬色，无流坠、疙瘩，无砂眼、刷纹。样板间应一直保留到涂料工程竣工验收为止。2.4.8.7.3.6中小型机具 施工中用到的小铁锹、擦布、开刀、胶皮刮板、钢片刮板、腻子托板、扫帚、小桶、排笔、刷子、80目铜丝箩等刷涂料全过程用到的工机具的磨损使用费用。工机具用完之后及时清洗，放到指定位置，不得乱扔乱放。2.4.8.7.3.7做好成品保护工作 涂刷墙面时，不得污染地面、门窗、玻璃等已完工程，涂料墙面未干前室内不得清扫地面，以免粉尘沾污墙面，漆面干燥后不得挨近墙面泼水,以免泥水沾污，涂料墙面完工后要妥善保护，不得磕碰损坏。2.4.8.7.3.8管理费 施工现场管理人员的工资。2.4.8.7.3.

51、9利润 扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.7.4墙面贴砖2.4.8.7.4.1贴墙面砖人工费 清理基底、弹线、排砖、贴标志砖、镶贴、擦缝、清理等工序的劳务人工费用。19. 基层处理：首先将凸出的混凝土剔平，将底面浇水润湿，然后用水灰比为0.40.5的素水泥浆，再抹1:3水泥砂浆(体积比)，用木搓板压实搓毛。如果结构施工中使用脱模剂，混凝土面需用10%火碱液清洗，以防基层空鼓。20. 弹线、排砖：画排砖图，按内墙砖规格(尺寸很多)结合基体尺寸进行排砖、弹线分格。21. 贴标志砖：标志点是用废面砖用水泥砂浆粘贴在找平层上，按此拉通线或用靠尺板作为铺贴面砖的控制点。注意标

52、志点贴完，有强度后进行一次预检。控制点必须符合设计和规范规定的厚度要求。22. 镶贴：镶贴面砖以前，墙面要提前润湿好，瓷砖要在施工前浸水，浸水时间不少于2h，然后取出晾至手按砖背无水迹方可贴砖。镶贴用砂浆符合规范要求，施工环境温度最低在5以上，注意边角满浆，瓷砖就位后用次木柄轻轻敲击砖面，使之与邻面平。粘贴810块，用靠尺板检查表面平整。一般由下向上镶贴，从最下两排砖的位置稳好靠尺，竖缝用水平尺吊垂直，上口拉水平通线。镶贴高度一般为每天1.21.5m。贴砖后要检查瓷砖上口灰缝是否饱满，不饱满一定要先喂灰饱满，采用塑料卡子，以确保灰缝通顺，随贴随将缝口的灰浆划出。23. 待面砖贴好24h后，用白

53、水泥浆涂满缝隙，再用棉砂蘸浆将缝隙擦平实，待稍有强度，用镏子勾缝，镏子可采用3mm不掉色塑料圆线。保证平滑凹缝l2mm，但必须一致(彩色面砖可加适量颜料调成色浆擦缝)。缝馏完后要浇水养护。24. 清洗：待嵌缝材料硬化后再清洗表面，必要时用布或棉纱头蘸稀盐酸擦洗一遍，再用清水冲洗一遍。贴砖完活后应表面平整、洁净、接缝应平直、光滑、灰缝饱满，阴阳角方正。2.4.8.7.4.2砂浆运输 用手推车运输砂浆，逐房间计算砂浆用量，避免二次运输和材料浪费，运输应保持运输工具和所经过路线的地面干净，不能有溢灰、掉灰。2.4.8.7.4.3简易支架 根据室内高度和抹灰现场的具体情况，提前搭好贴砖用的高凳和架子，

54、架子要离开墙面及墙角200250mm，以利操作。用完后应及时拆除或移走，拆除架子时要轻拆轻放，拆除后及时清除，材料码放整齐，不要撞坏门窗、墙面和口角。2.4.8.7.4.4清理 工作完成后清理现场的费用。贴砖工作完成以后应及时清理现场，要做到活完料净场地清，不准遗撒，并设专人定时进行场地清理，保持现场清洁。2.4.8.7.4.5样板 室内大面积施工前应确定施工方案，先做样板间，经鉴定合格后再正式施工。样板应严格按照施工规范的规定施工，必须严格按照规范规定的检查方法进行检查，必须满足规范规定的质量要求。样板间应一直保留到涂料工程竣工验收为止。2.4.8.7.4.6中小型机具 施工中用到的砂浆搅拌

55、机、切割机、云石机、手电钻、冲击电钻、手推车、橡皮锤、铁铲、灰桶、铁抹子、靠尺、塞尺、托线板、灰铲、开刀、勾缝溜子、擦布等贴砖全过程用到的工机具的磨损使用费用。电器机具必须专人负责，必须有安全可靠的接地装置，电器机具必须设置安全防护装置。电动机具应定期检查、维护。工机具用完之后及时清洗，放到指定位置，不得乱扔乱放。2.4.8.7.4.7做好成品保护工作 镶贴好的面砖应有切实可靠的防止污染的措施，同时要及时清擦干净残留在门窗框、扇上的砂浆，灰层在凝结前应防止风干、水冲、撞击和振动。注意其他专业施工时，不要破坏现有成品。2.4.8.7.4.8管理费 施工现场管理人员的工资。2.4.8.7.4.9利

56、润 扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.7.5装饰板墙面2.4.8.7.5.1龙骨制作安装人工费 找位与弹线、检查预埋件与洞口、铺涂防潮层、龙骨制配与安装等工序的劳务人工费用。25. 找位与弹线：木护墙板安装前应根据设计图集要求，事先找好标高，平面位置、竖向尺寸进行弹线。26. 核查预埋件及洞口：弹线后检查预埋件，木砖或木楔是否符合设计要求，排列间距尺寸、位置是否满足钉装龙骨的要求；量测门窗及洞口位置尺寸是否方正垂直且与设计要求是否相符。 27. 龙骨制配与安装：木龙骨应按设计尺寸和规范要求制作，尺寸正确、表面平直光滑，棱角方正，线条顺直，不露钉帽，无刨槎、刨痕、毛刺

57、和锤印；安装应位置正确，割角整齐，交圈、接缝严密，平直通顺，与墙面紧贴，出墙尺寸一致。木护墙、木筒子板、贴脸安装允许偏差28. 铺、涂防潮层：设计有防潮层要求时木护墙、木龙骨安装必须找方、找直，骨架与木砖间的空隙应垫木垫，每块砖至少用2个钉子钉牢，再装钉龙骨时应预留出板的厚度。木龙骨与墙体接触面要进行防腐处理，其余三面进行不少于三遍的防火涂料的处理。 2.4.8.7.5.2面层安装人工费 定装衬板、定装面板等工序的劳务人工费用。2.4.8.7.5.2.1衬板安装：在龙骨安装完毕后检查合格，安装15mm厚细木工板做衬板，要求衬板钉牢固，钉子的固定间距控制在200mm左右，背面刷防火涂料，拼接板之

58、间应预留5mm左右伸缩缝隙，保证温度变化的伸缩缝量。 2.4.8.7.5.2.1.1安装面板： （1）面板选色配纹：面板进场使用前，按同房间、临近部位的用量进行挑选，使安装后从感官上木纹、颜色一致。 （2）裁板配制：按龙骨排尺，大于龙骨间距进行裁板，据裁板后大面应净光（胶合板材严禁侧净），小面刮直。面板长向对接配制时必须考虑接头位于横撑处，板背面应做卸力槽，以防板扭曲变形，一般卸力槽间距为100mm，槽宽10mm，槽深6-8mm。 （3）面板安装：面板安装前对龙骨位置、平直度、钉设牢固情况、防潮层等构造要求进行检查，合格后进行安装：面板配好后进行试装，面板尺寸、接缝、接头处构造完全合适，木纹方

59、向、颜色观感尚可的情况下，才能正式进行安装；面板接头处安装时应涂胶与龙骨钉牢，钉固面板的钉子规格应适宜，钉子长度约为面板厚度的2-2.5倍，钉子间距一般为100mm，钉帽应砸扁，并用冲子将钉帽顺木纹方向冲入面板1-2mm；钉贴脸：贴脸料应进行挑选、花纹、颜色应与框料、面板近似。贴脸的规格尺寸、厚度应一致，接茬应顺平无错槎。2.4.8.7.5.2.2材料运输 从材料堆放场地运输到施工房间的费用。运输时逐房间计算出木方、衬板、面板等各种材料的用量，避免二次运输和材料浪费，运输时应保持材料不被损坏，房间内运输时不能磕碰墙面、门窗。2.4.8.7.5.3简易支架 根据室内高度和施工现场的具体情况，提前

60、搭好施工用的高凳和架子，架子要离开墙面及墙角200250mm，以利操作。用完后应及时拆除或移走，拆除架子时要轻拆轻放，拆除后及时清除，材料码放整齐，不要撞坏门窗、墙面和口角。2.4.8.7.5.4清理 工作完成后清理现场的费用。装饰板工作完成以后应及时清理现场，要做到活完料净场地清，剩余的材料应放到指定的位置另作他用或处理，并设专人定时进行场地清理，保持现场清洁。2.4.8.7.5.5样板 室内大面积施工前应绘制大样图，并应先做样板，样板经验收合格后才能大面积进行作业，样板应严格按照施工规范的规定施工，必须严格按照规范规定的检查方法进行检查，必须满足规范规定的质量要求。样板间应一直保留到涂料工

61、程竣工验收为止。2.4.8.7.5.6中小型机具 施工中用到的小电动台锯、小电动台刨、手电钻、木刨子、大中小槽刨、木锯、细齿刀锯、斧子、锤子、平铲、冲子、螺丝刀、方尺、割角尺、小钢尺、靠尺板、线坠、墨斗等装饰板施工全过程用到的工机具的磨损使用费用。电机具应使用带有漏电保护的开关箱，使用前进行试运转，用完之后及时关闭电源，定期检查保养。其他工机具用完之后及时清洗，放到指定位置，不得乱扔乱放。2.4.8.7.5.7做好成品保护工作 配料应在操作平台上进行，不得直接在没有保护措施的地面上进行成品操作。为保护细木成品，防止碰坏或污染，尤其出入口处，应及时采取保护措施，如装设保护条、护角板、橡胶膜，设专

62、人看管等。2.4.8.7.5.8管理费 施工现场管理人员的工资。2.4.8.7.5.9利润 扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.8天棚工程2.4.8.8.1天棚抹灰：(1)材料运输：施工过程中的水平和垂直运输费用。由项目经营人员按配合比和稠度计算所需材料量运至现场搅拌站搅拌，拌制完成报项目负责人检验合格后方可使用，所用材料必须是经监理或相关单位负责见证取样，并签字认可的，由项目经营人员逐间计算所需抹灰砂浆量，分批运至使用现场，随拌随用，不允许用隔夜砂浆。(2)简易脚手架搭设：按照专项施工方案，双方清点脚手架数量，搭设脚手架，脚手架要有足够的强度、刚度和稳定性且轻便灵活

63、、拆装方便，满足施工要求。(3)天棚基层处理：根据专项施工方案，设专人对砼板进行毛化处理，清理天棚的粉尘、污垢、油垢等，报项目负责人验收，合格后用掺加界面剂的素水泥浆甩毛，要求甩点均匀，并有较高强度，经项目负责人验收合格后，进行下一步操作。(4)弹线、套方、找规矩：根据专项施工方案，在四周墙上弹出靠近顶板的水平线，作为顶板抹灰的水平控制线，经验收合格后，可进行样板抹灰。(5)样板抹灰：严格按照经技术部门、监理审批通过的专项施工方案，遵循工艺标准，进行样板抹灰，先湿润基层，再抹底灰，最后面层灰的顺序，要求达到验收标准。(6)人工抹灰：依据样板施工标准，严格按规范和工艺标准，进行大面积天棚抹灰，包

64、含抹底层灰、抹面层灰等，现场负责人及施工人员必须全力配合和服从项目部检查。组织专人负责孔洞、槽、盒周围、管道背后抹灰工作，抹完后报质检部门检验，形成记录。还要做好成品保护工作。现场做到活完料净场地清，减少材料运输和现场堆放。如达不到要求返工费用自行承担并承担浪费的材料费用。(7)简易脚手架拆除：抹灰过程中拆除脚手架，抹完一间则拆除移至下一间，做到随抹随清。施工过程中保管和维护脚手架，抹灰完成后清点交接，丢失或损坏照价赔偿。(8)管理费：包含承包人和现场负责人工资，检验材料质量和成品自检费用，所有均需做详细的记录，且形成纸质文件。工人在进入施工现场的那一刻起，必须严格遵守法律法规，现场的各项规定

65、，不得有任何影响施工进度的行为，不得在未经项目管理人员的同意下，将项目上的任何物品带离现场，不得将与本工程无关的人员带入现场，除非获得项目管理人员的批准。(9)利润：扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.8.2天棚刮腻子：(1)简易脚手架搭设：按照专项施工方案，双方清点脚手架数量，搭设脚手架，脚手架要有足够的强度、刚度和稳定性且轻便灵活、拆装方便，满足施工要求。(2)天棚基层处理：根据专项施工方案，设专人对砼板表面质量缺陷进行清理修平，清理天棚的粉尘、污垢、油垢等，阴阳线脚、孔洞、麻面等修整，还包含梁底棱角找直等细部处理，报项目负责人验收，经项目负责人验收合格后，进行下

66、一步操作(3)材料运输：施工过程中的水平和垂直运输费用。由项目经营人员逐间计算所需材料量分批运至使用现场，所用材料必须是经监理或相关单位负责见证取样，并签字认可的。 (4)样板刮腻子：严格按照经技术部门、监理审批通过的专项施工方案，遵循工艺标准，进行样板刮腻子，先基层处理，再刮腻料的顺序，要求达到验收标准。(5)人工刮腻子：依据样板施工标准，严格按规范和工艺标准，进行大面积天棚刮腻子，现场负责人及施工人员必须全力配合和服从项目部检查。组织专人负责孔洞、槽、盒周围、管道背后刮腻子工作，刮完后报质检部门检验，形成记录。还要做好成品保护工作。现场做到活完料净场地清，减少材料运输和现场堆放。如达不到要

67、求返工费用自行承担并承担浪费的材料费用。(6)简易脚手架拆除：刮腻子过程中拆除脚手架，刮完一间则拆除移至下一间，做到随刮随清。施工过程中保管和维护脚手架，刮腻子完成后清点交接，丢失或损坏照价赔偿。(7)管理费：包含承包人和现场负责人工资，检验材料质量和成品自检费用，所有检验均需做详细的记录，且形成纸质文件。(8)利润：利润：扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.8.3天棚涂料：(1)简易脚手架搭设：按照专项施工方案，双方清点脚手架数量，搭设脚手架，脚手架要有足够的强度、刚度和稳定性且轻便灵活、拆装方便，满足施工要求。(2)天棚基层处理：根据专项施工方案，设专人对砼板表面

