个人中心
个人中心
添加客服微信
客服
添加客服微信
添加客服微信
关注微信公众号
公众号
关注微信公众号
关注微信公众号
升级会员
升级会员
返回顶部
(三方+走账)指定分包合同补充协议书(5页)
(三方+走账)指定分包合同补充协议书(5页).docx
下载文档 下载文档
施工合同
上传人:Le****97 编号:1347106 2025-03-20 5页 21.44KB
1、指定分包合同补充协议书甲方(总承包方): 中国建筑第八工程局有限公司 乙方(业主指定分包方): 甲方、乙方、 (以下简称为“业主”)三方于 年 月 日就 项目 工程施工签署了 合同(合同编号: ,以下简称为“原合同”,合同额暂定为 万元)。现根据中华人民共和国民法总则、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规和行业标准、规范等规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合实际情况,在原合同基础上,经友好协商,甲、乙双方达成如下补充约定: 1、 鉴于乙方作为业主通过招标或指令等形式自行确定的指定分包单位,甲方在原合同履行过程中实质上仅为业主的委托管理人,由业主对乙方承担付2、款义务,甲方仅向乙方承担相应的总包配合管理义务。2、 乙方的工程款由业主直接支付给甲方,再由甲方支付给乙方,具体付款条件和付款时间按原合同有关合同条款执行。3、 乙方在满足原合同付款条款(包括各种补充协议)和相关国家法律、地方法规以及各项规范规定的前提下,甲方应当在收到业主工程款且完成内部支付审批流程后十个工作日内向乙方进行支付。若因其他特殊原因,甲方未能及时付款,乙方应在合理期限内表示谅解。4、 只有当业主已明确将工程款支付给甲方且乙方已向甲方开具了符合要求的等额有效的增值税发票时,乙方才有权要求甲方支付相应工程款;若甲方未收到业主明确支付的原合同工程款前,甲方无须支付任何相应工程款。5、 3、在原合同的履行过程中,甲方在乙方报送的付款申请单、签证单、工程联系单、指令单、送审单、批价单、结算资料等任何可能导致合同价格、工期或质量标准变化的书面材料上的签字、盖章、意见均只是甲方配合乙方完成相关审批流程,乙方对此承诺不会要求甲方承担任何责任,其上报的上述资料最终是否给予确认/增减费用、变更工期或质量标准都以业主的最终审定为准。6、 原合同的具体结算事宜由乙方与业主直接对接。在乙方和业主结算完毕后,以乙方与业主结算确认的最终金额为基础,乙方须按照甲方的结算流程完成乙方与甲方的结算。乙方与甲方的结算只有经甲方总经理/董事长、总经济师联签并加盖甲方结算专用章方为有效。7、 若业主未支付相关工程4、款时,乙方应积极主动向业主进行沟通、催告;在必要情况下,乙方可书面请求甲方进行相关配合协助工作向业主进行催告支付。8、 若业主滞付工程款及由此引起的各种债权债务纠纷,乙方承诺不会出现如下行为:依据原合同向甲方主张索要工程进度款、结算款;自行停工;安排工人到甲方、业主、政府部门聚众、闹事;将甲方列为被告(或第三人)、被申请人进行起诉或仲裁。若出现上述行为,乙方应向甲方承担因此对甲方造成的一切经济损失(包括但不限于停工损失、行政处罚、诉讼费、保全费、律师代理费、交通费等),且向甲方支付原合同额30%的惩罚性违约金。甲方有权在乙方的应付工程款中直接扣除,不足部分,甲方有权向乙方继续索赔。9、 甲方付5、款前,乙方必须提供符合要求且税率为 %增值税发票(增值税专用发票、增值税普通发票)。若实际无法按照该票面税率开具,大于该税率的超出部分由乙方自行承担且不再给予任何单价调整,小于该税率的差额部分从乙方单价中扣除。当甲方付至结算金额95%时,乙方应提供结算额全额发票,否则甲方有权拒绝付款并顺延付款时间,且不承担任何违约责任。双方增值税发票信息如下:甲 方乙 方名 称中国建筑第八工程局有限公司纳税人身份一般纳税人一般纳税人、小规模纳税人税 号开 户 行建行上海六里支行账 号地 址电 话10、 乙方未能按要求提供增值税发票的,甲方有权拒绝付款,同时乙方除重新提供等额合法的增值税发票外,还应承担合同金额6、(含增值税)10%的惩罚性违约金(该金额不足5000元的按5000元计取)。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的,乙方需依法向甲方重新开具发票,除承担上述违约责任外,还应承担由此给甲方造成的损失,包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。11、 乙方应向甲方交纳水电费押金: 万元,方式为转账支付(开户行: ,账号: );工程竣工验收结算后按实多退少补。12、 乙方若需甲方提供生活用房、办公用房,则乙方按10000元/间交纳购买搭设费用给甲方。13、 总承包配合管理费比例为结算额 %,随每期工程款收取。甲方每期付款前,乙方向甲方缴纳当期总承包配合管理费,并按要求提交当期工7、程款等额发票,甲方收到发票后向乙方支付当期工程款。14、 乙方在施工过程中,必须确保施工质量和安全。一切因乙方原因造成的工程质量、安全及文明施工原因等导致工期拖延或人身伤亡事故或被业主及其他相关部门以各种形式产生的处罚,给甲方造成直接或间接损失由乙方承担,甲方有权在乙方的工程款中直接扣除,不足部分,甲方有权向乙方继续索赔。15、 乙方相关人员发生劳动争议、工伤保险待遇、施工合同争议等纠纷时,乙方应积极处理,避免给甲方造成任何不良影响及损害,并赔偿甲方因处理纠纷的费用负担(不足10000元的按10000元计取)。若因上述纠纷导致甲方作为被告或第三人出庭应诉(仲裁/诉讼),每出庭一次,乙方还应向甲8、方人支付5000元的惩罚性违约金。上述费用(及违约金)甲方有权在乙方的工程款中直接扣除,不足部分,甲方有权向乙方继续索赔。16、 若当地政府对原合同项下的项目工程有备案手续要求的,乙方应按照规定及甲方要求进行办理,涉及的相关费用由乙方承担。如因乙方原因,未及时办理备案手续及备案确认,所产生的工期延误、政府处罚等一切后果均由乙方承担,且乙方还应向甲方支付10000元/次的惩罚性违约金。17、 乙方在签订本协议时,乙方必须提供以下证件原件及加盖单位公章的复印件:有效的企业法人营业执照、建筑企业资质证书、企业安全生产许可证、纳税人资格认定书、三类人员(企业经理、项目经理、安全员)的三类人员安全生产考9、核合格证书、法人授权委托书、诚信手册、机构代码证、银行开户行许可证等相关资料。乙方对其提供资料真实性负责,否则承担一切责任。18、 乙方派驻现场的项目经理必须具备注册建造师资格,且注册单位与乙方单位一致。项目经理、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人必须与乙方签订劳动合同,由乙方发放工资并交纳社会保险。相关部门检查时乙方应及时提供相关资料并确保乙方派驻现场的上述人员必须在现场履职,如因乙方原因未达到上述条件给甲方造成任何损失的均由乙方承担。19、 乙方须保证不侵犯第三方知识产权。乙方在其使用的材料、设备、施工工艺、技术时,因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任均由乙方承担,乙方必须10、主动与第三方进行交涉与处理,并赔偿甲方因此所遭受的任何损失及承担的一切费用,包括但不限于诉讼费、律师代理费、交通费等一切合理费用,且甲方有权单方终止合同,并保留对乙方侵权行为的其他权利。20、 乙方不得转包或再分包,无论工程质量是否合格,因乙方转包、再分包引起的一切问题均由乙方承担。甲方有权单方解除原合同,且乙方须向甲方支付合同额30%的惩罚性违约金。21、 乙方承诺:对进入施工现场的作业人员要在年龄、身体健康等方面进行严格把关,所有作业人员均已按照甲方要求进行身体体检,保证其身体健康,无突发性及传染性病史,且均有“健康证”、体检报告等资料;按照甲方的要求组织从事接触职业病危害作业劳务人员进行11、岗位中职业健康体检,承诺定期(每年不少于1次)组织其所有管理及劳务人员进行体检,体检费用自行承担,同时确保体检报告及时整理并提交给甲方的项目安全部备案;杜绝未成年、超龄(男性年满55周岁、女性年满50周岁)、残疾人等不具备施工现场作业条件的人员进场施工,否则,因此导致的职工健康、安全或疾病事故等责任均自行承担。22、 若本补充协议与原合同矛盾时,按本补充协议执行,其他遵照原合同执行。23、 附件:(1) 法人授权委托书(2) 安全生产管理协议(3) 工程质量保修协议书(4) 廉洁协议(5) 项目技术专用章使用范围告知函24、 本协议自甲、乙双方签字且盖章之日起生效。25、 本协议一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。 甲 方(盖章): 乙方(盖章):法定代表人(或委托代理人): 法定代表人(或委托代理人):签订日期:5
会员尊享权益 会员尊享权益 会员尊享权益
500万份文档
500万份文档 免费下载
10万资源包
10万资源包 一键下载
4万份资料
4万份资料 打包下载
24小时客服
24小时客服 会员专属
开通 VIP
升级会员
  • 周热门排行

  • 月热门排行

  • 季热门排行

  1. 田螺山河姆渡文化遗址生活馆室内设计方案(247页).pdf
  2. 建筑工程公司资料员取证培训课件(307页).ppt
  3. 2023东城街城乡结合示范带建设项目可行性研究报告(248页).pdf
  4. 2021房地产公司创新建筑立面设计研发手册(50页).pdf
  5. 市区中心医院信息化改造项目可行性分析研究报告(461页).docx
  6. 施工企业安全技术交底范本大全(361页).pdf
  7. 再生水厂配套管网工程项目有限空间作业事故应急救援预案.doc
  8. 天然气管道保护工程专项施工方案(36页).docx
  9. 住宅新中式和法式立面标准化设计产品研发手册(含出入口标准化)(273页).pdf