68、质量缺陷进行清理修平，清理天棚的粉尘、污垢、油垢等，阴阳线脚、孔洞、麻面等修整，还包含梁底棱角找直等细部处理，报项目负责人验收，经项目负责人验收合格后，进行下一步操作。(3)材料运输：施工过程中的水平和垂直运输费用。由项目经营人员逐间计算所需材料量分批运至使用现场，所用材料必须是经监理或相关单位负责见证取样，并签字认可的。 (4)样板刷涂料：严格按照经技术部门、监理审批通过的专项施工方案和图纸要求，遵循工艺标准，进行样板刷涂料，先基层处理，再刮腻料、再刷涂料的顺序，要求达到验收标准。(5)人工刷涂料：依据样板施工标准，严格按规范和工艺标准，进行大面积天棚刷涂料，现场负责人及施工人员必须全力配合

69、和服从项目部检查。组织专人负责孔洞、槽、盒周围、管道背后刷涂料工作，刷完后报质检部门检验，形成记录。还要做好成品保护工作。现场做到活完料净场地清，减少材料运输和现场堆放。如达不到要求返工费用自行承担并承担浪费的材料费用。(6)简易脚手架拆除：刷涂料过程中拆除脚手架，刷完一间则拆除移至下一间，做到随刷随清。施工过程中保管和维护脚手架，刷涂料完成后清点交接，丢失或损坏照价赔偿。(7)管理费：包含承包人和现场负责人工资，检验材料质量和成品自检费用，所有检验均需做详细的记录，且形成纸质文件。(8)利润：利润：扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.8.4天棚粉刷石膏：(1)材料运

70、输：施工过程中的水平和垂直运输费用。由项目经营人员按配合比和稠度计算所需材料量运至现场搅拌站搅拌，拌制完成报项目负责人检验合格后方可使用，所用材料必须是经监理或相关单位负责见证取样，并签字认可的，由项目经营人员逐间计算所需浆料量，分批运至使用现场，随拌随用，不允许用初凝后的浆料。(2)简易脚手架搭设：按照专项施工方案，双方清点脚手架数量，搭设脚手架，脚手架要有足够的强度、刚度和稳定性且轻便灵活、拆装方便，满足施工要求。(3)天棚基层处理：根据专项施工方案，设专人对砼板进行毛化处理，清理天棚的灰尘、油脂、污垢、隔离剂等杂物，经项目负责人验收合格后，进行下一步操作。(4)弹线、套方、找规矩：根据专

71、项施工方案，在四周墙上弹出靠近顶板的水平线，作为顶板抹灰的水平控制线，经验收合格后，可进行样板抹灰。(5)样板粉刷石膏：严格按照经技术部门、监理审批通过的专项施工方案，遵循工艺标准，进行样板抹灰。先打底再罩面，要求达到验收标准。(6)粉刷石膏：依据样板施工标准，严格按规范和工艺标准，进行大面积天棚粉刷石膏，包含打底、压光、罩面等，现场负责人及施工人员必须全力配合和服从项目部检查。组织专人负责孔洞、槽、盒周围、管道背后粉刷石膏工作，粉刷完后报质检部门检验，形成记录。还要做好成品保护工作。现场做到活完料净场地清，减少材料运输和现场堆放。如达不到要求返工费用自行承担并承担浪费的材料费用。(7)简易脚

72、手架拆除：粉刷过程中拆除脚手架，粉刷完一间则拆除移至下一间，做到随粉刷随清。施工过程中保管和维护脚手架，粉刷完成后清点交接，丢失或损坏照价赔偿。1、管理费：包含承包人和现场负责人工资，检验材料质量和成品自检费用，所有检验均需做详细的记录，且形成纸质文件。2、利润：扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.8.5天棚吊顶：(1)材料运输：施工过程中的水平和垂直运输费用。由项目经营人员逐间计算所需材料量分批运至使用现场，所用材料必须是经监理或相关单位负责见证取样，并签字认可的。 (2)简易脚手架搭设：按照专项施工方案，双方清点脚手架数量，搭设脚手架，脚手架要有足够的强度、刚度和

73、稳定性且轻便灵活、拆装方便，满足施工要求。(3)样板安装：严格按照经技术部门、监理审批通过的专项施工方案，遵循工艺标准，规范要求进行吊顶样板制作安装。经过设计，监理单位、业主等验收认可后，再大面积施工。(4)吊顶龙骨制作安装：根据样板制作标准，楼层标高水平线、设计标高，沿墙四周弹顶棚标高水平线，并沿顶棚的标高水平线，在墙上划好龙骨分档位置线。安装主龙骨吊杆，安装主龙骨，安装边龙骨，安装次龙骨，龙骨刷防锈漆。龙骨的接头处、吊挂处是受力的集中点，施工时应注意加固。如在龙骨上悬吊设备，必须在龙骨上增加吊点。所有连接件、吊挂件要固定牢固，龙骨不能松动，既要有上劲，也要有下劲，上下都不能有松动。经项目负

74、责人验收合格后，方能进行面层安装。如达不到要求返工费用自行承担并承担浪费的材料费用。施工作业面应做到活完料清场地清，工作面不得有多余材料。现场负责人及施工人员必须全力配合和服从项目部检查。(5)吊顶面层安装：吊顶施工待吊顶内管线、设备施工安装完毕后，办理好交接后，再调整龙骨，封罩面板，并做好吊顶内的管线、设备的保护，并配合好各专业对灯具、喷淋头、烟感、回风、送风口用纸胶带、塑料布进行粘贴、扎绑保护。做好吊顶与墙体处收边处理。骨架、饰面板及其它吊顶材料在进场、存放、使用过程中应严格管理，保证不变形、不受潮、不生锈。施工部位己安装的门窗、地面、墙面、窗台等应注意保护，防止损坏。已装好的轻骨架上不得

75、上人踩踏，其它工种的吊挂件不得吊于轻骨架上。一切结构未经原设计单位同意，不能乱打乱凿。饰面板安装后做好成品保护工作。如达不到样板间标准返工费用自行承担并承担浪费的材料费用。施工作业面应做到活完料清场地清，工作面不得有多余材料。(6)清理：吊顶安装完毕后，做好面层清理和施工现场场地清理工作。(7)管理费：包含承包人和现场负责人工资，检验材料质量和成品自检费用，所有检验均需做详细的记录，且形成纸质文件。(8)利润：扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.9屋面工程2.4.8.9.1找平层 (1)材料运输：包含内容有水泥、砂石料、外加剂等原材料从堆放区至加工区的二次倒运及运输；

76、成品材料从材料堆放区至施工操作面的运输。 (2)人工费：包含内容有砂浆配合比称量准确，搅拌要均匀；冲筋贴灰饼，根据要求拉线贴灰饼，冲筋间距为1.5m；冲筋贴灰饼完成后进行找平层抹灰，找平层施工时要设置分格缝，缝宽宜为20mm，缝中宜嵌密封材料，分格缝宜留在板端缝处，其纵横缝的最大间距不宜大于6m；待砂浆稍收水后用抹子抹平压实压光，终凝前，轻轻取出嵌缝木条，完工后表面少踩踏。砂浆表面不允许撒干水泥或水泥砂浆压光；找平层硬化后，应用密封材料嵌填分格缝；屋面与上翻檐交接处、转角处全部做成45度圆弧角，交接处与屋面找平层厚度不小于50mm，屋面上翻檐内侧全部抹灰完成。凸出屋面的管道在四周用砖做好包角。

77、 (3)清理：包含内容有找平层施工前对基层的清理，将基层上面的松散杂物清扫干净，凸出基层表面的硬块要剔平扫净。在抹找平层之前，应对基层洒水湿润，但不能将水浇透；施工完成后的清理工作，施工完成后应及时清理找平层上的污染物，做到操作面活完料清，并做好找平层的养护工作。 (4)样板：单体楼施工时应在屋面上做小面积的施工样板，群楼施工时应拿出一栋楼做出样板，作为劳务发包人验收和劳务承包人施工的标准。(5)管理费：包含内容有管理人员工资；管理人员要实行现场管理，管理人员的姓名、人数、联系方式等资料必须报劳务发包人存档。若管理人员无故不在现场，劳务发包人将扣除相应管理费用；管理人员要监督各工序施工，保证工

78、程质量达到样板标准，对劳务发包人负责；管理人员要服从劳务发包人进度安排，配合劳务发包人验收等工作。 (6)利润：扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.9.2屋面保温 (1)材料运输：包含内容有保温材料从堆放区至施工操作面的二次倒运及运输。 (2)保温层施工：保温层铺设时应错缝搭接，板块要平铺平稳，在遇有管道、转角处用刀片或线绳整齐的将其隔断，不得人为掰扯。对有10-50mm左右铺设不到的地方用细石混凝土填充完。聚苯板长向平行于屋脊铺设。已铺完的保温层要加以保护，不得在其上行走、推车和堆放重物。 (3)清理：施工前对基层进行清理，将屋面基层的尘土、杂物等清理干净，基层清理

79、到实处。并且基层应平整、干燥。 (4)样板：单体楼施工时应在屋面上做小面积的施工样板，群楼施工时应拿出一栋楼做出样板，作为劳务发包人验收和劳务承包人施工的标准。(5)管理费：包含内容有管理人员工资；管理人员要实行现场管理，管理人员的姓名、人数、联系方式等资料必须报劳务发包人存档。若管理人员无故不在现场，劳务发包人将扣除相应管理费用；管理人员要监督各工序施工，保证工程质量达到样板标准，对劳务发包人负责；管理人员要服从劳务发包人进度安排，配合劳务发包人验收等工作。 (6)利润：扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.9.3屋面瓦 (1)材料运输：包含内容有屋面瓦从材料堆放区至

80、施工操作面的二次倒运及运输，运输工程中要轻拿轻放，避免磕碰损坏，以降低材料损耗；材料运输数量要根据施工方案和进度科学合理，避免施工操作面存放过多材料。 (2)屋面瓦安装：首先要定位放线，包括屋面正脊第一排挂瓦条定位，单坡屋面正脊第一排挂瓦条定位，底排挂瓦条及枕瓦条的定位，屋面与山墙节点按上述尺寸定位；安装顺水条，先安装屋脊、屋檐、山墙、天窗、烟窗等处的附加顺水条，其他位置的顺水条按定位安装顺水条，顺水条的间距和固定方式依据施工图纸或施工方案要求。短距离顺水条（如屋脊等处）应头尾及中间三点固定。顺水条底部应加密封条，以防钉孔渗水，钉头用嵌缝膏封堵；安装挂瓦条，首先计算确定挂瓦条间距，保证不小于最

81、小搭接尺寸，然后按第二条定位线安装底排，檐口和顶排屋脊挂瓦条，安装挂瓦条应先根据瓦片的尺寸，安装底排枕瓦条应平行檐口往上30mm安装挂瓦条，保证所有挂瓦条接头在顺水条上，并且挂瓦条与顺水条每处连接点都用耐腐钢钉；瓦片安装，瓦片安装由屋檐右下角开始，自右向左，由下而上，每片主片的瓦爪必须紧扣挂瓦条，隔排错缝排瓦，屋面坡度在17.5度45度时，要求周边和顶，底排的瓦片必须要专用钉和屋面瓦抗风搭扣固定，其余可以隔排隔行错开固定。屋面坡度在大于45度时，要求所有瓦片都要有专用钉或抗风搭扣固定，沿海多台风地区每片瓦至少用铜丝固定，钢丝的规格为1618mm，周边檐口第一排主瓦必须采用主瓦搭扣固定，斜脊部位

82、主瓦瓦爪被截无法挂瓦条时，必须采用截瓦搭扣固定。所有屋脊瓦，檐口第一排瓦采用座浆做法，以防风从屋脊、檐口处通过，造成掀瓦的隐患。 (3)清理：施工前对基层进行清理，将屋面基层的尘土、杂物等清理干净。施工完成后，清理剩余材料和废料，做到操作面活完料清。 (4)样板：单体楼施工时应在屋面上做小面积的施工样板，群楼施工时应拿出一栋楼做出样板，作为劳务发包人验收和劳务承包人施工的标准。(5)管理费：包含内容有管理人员工资；管理人员要实行现场管理，管理人员的姓名、人数、联系方式等资料必须报劳务发包人存档。若管理人员无故不在现场，劳务发包人将扣除相应管理费用；管理人员要监督各工序施工，保证工程质量达到样板

83、标准，对劳务发包人负责；管理人员要服从劳务发包人进度安排，配合劳务发包人验收等工作。 (6)利润：扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.9.4保护层 1、材料运输：包含内容有水泥、砂石料、外加剂等原材料从堆放区至加工区的二次倒运及运输；成品材料从材料堆放区至施工操作面的运输。 (1)人工费：混凝土应分板块浇筑，将混凝土倒在基层上铺平，使其厚度一致，用平板振动器振实后，用铁辊筒十字交叉地往复滚压56遍至密实，表面泛浆，用木抹抹平压实。待混凝土初凝前再进行二遍压浆抹光，最后一遍待水泥收干时进行。 (2)清理：施工前基层清理，基层上的尘土、杂物、浮渣等必须清理干净。施工完成后

84、做到施工操作面活完料清。 (3)样板：单体楼施工时应在屋面上做小面积的施工样板，群楼施工时应拿出一栋楼做出样板，作为劳务发包人验收和劳务承包人施工的标准。 (4)管理费：包含内容有管理人员工资；管理人员要实行现场管理，管理人员的姓名、人数、联系方式等资料必须报劳务发包人存档。若管理人员无故不在现场，劳务发包人将扣除相应管理费用；管理人员要监督各工序施工，保证工程质量达到样板标准，对劳务发包人负责；管理人员要服从劳务发包人进度安排，配合劳务发包人验收等工作。 (5)利润：扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.10外墙工程2.4.8.10.1外墙抹灰(1)砂浆运输 用手推车

85、运输砂浆，逐区域计算砂浆用量，避免二次运输和材料浪费，垂直运输时应有相应的安全措施，运输应保持运输工具和所经过路线的地面干净，不能有溢灰、掉灰。(2)脚手架搭设 施工时使用的外架子应提前准备好，横竖杆要离开墙面及墙角200250mm，以利操作。为减少抹灰接槎保证抹灰面的平整，外架子应铺设三步板，以满足施工要求。为保证外墙抹水泥的颜色一致，严禁采用单排外架子。严禁在墙面上开凿孔洞。(3)脚手架拆除 按照技术部门提供的经过审批的脚手架拆除安全方案拆除架子，注意遵循先搭的后拆，后搭的先拆的原则，拆除架子时要轻拆轻放，拆除后及时清除，材料码放整齐，做好成品保护工作。(4)抹灰人工费 墙面清理、吊垂直、

86、套方、充筋、抹底层砂浆、弹灰层控制线、基层处理、抹底层砂浆、弹线分格、粘分格条、抹罩灰面、起条、勾缝、养护等工序的劳务人工费用。基层处理：将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净，用水浇墙，将砖缝中的尘上冲掉，将墙面润湿；混凝土与砖墙连接处钉钢丝网（宽度300mm，网孔10mm10mm），钉钢丝网前清除，浮灰和其它杂质，钢丝网应平整并绷紧。 吊垂直、套方找规矩：分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直，套方抹灰饼。并按灰饼充筋，以墙面上充筋来控制墙面的平整，然后弹灰层控制线。充筋，抹底层砂浆：常温时可采用水泥混合砂浆，配合比为10.54，应分层与所冲筋抹平，大杠横竖刮平，木抹子搓毛，终凝后浇水养护。

87、弹线、分格、粘分格条、抹面层砂浆：首先应按原尺寸弹线分格，粘分格条，注意粘竖条时应粘在所弹立线的同一侧，防止左右乱粘。条粘好后，当底灰五、六成干时，即可抹面层砂浆。面层砂浆分两次与分格条抹平，再用杠横竖刮平，木抹子搓毛，铁抹子压实、压光，待表面无明水后，用刷子蘸水按垂直于地面方向轻刷一遍，使其面层颜色一致。做完面层后应喷水养护。滴水线（槽）：在檐口、窗台、窗桅、雨篷、阳台、压顶和突出墙面等部位，上面应做出流水坡度，下面应做滴水线（槽）。流水坡度及滴水线（槽）距外表面不应小于40mm，滴水线（又称鹰嘴）应保证其坡向正确。雨期抹灰工程应采取防雨措施，防止抹灰层终凝前受雨淋而损坏。(5)清理 工作完

88、成后清理现场的费用。抹灰工作完成以后应及时清理现场，要做到活完料净场地清，不准遗撒，并设专人定时进行场地清理，保持现场清洁。(6)样板 大面积施工前应先做样板，经鉴定合格，并确定施工方法后，再组织施工。样板应一直保留到抹灰工程竣工验收为止。(7)中小型机具 施工中用到的搅拌机、5mm及2mm孔径的筛子、铁锹，除抹灰工一般常用的工具外，还应备有软毛刷、钢丝刷、筷子笔、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、分格条、笤帚、锤子、錾子等抹灰全过程用到的工机具的磨损使用费用。搅拌机应使用带有漏电保护的开关箱，用完之后及时关闭电源并清洗机具。其他工机具用完之后及时清洗，放到指定位置，不得乱扔乱放。(8)做好成品保护

89、工作 抹灰时墙上的预埋件、线槽、盒、通风篦子、预留孔洞应采取保护措施，防止施工时灰浆漏入或堵塞，抹灰完成后应对墙面及门、窗口加以清洁保护窗口加以清洁保护，门、窗口原有保护层如有损坏的应及时修补确保完整直至竣工交验(9)管理费 施工现场管理人员的工资。(10)利润 扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.10.2外墙保温(1)材料运输 逐墙计算保温板、砂浆用量，避免二次运输和材料浪费，运输应保持运输工具和所经过路线的地面干净，不能有溢灰、掉灰。(2)脚手架搭设 施工时使用的外架子应提前准备好，横竖杆要离开墙面及墙角200250mm，以利操作。为减少抹灰接槎保证抹灰面的平整，

90、外架子应铺设三步板，以满足施工要求。为保证外墙抹水泥的颜色一致，严禁采用单排外架子。严禁在墙面上开凿孔洞。(3)脚手架拆除 按照技术部门提供的经过审批的脚手架拆除安全方案拆除架子，注意遵循先搭的后拆，后搭的先拆的原则，拆除架子时要轻拆轻放，拆除后及时清除，材料码放整齐，做好成品保护工作。(4)外墙保温人工费 基层墙体处理、弹线分格、排板、配专用粘结剂、粘贴挤塑板、钻孔及安装固定件、挤塑板打磨找平等工序的劳务人工费用。 基层处理：要先将墙面缺棱掉角、凹凸不平较严重处喷水湿润，刷掺界面剂的水泥浆一道，随后用13水泥砂浆抹平，垂直度、平整度应满足规范要求及保温板粘贴要求。弹线分格：按挤塑板规格要求进

91、行分段分格弹线，同时亦可进行保温板粘贴标准点的工作，以控制面层出墙尺寸及垂直、平整。排版：根据大样图及墙面尺寸进行横竖向排板，以保证保温板缝隙均匀，符合规范要求；保温板接缝采用密缝。配置专用粘结剂：将干混砂浆：水5：1的比例（重量比） 放置桶内用电动工具搅拌不少于五分钟，直到搅拌均匀，稠度适中为止。粘贴挤塑板：粘贴挤塑板施工前要根椐图纸尺寸，核实结构实际情况，按照保温板的规格尺寸，及排板所放的线进行粘贴，粘贴时基层应干净干燥，表面平整。将配置好的专用粘结剂，涂抹在挤塑板的背面，粘结剂压实厚度约为3，可采用条式或条点式粘贴的方法。按标准板尺寸用抹子在每块挤塑板周边及中间，将抹好专用粘结剂的挤塑板

92、，根据挂线位置粘贴在基层上，并持续用力压紧一段时间，至粘结剂凝固，然后用2m靠尺压平操作，保证其平整度及粘贴牢固，板与板之间挤紧不得有缝隙。安装固定件：固定件在挤塑板粘贴8小时后开始安装并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔，孔径10，钻入基层墙体深度约为60固定件锚入基层墙体的深度约为50，以确保牢固可靠。固定件安装个数为4-6个/，自功螺丝应拧紧，塑料膨胀钉的钉帽应比挤塑板的表面略低一些，确保塑料膨胀钉尾部回拧，使其与基层墙体充分锚固。挤塑板打磨：挤塑板接缝不平处应用粗纱纸打磨，动作要轻，不要沿着与挤塑板平行的方向打磨。打磨后及时将挤塑板碎屑及浮灰用刷子清理干净。完活后的保温

93、板垂直度、平整度应符合规范要求的允许偏差；阴阳角方正、垂直。抹保温砂浆：聚苯板保温层完成，并检查验收后，进行保温砂浆抹灰施工。施工时将网格布压入底层聚合物砂浆内，然后用抹子由中间向四周把网格布赶平，网格布弯曲的一面朝里。要求平整压实，严禁网格布皱褶；基层砂浆凝结前再抹面层砂浆，厚度控制在12毫米，仅以覆盖网格布，微见网格布轮廓为宜，面层砂浆切忌在一处不停地揉搓，防止空鼓。基层和面层总厚度不宜大于5毫米。门窗口四角和阴阳角部位所用的增强网格布随即压入砂浆中(5)抹抗裂砂浆 抹抗裂砂浆同时压入玻纤网布：抹抗裂砂浆必须在保温砂浆充分固化后，有一定强度后进行，一般在晾制7d后或用手按不动表面的情况需下

94、进行。抹第一遍抗裂砂浆，用铁抹子在保温层上抹抗裂砂浆，厚度要求2.5mm，不得漏抹，在刚抹好的砂浆上用铁抹子压入裁好的耐碱网布，要求耐碱网布竖向铺贴并全部压入抗裂砂浆内。耐碱网布不得有干贴现象，粘贴饱满度应达到100%，搭接宽度不应小于50mm，严禁干茬搭接。保持阴阳角处的方正和垂直度；第二遍抗裂砂浆施工，待前一遍抗裂砂浆表面修水后，在已固定好的玻纤网的抗裂砂浆层面上，满批抗裂砂浆一遍，厚度控制在0.5mm；覆盖玻纤网表面，抗裂砂浆的总厚度3mm为宜。(6)清理 工作完成后清理现场的费用。落地灰及挤塑板废料即使回收、处理，施工现场做到工完料净，并设专人定时进行场地清理，保持现场清洁。(7)样板

95、 室内大面积施工前应确定施工方案，先做样板间，经鉴定合格后再正式施工。样板应严格按照施工规范的规定施工，必须严格按照规范规定的检查方法进行检查，必须满足规范规定的质量要求。样板间应一直保留到涂料工程竣工验收为止。(8)中小型机具 施工中用到的刮板、抹子、羊毛滚刷、灰刀、电钻（带搅拌桨）、配料桶等刮腻子全过程用到的工机具的磨损使用费用。电钻应使用带有漏电保护的开关箱，用完之后及时关闭电源并清洗机具。其他工具用完之后及时清洗，放到指定位置，不得乱扔乱放；残余料浆应倒放到指定位置，不得乱仍乱倒，以免污染。(9)做好成品保护工作 施工时首先要清理好周围环境、防止尘土飞扬而影响装饰质量，工作完成后的应保

96、护好墙面，严禁磕碰、污染墙面。(10)管理费 施工现场管理人员的工资。(11)利润 扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.10.3外墙涂料(1)材料运输 运输涂料时，应逐区域计算涂料用量，避免二次运输和材料浪费，垂直运输时应有相应的安全措施。(2)脚手架搭设 施工时使用的外架子应提前准备好，横竖杆要离开墙面及墙角200250mm，以利操作。为减少涂料接槎保证涂料面的平整，外架子应铺设三步板，以满足施工要求。为保证外墙刷涂料的颜色一致，严禁采用单排外架子。严禁在墙面上开凿孔洞。(3)脚手架拆除 按照技术部门提供的经过审批的脚手架拆除安全方案拆除架子，注意遵循先搭的后拆，后

97、搭的先拆的原则，拆除架子时要轻拆轻放，拆除后及时清除，材料码放整齐，做好成品保护工作。(4)墙面刮腻子：按工程质量要求标准、基层的平整度的要求满刮腻子，刮完后用砂纸磨平磨光，表面平整光滑，阴阳角顺直清晰，腻子要坚实牢固，门窗管线交界无污染。(5)粉刷底漆：涂刷涂料前检查基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷，如有缺陷及时处理整改。涂刷前做好弹线工作，弹线必须严格按标高控制好，必须保证建筑物四周交圈，分隔必须平直、光滑、粗细一致等；粉刷之前应材料搅拌均匀；涂刷时应先小面后大面，自上而下施工，涂刷时用排笔涂刷，使用新排笔时，将排笔上的浮毛和不牢固的毛处理掉，以免影响涂刷面漆和外观效果。(6)粉刷面漆：同第一

98、遍要求一样，使用前应充分搅拌，施工要求涂刷均匀，施工后应达到色泽一致，无流挂、漏底，阴阳角处无积料。(7)清理 工作完成后清理现场的费用。涂刷涂料工作完成以后应及时清理现场，要做到活完料净场地清，不准遗撒，保持地面、门窗的干净，并设专人定时进行场地清理，保持现场清洁。(8)样板 室内大面积施工前应确定施工方案，先做样板间，经鉴定合格后再正式施工。样板应严格按照施工规范的规定施工，墙面应平整光滑、棱角顺直，颜色均匀一致，无返碱、咬色，无流坠、疙瘩，无砂眼、刷纹。样板间应一直保留到涂料工程竣工验收为止。(9)中小型机具 施工中用到的铁锹、擦布、胶皮刮板、钢片刮板、腻子托板、扫帚、小桶、排笔、刷子等

99、刷涂料全过程用到的工机具的磨损使用费用。工机具用完之后及时清洗，放到指定位置，不得乱扔乱放。(10)做好成品保护工作 涂料施工过程中，工完场清，及时对散落的、污染到门窗、玻璃的涂料加以清理；不得在装饰成品上涂写、敲击、划痕(11)管理费 施工现场管理人员的工资。(1)利润 扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.10.4外墙面砖(1)材料运输 运输面砖时，应逐区域计算面砖、砂浆用量，避免二次运输和材料浪费，垂直运输时应有相应的安全措施。(2)脚手架搭设 施工时使用的外架子应提前准备好，横竖杆要离开墙面及墙角150200mm，以利操作，外架子应铺设三步板，以满足施工要求。，

100、严禁采用单排外架子。严禁在墙面上开凿孔洞。(3)脚手架拆除 按照技术部门提供的经过审批的脚手架拆除安全方案拆除架子，注意遵循先搭的后拆，后搭的先拆的原则，拆除架子时要轻拆轻放，拆除后及时清除，材料码放整齐，做好成品保护工作。(4)贴墙面砖人工费 清理基底、弹线、排砖、贴标志砖、镶贴、擦缝、清理等工序的劳务人工费用。基层处理：首先将凸出的混凝土剔平，将底面浇水润湿，然后刷素水泥浆，再抹1:3水泥砂浆(体积比)，用木搓板压实搓毛。如果结构施工中使用脱模剂，混凝土面需用10%火碱液清洗，以防基层空鼓。排砖、弹线分格：画排砖图，按内墙砖规格(尺寸很多)结合基体尺寸进行排砖、弹线分格。贴标志砖：标志点是

101、用废面砖用水泥砂浆粘贴在找平层上，按此拉通线或用靠尺板作为铺贴面砖的控制点。注意标志点贴完，有强度后进行一次预检。控制点必须符合设计和规范规定的厚度要求。镶贴：镶贴面砖以前，墙面要提前润湿好，瓷砖要在施工前浸水，浸水时间不少于2h，然后取出晾至手按砖背无水迹方可贴砖。镶贴用砂浆符合规范要求，施工环境温度最低在5以上，注意边角满浆，瓷砖就位后用次木柄轻轻敲击砖面，使之与邻面平。粘贴810块，用靠尺板检查表面平整。从最下两排砖的位置稳好靠尺，竖缝用水平尺吊垂直，上口拉水平通线。贴砖后要检查瓷砖上口灰缝是否饱满，不饱满一定要先喂灰饱满，采用塑料卡子，以确保灰缝通顺，随贴随将缝口的灰浆划出。待面砖贴好

102、24h后，用白水泥浆涂满缝隙，再用棉砂蘸浆将缝隙擦平实，待稍有强度，用镏子勾缝。保证平滑凹缝l2mm，但必须一致。缝馏完后要浇水养护。清洗：待嵌缝材料硬化后再清洗表面，必要时用布或棉纱头蘸稀盐酸擦洗一遍，再用清水冲洗一遍。贴砖完活后应表面平整、洁净、接缝应平直、光滑、灰缝饱满，阴阳角方正。(5)中小型机具 施工中用到的砂浆搅拌机、切割机、云石机、手电钻、冲击电钻、橡皮锤、铁铲、灰桶、铁抹子、靠尺、塞尺、托线板、水平尺等贴砖全过程用到的工机具的磨损使用费用。电器机具必须专人负责，必须有安全可靠的接地装置，电器机具必须设置安全防护装置。电动机具应定期检查、维护。工机具用完之后及时清洗，放到指定位置