  10. 智慧城市项目可行性研究报告(257页).doc
  11. 科学技术新馆钢结构工程桁架制作及桁架预拼装施工方案44页.doc
  12. 2023城市水厂工艺升级改造工程可行性研究报告108页.pdf
  13. 建筑设计公司魔奇公寓研发及创新手册(101页).pdf
  14. 总承包企业建设项目代发工资管理制度.doc
  15. 施工工地触电伤害现场应急抢救预案.doc
  16. 绿城售楼处示范区中式风格建筑设计研发手册(380页).pdf
  17. 创新性公寓标准化研发手册(101页).pdf
  18. 建筑施工企业资料员项目实操手册(25页).pdf
  19. 五星级酒店室内装修改造工程施工组织设计方案(187页).doc
  20. 排水沟清淤施工方案(25页).pdf
  21. 住宅楼施工组织设计书(137页).doc
  22. 思源房地产项目产品设计研发体系方案(96页).pptx
  1. 城市主供水管及备用原水管工程管道安装施工组织设计方案105页.doc
  2. 田螺山河姆渡文化遗址生活馆室内设计方案(247页).pdf
  3. 建筑工程公司资料员取证培训课件(307页).ppt
  4. 水泥混凝土路面工程施工方案(17页).doc
  5. 水泥混凝土路面工程专项施工方案(17页).doc
  6. 建筑公司安全物资供应单位及个人防护用品管理制度.doc
  7. 生态治理工程土石方工程及喷播植草籽施工方案(91页).doc
  8. 2025预算员最全造价笔记包.zip
  9. 山西长治长丰综合(43万方)项目(住宅+酒店+商业+办公)建筑方案设计(246页).pdf
  10. 2024年建筑公司机电安装工程质量创优策划方案(108页).docx
  11. 2023东城街城乡结合示范带建设项目可行性研究报告(248页).pdf
  12. 生态治理工程土石方、喷播植草(灌木)籽施工方案(89页).doc
  13. 2021房地产公司创新建筑立面设计研发手册(50页).pdf
  14. 学生宿舍室外市政道路工程雨水管道工程施工组织设计方案(19页).doc
  15. 蔬菜大棚钢结构施工组织设计方案(65页).pdf
  16. 综合楼中央空调安装施工组织设计方案(水、多联机)(166页).doc
  17. 钢筋工程专项施工方案(46页).doc
  18. 住宅新中式和法式立面标准化设计产品研发手册(含出入口标准化)(273页).pdf
  19. 智慧城市项目可行性研究报告(257页).doc
  20. 土建、装饰、维修改造等零星工程施工组织设计方案(187页).doc
  21. 杭州 ·长岭居别墅项目故事线策划方案.pdf
  22. 住宅楼施工组织设计书(137页).doc
  1. 风机安装工程施工质量强制性条文执行记录表(40页).doc
  2. 铁路特大桥高墩施工专项安全施工方案(48页).doc
  3. 服装店铺形象维护细则及奖惩管理制度.doc
  4. 东方国际休闲广场商业定位与招商提案(51页).ppt
  5. 建筑[2009]257号关于建立建筑业企业农民工工资保证金制度的通知【5页】.doc
  6. 城市垃圾中转站升级改造工程项目可行性研究报告129页.docx
  7. 湖州市南浔区石淙镇国土空间总体规划方案(2021-2035年)(草案公示稿)(39页).pdf
  8. 河南省城市基础设升级改造项目可行性研究报告(107页).doc
  9. 城市220kV电力线路改造工程项目可行性研究报告94页.doc
  10. 800MW光伏40MWh储能光伏示范项目可行性研究报告306页.pdf
  11. 2023珠海城市主干道道路升级改造工程项目可行性研究报告305页.pdf
  12. 2023城镇老旧小区配套基础设施建设项目可行性研究报告(163页).pdf
  13. 城市主供水管及备用原水管工程管道安装施工组织设计方案105页.doc
  14. 2022城市更新改造补短板老旧小区改造项目可行性研究报告(206页).docx
  15. 2023年城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目可行性研究报告(84页).pdf
  16. 2023生活区城镇老旧小区改造项目可行性研究报告(附图)(121页).pdf
  17. 县城配电网110kV输变电工程项目可行性研究报告266页.doc
  18. 水天苑小区地源热泵空调系统设计方案(149页).doc
  19. 2023城镇老旧小区改造项目可行性研究报告(122页).pdf
  20. 田螺山河姆渡文化遗址生活馆室内设计方案(247页).pdf
  21. 淮南矿业集团棚户区改造项目八公山新村、和平村室外变配电工程施工组织设计方案(92页).doc
  22. 建筑工程公司资料员取证培训课件(307页).ppt