103、，不得乱扔乱放。(6)清理 工作完成后清理现场的费用。贴砖工作完成以后应及时清理现场，要做到活完料净场地清，不准遗撒，并设专人定时进行场地清理，保持现场清洁。(7)样板 大面积施工前应确定施工方案，先做样板间，经鉴定合格后再正式施工。样板应严格按照施工规范的规定施工，必须严格按照规范规定的检查方法进行检查，必须满足规范规定的质量要求。样板间应一直保留到涂料工程竣工验收为止。(8)做好成品保护工作 镶贴好的面砖应有切实可靠的防止污染的措施，同时要及时清擦干净残留在门窗框、扇上的砂浆，灰层在凝结前应防止风干、水冲、撞击和振动。注意其他专业施工时，不要破坏现有成品。(9)管理费 施工现场管理人员的工

104、资。(10)利润 扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.10.5外墙石材(1)材料运输 从材料堆放场地运输到施工房间的费用。运输时逐房间计算出木方、衬板、面板等各种材料的用量，避免二次运输和材料浪费，运输时应保持材料不被损坏，房间内运输时不能磕碰墙面、门窗。(2)脚手架搭设 施工时使用的外架子应提前准备好，横竖杆要离开墙面及墙角150200mm，以利操作。外架子应铺设三步板，以满足施工要求，严禁采用单排外架子。严禁在墙面上开凿孔洞。(3)脚手架拆除 按照技术部门提供的经过审批的脚手架拆除安全方案拆除架子，注意遵循先搭的后拆，后搭的先拆的原则，拆除架子时要轻拆轻放，拆除后

105、及时清除，材料码放整齐，做好成品保护工作。(4)干挂龙骨人工费 根据墙面花岗岩的分格尺寸要求绘制立面分格图，施工时根据分格图在墙面上弹出分格线，并对饰面石料规格下料加工。基层清理、弹线分格、龙骨制配与安装、石材下料安装、安装连接铁及插入钢销、嵌缝打胶等工序的劳务人工费用。基层处理：先在墙上布置钢骨架，水平方向的角钢必须焊在竖向角钢上弹线分格：按设计要求在墙面上弹出控制网，由中心向两边弹放，应弹出每块板的位置线和每个挂件的具体位置。膨胀螺栓安装：按照放线的位置在墙面上打出膨胀螺栓的孔位，孔深以略大于膨胀螺栓套管的长度为宜。埋设膨胀螺栓并予以紧固，最后用测力扳手检测连接螺母的旋紧力度。干挂龙骨：安

106、装时，先在主体结构表面，按水平间距800mm，弹纵向垂直线。然后将槽钢沿纵向垂线进行布置。布置完毕后，在槽钢两侧按竖向间距1500mm，确定固定点（膨胀螺栓）位置，并用电锤钻16圆孔（固定50505角钢），切成100mm左右作角码连接件。在角码连接的一侧用台钻钻12.5圆孔与固定点（膨胀螺栓）安装固点，同时将连接件与主龙骨进行连接安装并焊接。待主龙骨安装完毕后，按石材竖向分格尺寸在主龙骨表面，弹出水平次龙骨定位线，再将50505角钢与主龙骨连接安装并焊接。(5)粘贴（干挂）石材人工费石材钻孔或切槽：采用销钉式挂件和挂钩式挂件时，可用冲击钻在石材上钻孔。采用插片式挂件时可用角磨机在石材上切槽。为

107、保证所开孔、槽的准确度和减少石材破损，应使用专门的机架，以固定板材和钻机等。挂件和石材安装：在安装膨胀螺栓的同时将直角连接板固定，然后安装锚固件连接板，在上层石材底面的切槽和下层石材上端的切槽内涂胶，石材就位，使插片进入上、下层石材的槽内，调整位置后拧紧连接板螺栓。拼接缝的填塞与封闭：石材安装完毕后，经检查无误，清扫拼接缝后即可嵌入橡胶条或泡沫条。然后打勾缝胶封闭。注胶要均匀，胶缝应平整饱满，亦可稍凹于板面。为保证拼缝两侧石材不被污染，应在拼缝两侧的石板上贴胶带纸保护，打完胶后再撕掉。擦缝及饰面清理：石材安装完毕后，清除所有的石膏和余浆痕迹，用麻布擦洗干净。并按石材的出厂颜色调成色浆嵌缝，边嵌

108、边擦干净，以更缝隙密实均匀、干净颜色一致。(6)中小型机具 电动机具应使用带有漏电保护的开关箱，使用前进行试运转，用完之后及时关闭电源，定期检查保养。其他工机具用完之后及时清洗，放到指定位置，不得乱扔乱放。(7)清理 工作完成后清理现场的费用。干挂石材工作完成以后应及时清理现场，要做到活完料净场地清，剩余的材料应放到指定的位置另作他用或处理，并设专人定时进行场地清理，保持现场清洁。(8)样板 大面积施工前应根据设计要求和规范绘制大样图，并先做样板，样板经验收合格后才能大面积进行作业，样板应严格按照施工规范的规定施工，必须严格按照规范规定的检查方法进行检查，必须满足规范规定的质量要求。样板间应一

109、直保留到工程竣工验收为止。(9)做好成品保护工作 安装好的石板应有切实可行可靠的防止污染措施；要及时清擦残留在门窗框、玻璃和金属饰面板上的污物，特别是打胶时在胶缝两侧宜粘贴保护膜，预防污染；饰面完活后，易磕碰的棱角处要做好成品保护工作，其他工种操作时不得划伤和碰坏石材；拆改架子和上料时，注意不要碰撞干挂石材饰面板；施工中环氧胶未达到强度不得进行上一层的施工，并防止撞击和振动。(10)管理费 施工现场管理人员的工资。(11)利润 扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.11室外工程2.4.8.11.1台阶(1)材料运输：若为砖砌台阶，包含施工过程中的水平和垂直运输费用。由项

110、目经营人员按配合比和稠度计算所需材料量运至现场搅拌站搅拌，拌制完成报项目负责人检验合格后方可使用，所用材料必须是经监理或相关单位负责见证取样，并签字认可的，由项目经营人员逐个台阶计算所需砌筑砂浆用量和砌体用量以及垫层所用材料量，分批运至使用现场，砂浆随拌随用，禁止用过夜砂浆。若为砼台阶，包含施工过程中的水平和垂直运输费用。由项目经营人员按混凝土强度和配比计算所需材料量运至现场搅拌站搅拌，拌制完成报项目负责人检验合格后方可使用，若用商品混凝土，则可直接运至使用现场。所用材料必须是经监理或相关单位负责见证取样，并签字认可的，由项目经营人员逐个台阶计算所需砼用量以及垫层所用材料量，分批运至使用现场。

111、砼强度要经过测试和检验，方能进行应用。(2)灰土垫层依据经技术部门、监理审批通过的专项施工方案，包含基础、垫层施工，办隐检手续等，要求达到验收标准。(3)样板施工若为砖砌台阶，严格按照经技术部门、监理审批通过的专项施工方案，遵循工艺标准，进行样板台阶砌筑和处理，先基础、垫层施工，并办完隐检手续，再砌筑台阶，最后做面层的顺序，要求达到验收标准。若为砼台阶，严格按照经技术部门、监理审批通过的专项施工方案，遵循工艺标准，进行样板台阶浇筑和处理，先基础、垫层施工，并办完隐检手续，再处理浇筑面，最后做面层的顺序，要求达到验收标准。(4)砖砌台阶（砼台阶）若为砖砌台阶，依据样板施工标准，严格按规范和工艺标

112、准，进行其他台阶砌筑，包含基础、垫层表面弹轴线及墙身线，立皮数杆、台阶砌筑等，现场负责人及施工人员必须全力配合和服从项目部检查。项目验收合格后形成记录。还要做好成品保护工作。现场做到活完料净场地清，减少材料运输和现场堆放。如达不到要求返工费用自行承担并承担浪费的材料费用。若为砼台阶，依据样板施工标准，严格按规范和工艺标准，进行其他台阶浇筑，包含混凝土浇筑、振捣、养护等，现场负责人及施工人员必须全力配合和服从项目部检查。项目验收合格后形成记录。还要做好成品保护工作。现场做到活完料净场地清，减少材料运输和现场堆放。如达不到要求返工费用自行承担并承担浪费的材料费用。(5)台阶面层台阶砌筑完成后或浇筑

113、并养护达到强度标准时，根据设计要求、施工工艺、施工规范等，做好台阶面层。若为水泥砂浆面层，则包含基层处理和面层施工，水泥砂浆面的强度等级及配合比要达到规定的设计要求。面层厚度符合设计要求。若为石材面层，则包含基层处理、弹线、刷水泥素浆及辅砂浆结合层、铺砌石材板块、灌缝、擦缝、打蜡等，要求达到验收标准。做好成品保护工作，现场做到活完料净场地清，减少材料运输和现场堆放。如达不到要求返工费用自行承担并承担浪费的材料费用。(6)清理包含台阶施工前和施工后的场地清理若为砼台阶还包含砼表面杂志油污等的清理。(7)管理费包含承包人和现场负责人工资，检验材料质量和成品自检费用，所有均需做详细的记录，且形成纸质

114、文件。工人在进入施工现场的那一刻起，必须严格遵守法律法规，现场的各项规定，不得有任何影响施工进度的行为，不得在未经项目管理人员的同意下，将项目上的任何物品带离现场，不得将与本工程无关的人员带入现场，除非获得项目管理人员的批准。 (8)利润：扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.11.2散水工程(1)材料运输：包含施工过程中的水平和垂直运输费用。由项目经营人员按混凝土强度和配比计算所需材料量运至现场搅拌站搅拌，拌制完成报项目负责人检验合格后方可使用，若用商品混凝土，则可直接运至使用现场，所用材料必须是经监理或相关单位负责见证取样，并签字认可的，由项目经营人员逐个台阶计算所

115、需砼用量以及垫层所需材料量，分批运至使用现场。(2)灰土垫层：依据经过技术部门、监理审批通过的专项施工方案，进行垫层施工，办隐检手续等，还包括按照设计要求挂线找规矩，要求达到验收标准。(3)样板施工：严格按照经技术部门、监理审批通过的专项施工方案，遵循工艺标准，进行样板散水施工，先垫层施工，并办完隐检手续，再挂线找规矩，复验散水尺寸，再进行砼施工，最后做面层处理的顺序，要求达到验收标准。(4)砼散水：依据样板施工标准，严格按规范和工艺标准，进行其砼散水施工，包含砼施工前复验散水尺寸，混凝土浇筑、振捣、养护，分格缝设置，变形缝设置以及与墙身交接处的填缝处理等，现场负责人及施工人员必须全力配合和服

116、从项目部检查。项目验收合格后形成记录。还要做好成品保护工作及洒水养护工作。现场做到活完料净场地清，减少材料运输和现场堆放。如达不到要求返工费用自行承担并承担浪费的材料费用。(5)清理：包含散水施工前和施工后的场地清理和砼表面杂志油污等的清理。(6)管理费：包含承包人和现场负责人工资，检验材料质量和成品自检费用，所有均需做详细的记录，且形成纸质文件。(7)利润：扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.11.3坡道(1)材料运输：包含施工过程中的水平和垂直运输费用。由项目经营人员按混凝土强度和配比计算所需材料量运至现场搅拌站搅拌，拌制完成报项目负责人检验合格后方可使用，若用商

117、品混凝土，则可直接运至使用现场，所用材料必须是经监理或相关单位负责见证取样，并签字认可的，由项目经营人员逐条坡道计算所需砼用量、面层材料用量以及垫层所需材料量，分批运至使用现场。(2)灰土垫层：依据经过技术部门、监理审批通过的专项施工方案，进行垫层施工，办隐检手续等，还包括按照设计要求挂线找规矩，要求达到验收标准。(3)样板施工：严格按照经技术部门、监理审批通过的专项施工方案，遵循工艺标准，进行样板坡道施工，先垫层施工，并办完隐检手续，再挂线找规矩，再进行砼施工，最后做面层处理的顺序，要求达到验收标准。(4)坡道施工：依据样板施工标准，严格按规范和工艺标准，进行其砼坡道施工，包含混凝土浇筑、振

118、捣、养护，分格缝设置，现场负责人及施工人员必须全力配合和服从项目部检查。项目验收合格后形成记录。还要做好洒水养护工作。(5)水泥砂浆面层或石材面层坡道浇筑并养护达到强度标准时，根据设计要求、施工工艺、施工规范等，做好坡道面层。若为水泥砂浆面层，则包含基层处理和面层施工，水泥砂浆面的强度等级及配合比要达到规定的设计要求。面层厚度符合设计要求。若为石材面层，则包含基层处理、弹线、刷水泥素浆及辅砂浆结合层、铺砌石材板块、灌缝、擦缝、打蜡等，要求达到验收标准。做好成品保护工作，现场做到活完料净场地清，减少材料运输和现场堆放。如达不到要求返工费用自行承担并承担浪费的材料费用。(6)清理：在施工前清理原地

119、面油污与杂质，修补孔洞、地面打磨平整，施工完成后将面层清理干净，需要维护的要做好维护措施。(7)管理费：包含承包人和现场负责人工资，检验材料质量和成品自检费用，所有均需做详细的记录，且形成纸质文件。 (8)利润：扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.12其他工程(1)材料运输：包含内容有水泥、砂石料、外加剂等原材料从材料堆放区至搅拌区的运输；成品材料从材料堆放区或搅拌区至施工操作面的二次倒运及运输。块料材料在运输工程中要轻拿轻放，避免磕碰损坏，以便降低材料损耗。(2)人工费：依据室内50标高线和踢脚高度，弹出水平线，比保证踢脚线上口平直；踢脚基底有抹灰时，底层砂浆和面层

120、砂浆应份两次抹成，踢脚基底无抹灰时，水泥踢脚应一次抹成；底层抹灰时，依据弹出的水平线，吊垂直线确定踢脚板抹灰厚度，然后拉通线、套方、贴灰饼、抹水泥砂浆，用刮尺刮平、搓 平整。底层砂浆抹好，硬化后，上口拉线贴粘靠尺，抹水泥砂浆，用灰板托灰，木抹子往上抹灰，再用刮尺板紧贴靠尺垂直地面刮平，用铁抹子压光，阴阳角、踢脚板上口用角抹子溜直压光。块料踢脚板在粘贴前，应将基底水泥砂浆分层打底刮糙，刮糙面与墙面的粉刷面基本一致，待刮糙层硬结后才可镶贴踢脚板，在粘贴前，踢脚板材要浸水后阴干；块料踢脚铺设时应在房间墙面两端头阴角处各贴一块板，出墙厚度和高度应符合设计要求，以此砖上棱为标准挂线，开始铺贴，砖背面朝上

121、抹粘结砂浆，使砂浆粘满整块砖为宜，及时粘贴在墙上，板上棱要跟线平齐，立即拍实，随之将挤出的砂浆刮掉；施工完成后，要保证踢脚板阴阳角处平直、勾缝处清洁美观、表面接缝平整均匀，高度一致，结合牢固，出墙厚度满足规范要求。(3)清理：施工前的清理工作，踢脚施工前要将基层处的灰尘、污物等清理干净，并洒水湿润，保证粘接效果；施工完成后，要将操作面及时清理干净，做到活完料清；块料踢脚粘贴完成后，要及时擦拭干净，保证整体效果。(4)样板：依据标高控制线和厚度控制点制作样板间或样板层，保证表面平整度、上口平直度和踢脚厚度符合要求。作为劳务发包人验收和劳务承包人施工的标准。(5)管理费：包含内容有管理人员工资；管

122、理人员要实行现场管理，管理人员的姓名、人数、联系方式等资料必须报劳务发包人存档。若管理人员无故不在现场，劳务发包人将扣除相应管理费用；管理人员要监督各工序施工，保证工程质量，对劳务发包人负责；管理人员要服从劳务发包人进度安排，配合劳务发包人验收等工作。 (6)利润：扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.12.1栏杆扶手 (1)材料运输：栏杆、扶手及预埋铁件等材料从材料堆放区至施工操作面的运输。运输过程中要轻拿轻放，保证材料不磕碰损坏，保证已完成的墙面、地面和门口不损坏。 (2)栏杆安装：安装栏杆前应先做预埋件，预埋件的安装只能采用后加埋件做法，其做法是采用膨胀螺栓与钢板

123、来制作后置连接件，先在土建基层上放线，确定立柱固定点的位置，然后在楼梯地面上用冲击钻钻孔，再安装膨胀螺栓，螺栓保持足够的长度，在螺栓定位以后，将螺栓拧紧同时将螺母与螺杆间焊死，防止螺母与钢板松动。扶手与墙体面的连接也同样采取上述方法；预埋件完成后应进行找位和放线，由于后加埋件施工，有可能产生误差，因此，在立柱安装之前，应重新放线，以确定埋板位置与焊接立杆的准确性，如有偏差，及时修正；安装立柱，焊接立柱时，需双人配合，一个扶住钢管使其保持垂直，在焊接时不能晃动，另一人施焊，要四周施焊，并应符合焊接规范。 (3)扶手安装：包含内容有安装扶手的固定件位置、标高、坡度找位校正后，弹出扶手纵向中心线。按

124、设计扶手构造，根据折弯位置、角度，划出折弯或割角线。楼梯栏板和栏杆顶面，划出扶手直线段与弯头、折弯段的起点和终点的位置；连接预装，预制木扶手须经预装，预装木扶手由下往上进行，先预装起步弯头及连接第一跑扶手的折弯弯头，再配上下折弯之间的直线扶手料，进行分段预装粘结，粘结时操作环境温度不得低于5；扶手固定，分段预装检查无误，进行扶手与栏杆（栏板）上固定件，用木螺丝拧紧固定，固定间距控制在400mm以内，操作时应在固定点处，先将扶手料钻孔，再将木螺丝拧入，不得用锤子直接打入，螺帽达到平正；整修，扶手折弯处如有不平顺，应用细木锉锉平，找顺磨光，使其折角线清晰，坡角合适，弯曲自然、断面一致，最后用木砂纸

125、打光。 (4)油漆：木扶手安装完成后应进行刷漆，并进行保护措施，避免人为磕碰和受潮变色。 (5)样板：依据图纸和施工方案，做出样板层，样板层要符合图纸要求并达到规范标准。样板层作为劳务发包人验收和劳务承包人施工的标准。(6)管理费：包含内容有管理人员工资；管理人员要实行现场管理，管理人员的姓名、人数、联系方式等资料必须报劳务发包人存档。若管理人员无故不在现场，劳务发包人将扣除相应管理费用；施工完成后，操作面要及时清理，达到活完料清；管理人员要监督各工序施工，保证工程质量，对劳务发包人负责；管理人员要服从劳务发包人进度安排，配合劳务发包人验收等工作。 (7)利润：扣除人工、材料、机械等成本后劳务

126、承包人应得的费用。2.4.8.12.2窗台板(1)材料运输：将窗台板运到窗台前，摆放整齐。(2)窗台抹灰：按照立面、平面、底面、侧面的顺序进行抹灰。(3)窗台粘贴石材：加工制作窗台板尺寸正确,表面平直光滑,颜色一致、楞角方正无缺陷;木制窗台板和不得露钉帽,应无戗槎,刨痕、毛剌、锺印等缺陷。 2、窗台板安装位置正确,割角整齐,接缝严密,平直通顺。窗台板出墙尺寸一致;暖气罩凹进台板尺寸一致。(4)清理：安装好的成品应加保护措施,防止施工杂物污染成品。(5)放大样：依据施工方案，放大样经劳务发包人验收合格后封样保存，并作为劳务发包人检查验收和劳务承包人施工的标准。(6)管理费：劳务承包人现场管理人员

127、必须实行现场管理，管理人员的姓名、人数、联系方式等资料必须报劳务发包人存档。若管理人员无故不在现场，劳务发包人将扣除相应管理费用。(7)利润：扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。2.4.8.12.3门窗工程1、材料运输：从仓库或存放点运门窗施工操作面的过程。搬运时须格外小心，避免门窗受到磕碰；在进入室内后运输应注意避免磕碰墙面、窗台、口角等部位，做好成品保护工作。因为运输造成的墙面、窗台、口角等部位的损坏，应损坏班组或个人进行修复，费用由损坏班组负责。2、门窗制作：下料时，矩形门窗要掌握通长、横向截断，其他形状的门窗制作时需放大样，杆件制作时应留足加工余量；刨削需平整光滑、凿眼尺

128、寸正确，组装时要保证各杆件在同一个平面内，矩形对角线相等，其他形状与大样重合。要确保各杆件之间的连接强度。留好扇与框之间的配合余量和框与洞的间隙余量。制作完成后应加上相应支撑连接，以免扭曲变形。3、门窗安装（含锁及配件）：将框塞入洞口，根据图纸要求的位置及标高，用垫块将框临时固定，框中线与洞口中线对齐，调整标高，保证上下一条线，左右一水平。重点调整下框的水平及立框的垂直度和角方正。(推荐使用自制1m左右的木方尺，但必须每天校正其准确性)，待各项均符合要求后，用涨栓固定。4、刷油漆 ：首先将框及门窗扇清理干净，根据施工图纸及劳务发包人的要求，分层进行刷漆，保证外观的平整光亮。最后通过劳务发包人及

129、监理的验收合格为止。5、放大样（样板）：大面积施工前，应根据设计要求和规范的要求做施工样板，样板应严格设计要求的类型、开启方向、颜色制作施工，样板经检查合格后方可大面积施工。样板应保留到门窗工程竣工验收。6、管理费：施工现场管理人员的工资。7、利润：扣除人工、材料、机械等成本后劳务承包人应得的费用。6）安全文明施工达到 安全文明工地标准：将现场所有垃圾清理至劳务发包人指定的封闭垃圾池内，不负责外运（费用已含在平米单价内）。施工区域内的清扫。迎接政府、建设单位、劳务发包人总部等各种检查进行的突击性清理，材料堆码、工完场清、配合劳务发包人CI标识、安全标识进行刷油漆等工作内容。任何部位的安全防护均

130、采用钢管防护支撑体系。场外生活区按照劳务发包人划分的文明施工责任区进行及时清理、维护，满足 安全文明工地要求；7）其它：起重机料斗的制作、场内所有材料转运、场内装卸车；模板等材料搭设的加工房用工、地泵沉淀池修筑用工；现场围墙修建、道路硬化、水电设备管线的安装和布设等临建用工；劳务发包人办公和劳务承包人宿舍、厕所、食堂内的设施等全部临设建设及相关的人工用工；8）配备足够本工程所必需的现场管理人员 人，并在项目部备案（技术负责人、测量员、钢筋工长、各专业工长、安全员、材料员）及各持上岗证的特殊工种（试验工、安全工、焊工、电工、机操工、机修工、塔吊信号工、测量工等作业工人及各种辅助工种人员）；9）为

131、了质量、工期、施工便利或其他因素而采用的各种措施（含雨季施工排水覆盖措施、节假日施工等因素）；10）由于劳务承包人失误所造成的返工及损失；11) 满足本工程质量目标、工期目标、现场安全文明施工等所发生的人工费用（材料除外），包含在固定综合单价中；12）该工程要求劳务承包人提供的辅料和中小型机具费用均包含在固定综合单价中。13）劳务承包人应在进场前自行办理施工手续，并缴纳 政府规定的民工工伤意外保险，综合保险。因劳务承包人原因未办理或未完成该类手续而导致的损失全部由劳务承包人承担，并另行赔偿因此给劳务发包人造成的损失；14）劳务承包人须对施工图遗漏的地方提前告知劳务发包人以达到顺利施工的目的；劳

132、务承包人应严格执行劳务发包人的施工组织设计，并按照要求编制详尽、切实可行的施工方案，报劳务发包人审批后实施； 15）劳务发包人提供施工用水、用电；消防设施由劳务承包人负责按照劳务发包人要求及有关规定提供和布置（主材由劳务发包人提供或劳务承包人经劳务发包人确认材质、价格后采购。劳务承包人进场后和劳务发包人签订施工用电协议书，劳务承包人生活区域全部用电的电费（每人每月 度电（只含生活用电），超出部分由劳务承包人负责）和施工用电安全自行负责。配电箱配置齐全后，由劳务承包人负责保管及使用，发现缺损由劳务承包人赔偿，使用完毕后交还劳务发包人；16）劳务承包人为满足所承诺的工期、质量要求，应随时按劳务发包

133、人指令无条件追加人员、设备、机具、辅材及安全设施投入，直至达到劳务发包人的要求为止。为达到上述要求，劳务承包人所追加的投入及采取的各种措施产生的费用已包含于综合单价中，现场不将另行签单增加任何费用；17）现场CI和安全文明等宣传标示、标牌的维护。18）施工过程中所需材料进场均由劳务发包人的质检员、材料管理员等项目管理人员及劳务承包人的各班组长共同验收后直接办理交接手续，交由劳务承包人负责保管，材料保管费已包含综合单价中。2.5劳务发包人有权随时对劳务承包人的工作进行监督、检查、控制，如发现劳务承包人对分包工程履约不力经劳务发包人指出仍无改正时，劳务发包人无须征求劳务承包人的意见另行采用招投标或

134、直接指定分包的方式分包该部分工程。另行分包该部分工程所发生的费用由劳务发包人确定，该部分费用从劳务承包人的劳务合同价款中扣除，并另行追加索赔。2.6工程开工前由劳务发包人提供 套原图。在工程施工过程中劳务承包人按劳务发包人要求提供所需填报的各种资料和报表。2.7 劳务承包人的现场组织管理应遵照劳务发包人的CI战略、ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSMS18000职业健康安全管理体系运作方式运行，劳务承包人应按照劳务发包人的要求编制质量保证体系、质量计划文件等，并报劳务发包人审批后方可实施；如在施工过程中出现质量问题，劳务发包人将向劳务承包人索赔所有的经济及工期上的

135、损失。2.8 劳务承包人应全面负责与施工有关的周围建筑物保护，如发生对该类建筑物的损伤，劳务承包人须全面负责所产生的损失及维修工作。2.9劳务承包人应有一定的资金筹措实力和筹措资金保证工程进度，因业主原因滞后 天内付款时，劳务承包人不得借故停工；因业主、劳务发包人原因造成停工，工期相应顺延，停工在 天内不得对劳务发包人进行费用方面的索赔，停工超过 天的部分双方另行商定对管理人员基本生活费的补偿办法和标准。2.10劳务承包人自行承担自身人员的交通、办公费用。2.11 劳务承包人负责保管自有及劳务发包人移交或是委托劳务承包人管理、使用的材料、机具、设备等，并保证其完好无缺。劳务承包人负责生产使用中

136、的安全及维护。2.12劳务承包人按照 有关规定承担自身的各类人身保险、施工设备保险。2.13劳务承包人负责处理封堵结构和二次结构施工时预留的安装洞口及管槽、线槽剔凿的修补所需的人工费用，处理墙面砼结构面垂直度、平整度的剔凿、修补直到满足规范要求的费用。2.14根据劳务发包人提供的标高、定位基准点、线、具体负责范围内的测量、抄平放线工作（主要技术由劳务发包人控制）。2.15劳务承包人应按照政府有关部门规定需交纳的各种规费费用。3、分包工作期限开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日总日历天数为： 天总工期根据现场和工程开工报告另行约定。3.1劳务承包人应严格按照合同工期完成承包的工作，单位工

137、程工期若达不到该要求（包括节点工期），劳务发包人将按每延后一天向劳务承包人收取工程劳务费 每天的违约金；若因业主或劳务发包人原因工程停工超过 天的劳务发包人需及时通知劳务承包人以便劳务承包人及时调整工人，停工 天内劳务发包人不做任何赔偿，超过 天劳务发包人承担租赁费且工期顺延。3.2劳务承包人应严格执行劳务发包人项目部根据实际情况制订的施工工期调整施工日计划和周计划，月计划及季计划。若劳务承包人不能按时完成周计划每一次处罚 元罚款，且必须在下一周抢回工期。若劳务承包人不能按时完成月计划每次处罚 元罚款，且必须在下月抢回工期。若劳务承包人不能按时完成季计划每次处罚 元罚款。劳务发包人将视为劳务承

138、包人无能力完成工作，劳务发包人有权将任何一部分单独分包，单独分包所发生的所有费用和因工期延误所造成的一切损失从劳务承包人工程款中扣除。3.3本合同价款视为劳务承包人已充分认识到为实现该工程工期、质量要求，结构复杂，节假日，特殊天气施工增加的施工难度及为达到此验收标准而付出的额外劳动，劳务承包人将不得为此另行索取任何费用。3.4本工程节假日期间不停工休假，由此发生的费用已经含在合同价款里。4、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）标准、规范及有关技术文件；（5）图纸及工程量清单；（6）其他 。5、标准规范除本工程总（分）

139、包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1） （2） 6、图纸劳务发包人应在劳务分包工作开工 天前，向劳务承包人提供与分包工程有关的图纸 套。 7、项目经理7.1 劳务发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ，职务： ，工程建造师（项目经理）证书号 。身份证号码： 。委托权限： 。7.2 劳务承包人委派的担任驻工地履行本合同的施工负责人为 ，职务： ，岗位证书号： ，身份证号码： 。委托权限： （附法人委托书）。本合同签订劳务公司法定代表人必须亲自到场签订。7.3劳务承包人委派的现场项目经理及其主要管理人员必须有承担类似工程的工作经验；劳务承包人任命的主要管理人员被劳务发包人接受后，

140、在合同履约过程中，劳务承包人无权更换，如因特殊原因需更换上述人员，须事先向劳务发包人提出申请并提交拟任命的管理人员的详细资料，经劳务发包人审查批准后方可更换，否则将被视为违约。擅自更换管理人员，违约金 元/人；法定代表人每月不少于两次现场检查；劳务负责人每月驻现场时间不少于22天，否则少一天处 元罚款；主要管理人员每月驻现场不少于26天，否则少一天处 元罚款。现场管理人员详见附件，如管理人员达不到 人或达到不到相应岗位水平，经更换还达不到发包人要求，经发包人项目部确认后，每人从管理费中扣除 元。如果在履约过程中，劳务发包人认为劳务承包人的管理人员不能胜任其工作，则有权要求劳务承包人更换，劳务承

141、包人应在10日内提交拟任命的管理人员的详细资料，经劳务发包人批准后更换。如劳务承包人在10日内未提交出新的人选，或两次提出的人选都不能令劳务发包人满意，将被视为劳务承包人违约，劳务发包人有权终止合同，劳务承包人还应赔偿劳务发包人的损失,这些损失包括但不限于重新选定分包单位产生的。7.4劳务承包人为本工程提供的施工管理人员为： 人并落实到人头。劳务承包人施工管理人员、作业人员及辅助人员（包括但不限于：材料员、电工、架子工、信号工、电焊工、机操工、机修工、配合试验工及其他各种配合工种）数量必须满足本工程质量、进度和安全需求以及劳务发包人要求。7.5劳务承包人提供满足施工需要的特殊工种，特殊工种必须

142、持证上岗，无证或持无效证件者，责令立即退场并处以相应的处罚。7.6在施工过程中，若劳务发包人认为劳务承包人人员素质或数量不能满足工程需求，双方商定劳务发包人有权要求劳务承包人在规定的时间内更换人员或增减人员。若劳务承包人在接到此类通知后，仍不能在规定时间内满足人员要求，劳务发包人将按所缺人数处罚。若劳务承包人更换后的人员素质或数量仍然不能满足施工需要，劳务发包人有权解除合同，责令劳务承包人退场。劳务承包人承担一切责任。 7.7春节及其他节假日期间，劳务承包人应严格按劳务发包人要求先满足施工的需要。若劳务发包人同意休假，劳务承包人休假的往返费用及休假期间所发生的费用也包含在合同单价中。8、质量标

143、准及现场管理标准8.1工程质量：按国家现行的建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2001、建筑工程施工质量评价标准GB/T 50375-2006、混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002、砌体结构工程施工质量验收规范GB 50203-2011、建筑装饰装修工程质量验收规范GB 50210-2001等其他国家及 省的有关规范、规程和规定。本工程必须达到 。安全文明施工要求： 。8.2施工过程中，劳务发包人管理人员按规定进行检查，劳务承包人现场负责人必须同时参加，劳务发包人有权要求劳务承包人对未满足要求的地方进行返工，凡劳务承包人施工质量不能满足规范要求而造成工程的返工，

144、返工所需一切费用均由劳务承包人承担，每发生一处一次此类返工事件，劳务发包人将对劳务承包人处以 元/次的违约金。8.3劳务承包人必须负责在施工过程按劳务发包人规定的时间对质量的缺陷进行修补，以达到规范要求。若劳务发包人通知劳务承包人后，劳务承包人不能在规定时间内对质量缺陷进行修补，劳务发包人可另行雇佣其他分包商进行修补，由此发生的费用劳务发包人直接从应付劳务承包人的款项中扣除，并处以 元/次的违约金。8.4确保本工程达到中华人民共和国现行工程施工质量验收标准和规范的合格标准，劳务发包人将按上述标准进行验收；若因劳务承包人原因竣工验收不能一次验收合格，劳务发包人将按劳务承包人劳务包干工程结算款的

145、%对劳务承包人进行处罚。8.5本合同价款视为劳务承包人已充分认识到为实现该工程质量标准而增加的施工难度及为达到此验收标准而付出的额外劳动，劳务承包人将不得为此另行索取任何补偿费用。8.6质量检查：8.6.1工程质量必须达到约定的 标准，质量等级依据现行的建筑工程质量评定标准。8.6.2劳务承包人必须按现行的工程施工规范、质量验收评定标准、设计图纸和其他有关规定要求精心组织施工，确保质量目标。达不到质量标准的部分，劳务承包人应按照劳务发包人要求返工。返工仍达不到质量要求的，劳务发包人可委托其他队伍完成，发生的费用由劳务承包人负责，直接从劳务承包人的劳务费中扣除，并处予 元的罚款。8.6.3 应认

146、真按照标准、规范和设计要求以及劳务发包人代表发出的指令施工，加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接受劳务发包人代表或委派人员、业主、监理和各级质检部门的检查，并为检查提供便利条件，并按照检查要求返工、修改、承担由自身原因导致的返工、验收的全部费用及责任。8.6.4隐蔽工程和中间验收。劳务承包人应在自检合格后，验收24小时前通知劳务发包人组织验收，验收合格并办理验收签字手续后方可进行隐蔽或继续施工。如果验收不符合质量要求，劳务承包人应按照整改要求进行整改和修复，整改合格后重新组织验收，返修费用由劳务承包人自己承担，工期不予顺延。未经验收不得进行隐蔽施工。强行施工每次罚款 元。9.材

147、料管理：9.1钢筋、砼用量由甲乙双方按图纸用量进行确认，劳务发包人按图纸用量进行供应，劳务承包人在施工中超出图纸用量部分按 从劳务费用中扣除。模板、周转料具按双方确认的施工方案计算用量，经双方确认后，劳务发包人按施工进度及劳务承包人提交的需求计划进行供应。超出双方确认用量部分由劳务承包人承担。包括损坏及丢失。9.2工程所用材料进场后由劳务承包人进行保管，按现场平面布置图和文明工地要求进行存放。9.3钢筋不能随意裁截，剩余料头必须分型号规格进行码放整齐。9.4浇注砼洒落应及时清理，做到工完料清。9.5模板、木方、架杆、架扣等周转料具应清理干净后分类进行码放，模板、木方必须起钉，模板、木方、架杆不

148、准长截短。9.6机械设备应按时按要求进行保养，班前班后检查，始终保持良好运行状态，不准带病进行作业，操作人员应具备相应上岗证书。9.7施工现场应做到工完料清，工完场地清，达到规范及文明工地要求。9.8工序之间交接应办理交接手续，上道工序不能给下道工序留下任何隐患。9.9劳务发包人应按照施工计划向劳务承包人提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件（具体表式见附件1）。9.10劳务承包人应妥善保管、合理使用劳务发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应按原价 进行赔偿，并承担因此造成的经济损失。9.11劳务承包人必须设专职材料员负责与劳务

149、发包人进行材料业务联系。材料员要求：该人员必须报劳务发包人备案，并提供项目经理委托书及本人身份证复印件。与劳务发包人材料交接需要有书面手续。9.12劳务发包人提供的材料：沙子、水泥、石子、砌体、模板、木方、各种型号的钢筋、钢板、预埋件原材等所需的全部主要材料。劳务发包人提供材料用量详见附表。9.13劳务承包人提供的机具及辅材：详见附表。9.14劳务承包人提供的材料质量必须满足本工程的使用要求，应主动报劳务发包人验收，否则由此引起的损失（材料、用工、工期）由劳务承包人负担。9.15劳务承包人进场后提供材料计划及相应的配模方案和钢筋配料单，所有配料单必须报发包人一份。9.16材料计划：其它材料不管

150、是哪一方提供，劳务承包人都必须提前一周提出书面需用计划（并提出建议采购的定尺长度）。9.17劳务承包人必须派专人看管场内劳务承包人施工用的材料，防止材料被偷盗。9.18材料进场：9.18.1所有材料进场时，由甲乙双方共同验收，劳务发包人将劳务发包人提供材料数量点交劳务承包人，同时填写料具交接单，劳务承包人负责交接后材料的使用和保管。9.18.2劳务承包人应积极参与材料外观质量的验收，同时亦可提出相关的意见和要求。9.18.3劳务承包人必须按照劳务发包人的要求，组织好施工现场的材料使用,以使施工现场达到安全文明工地要求。若劳务承包人无故拖延怠工，或以此要求增加费用，劳务发包人将委托其他承包商进行

151、此项工作，所发生的费用直接从劳务承包人结算款中扣除。9.19材料的使用管理9.19.1劳务承包人必须节约使用材料，杜绝各种形式的浪费。按照 劳务发包人将耗材承包给劳务承包人，劳务承包人承包工程所涉及的材料用量见下表。劳务承包人在施工过程中，应严格控制材料用量；按照节约有奖、超耗罚款的原则，材料节约和浪费相应的奖惩措施如下：奖励措施：节约5%以内，奖励所节约材料款的20%；节约在5%以上，奖励所节约材料款的50%；节约材料奖金为阶梯性奖励，最终奖励金额为以上2部分相加。奖金在劳务结算或者节点时与结算款一起发放给劳务承包人。惩罚措施：材料浪费超过下表材料数量部分，按超过数量的120%进行处罚。奖金

152、和罚款在月劳务结算或节点结算时,与劳务发包人付劳务承包人结算款时同时结算。结算单必须经项目经理、项目经营人员、经营部人员签字确认。附表序号材料名称规格型号材料数量9.19.2劳务发包人有权对劳务承包人任何浪费材料的现象进行处罚。任何材料的割锯，必须书面报劳务发包人工程部审核，否则除要求劳务承包人赔偿材料原值外，根据情节的轻重，给予劳务承包人 元/次的罚款。 9.19.3钢筋料头分类分型号按劳务发包人指定位置保存，由劳务发包人进行统一处理。9.19.4劳务承包人须正确使用原材料：1）劳务承包人应派 名材料员和各专项工长常住现场。钢筋原材料运输到现场后，劳务承包人负责组织卸车堆码，验收交接数量并负

153、责保管，劳务承包人完成翻样经劳务发包人确认后下料、现场加工、现场安装、绑扎及浇灌混凝土时的维护钢筋用工等，包括无论何种连接方式的机械连接辅料。因劳务承包人翻样下料错误或现场丢失钢筋或现场安装绑扎错误导致钢筋浪费或重新加工，劳务承包人必须赔偿钢筋材料费 。2）劳务承包人应节约使用钢筋，工程完工后，劳务发包人将对劳务承包人使用钢筋量进行核查，按图纸用量计算工程量，钢筋制作、成型加工、安装、绑扎等所有损耗量为 %；如果钢筋实际用量大于劳务发包人审核并认可后的图纸翻样量+损耗量（图纸翻样量的 %），则认为劳务承包人有浪费钢筋现象，劳务承包人应按浪费钢筋量业主认可的钢筋价格 %赔偿给劳务发包人；若钢筋有

154、节约，低于2%的部分,劳务发包人按节约钢筋量业主认可的钢筋价格 %进行奖励。9.19.5钢筋搭接和措施钢筋按图纸、规范要求施工，超出部分按浪费钢筋处罚。9.19.6技术要求：1）现场管理要求1、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌；2、按进度计划提交各专项施工方案中的报表、完整的原始技术经济资料，配合发包放对材料、机具、人工用量等数据的审核和审批；3、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；4、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周

155、转材料及其他设施；5、劳务分包人须服从发包人及工程师的指令。2）施工材料、设备1、劳务分包人应在接到图纸后7天内，向工程发包人提交材料、设备、构配件供应计划（具体表式见附件一）；经确认后，工程发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。2、劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。3、劳务分包人必须根据发

156、包方制定的施工组织设计和各专项施工方案的技术要求、数据，计划出各项辅材用量，并绘制大样图、配模图等报于发包方进行审核和审批，并按进度计划分批移交给劳务分包人。4、由发包方提供的辅材按高值易耗品、底值易耗品和非消耗品进行分类，目录如下：序号名称规格数量单位损耗率（%）分类1木方 m3 高值易耗品2木方 m3 高值易耗品3脚手板 m3 非消耗品4木胶合板 m2 高值易耗品5架扣 个 非消耗品6安全网 张 非消耗品7密目网 张 底值易耗品5、用于顶板和墙体的模板，在倒运和拆运过程中必须分类存放，不得混用，同一户型中的所有模板必须向上周转，用在同一户型内的相同位置，减少消耗。6、所有由发包人提供的辅材

157、，承包人必须合理使用和周转，在正常施工中产生的损坏和消耗必须及时向发包人登记，所有非正常损坏和丢失或非工程使用的，在承包人退场时在工程款中予以扣除 9.20材料退场： 9.20.1劳务承包人负责组织材料装车、材料现场上车（现场与劳务发包人共同厂家点数实际为准）。9.20.2若劳务承包人无故拖延怠工，或以此要求增加费用，劳务发包人将委托其他承包商进行以上工作，所发生的费用直接从劳务承包人劳务总包费中扣除。9.20.3材料退场时，劳务承包人应指派负责人及时与劳务发包人交接退场材料的数量、质量。若劳务承包人擅自不与劳务发包人交接退场材料的数量，则材料的盈亏数额以劳务发包人材料员统计数额为准。如劳务发

158、包人不通知劳务承包人配合退场材料点数所发生亏欠与劳务承包人无关。9.20.4周转料具租赁时间按合同工期，如因劳务承包人原因导致租赁时间超过合同工期，超出的租赁费用从利润和管理费中扣除。9.20.5劳务承包人材料人员应保持工作连续性，不得随意更换材料人员，保持帐务清晰，确因工作需要更换应经劳务发包人同意，做好自身帐务交换，对于因更换所造成的经济责任由劳务承包人承担。9.20.6 周转料具的损耗与回收10.施工安全与环境保护10.1劳务承包人进场前必须接受劳务发包人的入场教育。10.2劳务承包人严禁雇佣未成年人和身体不健康者，劳务发包人发现后除立即解雇外并向劳务承包人收取 元/人的违约金并承担相应

159、法律责任。劳务操作人员应为18-55周岁，身体健康，品行端正。因自身重大疾病发生的费用含在承包费中。10.3现场不允许发生打架、斗殴、赌博事件，每发生一次，罚款 元，从进度款中扣除。伤者的医药费、治疗费等全部费用由致使伤害的一方承担，并视情节严重情况，移交公安机关处理。10.4劳务承包人在施工过程中要严禁扰民问题的出现，若因劳务承包人原因引起的扰民问题, 由劳务承包人应承担扰民造成的一切损失,并向劳务承包人收取 元/次的违约金。10.5劳务承包人在施工过程中控制粉尘污染，如被政府有关部门警告则向劳务承包人收取 元/次的违约金。10.6劳务承包人人员在进行高空施工时要按高空作业的防范规定做好高空

160、坠落的防护措施及人身保护措施，如发现违规作业每次罚款 元，如发生安全事故一切后果有劳务承包人自己承担。10.7劳务承包人人员的生活污水、施工用水要统一排放到指定地点。10.8劳务承包人人员夜间施工要做好照明工作。10.9劳务承包人人员在施工过程中要注意触电及电源、电线的摆放与连接安全，严防发生火灾、触电事故。10.10对土堆、砂堆进行防护措施，以防刮风时造成尘砂土飞扬，劳务承包人应严格执行劳务发包人对此问题的处理及安排，如因劳务承包人执行不力，劳务发包人将向劳务承包人收取 元/次的违约金。10.11劳务承包人应按 有关规定做好安全教育、安全防护和防暑降温（包括为所属人员配备个人防护用品）等工作

161、，保证施工安全和人身安全；发生事故时，应积极采取有效措施防止损失扩大，并承担分包工程区域内发生安全事故的一切责任；同时劳务承包人应按规定立即书面报告劳务发包人及有关部门。安全文明施工要求：达到 安全文明标化工地的标准。安全文明施工费已含在此单价中,如乙方不能达到劳务发包人要求的 安全文明工地标准,结算时按 元每平方米从利润中扣除。11.临时设施11.1劳务发包人提供宿舍楼和食堂等临时生活设施（按 人左右标准）给劳务承包人；施工高峰期需要增加的工人住宿、交通、伙食、人工降效等费用由劳务承包人承担，合同价款已经含了此部分费用。11.2劳务发包人完成劳务承包人食堂内的设施（食堂内的开关箱，水电表，灶

162、，菜板，）劳务承包人承担人工费用。11.3劳务发包人提供劳务承包人自身宿舍楼内的设施（包括但不限于：床铺、床架、凳子等），劳务承包人保证完整交回，损坏的由劳务承包人进行赔偿。11.4生产设施（钢筋加工棚、木工加工棚及加工机械、安全防护设施、施工和生活区道路等）由劳务承包人负责搭设和建设，并不另行计取人工费。而且，根据本工程单位工程的分布，经劳务发包人指令或根据施工工期的调整需对现场生产设施进行挪位、拆改或重新搭设，材料费由劳务发包人提供，不计取人工费，人工费已包含在本合同价款中。12.机械设备、工具及劳保用品12.1劳务发包人提供为本工程施工的大型机械：塔吊、室外电梯、地泵、泵管及配件。12.

163、2劳务承包人提供除劳务发包人提供的机械设备以外所有为完成本工程施工所需的机械及手持工具，包括这些设备的耗材，自己负责安装使用保养维修。若劳务承包人不能及时提供职责范围内的材料设备导致影响工期，将由劳务发包人代为采购，并按采购价进行调拨转帐。劳务承包人提供的机械及手持工具包括但不限于：钢筋加工机械、木工加工机械、空压机、手电锯、电钻、电锤、切割机、电气焊机具及氧气乙炔、角磨机、打夯机、震动棒、铁锹、扫把、墨斗、靠尺、灰刀、灰板、灰桶、水桶、移动水管、镐、筛网、手推车、扳手、钳子、各类锤子、钢钻、对讲机、滚筒、大绳、手电筒、电池、哨子、水平仪、风镐等除劳务发包人提供外的全部中小型机具及辅材。详见附

164、后的资源划分表。12.3劳务承包人自备所有劳保用品（劳务承包人向劳务发包人提供这些用品的出厂合格证等质量等级文件以便检查控制），包括但不限于：手套、安全帽、安全带、口罩、胶鞋、劳保服、雨衣等。12.4劳务发包人负责提供现场内水源、电源及二级配电箱、消防设施和大型设备开关箱，劳务承包人因施工所需的分配电箱及开关箱由劳务承包人负责按施工现场临时用电安全技术规范提供和布置，接水接电用工由劳务承包人负责。劳务发包人负责施工区和现场办公区的水电费，劳务承包人负责工人住宿和食堂厕所等生活区域水电费，按每人每月 度计算，超出部分由劳务承包人负责。要求劳务承包人节约用水用电。12.5劳务发包人应按照施工计划向

165、劳务承包人提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料。如劳务发包人不能按时提供，则应相应延长工期；如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务承包人应在验收时以书面形式提出，劳务发包人负责在三日内更换或调整。12.6劳务承包人应妥善保管、合理使用劳务发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失，但赔付总额不超过合同总价的 。12.7施工中所需的中小型机具在施工开始前 日内由 提供，并出具清单双方确认。13、担保13.1劳务发包人、劳务承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：（1）劳务发包人向劳务承包人提供工程款支付担保，按

166、合同约定支付工程价款及履行合同约定的他义务。担保方式为： ，担保金额 ，担保有效期 ，担保合同作为本合同附件。（2）劳务承包人向劳务发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。担保方式为： ，担保金额 ，担保有效期 ，担保合同作为本合同附件。（3）双方约定的其他担保事项： 。13.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。14、合同价款的支付14.1单价部分14.1.1本合同为固定单价合同。14.1.2 设计变更及新增项目：根据实际情况另行协商。14.1.3现场清洁用工（含厕所清扫、现场大门外责任区内清扫）及临建用工均包含平米单价内，现场不允许发生零工签证用工。14.2工程

167、量部分14.2.1凡属牵扯到建筑面积结算内容，建筑面积结算依据按国家有关建筑面积和正式施工图纸计取原则执行。 14.2.2任何变更指示应有劳务发包人项目经理和现场预算人员签字才生效。劳务承包人没有遵守此条款，引起的一切费用及损失由其自身负责。14.3劳务分包款的支付14.31劳务结算（1）劳务发包人每月与劳务承包人核对已完工程量，并由劳务发包人编制劳务月结算（包括月劳务结算单、月完成形象进度、出勤表等）。月劳务结算单应包含以下内容：月完成工程量、劳务合同单价、月用工量、罚款及结算金额；月劳务结算单由项目经理、项目各部门、劳务承包人签字确认。月完成形象进度每月必须由劳务承包人签字确认，出勤表必须

168、每月由劳务人员本人签字确认。（2）劳务发包人年底与劳务承包人进行年度劳务结算，劳务发包人将各月确认的月劳务结算单汇总并出具年度劳务结算单；年度劳务结算单由集团公司各部门负责人、项目部各部门负责人、劳务承包人签字确认。（3）劳务月结算单作为支付劳务工程款的依据。14.3.2进度支付： 14.3.3劳务承包人按合同规定完成全部工作内容，竣工验收合格后，开始进行工程款结算（劳务承包人交与劳务发包人工程决算资料 个工作日内应办理完结算），办理完结算后一月内，劳务发包人向劳务承包人支付劳务费总额的 ；结算后三个月内劳务承包人向劳务发包人提供完劳务承包人所有现场人员的工资结清证明后，劳务发包人向劳务承包人

169、支付劳务费结算总额达到 ，另预留 的保修金，在工程保修期满，若无保修扣款则一次性无息支付给劳务承包人。资金风险共担鉴于目前建筑市场的实际状况，需方不能保证业主的资金能按时足额到位。在此情况下，供方郑重承诺，为共同开拓占领市场，在需方在未按时收到业主相应款项情况下，供方表示理解与宽容，并愿意与需方一起承担资金压力，供方也不要求需方每月付款均按时足额到位。供方同意需方按业主实际支付给需方的比例来支付其进度款，此时也应扣留资料保证金和质量保证金。任何缓付、迟付的工程款均不计取利息。14.4付款方式14.4.1劳务费（材料款）必须汇入 指定银行账户，账户名称： ，开户支行： 账号： 。否则不予支付劳务

170、费（材料款）。若以支票、现金方式支付时，你公司委派的合同价款收取负责人为 ，身份证号码： ，职务： ，联系电话： ，在京住址： ，家庭住址： 。收取工程款必须持加盖公章的法人委托书领取，其他人一概不予支付。 若变更合同款收取人，你公司必须以书面通知我公司财务负责人，经我公司确认后办理变更手续。14.4.2必须以支票或其他非现金结算方式支付劳务承包人款项，且开出的支票必须填写收款人，收款人必须与“合同签订单位名称”一致，若遇特殊情况，须付至其他单位，则应出具委托收款书原件一份（必须有合法、正当理由，如无正当理由，也非工程所需，原则上不接受委托收款），加盖公章，并由合同签订人签字。14.4.3当劳

171、务承包人收款单位或收款账号发生变动时，应以函件的形式书面通知劳务发包人，否则劳务发包人有权拒绝付款。14.4.4本工程不提供工程预付款。14.4.5劳务承包人每领取劳务工程款时应提供民工工资发放表。工人出勤表公示如劳务承包人不能按要求同时提供以上资料，劳务发包人不予支付工程款。14.4.6提供当月劳务承包人所有现场施工人员领款签字原件一份并附带领款人身份证复印件和人员进场手续，不得冒领，否则按冒领部分双倍扣除。如劳务承包人不能按要求同时提供以上资料，劳务发包人不予支付工程款。提供劳动合同、工人技能证书上岗证等14.47劳务承包人和劳务发包人对合同结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

172、14.4.8劳务发包人必须将合同价款支付给劳务承包人在14.4.1款中指定的合同价款收取负责人，并索要收款证明（发票）。由于劳务发包人将合同价款支付给合同价款收取负责人以外的人员、现金支付合同价款，或存在其他违规支付行为的，造成后果由劳务发包人负责。劳务承包人合同价款收取负责人收到合同价款后产生的分配问题由劳务承包人自行负责。15、违约责任15.1 当发生下列情况之一时，劳务发包人应承担违约责任：(1) 劳务发包人违反本合同第11条的约定，不按时向劳务承包人支付合同价款；15.2 劳务发包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况时，应向劳务承包人支付 违约金 元，劳务发包人顺延延误的劳务承包人

173、工作时间。15.3 当发生下列情况之一时，劳务承包人应承担违约责任：（1）劳务承包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向劳务发包人支付违约金 元。 （2）劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，劳务发包人可以要求劳务承包人返工，劳务承包人无法完成的，劳务发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由劳务承包人承担；由此给劳务发包人造成损失的，劳务承包人应向劳务发包人支付违约金 元。延误的劳务承包人工作时间不予顺延。（3）劳务承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务发包人支付违约金 元，最高不超过合同总金额的 。延误的劳务承包人工作时间不予顺延。15.4一方违约后，另一方要求违

174、约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。16、合同份数本合同正本两份，具有同等效力，由劳务发包人和劳务承包人各执一份；本合同副本 份，劳务发包人执 份，劳务承包人执 份，劳务发包人负责向行政主管部门备案 份。17、补充条款 18、合同生效 合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： 附件一：劳务发包人供应材料、设备机具、构配件计划清单附件二：劳务作业中小型施工机具、设备清单附件三：劳务作业周转、低值易耗材料清单劳务发包人： （合同专用章 ） 劳务承包人： （合同专用章 ） 地 址： 住 址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 邮政编码： 邮政编码： 联

175、系电话： 联系电话： 第二部分19、劳务发包人义务19.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行分包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量负责。19.2 劳务发包人有对劳务承包人实施的劳务作业进行监督检查，并提出整改要求的权力。19.3 劳务发包人应贯彻落实实名制管理要求，履行监管职责，并按规定留存管理资料。19.4 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，审批年、季、月施工计划、物资需用量计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量的监督、检查和验收。19.5技术资料及现场实验由劳务发包人进行统一编制，劳务承包人配一名技术资料员和两名实验员配合发包人工作。19.

176、6负责工程定位、沉降观测，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。19.7统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。19.8 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。19.9向劳务承包人支付合同价款，每月确认完成工程量。监督劳务承包人对工人发放工资。、19.10 负责与工程发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。19.11 负责办理本合同所涉及的备案手续。20、劳务承包人义务20.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作

177、；自觉遵守法律法规及劳务发包人现场文明施工、安全保卫等有关规章制度，服从劳务发包人的一切现场指挥。20.2 劳务承包人负责到有关行政管理部门进行人员登记备案，施工现场必须实行实名制管理，并做好工人出勤记录、任务完成记录。每月30日前提交项目施工人员花名册及发放工资表，如不按时提供，劳务发包人有权拒绝支付劳务费用。20.3 劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月月底前5天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，或按劳务发包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经劳务发包人批准后严格实施。20.4 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关

178、技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的等级；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。20.5 自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受劳务发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况，且持证上岗率必须达到100%。20.6 按劳务发包人统一规划堆放材料、

179、机具，按劳务发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。20.7 负责放线工作，配合做好技术资料及实验工作。20.8按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合劳务发包人办理交工验收手续。20.9做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工部分的成品保护工作，因劳务承包人责任发生损坏，劳务承包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。20.10妥善保管、合理使用劳务发包人提供或租赁给劳务承包人使用的机具、周转材料及其他设施。20.11劳务承包人须服从劳务发包人转发的工程发包人及工程师的指令。20.12劳务承包人必须与每个劳务作业人员签订劳动合同，不得私招乱

180、雇、使用零散工。20.13劳务承包人必须每月按时向劳务人员结清、发放劳动报酬，发放数额不得少于当月 最低工资标准，并做好劳务报酬发放记录。20.14劳务承包人收到劳务费后必须首先支付工人劳务报酬，接受劳务发包人对发放工资的监督。21、安全施工与检查21.1 劳务发包人应严格按照建设工程安全生产管理有关规定，负责施工现场整体安全施工的组织工作，并有详尽的安全施工方案。21.2 劳务承包人应无条件的服从劳务发包人安全施工管理。同时劳务承包人必须配备专职安全员配合劳务发包人工作。21.3由于劳务承包人不能落实安全施工方案或不服从劳务发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由劳务承包人承担。 21.4劳

181、务承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务承包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务承包人承担。21.5劳务发包人对在施工场地的工作人员进行一级安全教育，劳务承包人负责二、三级安全教育培训，一线工人的安全教育培训分半脱产和业余培训不少于24小时。劳务承包人向各专业工长进行书面安全交底，工长要向班组长进行书面安全技术措施交底，班组长向操作工人交底，各级交底必须履行签字手续。当两个以上作业队或工种配合施工时，技术负责人、工长按工程进度向有关班组长进行交叉作业的安全交

182、底。班组长每天要对工人进行施工要求、作业环境的安全交底。机械设备、临时用电使用前劳务承包人对操作人员进行安全技术交底。216施工过程中不进行安全技术交底，发现一次处罚承包人 。 22、安全防护22.1劳务承包人在施工开始前应做好各项安全防护措施方案，经劳务发包人认可后实施，防护措施人工费用由劳务承包人承担。22.2劳务承包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务承包人承担。223劳务承包人在现场施工时不采取相应安全防护措施或不按规定使用安保用品，发现一人次罚款100元。23、事故处理23.1发生重大伤亡及其他安全事故，劳务承包人应采取积极措施处理事件并立即上报

183、劳务发包人。事故给劳务发包人造成社会和其他不良影响的，劳务发包人根据事故轻重有权对劳务承包人进行处罚，并由劳务承包人承担由此给劳务发包人造成的经济损失和法律责任。24、施工人员意外伤害保险24.1劳务承包人必须为在施工现场从事作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务承包人自行投保的范围： 。24.2保险事故发生时，劳务承包人和劳务发包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。劳务发包人协助劳务承包人办理保险理赔事宜。25、工程量的确认25.1劳务承包人每月 日前按月（或旬、日）将完成的工程量报劳务发包人，由劳务发包人确认。对劳务承包人未

184、经劳务发包人认可，超出设计图纸范围或因劳务承包人原因造成返工的工程量，劳务发包人不予计量。26、施工变更26.1 施工中如需对原工作内容进行变更（工程发包人和劳务发包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据），劳务发包人应提前7天以书面形式向劳务承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务承包人按照劳务发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：(1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；(2) 增减合同中约定的工程量；(3) 改变有关的施工时间和顺序；(4) 其他有关工程变更需要的附加工作。26.2 由劳务发包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的劳

185、务承包人损失，由劳务发包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。26.3 由劳务承包人原因造成的变更费用和由此导致劳务发包人的直接损失，由劳务承包人承担，延误的工期不予顺延。27、施工验收27.1劳务承包人施工完毕，应向劳务发包人提交完工报告，通知劳务发包人验收；劳务发包人应当在收到劳务承包人的上述报告后7天内对劳务承包人的施工成果进行验收，验收合格或者劳务发包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务承包人已经完成了本合同的约定工作。但劳务发包人与工程发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务承包人施工质量不合格时，劳务承包人应负责无偿修复，不延长

186、工期，并承担由此导致的劳务发包人的相关损失。27.2 全部工程竣工（包括劳务承包人完成工作在内）一经工程发包人验收合格，劳务承包人仅对其分包的劳务作业范围内的施工质量对劳务发包人承担保修责任。28、施工配合28.1 劳务承包人应配合劳务发包人做好以下工作：（1）劳务发包人对其工作的初步验收；（2）劳务发包人按工程发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务承包人工作内容、施工场地的检查；（3）隐蔽工程验收、工程竣工验收等。28.2劳务发包人或施工场地内第三方的工作必须由劳务承包人配合时，劳务承包人应按劳务发包人的指令予以配合。劳务承包人按约定完成劳务作业，必须由劳务发包人或施工场地内的第三方进行

187、配合时，劳务发包人应配合劳务承包人工作或确保劳务承包人获得该第三方的配合。29、索赔29.1 劳务发包人根据总（分）包合同向工程发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务承包人应予以积极配合，保留并出示相应资料。29.2 在劳务作业实施过程中，如劳务承包人遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则劳务发包人应该采取一切合理步骤，向工程发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，劳务发包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务承包人。30、争议30.1 劳务发包人和劳务承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用

188、下列第 2 种方式解决争议：（1）向 申请仲裁；（2）向 人民法院起诉。30.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：(1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；(2) 调解要求停止合同工作，且为双方接受；(3) 仲裁机构要求停止合同工作；(4) 法院要求停止合同工作。30.3管辖权：本合同中关于管辖权的约定是唯一的，任何一方不得通过债权转让或其它方式对涉及本合同约定事项或与之相关的事项的争议解决方式进行另行约定或对本合同关于管辖权的约定进行变更，如发生类似情形，该等约定亦属无效。31、禁止转包劳务承包人不得将本合同项下的劳务作业转

189、包给他人。否则，劳务承包人将依法承担责任。32、不可抗力32.1不可抗力事件发生后，劳务承包人应立即通知劳务发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，劳务发包人应协助劳务承包人采取措施。劳务发包人认为劳务承包人应当暂停工作的，劳务承包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务承包人应向劳务发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，劳务承包人应每隔7天向劳务发包人通报一次受害情况。32.2 不可抗力结束后14天内，劳务承包人应向劳务发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。32.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行

190、方的相应责任。32.4 劳务承包人承担因不可抗力事件导致的自身人员和财产损失。33、文物和地下障碍物33.1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知劳务发包人，劳务发包人应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，劳务发包人和劳务承包人应按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。劳务发包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务承包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。33.2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务承包人应于8小时内以书面形式通知劳务发包人，

191、同时提出处置方案，劳务发包人收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，劳务发包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，劳务发包人应报请有关部门协同处置。34、合同解除34.1 劳务承包人和劳务发包人协商一致的，可以解除劳务分包合同。34.2如果劳务发包人不按照本合同的约定支付合同价款，劳务承包人可以停止工作。停止工作超过28天，劳务发包人仍不支付合同价款，劳务承包人可以向劳务发包人发出通知解除合同。34.3 如在劳务承包人没有完全履行本合同义务之前，劳务发包人的承包合同解除的，劳务发包人应通知劳务承包人解除本合同。劳务承包人接到通知后应尽快撤离现场，劳务发

192、包人应支付劳务承包人已完工程的合同价款。34.4 如因不可抗力致使本合同无法履行，因工程发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，劳务发包人和劳务承包人可以解除合同。34.5 如因劳务承包人在施工人员数量、施工人员能力等方面的欠缺，致使工程质量、安全与工期无法达到要求时，经现场监理确认并经工程发包人同意后，劳务发包人可以向劳务承包人发出通知解除合同。劳务承包人接到通知后应尽快撤离现场。劳务承包人不按要求退场，给劳务发包人造成经济损失的由劳务承包人承担。34.6 合同解除后，劳务承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按劳务发包人要求撤出施工场地。劳务发包人应为劳务承包

193、人撤出提供必要条件。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。35、合同终止双方履行完合同全部义务，合同价款支付完毕，劳务承包人向劳务发包人交付劳务作业成果，并经劳务发包人验收合格后，本合同即告终止。附件1发包人与承包人工作界面划分序号工作内容发包人负责的工作（仅限于此）承包人负责的工作（不仅限于此）1现场保卫1.提供大门及公共区的警卫5名；2测量1.负责建筑物定位、主轴线及楼层标高控制基准点；2、验线工作。1.施工放线；2.配备测量所需设备。3试验及第三方见证试验实验工作由发包方负责1.修建现场试验室所需材料；2.标养设备及试验

194、室内的试验设备（除试模外）；3.负责送交试件的交通运输；4.承担本分包工程所有劳务发包人提供材料的试验费及第三方见证试验单位的试验费；1.负责提供砼试模、砂浆试模；2.负责试件制作、养护、搬运和现场内试件的试压人工费；3.提供1-2名的试验人员配合发包方进行试验；4.负责自身提供材料的检测试验费；5.负责提供劳务用工及辅材及机械费。4安全文明施工及清除垃圾1、负责提供安全、文明、广告宣传等所需的内容29. 提供搭建现场垃圾池、沉淀池的人工费、辅料费及机械费；2.负责现场生产区、厕所及周边道路清扫、洒水及政府要求的门前三包，保持现场整洁卫生；3.根据发包方及 安全文明工地的要求对现场临边防护进行

195、涂刷并作好各种标识；4.负责将现场的垃圾清理至现场垃圾池；5.负责将垃圾从现场垃圾池装上垃圾运输车并覆盖妥、外运、消纳；6.按照发包人的要求，负责现场的所有安全文明施工的广告宣传内容的制作和张贴。5接受现场条件对现场围墙进行整改、修复、喷刷涂料直至符合 安全文明工地标准以及发包方CI形象要求为止所需的人工费；6临时设施、临水临电设施消防设施的保护、保管及维护1.负责提供主材、二级电箱；2.现场内临水提供至平面消防主干管（含消防栓）；1.负责现场内木工加工棚，钢筋加工棚，临时库房建造所须的人工、辅料、机械费用等；2.现场内临电二级配电箱以后的三级电箱由承包方提供，临电维护所须的工人（最少2名电工

196、）及材料由承包方负责；3. 提供现场内临水支管、龙头；4.现场工作面的照明（如碘钨灯、镝灯、楼道内的低压灯照明、楼梯口的照明、临时通道的照明）等由承包方负责；5.保持现场围墙、宣传板的清洁并对临建设施妥善加以维护；7临时消防设施、安全措施（包含向发包方提供本工程所需要的安全人员）1.提供施工现场、生活区内各种安全标识、消防器材 1.提供现场基坑周边以及洞口边的夜间警告灯；2.负责现场楼层周边、电梯门洞、楼梯走道、洞口边、马道、护头棚等部位防护的搭设、维护及拆除等；3.提供搭建上述设施所需辅助材料；8除总包方提供机械设备之外的所有施工机械及在本分包工程的施工过程中，所有中小型机械包括钢筋机械、木

197、工机械、小型电动工具等。9脚手架的搭设、整改、维护、拆除，以及现场安全防护1.负责脚手架所须的钢管、扣件、跳板、安全网等的保管费用；2.负责脚手架的装卸、搭设、维护、拆除等；10临时排水设施1.负责提供主材1.负责基坑的排水作业；2.负责排水沟的建造包括：人工、辅料及机械费；3.分包方提供抽水泵及配件；11塔吊基础1.负责提供主材钢筋、砼人工、机械12预防大风、大雨、大雪、冬季及酷热施工措施及各项费用提供混凝土保温所需的模板保温材料；塑料布、彩条布、阻燃草帘被；1.提供混凝土保温及雨季施工所须的塑料布等；2.提供工人冬季施工所须的棉衣及取暖设施；3.提供雨季施工所须的雨衣、雨鞋等；4.测温并记

198、录报告；5.提供混凝土保温所需测温管、温度计13现场材料设备、施工机械的储贮、保护、安全保管、倒运、装卸负责现场内材料、机械、设备包括劳务发包人供料的二次倒运；14成品保护1.提供楼梯的防护所须材料及人工；2.提供墙、柱的护角所须的材料及人工；3.提供本分包工程施工期间成品保护所须的材料及人工；4.确保不损坏其它分包商的成品、半成品；15技术资料及竣工资料负责收集、汇总负责编制技术资料及竣工资料16施工现场所必须发生的交通、材料运输、倒运等1.负责工人施工现场宿舍内外设施，住宿标准满足 有关要求；2.承担场外住宿工人上下班交通、人工降效等费用；若有场外住宿时3.负责生活区的厕所、食堂等临时设施

199、的维护。4.提供工人生活所需的生活用品、承包方的办公设备及用品等；5.承担生活区（含现场内工人住宿区及场外住宿区）内的燃气、煤气等费用；如果用电蒸饭，则需单独接表计量并承担电费。6.负责钢筋及模板加工场地的平整、硬化以及加工棚的搭建；负责生产区、生活区内的场地平整，场地硬化，临时设施，临时道路修建的人工及机械费用。7.承包方工人生活区内的各项生活条件以及管理必须符合政府相关法律法规及相关要求、发包方的各项要求（包括CI标准以及ISO14001环境管理体系的要求等），符合 安全文明工地的标准 ；17与其它专业分包商的照管及配合，照管配合责任及范围合同文件中所规定按合同文件要求1.为其他分包商提供

200、临电、临水的接驳；2.为其他分包商提供现有的脚手架以及防护；3.提供外脚手架的维护人员；4.负责为其他分包商埋设预埋件；5.负责其他分包商预留，后凿洞口的封堵等。 57- -附件2劳务发包人及劳务承包人所需提供的材料、机械划分表说明：不提供划，提供划序号资源名称劳务发包人负责的工作仅限于此劳务承包人负责的工作不止限于下列项目序号资源名称劳务发包人负责的工作仅限于此劳务承包人负责的工作不止限于下列项目一大型机械1起重机械：塔吊2外用电梯二中小型机械/工具1地泵(含泵管)2布料机3砂浆搅拌机4弯曲机5电焊机6电钻7打夯机8变压器9电锤10变压器线低压变压器线11镀锌铁丝/绑扎丝12对焊机闪光对焊机

201、13断钢机刀片14混凝土震捣器15翻斗车16蛙式打夯机17卷扬机18振动棒19空气压缩机20平刨21圆盘锯22钢筋连接套筒配套机械23切割机电渣压力焊机三周转材料均为发包方提供。四工程实体消耗材料1钢筋原材2混凝土冬施外加剂3预埋铁件成品负责安装4砌块、红机砖5止水钢板/止水带6砂、石7垫块（含塑料垫块）8水泥9混凝土养护剂10钢筋套筒11预拌混凝土地砖、墙砖12劳务发包人提供的材料以外的其他材料由劳务承包人负责五其它工具、机具以及非工程实体性消耗物资材料1220V插头2220V跑箱3220V跑箱配线4380V插头5380V跑箱6380V跑箱配线7穿墙套管8安全带9安全帽10白铁水桶11扳手1

202、2薄膜13彩条布14测温管15齿轮油16充电应急灯17大剪18大绳19灯泡20灯头21镝灯22镝灯管23镝灯线24碘钨灯25碘钨灯管26碘钨灯线27电焊手套28电筒29钉锤30钉子31氧气焊（枪、表、线）32改锥33钢刷34钢丝轮35钢丝绳36钢丝绳卡子37钢丝刷38工具包39管钳40灶具、炊具、橱具41厨房用电气设备42海绵条43焊把线44焊剂45焊条46葫芦47护角条48滑轮49黄油50灰刀51灰盆52灰桶53活动扳手54火烧丝55架子车56胶带57胶皮桶58角磨机59锯弓60绝缘胶带（防水）和铜鼻子61靠尺62口哨63漏电保护器64铝合金刮杠65螺帽66埋弧焊设备67棉丝68灭火器69墨

203、斗70木工刨订71木工圆盘机72内六角扳手73取暖设备74千斤顶75钳子76日光灯管77三级配电箱78三级配电箱配线79砂轮机80砂轮锯81伸筋滑车82生活区二级电箱及进水辅材83现场一二级电箱及相关连接电缆84手把灯85手电锯86手电锯锯片87手电刨88手电筒89手电钻90手套91手提锯92手推车93手推车配件94双管日光灯95水泵及泵管96水平尺97水平管98水平仪99塑料布100塑料管101台钻102套丝机103铁镝104铁抹子105铁锹106铁丝107脱模剂108万用表109温度计110无齿锯111无齿锯片112吸尘器113线坠114消防带115消防架、箱及工具116小白线117小扫把

204、118压刨119氧气120氧气、乙炔成套设备121乙炔122油灰刀123油漆124元钉125圆板牙架126圆钉127云石机128云石机片129竹杠130竹扫把131专用箱132专用箱配线133阻燃草帘被134塔吊用灰斗135塔吊用铁扁担136双面胶带137JDG管及管件负责安装138焊接钢管及管件负责安装139PVC管及管件负责安装140PPR管及管件负责安装141转线盒负责安装142防锈漆143镀锌钢材负责安装144镀锌扁铁负责安装145高、低压配电柜负责安装146低压配电箱负责安装147开关、插座及盖板负责安装148各型号电线及电缆负责安装149变压器负责安装150套丝机六其它1安全/制度宣传牌负责架设与清洁维护2现场大门负责清洁、维护3现场指示牌负责架设与清洁维护4临水及临电设施临电至二级电箱，临水至相关楼层接点其余所有临水、临电设施及耗材均由劳务承包人提供，劳务承包人并负责临水、临电的维护及保管5劳务承包人自己用办公室（2间）6劳务承包人管理人员及工人用厕所负责清洁、维护7钢筋加工棚8木工加工棚9库房（一间）10值班室11水电费负责自身生活区的费用并接表计量本表未提及的一切施工所需的材料、工具、机具均由劳务承包人提供60- 60 -